延期交房赔偿协议

延期交房赔偿协议

　　在社会发展不断提速的今天，协议在生活中的使用越来越广泛，协议能够成为双方当事人的合法依据。到底应如何拟定协议呢？下面是小编为大家收集的延期交房赔偿协议，仅供参考，欢迎大家阅读。

延期交房赔偿协议1

　　甲方(出卖人)：__________________

　　乙方(买受人)：______________

　　根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的.“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于__________________年__________________月__________________日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于__________________年__________________月__________________日办理竣工验收并于__________________年__________________月__________________日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

　　1、乙方已于__________________年__________________月__________________日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为__________________年__________________月__________________日，自合同约定交房日期起合计违约270天。

　　2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计__________________年__________________个月(共计__________________元)由甲方直接交付物业服务单位。

　　3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

　　4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约__________________万元。

　　5、甲乙双方再无任何纠纷。

　　6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：_________________

　　乙方(买受人)：__________________

　　栋单元号业主：_________________

　　签订时间：_________________

延期交房赔偿协议2

　　甲方(出卖人)：__________________置业有限公司

　　乙方(买受人)：______________栋单元房业主

　　根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的`“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于20xx年12月31日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于20xx年8月办理竣工验收并于20xx年9月30日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

　　1、乙方已于___年___月___日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为20xx年9月30日，自合同约定交房日期起合计违约270天。

　　2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计年个月(共计元)由甲方直接交付物业服务单位。

　　3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

　　4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。

　　5、甲乙双方再无任何纠纷。

　　6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：_________________ 乙方(买受人)：__________________

　　_________栋单元号业主：_________________

　　签订时间：_________________年________月________日 签订时间：_________________年________月________日

延期交房赔偿协议3

　　甲方：______________公司，地址：______________，负责人(授权签订本协议)：_________________，联系电话：_____________

　　乙方：______________

　　实际住址：______________

　　联系电话：______________

　　甲乙双方在__________年_____月_____日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套，房屋面积为__________平方米(合同号：______________，备案号：_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因，造成实际交房时间为_____________年_____月__________日，比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：

　　一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。

　　二、双方根据签订的.《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。

　　三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。

　　四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

延期交房赔偿协议4

　　甲方(出卖人)：______________________有限公司

　　乙方(买受人)：__________________栋单元房业主

　　根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的`“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

　　1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。

　　2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

　　3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

　　4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。

　　5、甲乙双方再无任何纠纷。

　　6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________

　　签订时间：_______________签订时间：_______________

【延期交房赔偿协议】相关文章：

延期交房赔偿协议3篇06-27

延期还款协议09-04

延期付款协议07-16

延期补充协议06-04

延期还款的协议书10-18

房屋租赁合同延期协议02-21

延期还款协议13篇09-05

延期还款协议14篇10-14

延期付款合同07-12