- 相关推荐
设备安装劳务合同
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的类型越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的设备安装劳务合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
设备安装劳务合同1
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
根据《经济合同法》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程
工程地点：南通市通州区金游城
工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。
二、工程承包范围及承包方法、工期
1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。
2、承包方式：包工包料。
3、合同工期：90天(日历天)。
三、质量标准及验收
1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格
2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。
3、施工技术要求：
⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
⑵、转角，弯头处的保温要密实。
4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。
四、合同价款与支付
1、本合同价款采用固定单价方式。
⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。
⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。
⑶、合同金额(暂定)：元(人民币大写：叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价：
①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费：元/ m3
②、橡胶保温管制作、安装人工费：元/m3
③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m2
④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m2
⑤、华美橡塑胶：元/kg
2、工程预付款：无工程预付款。
3、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。
4、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的'方式和时间：
⑴、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100%的发票后，付至决算审定价的95%，
⑵、审定价的5%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。
五、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失，由承包人承担。
甲方(盖章)：
___年____月____日
乙方(盖章)：
___年____月____日
设备安装劳务合同2
甲方：______________
乙方：______________
甲方将安排林承磊任该项目的项目经理，全权负责该项目协调工作;工程部唐二军任项目经理助理，协助项目经理处理本项目的协调工作。乙方派工协助甲方之机械式停车设备(以下统称停车设备)安装工程，经双方同意订立本合约，其权利及义务如下：
第一条、安装工程基本资料(附停车设备平面配置图：
PSH-460D/X-KX,PJS-200X-KX)：
1、工程名称：______________
2、安装地点：______________
3、机型及数量：_____ (人民币：_____元)
4、工程期限：自20____年11月5日起，至20____年12月15日止(含电
第二条、工程价款及支付方式(工程进度附表1)：
1、安装工程款总价：合计人民币拾贰万陆仟陆佰叁拾元整(126630元)。
2、付款方式依工程施工进度：
第一期付款：钢结构进场验证施工人员(按照第十一条，第4项条款)三日内，支付总安装费的百分之三十(30%)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整( 37989元)。
第二期付款：钢结构部分、安全机构部分、载车板部分即整体结构全部安装完毕经工程部检验合格后，支付总安装费的百分之三十(30﹪)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。
第三期付款：整体工程安装完成(含电控)经业主、特检院共同验收通过，如甲方或特检院提出有整改项，整改完成经甲方验收后支付总安装费的百分之四十(35﹪)。计人民币肆万肆仟叁佰贰拾点伍元整(44320.5元)。
第四期付款：经业主方验收通过后三个月支付总安装费的百分之五(5﹪)。计人民币陆仟叁佰叁拾壹点伍元整(6331.5元)。
3、本合同安装费不开具发票。
4、本合同安装费包含施工用电和安装人员生活用电。(电表由安装队安装)
第三条
(1)、检验费用由甲方承担。
(2)、因甲方发货不及时乙方要第一时间主动反馈，并积极配合甲方，
第四条、出货作业：
1、甲方出货时乙方应负责接货，其卸货费由乙方承担，并事先勘查现场，协调物料放置事宜。
2、甲方排定出货日期并提前通知乙方准时到工地接货，并妥善保管。
3、若乙方无故不到场接货，甲方从总工程款中扣除百分之五(5%)，作为
4、乙方接货时要对货物数量、质量进行确认，签字确认后出现差异的责
第五条、双方配合工作范围及承担义务：
1、乙方负责保管停车设备零部件，使其不受潮、不变形、不失少。
