职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>家庭协议书

家庭协议书

时间:2024-10-01 23:37:50 合同 我要投稿

家庭协议书

  在不断进步的社会中,男女老少都可能需要用到协议,签订了协议就有了法律依靠。那么相关的协议到底怎么写呢?以下是小编精心整理的家庭协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

家庭协议书

家庭协议书1

  委托方(甲方):_________

  承接方(乙方):_________

  工程项目:_________

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.工程地址:_________

  2.居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫,总计:施工面积_________平方米。

  _________室,计_________平方米;

  _________厅,计_________平方米;

  _________厨房,计_________平方米;

  _________卫生间,计_________平方米;

  _________阳台,计_________平方米;

  _________过道,计_________平方米;

  其他(注明部位)_________,计_________平方米。

  3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

  4.委托方式:_________

  5.工程总天数:_________天

  工程开工日期:_________年_________月_________日

  工程竣工日期:_________年_________月_________日

  第二条 工程价款

  工程价款(金额大写)_________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

  材料款_________元;

  人工费_________元;

  设计费_________元;

  施工清运费_________元;

  搬卸费_________元;

  管理费_________元;

  税金_________元;

  其他费用(注明内容)_________元。

  第三条 质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

  2.工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4.质量检查监督部门:_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

  5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  第四条 材料供应

  1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3.甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  第五条 付款方式

  1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)共3页,当前第1页123

  甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

  甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

  2.工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

  3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的`,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

  4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

  第六条 工程工期

  1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。

  2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

  4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  第七条 工程验收

  1.工程质量验收,详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

  2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

  第八条 其他事项

  1.甲方

  必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

  二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

  如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

  2.乙方

  应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

  指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

家庭协议书2

  当事人:张某,(肇事方)男,19**年出生,汉族,身份证号:********住址:******联系方式:******(以下简称甲方)。

  委托代理人:(有委托代理人就写,没有就不用)

  当事人:李某,(受害方)男,19**年出生,汉族,身份证号:********住址:******联系方式:******(以下简称乙方)。

  委托代理人:

  20xx**年**月**日,在什么地区什么地段发生什么样交通事故造成李某受伤或(死亡),交通事故发生后,甲方立即采取超常规和积极抢救措施将乙方送到**医院治疗,经诊断:(把诊断写上)。在此期间乙方共花费医疗费**万元,乙方在**医院住院已天进行康复休养.目前伤势已经基本痊愈,根据**医院的主治医师的意见可以回家进行调养。乙方病情痊愈后,多次找到甲方请求调解,并请求给予一次性处理。甲方在乙方的一再要求下,同意乙方的请求。为此甲乙双方本着公平,自愿的原则,就交通肇事损害赔偿一事,经过双方充分的协商,协商一致的情况下,达成如下协议:

  1、乙方的伤情伤残程度及乙方病情需要恢复的时间等基本情况,甲乙双方均已了解和认可。

  2、甲方已替乙方支付的医疗费**万元,由甲方承担。

  3、甲方同意乙方的.要求,一次性付给乙方**万元人民币整(其中包括护理费用,误工费,伤残补偿金等费用)。

  4、乙方在签订此协议书后,自愿放弃追究甲方的一切责任的权利。

  5、乙方一经签订此协议,甲方给付的赔偿款为乙方现在或将来、直接或间接与此次事故有关的索赔的费用最终和全部赔偿数额。

  6、甲方与乙方签订此协议后,(并且公证书下达后)应当立即给付乙方**万元人民币(如果一次性不能付清,可以分期给付) 。

  7、甲方在付清钱款后,乙方应当将住院期间的医疗票据全部给付甲方。如果找不到原件票据应当出具书面说明。

  8、乙方收到上述赔偿金后,甲、乙双方就此次交通事故的赔偿问题已解决完毕,今后双方互不追究由此引起的一切责任。

  9、(1)本协议甲乙双方签定后,一方出现反悔或违反此协议的规定,根据<中华人民共和国合同法>的相关规定,违约方将承担违约责任,将支付给对方违约金*元(一般不超过金钱数额的20%)。

