工程款支付承诺书（精选17篇）
在生活中，用到承诺书的地方越来越多，使用正确的写作思路书写承诺书会更加事半功倍。承诺书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的工程款支付承诺书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程款支付承诺书 1
南____程有限公司:
我公司承诺在工程收到贵公司支付的工程款后，不得因各种原因拖欠民工工资，不会发生民工上访事件。如有此类事件发生，我公司将承担一切经济、法律后果。
承__诺__人：
法定代表人：
(企业盖章)：
公司名称：(施工单位)
承诺日期：__年__月__日
工程款支付承诺书 2
陕西安康恒鑫建设工程有限公司：
我公司负责建设的__石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑__工程在开工后至施工完成过程中，我公司将承诺做到以下几点：
1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全；
2、在工程完工后，我公司将支付全额人工工资及机械费用；
3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复，如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况，我公司将全额负责赔偿款项；
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的`法律责任。
特此承诺。
开发单位名称（盖章）
20__年__月__日
工程款支付承诺书 3
本人__(身份证号码：__)，为__项目__班组负责人。今收到项目部工程款(大写：__)，现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下(大写：__)作为工程质量保修金，待保修期满__内付清(按班组与项目签订工程施工合同条款为准)。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的'纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人：
见证人：
日期：__年__月__日
__有限公司
工程款支付承诺书 4
由__承包，经双方协商，部分工程与__联合经营。
经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺
诈。__，自愿给__等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为__m3，劳务费用为元/m3（税后），在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）__元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。
承诺人：收款人：
身份证号：
电话：__电话：
年__月__日
工程款支付承诺书 5
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司__乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为（大写）：_____（小写：_____）。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方装饰工程款__，下欠工程款__。经双方协商确定甲方于20__年__月__日付给乙方工程款__，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的'十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司
乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
甲方代表签字：___
20__年__月__日
乙方代表签字：___
20__年__月__日
工程款支付承诺书 6
___：
我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的`任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
承诺人：
时间：_年__月__日
工程款支付承诺书 7
_____建筑工程有限公司：
我公司开发的'项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至20_____年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。
如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺
_____有限公司
20_____年_____月_____日
工程款支付承诺书 8
__公司：
鉴于我公司是贵公司的供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：
1、我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。
2、我公司承诺供应的.产品，如含有商标、专利或著作权等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。
3、我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。
4、本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。
5、如双方因此发生纠纷，有权管辖法院为深圳市区人民法院。
6、本承诺书签署于__年__月__日
承诺人：__
20__年_月_日
工程款支付承诺书 9
__有限公司：
我单位在工程施工招标中，如有幸中标在这项工程的实施过程中，我们除响应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺：
为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意业主及银行对银行账户资金的'管理、监督和检查，绝不挪用、挤占工程建设资金，并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资金专款专用。
若我单位违背以上承诺，非法挪用工程建设资金，则以全部履约保证金作为违约金交予业主，同时，我单位将自动退场，并放弃在贵公司的投标资格。
承诺人：__
20__年_月_日
工程款支付承诺书 10
__建筑工程有限公司：
施工班组负责人：
身份证号：__我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部__分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。
本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的'一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。
特此承诺!
承诺人：
时间：_年__月__日
工程款支付承诺书 11
__单位：
工程进入投标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作，并在此郑重承诺：
我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中，愿垫付工程款达到合同额的'30%。按照承诺，合同进度付款条件相应修改。
承诺人：__
20__年_月_日
工程款支付承诺书 12