2、乙方负责安装所需脚手架的搭设，及其产生的费用。
3、甲方协助乙方与业主单位解决安装人员的膳宿问题，费用由乙方承担。
4、甲方调配技术员提供技术支持。
5、乙方负责人(芮捷)在整个项目开始至结束必须在现场管理与协调，包括车库业主单位的协调，并将协调结果及时向甲方汇报，否则乙方承担瞒报、漏报的相应责任。一旦发现乙方负责人(芮捷)离开项目所在地扣款500元/天(扣款从项目剩余工程款中直接扣除)。
6、乙方负责人要定期参加甲方的项目会议，一次不参加从所剩工程款中罚200元。
第六条、接货作业：
1、乙方负责安全卸货及搬运到指定地点，并配合人车安全管制。
2、物料堆放应求稳固、整齐并集中摆放，不可凌乱影响出入安全。
3、物料堆放应有适当的.垫高、防浸措施，易弯曲变形物品不得重压，整齐排放后应覆盖，以防雨水浸入。
4、乙方负责保管物料，到货应清点，货抵工地清点后，若有遗失、被窃、损毁等乙方应负全责。
5、货抵工地后乙方须配合甲方管理人员，于当日清点所有零部件。因特殊现场或台数较多无法一日清点完成，须于3日内完成，并于出货单
6、若未在规定时限内完成物料清点手续，甲方视出货数量无误，乙方应对缺少及损坏的物料负完全责任。
7、甲方所供应之物料被乙方变卖或提供其他厂商使用，甲方除有权终止承揽合约外并有权依法追究乙方法律责任及赔偿。
第七条、安装作业：
1、乙方在接到甲方进场通知后，当天安排人员、工具进场施工。若无
2、乙方必须使用甲方所供材料进行安装作业，并按设计图的要求完
3、乙方从事安装作业应符合甲方要求的品质，并无减少或灭失价值。施
4、乙方安装作业如未符合甲方要求的品质，应于甲方指定期限内无条件
5、乙方于安装工程进行中，应负责主动与业主协调下列事项：
(1)、立柱基座固定后，协调业主，柱基水泥灌浆工程。
(2)、注意排水管路不得影响设备装置组立空间。
(3)、梁下净高之再确认。若因其他管线影响净高应协调业主改善。
(4)、现场建筑物尺寸与放样图尺寸不符时，协调处理。
(5)、电源预设位置协调告知。
(6)、消防试水应告知业主三天前通知甲方配合处理。
(7)、乙方从事安装作业应在合同期限内完成。
6、乙方安装过程中因现场因素须停工者，除现场与业主协调外，应电告
7、乙方于安装完成后，对剩余物料依下列原则处理：
(1)、整理并搬运到地面楼层，联络甲方余料运退事宜。
(2)、乙方借用之工具器皿应缴回原借出单位。
(3)、乙方应负责停车设备材料包装废弃物的清理及清运，以及每日工
8、停车设备调试完成后，应保留适当人员直至政府部门验收整改，并再次验收合格为止，方可撤离人员，乙方应做好设备的清洁及防护及现场的清洁工作。
9、工程进行中禁止擅用非甲方供应之物料，及乙方来路不明之原物料等，由此造成的工期、质量方面责任，由乙方承担，甲方保留对乙方的追溯责任。
10、甲方供应材料，于安装过程中，乙方发现有误的，应立即告知甲方
11、各合同附表与合同具有同等法律效力，未按期完成，乙方承担违约
12、安装作业人员必须持有特种设备作业人员证，如发现未持证安装，
第八条、与现场建筑物配合尺寸的汇报与制作：
1、建筑物预留尺寸与设计图不符，须变更停车设备材料与之配合者，乙
2、配合业主现场需要的固定栏杆安装，由甲方供应材料，于工程进行中乙方应配合现场制作，制作费用已包括在总价内。
3、其他有关甲方制作上需要的现场尺寸，经甲方通知后，于工程进行中，乙方应配合汇报现场尺寸。
第九条、安装品质认定：
1、甲方执行品质认定检查，依甲方设计图为准。
2、甲方执行检验阶段如下：(附表恒盛豪庭项目检验附表2、3、4)
(1)、第一阶段：放样及钢结构安装完成品质检验。
(2)、第二阶段：梁柱结构体、传动系统、安全机构部分及载车板整
(3)、第三阶段：停车设备整体安装、调试完成品质检验。
3、乙方安装作业进行到上述各阶段之前三天，应预先通知甲方派员工来检验，乙方须于事前做好自行检查，填写相关资料。
4、经甲方品质检验确认后，乙方如有不符合甲方约定品质要求，在甲方开列整改通知单后，应在规定时间内修改到符合要求为止。乙方不得以任何理由拒绝或要求追加工程费用。
5、完工检查中无法察觉，或未经察觉之品质缺失，属安装作业不良者使用中发觉，经甲方告知，乙方应负责修改。乙方不得拒绝、拖延或要求追加工程费用。
第十条、人员管制：
1、乙方应以甲方的名义实地安装工程，对外视同甲方员工，进场应着制
2、现场需配合协调时，乙方即应代表甲方主动与工地负责人协调不得推
3、乙方不得任用甲方因案开除以及自甲方离职一年内之员工。
4、乙方不得雇用甲方在职员工，支援从事乙方的安装作业。
5、乙方安装本工程不得再另行招聘其他厂商参与安装，若有特殊情况，应事先报备并经甲方核准。
6、乙方禁止把本项目任何按装项目转包，一旦发生将从总工程款中扣100%的工程款并追究相关法律责任。
第十一条、安全卫生管理办法：
1、乙方进行工程中应依下列安全卫生法令做好安全措施
(1)、当地安全卫生管理办法。
(2)、工地营造安全卫生设施标准。
(3)、乙方在施工场地内，特别注意防火、放电工作，严禁从事违法活动。
2、乙方从事本工程安装作业，必须严格执行合同所载之各项内容，从合同签订日起到维保期限止，倘有隐蔽工程或在甲方检查中未发现的安装质量问题发生，一概由乙方负责整改，直到甲方检验合格为止，与甲方无涉。若因而造成甲方损失，乙方应负责赔偿所有损失。
3、乙方必须对安装作业人员投保.(工程意外险)，责任由乙方承担。
4、乙方提供安装人员信息留甲方工程部存档。(符表5)所填写施工人员每天必须在作业现场，如发现缺席每天扣50元/次。
第十二条、逾期罚款：
1、除因天灾、人力不可抗拒之因素，或经由甲方或业主认可之原因外，
2、乙方从事本工程安装必须在安装期限内完工，如因乙方原因造成不
第十三条、特别条款：
1、乙方因从事安装工作，从甲方获得的商业机密技术图纸资料，应严
2、乙方从事本停车设备安装作业，自工程完成日起，永不得经营该项
3、如因工程安装质量问题致使一次检验无法通过，则需复检及相关招
第十四条、附则：
1、超出本合同行为以外事项，在甲、乙双方发现后，可协议另设临时
2、本合同如有未尽事宜，依照国内各有关法令处理，若无规定时依甲
3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
立约人
甲方：______________乙方：______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
设备安装劳务合同3
甲方：____________________
乙方：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
1、根据甲方提供乙方的图纸里面的所有室内水电安装工程，室外配套工程除外;
2、如有图纸变更甲方必须出具书面变更通知，因变更增加的费用必须给乙方增加变更费用;
3、工地临时用水电用的安装维护。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以500元以下的罚款外。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ5_________安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：
1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。
2、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补恢复原状。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的一年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有塔吊、施工电梯、外架、电源电源箱现场及楼层固定电源箱。
十、承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为，计工程款约为元(不含税收，不提供税票)。
十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的'安全事故处理费用，全由乙方承担。
十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格标准。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定结果合格计价。
十三、付款办法：
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的80%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用(预埋部分按总价的45%，安装部分按总价55%计)。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，乙方向甲方提供完整资料且在甲方一个月内，甲方再向乙方支付承包应得工费总
4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
5、乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十四、限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的50 %奖给乙方(一般5%的损耗)。
十五、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方及时支付具备付款条件的承包工费。
十六、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
6、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十七、违约责任
(一)有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;
乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。
(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2甲方不及时按合同支付应付承包款而引起工期延误和损失由甲方负责承担。
3甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十八、其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
十九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
甲方代表人：__________银行帐户：__________电话：__________
签订日期：____年_____月_____日
乙方代表人：__________银行帐户：__________电话：__________
签订日期：____年_____月_____日
设备安装劳务合同4
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《宁夏回族自治区有关规定》及公司的规定规章制度，为明确双方的责、权、利，在确保工程质量、有效维护双方信誉和形象的前提下，遵循平等、公平、诚信的原则，经双方协商一致同意签订本合同，双方严格遵照执行。
第一条工程承包范围
（一）工程名称：宁夏正旭生物技术有限公司水解车间、木糖车间工程。
（二）工程地点：宁夏银川市金凤区工业园区（砖渠十三队北侧）。
（三）合同签订地点：
（四）合同签订时间：
（五）承包方式：包工不包料。
承包内容：图纸内（水解、木糖车间室内外抹灰、楼地面、楼梯）工程。
承包范围：工程图纸内所有工程（室内外抹灰、楼地面、楼梯）。
第二条工程期限
（一）工程开工日期：乙方所承包的项目工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工。乙方要严格按照工期控制要求合理安排进度，确保工程工期，如期完工。
（二）如因客观条件或其它工序影响，上述工期甲乙双方可根据实际情况协商签字认可为准，但承台以上结构必须执行工期安排。
第三条双方责任
（一）甲方责任与权力：
1、提供给乙方住宿条件。