___：
我公司负责开发建设的__工程进入投标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作，并在此郑重承诺：
我公司承诺对于本工程的.工程承实施过程中，愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺，合同进度付款条件相应修改。
特此承诺。
承诺人：___
时间：____年__月__日
工程款支付承诺书 13
_____建设局：
申请人（承诺人，以下简称申请人）在__工程中，根据《预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》有关条款，依法使用预拌砂浆，谨在此作出以下承诺：
一、关于依法使用预拌砂浆
1.在项目设计文件中明确使用预拌砂浆，并按此编制工程概预算；
2.依法缴纳散装水泥专项资金；
3.向经备案的预拌砂浆生产企业购买预拌砂浆；
4.按照相关技术规范要求，使用预拌砂浆。
二、关于法律责任
申请人对上述承诺内容确认无误。申请人如未履行上述承诺，愿意承担应当依法承担的`法律责任：
1.缴纳的散装水泥专项资金不予返退；
2.现场搅拌砂浆，按实际搅拌量每立方米罚款____元；
3.向未经备案的砂浆生产企业购买预拌砂浆，按实际购买量每立方米罚款___元；
4.未按照相关技术规范使用预拌砂浆，接受市、区建设主管部门责令整改措施，以及____元罚款。
谨此承诺。
申请人（承诺人）：建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
监理单位（盖章）：
施工单位（盖章）
年__月__日
工程款支付承诺书 14
工程名称：
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经双方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：
一、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。
二、承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中：
（1）承包人承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。
（2）所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或委托人手中，并由其签收。
三、期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：
（1）剩余工程款大于等于拖欠数额的N倍（N为合同补充条款中所确定的`系数）时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数N向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；
（2）剩余工程款小于拖欠数额时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人以剩余工程款的[（2-N）×100]%为支付额度，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款。
四、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。
系数N取值表
序号
工程合同造价M
（万元）
系数N取值
1
M＜500
1.5
2
500≤M＜1000
1.3
3
1000≤M＜5000
1.2
4
M≥5000
1.1
发包人承诺人
年月日
工程款支付承诺书 15
工程中介承诺书
合同编号：____________
甲方（开发商）：____________________联系地址：________________乙方（中介方）：____________________联系地址：______________
通过甲乙双方在该目标工程可公开之层面上的深入沟通，双方就实现甲方成功签约目标工程达成如下协议：
第一条甲方责任
1.甲方将提供有效并且达到目标工程要求的施工资质证明、营业执照及公司资金证明等相关材料，并确保它们的完整性和准确性；
2.甲方同意按本协议第三条所确定的时间和金额向乙方支付工程中介费。
第二条乙方责任（工作内容）：
1.乙方向甲方提供该工程相关信息，直至甲方正式签约目标工程为止；
2.乙方对甲方提供的各类文件和资料，有义务保密，不得泄露给其他任何第三方。
第三条费用及支付方式
1.根据本协议第一条、第二条所明确的'甲、乙方责任（工作内容），以及对应不同阶段双方在完成这些责任所需投入人力、物力、财务、时间的预算结果，乙方将按照一定比例收取工程中介费。
2.经甲乙双方协商，本协议签署后，在甲方取得目标工程并签约后，甲方按____元/平方米（目标工程总面积约为13万平方米，以最终目标工程合同面积为准）向乙方支付工程中介费，乙方所收取工程中介费为税后金额。
3.甲方承诺在正式签约目标工程后的五个工作日内按本协议第三条第二款计算金额将税后工程中介费划入乙方帐号。
第四条终止条款
在以下情况下，自动终止本协议：
1.甲方签约目标工程，并支付乙方工程中介费后；
2.甲方最终未能签约目标工程。
第五条目标工程系保障性住房工程。在本承诺书正式签订后，乙方将具体工程情况如实告知甲方；本承诺书尚未签订前，乙方将对工程情况保密。
第六条协议效力及其他
1.本协议一经双方授权代表签字盖章即发生效力。
2.本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
第七条本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
甲方：__________________
（授权）代表：__________
______年______月______日
乙方：__________________
（授权）代表：__________
______年______月______日
工程款支付承诺书 16
__设备工程有限公司：
我公司承诺在__工程收到贵公司支付的工程款后，不得因各种原因拖欠民工工资，不会发生民工上访事件。如有此类事件发生，我公司将承担一切经济、法律后果。
承诺人：__
20__年_月_日
工程款支付承诺书 17
工程中介服务费用支付承诺书
甲方__（以下简称甲方，证件号：__）
乙方__（以下简称乙方，证件号：__）
经甲乙双方协商决定，就甲方介绍给乙方的康定县力丘河金顶水电站工程的所有工程操作项目，双方达成一致，并严格按照以下操作流程进行操作，具体如下：
一、乙方通过甲方的社会资源关系，拿到工程建设项目。
二、乙方承诺项目介绍成功后，给予甲方实际工程总造价的7%作为工程中介的服务费用。
三、乙方服务费用具体支付时间和办法：
A、工程合同签定后不支付任何服务费用；待工程队正式入场后收到第一笔工程预付款三个工作日内，由乙方将该笔款项（以实际工程拨款数为准的30%的比例）划拨到甲方的指定帐号；
B、剩下的.工程中介费用按照工程发包方每月划拨给乙方的工程款进度款，由乙方按比例同时划拨到甲方指定的账号；
四、本承诺书为不可撤销、不可更改的无条件保证，该协议一式2份。
五、本承诺书经甲乙双方签字即生效。
承诺企业法定全称：中伟西北建设工程有限公司四川分公司（盖章）
承诺企业的地址：__成都市青羊区东坡北二路169号1栋3单元8层802号__法定代表人：（签字、押印）
法定代表人身份证号码；法定代表人电话：
签约地点：四川省荣威交通能源投资有限公司303办公室
签约时间：__年__月__日
【工程款支付承诺书】相关文章：
工程款支付承诺书11-25
工程款支付承诺书实用06-12
工程款支付承诺书【精选15篇】10-20
工程款支付承诺书13篇01-15
工程款支付承诺书15篇08-21
(热)工程款支付承诺书15篇06-25
工程款支付承诺书（通用8篇）01-09
工程款支付承诺书集合15篇06-25
工程款承诺书04-29