2、提供给乙方施工的大型机械设备及较大的工具用具（如塔吊、提升架等）要安排操作人员及维修人员负责机械的调试、运转，必须保证在生产中设施完好、安全运行。工地所用电线、电缆由甲方负责。
3、按计划提供乙方施工用的原材料，如确因种种原因供应不足时造成停工三天内甲方应按乙方确有施工人员数量每人每天补生活费 元如果在停工三天以上甲方应按乙方现有施工人员数量每人每天补工资补贴，技工 元，小工 元。
4、借调乙方员工，甲方按实时工资支付。
5、施工前提供给乙方两套图纸，向乙方进行全面施工质量，安全技术交底，并对工程进度及质量进行监督，完工后，组织全面验收评定。
6、在施工过程中，乙方工程进度、工程质量达不到甲方合同要求时，甲方有权要求乙方部分或全部退出施工现场，及时组织新的施工队伍进场施工。
（二）乙方责任：
1、乙方劳务作业人必须持证上岗，作业人员持证上岗率100%，不得使用未满16周岁以下的童工，不得带家属及子女、社会闲散人员，到施工工地进入或居住，甲方不提供其居住设施。如违反、发生伤亡事故等等，后果乙方一切自负。
2、认真执行国家、宁夏回族自治区、银川市建筑施工安全检查标准、文明施工检查标准，杜绝死亡、避免重伤。组织文明施工、安全施工，施工中若违章操作发生的一切伤亡事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。（因安全设施不到位造成的安全事故由甲方承担与乙方没有任何责任）
3、现场操作人员必须佩戴安全帽和安全必备用品，安全帽及安全防护用品由甲方提供。
4、服从甲方管理人员的指挥，自觉接受甲方质量、安全检查人员的监督。
5、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到要求的结构质量标准。
6、严格各班组的自身安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，遵守执行项目部制订的各种管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小事故的责任。
9、提倡文明施工，工作完后场地清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，滋惹事非，若违反，乙方要承担责任和一切经济责任。
第四条结算方式及费用标准
一、结算标准：
（一）、按工程量计算：《 年 预算定额工程计算规则》；
（二）、按图纸中：
1、水解、木糖车间室内外抹灰（大于 mm以上洞口面积扣除，小于 mm洞口面积不扣除）按实有面积每平方米： 元
2、水解、木糖车间楼层地面按实有面积每平方米： 元
3、水解、木糖车间楼地面按实有面积每平方米： 元
4、水解、木糖车间楼梯按实有面积每平方米： 元
（三）、结算办法及付款方式：
乙方在当月 日前报给甲方所施工完的工程量，经甲方项目部管理人员审核后在下月 日前付给乙方 %工程款，剩余 %待本工程完工后一次付清。
注：因甲方资金不到位，工人工资不能按时发放，造成工人停工、工期延误等损失均由甲方负责。
第五条工程质量及验收标准
质量标准：质量合格。
1、乙方在施工前必须检查各房间的标高、开间尺寸，并将统计结果报甲方。
2、乙方进入施工时，所有工序（包括抹灰前墙面清理、墙面浇水、贴饼、冲筋、打底、抹灰、压光、清扫地面、浇筑砼、楼梯踏步高度等）施工前每道工序必须报甲方验收后方可进行施工。
3、乙方在施工前，贴饼、冲筋时严格控制房间的尺寸、方正、标高。
4、甲方要求乙方在施工前，必须配备一名专职质量监督员进行工程质量检查，主要控制房间开间尺寸、房间标高、阴阳角方正、平直、墙面垂直平整、顶棚阴角等。
5、乙方要在工程完工后，认真检查墙面及瓷砖、地面质量，对出现的裂缝、空鼓、起砂、缺楞、掉角的砖、墙面及时进行返工处理，不得有拖延现象。
6、抹灰工程因分层进行，抹灰总厚度大于 mm时，应分两次抹灰。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。墙与梁、柱结合处必须加强网与各基体的`搭接，宽度不小于 mm，防止开裂。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面平整光滑，管道后面的抹灰应平整，滴水线应整齐顺直，高低宽度和深度控制在 mm之内。各项目立面垂直，表面平整，阴角阳方正，分隔条直线允许偏差不超过 mm。
7、验收标准：现行国家规范和验收标准。如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间发生的一切费用由乙方自理；造成整体质量后果的，处以 %的罚款。
8、乙方必须严格按照施工图纸和国家现行施工规范质量验收统一标准的要求施工。
9、如因乙方原因在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。其所造成的后果及损失由乙方承担。
10、对达不到规定质量等级要求的分部分项工程或检验批，必须进行返工，所发生的费用及材料费由乙方自行承担。
11、乙方在施工中必须严格按照施工验收规范及施工规范施工组织设计、书面技术交底操作施工，对违反施工和不按技术交底施工，出现问题及重大质量事故，造成的损失全部由乙方承担。
12、乙方在施工中每道工序必须认真保护成品、半成品不受损坏及污染。
第六条安全生产
（一）乙方工作
1、必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家及自治区安全技术操作规程，必须遵守执行公司的有关规定。
2、严格按施工程序和操作规程操作，非本工种操作人员不得随意操作各种机械设备及电器设备。
3、特种作业人员须持证上岗，并将特种作业人员上报甲方。
4、树立安全意识，加强安全宣传教育，定期对现场人员进行安全教育，培训。杜绝重伤、死亡事故。
5、乙方进入现场后要同各工种之间搞好关系，无论在生产或生活中发生矛盾时及时报告管理人员进行调解，不得争强好胜，打架斗殴，一经发现违反者，双方无论有理无理均处罚款 元整。
6、制定班组安全活动记录制度。
7、进入现场必须佩戴安全帽，严禁窜岗，或擅自进入禁入区内。对发现有不安全的隐患要及时处理，以免造成人员伤亡。
8、对不听从现场指挥，不按安全技术操作规程操作，违犯操作规程，违反现场安全技术交底，所发生的一切伤亡、死亡及重大事故，及由此造成的一切责任及费用均由乙方自负。同时处以 元的罚款，乙方不得借此耽误工期或无故停工。
9、严格按照项目部要求完善现场安全设施、施工作业，并接受公司（甲方）每月安全生产大检查，如不符合规定，由甲方根据条例作出处罚。
第七条文明施工
（一）乙方工作
1、现场文明施工必须达到国家建筑行业标准。
2、每道工序按规范要求施工，材料堆放整齐，文明施工、工完场清、保护成品，现场内不允许流动吸烟、随地大小便、乱扔材料。必须接受项目部的监督检查，做到令行禁止。
第八条其它条款
1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格，款项结算后自动失效。
3、本工程合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度完成的情况下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿意通过调解或协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方可由当地人民法庭机构仲裁。
4、乙方应认真详细阅读施工图纸，报价表中已包括施工准备，劳务、管理、利润各项应有的费用。
5、乙方所填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
6、因图纸变更及其它因素造成损失由甲方负责价格协商。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
设备安装劳务合同5
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程
二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村（距县城50公里）
三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设，主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度：
1、根据甲乙双方商定，乙方在 年 月 日前进场施工， 年 月 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式：
1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的`关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
7、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 1）设计图纸及招投标文件的技术要求。 2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。 3）设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十二、合同份数：
本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。
甲方： 乙方：
法人代表（委托人）： 法人代表（委托人）：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
设备安装劳务合同6
甲方：
厂法定代表人：
厂长乙方：
甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
一、安装的项目名称和地点：
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：
名称：
规格：
型号：
数量：
安装：
合计：
三、完成安装的`期限：从 年 月 日到 年 月 日。
四、安装的质量要求：
五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；
六、安装报酬的结算支付时间：
七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金 元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；
八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由 县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。
甲方： 厂
乙方：
年 月 日
设备安装劳务合同7
甲方：______________
乙方：______________
经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装
2、建设地点：西藏当雄
一、施工内容：
按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)
三、施工工期：
开工时间：_______年_______月_______日，完工时间：_______年_______月
四、工程费用：
1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。
2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。
3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。
4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。
五、工程质量：
1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。
2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。
3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。
六、工程验收与保修：
1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。
2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。
3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。
4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。
七、工程款拔付与结算：
l、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。
2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的.90%时停止拔付。
3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题，甲方将保修金付给乙方。
八、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1、协调有关单位的配合工作。
2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。
3、负责工程款拔付与结算。
4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方提供设计图纸一份。
(二)乙方责任：
1、提交施工组织设计及施工进度计划;
2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;
3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工，并接受相关部门的出督检查;
九、施工安全：
1、乙方必须严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作，建立糸统的安全控制网络体糸，采取严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。
2、若因乙方原因出现安全事故，所造成的一切损失，均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。
十、环境保护：
1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。
2、由于乙方施工的原因，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方承担。
十一、保险：
除按国家规定外，本工程采取自愿保险，投保与否，自行决定，费用自理。
十二：违约责任：
1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应承担因违约造成的一切损失。
2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着平等互让的原则协商解决。
十三、附则：
1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。
2、因人力不可抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。
3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。
4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：______________乙方：______________
年月日：_____________________
设备安装劳务合同8
甲方（委托单位）：
乙方（受委托单位）：
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。
二、安装费用及检测资料费用
按每小时______元包干。
三、付款方式
1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任
（一）甲方责任
1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的'承受能力等原因）。
五、违约责任
未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项
1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：__________________
_______年_____月_____日
乙方：__________________
_______年_______月_______日
设备安装劳务合同9
甲方：______________
乙方：______________
一、施工项目名称
红河集团新疆卷烟厂联合工房项目塔吊安装、升降、拆卸，总高度40 m，暂定升至40 m的施工项目。
二，施工地点：
乌市经济技术开发区二期延伸区
三、合同总价
小写：16.1000.00 (大写)壹拾陆万壹仟元整
四、付款方式
1.自本合同签订之日起的10天内，甲方应按合同总价的'30%预付给乙方，共48300元;(肆万捌千叁佰元)
2.乙方安装，特检验收合格，交付甲方使用后，甲方付给乙方48300元;(肆万捌千叁佰元)
3.甲方应在乙方就该设备拆卸告知后，正式拆卸前付给乙方32200元;(叁万贰千贰佰元)
4.甲方应在乙方完成该施工项目塔吊、拆卸后按合同付清余款：32200元(叁万贰千贰佰元)给乙方。
五、甲方责任与义务
1.甲方必须把经检验合格完整的设备交给乙方安装;(厂家的随机资料)
2.塔机的每一次安装、升降、拆卸时，甲、乙方安全员必须到场;
3.乙方所需的一切资料，数据，报告，证书。
六、乙方责任与义务
1.自合同签订之日起2天内乙方应将营业执照、资质证书(复印件)、特殊工种作业人员名单交甲方备存。
2.乙方进入施工现场必须服从甲方，建设方项目部管理，遵守制度，听从安全人员指导。
3.乙方施工人员食宿自理。乙方承包范围：包安装，包拆卸，包机械，包人员，报备案，包所需资料，包各种特检验收费用。
七，安全责任.
1.乙方在安装，拆卸，顶升施工中，严格按照安装，拆卸方案及产品使用说明书进行，并报有关部门和其它有关部门批准后方能进行。
2.设备安装完工后经过安检部门检测合格后，交付于甲方使用，双方签字认可。
3.在安装，拆卸，顶升过程中，如出现安全事故(非设备质量事故)由乙方自行负责。
八、不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
九、争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向乌鲁木齐水磨沟区人民法院起诉。
十、其他
1.甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
2.本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;
4.本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。
甲方法人：______________乙方法人：______________
年月日：_____________________
设备安装劳务合同10
甲方：代表（以下简称甲方）
乙方：代表（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一：工程名称：
二：工程地点：
三、工程承包范围
工程范围与内容：#楼按施工图内所有的水电安装；消防及弱电预埋；通风、太阳能孔洞预留工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）
（1）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；
（2）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；
（3）室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道；
（4）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；
（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
（6）从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装；
（7）防雷接地安装；
（8）消防所有管网预埋；
（9）弱电预埋；
（10）通风、太阳能孔洞预留；
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方经调试并自检合格。
五、质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
包工、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币： 元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。
八、付款和结算方式
1 由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；
2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%；
3当乙方完成栋号封顶的'时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；
4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%
5 总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。
九、设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责（1）按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。
（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
（5）按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
（1）土建面积、施工图内所有的水电安装工程。
（2）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。
（3）施工现场水、电材料现场转运。
（4）乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
（6）乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。
（7）乙方现场负责人：
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
（1）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。
（2）双方约定的工期不论任何原因均不得延长。
（3）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
（4）乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。
（5）乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的
指挥、安排、调派。
（6）乙方必须按甲方要求做好各项工作。
十三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。
2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。
十四、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗（含缺席、迟到、旷工等现象），甲方按50元/天（次）向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。
十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
甲方代表签字：
甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：
甲方代表联系电话：乙方联系电话：
日期： 年 月 日日期：年月 日
设备安装劳务合同11
甲方：_______________
乙方：_______________
经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到：
1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装
2、建设地点：西藏当雄
一、施工内容：
按分项例明（按甲方提供设备安装图纸）
二、施工工期：
开工时间： _______________年_______________ 月_______________ 日，完工时间：_______________ _______________ 月
三、 工程费用：
1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。
2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。
3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。
4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。
四、工程质量：
1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工；甲方按以上规范规程和要求进行验收。
2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。
3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的'返工，其费用由乙方负责。
五、工程验收与保修：
1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。
2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。
3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。
4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。
六、工程款拔付与结算：
1、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。
2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。
3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金（为5%）余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题，甲方将保修金付给乙方。
七、甲乙双方责任：
（一）甲方责任：
1、协调有关单位的配合工作。
2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。
3、负责工程款拔付与结算。
4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方提供设计图纸一份。
（二）乙方责任：
1、提交施工组织设计及施工进度计划；
2、按施工进度上报工程进度计划（结算）报表及后期工程进度计划表；
3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工，并接受相关部门的出督检查；
八、施工安全：
1、乙方必须严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作，建立糸统的安全控制网络体糸，采取严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。
2、若因乙方原因出现安全事故，所造成的一切损失，均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。
九、环境保护：
1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。
2、由于乙方施工的原因，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方承担。
十、保险：
除按国家规定外，本工程采取自愿保险，投保与否，自行决定，费用自理。
十一：违约责任：
1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应承担因违约造成的一切损失。
2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着平等互让的原则协商解决。
十二、附则：
1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。
2、因人力不可抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。
3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。
4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：_______________
法 人代 表：_______________
委托代理人：_______________
联 系电 话：_______________
开 户 行：_______________
帐 户名 称：_______________
帐号：_______________
签 订日 期：_______________
乙方：_______________
法 人代 表：_______________
委托代理人：_______________
联 系电 话：_______________
开 户 行：_______________
帐 户名 称：_______________
帐号：_______________
签 订日 期：_______________
【设备安装劳务合同】相关文章：
安装劳务合同06-02
设备安装合同05-15
设备安装合同07-04
安装人工劳务合同07-25
路灯劳务安装合同02-21
安装劳务合同（精品）09-02
（精华）安装劳务合同06-11
水电安装劳务合同05-29
水电安装劳务合同02-25