  (2)如果甲方违反此协议其不得向乙方索要已经给付的钱款,并应再给付乙方*元的违约金(一般不超过金钱数额的20%)。如果乙方违反此协议,应当将原来甲方给付的钱款全额退回,并再给付乙方*元的违约金(一般不超过金钱数额的20%)。

  10、本协议一式两份,(自公证部门公证后生效)甲乙双方各执一份。

  双方对未尽事宜协商解决,协商解决不成时,交由*人民裁决。

  我们上述协议完全真实、合法,如果有虚假愿意承担法律责任。

  甲方:****

  乙方:****

  见证人(需要两个无利害关系人):

  20xx年**月**日

家庭协议书3

  男方:______________,男,______族,_______年_______月_______日生,住______________,身份证号码____________________

  女方:______________,女,______族,_______年_______月_______日生,住______________,身份证号码____________________

  男方与女方于_______年_______月_______日认识,于_______年_______月_______日在登记结婚,婚后于_______年_______月_______日生育一______________儿子(或女儿),名。因______________男方(或女方)实施家庭暴力,恶习不改______________等致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:

  一、男女双方自愿离婚。

  二、子女抚养、抚养费及探望权:

  三、夫妻共同财产的处理:

  ⑴存款分配。

  ⑵房屋:夫妻共同所有的房屋所有权归______________女方(或男方)所有过户费用由______________女方(或男方)负责。______________女方(男方)应于_______年_______月_______日前一次性补偿房屋差价______________元给______________男方(或女方)。

  ⑶其他财产归各自所有:______________(以协商一致的.意见为准)。

  四、债务的处理:(以协商一致的意见为准)

  双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。

  五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:

  七、违约责任的约定:

  任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金______________元给对方(按______________支付违约金)。

  八、协议生效时间的约定:

  本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。

  九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向______人民法院起诉。

  男方:签名:______________女方:签名:______________

  _________年______月_______日_________年______月_______日

家庭协议书4

  男方及男方家人:

  女方:

  男方与女方20xx年4月17日登记结婚,20xx年3月27日系登记离婚,在夫妻关系存续期间共同修建位于修文县扎佐镇大龙村八组的一栋3层自建房,此房屋在离婚协议中女方放弃,现男方及家人要求复婚,双方对房屋的分配重新达成以下协议:

  一、男方家人认可:位于修文县扎佐镇大龙村八组的一栋3层自建房属于男方及女方婚姻关系存续期间的'夫妻共同财产。

  二、男方自愿重新分配此房屋,男方同意位于修文县扎佐镇大龙村八组的自建房第二层归女方个人所有,属于女方复婚前个人财产。

  三、此房屋的相关的土地权益、其他附属设施权利包括通往第二层的过道、楼梯、院坝等必备的通道、水电附属设施、第二层内的家具家电的所有设施设备随房屋一并转让。

  四、若此房屋被征收或者因侵权灭失,获得征收款或者赔偿款,女方享有120平方米对应的补偿款、产权置换安置房屋产权或者侵权的款项。

  五、若此房屋可以办理产权证或者宅基地使用证,男方及家人应将女方登记为共有人,共有的份额为30%。

  六、男方及男方家人对此次重新分配不持任何异议,均认可此分配,并且不对此房屋提出权利主张。男方保证此房屋没有设置抵押,保证男方家人不对此房屋提出权利主张。

  七、男方及家人不遵守约定,侵害女方房屋权益,导致女方不能行使对房屋的所有权、收益权、使用权等,男方应按照市场价或者评估价以现金形式赔偿女方房屋价值。

  八、男方及家人、女方均应严格遵守此约定,若男方及家人违反约定,侵害女方的权益,违约者赔偿女方守约金30万元。

  九、此协议经男方及家人、女方签字生效,各方各持一份。

  男方及家人:

  女方:

  年月日

家庭协议书5

  立约人:

  张夫:(性别、年龄、民族、单位、住址)

  张妻:(性别、年龄、民族、单位、住址)

  张子:(性别、年龄、民族、单位、住址)

  张女:(性别、年龄、民族、单位、住址)

  见证人:

  高某某,陕西邦维律师事务所律师。

  李某某,陕西邦维律师事务所律师。

  张夫、张妻夫妇与子女张子、张女一直共同生活,现张子、张女均已结婚,各立约人均表示愿意分家析产,各立门户。经协商,共同签订以下分产协议,以供遵守。

  一、张夫、张妻夫妇与张女一起生活。

  二、现小院平房6间,其中北房2间供张夫、张妻夫妇居祝东房两间归张子,西方两间归张女,庭院共用。

  三、家具及家用电器:索尼彩电、海尔冰箱归张子。洗衣机、组合衣柜、沙发归张女。

  四、存款6万元,由张子分得2万,张女分得2万,其余2万留张夫、张妻夫妇自用。

  五、张夫、张妻夫妇如遇重病或其它意外,由张子、张女共同负担。

  六、其它(略)

  立约人:

  张夫:(签字)

  张妻:(签字)

  张子:(签字)

  张女:(签字)

  见证人:

  律师高某某:(签字)

  律师王某某: (签字)

  某律师事务所(盖章)

  年月日

家庭协议书6

  甲方:______________________

  身份证号:_________________

  乙方:______________________

  身份证号:_________________

  甲方、乙方双方与______年________月_______日在_____________区民政局办理婚姻登记,现双方为合法夫妻。甲乙双方都愿共筑爱巢、白头偕老。但为防止今后可能出现的财产纠纷,双方经友好协商,达成如下协议:

  一、婚内现有财产的约定;现有房产一处,位于__________________,现房屋产权登记人为甲方。该房屋共计____________万由甲方支付____________万元首付款,其余办理按揭。装修及家具、电器的购买由甲方出资。如果双方离婚,该房产及房内家具电器归乙方所有,甲方负责协助办理房屋过户到乙方的手续,房屋过户发生的一切费用由甲方承担。

  二、双方父母的遗产分别属于双方个人所有,不作为双方的共同财产。

  三、婚姻存续期间共同债务的约定:

  1.要用于家庭共同生活而向他人借钱,应由双方共同书面签名方可视为夫妻共同债务,由双方共同偿还,无双方共同书面签名则视为个人债务,由个人承担。

  2.一方对外举债时必须向债权人明示夫妻间的财产约定,该债务系一方个人债务,另一方不承担还款义务。如无明示则产生的'后果由经手一方债务人自己负责,另一方不承担任何责任。

  四、对于共同财产的保管约定:甲乙双方应当如实通报各自的全部收入情况(包括除工资外的额外收入),并定期将各自全部收入的95%集中存放于共同的账户,视为共同财产用于共同生活的开支。其余的5%视为个人财产与对方无关。共同的账户由女方保管进行统一支配,用做家庭开支,女方有定期向男方告知的义务。

  五、对于离婚的约定:

  1.如果男方今后有过错(包括但不限于婚外情、婚外性、与她人同居、重婚、家庭暴力、吸毒、严重赌博等等越轨或违法行为)造成夫妻感情破裂而离婚的(包括协议离婚、男方或女方向法院提起离婚),夫妻财产按以下约定处理:

  (1)、男方自愿放弃家庭全部财产,净身出户。

  (2)、现在夫妻共有一套房产归女方所有,如果在离婚之时,房贷仍未付清,则由男方付清。

  (3)、夫妻共同财产全部归女方所有(包括以后再购置的房产以及其它大件物品)。

  (4)、男方应向女方赔偿精神损失30万元,在办理离婚相关手续时直接以现金支付给女方。

  2.如果女方今后有过错按正常离婚进行分配。

  3.如双方无其它过错的情况下财产分配按正常离婚进行分配。

  六、签订本协议的目的,是为了男女双方和睦相处,互敬互爱,衷心希望双方能白头偕老。所以双方必须遵守本协议约定的内容,如有违反则自愿按协议约定内容执行。

  七、双方自愿签订,清楚了解其协议的法律效力,并遵守约定内容。

  八、本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:_________________(签名)

  乙方:_________________(签名)

家庭协议书7

  武义县郭下村民某某户,因何某1、何某2兄弟二人均已经成婚,准备分家另过独立生活,为划清产权,避免争议,团结和睦,经父亲、母亲及妹妹何某3,以及长辈何某、吴某见证特立此分家协议书,以及父母今后的赡养义务。协议书条款如下:

  一、房产分割:原有房产位于前宅桥头,共计309.2平方米,包括已建90多平方米以及旧房子及空地200多平方米。已建90多平方米外加空地共计148.15平方米归大儿子何某1,房屋位置如下:东与何某2房屋相邻,南是自家晒场,西边某何房屋,北靠大路(其中3.4X8部分为何某1家做正门用,不准建房,影响何某2家采光)。其余的旧房子以及空地共计161.05平方米归何某2所有,房屋位置如下:东至溪,南自家晒场,西何某1房屋,北靠大路。

  二、父母的赡养协议:1、口粮(每月所需大米)由何某1承担,现有两块山地归何某1管理,所得款项均由何某1支配,如果何某1不能履行义务,山地归还父母管理,所得款项由父母支配。2、父母的医药费以及其他费用由兄弟2人共同承担(在父母用去其本人所拥有的'部分钱物之后不够部分),其中何某1承担所需费用的,何某2承担所需费用的。3、当父母卧床不能自理时,兄弟两人轮流照顾,轮到一方照顾时,如果需顾保姆的,费用由顾保姆方自理。4、兄弟两人各拿出一间房子供父母居住,用于父母的养老。

  三、本协议共2页一式四份,父和母、何1、何2、何3各执一份,一经签字按手印,兄弟双方对以上协议均不得反悔。未尽事宜兄妹三人协商解决。

  立协议人:

  立协议人: (父亲: 大儿子: 母亲: 二儿子:)

  见证人: 见证人:

  郭下村村委会:

  年 月 日

  附:1、房屋平面图一份:阴影部分何1所有,空白部分何2所有

  2、土地证上的平面数据图

家庭协议书8

  甲方为专业从事护士岗前培训、护理英语培训的机构,

  可常年为_________地区外籍人士及其他高端客户提供家庭护理服务,拥有成熟的培训机制与丰富的护理行业就业渠道;乙方为在_________生活的外籍人士及其他高端收入人士;

  为了满足乙方对家庭护理的需要,甲乙双方经友好协商达成如下协议:

  一、合作项目:家庭护理服务

  二、合作时间:从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,上午_________—_________,下午_________—_________,每周休息_________天。

  三、甲方权利和义务:

  1、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,客户至上;

  2、甲方在协议有效期内根据乙方需求向乙方提供专业护

  理人员。如因甲方派出的护理人员不能胜任乙方的`工作要求,甲方应为乙方更换护理人员,直到乙方满意为止。

  3、甲方派出的工作人员应该严守职业道德,尊重客户隐

  私,有义务为客户保密;

  今泰学院推荐文档

  四、乙方权利和义务:

  1、遵守本合作协议中的各项条款,为甲方工作人员提供安全的工作环境;

  2、甲方派出的护理人员如果不能满足乙方的工作要求,乙方有权要求给予调换;

  3、乙方在护理服务结束后,填写中美家庭护理服务反馈表,对于甲方派出的工作人员给予服务评价;

  4、甲方工作人员不得以任何理由向乙方索要除协议约定范围外的任何薪金、酬劳或礼品;如系乙方自愿提供给甲方工作人员上述酬劳的,属于乙方单方行为,甲方不因此承担任何附加责任;

  5、未经甲方许可,不论在合同期内或合同期结束,乙方均不得直接与甲方工作人员产生雇佣关系,违者甲方有权向乙方追索5000元至10000元的经济赔偿;

  6、乙方不能单方面要求甲方工作人员提供本协议范围之外的其他服务。

  五、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,若协商不成,甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到_________所在地人民法院提起诉讼。

  六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力。

  甲方(签字):_________

  乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________

  联系地址:_________

  联系地址:_________

  日期:_________年___月___日 日期:_________年___月___日

  签订地点:_________

  签订地点:_________

家庭协议书9

  甲方:

  乙方:

  姐弟二人均已经成婚,准备分户另过独立生活,为划清产权,避免争议,团结和睦,经母亲,以及村两委见证特立此分户协议书,以及母亲今后赡养义务。

  一、房产分割:

  现有房屋一处,位于______村十组,面积:226平米,共有房间十间,姐弟二人各分五间。

  二、现有房屋母亲有居住或使用权。

  三、母亲的赡养协议:

  1、口粮由甲乙共同承担。

  2、母亲的'医药费以及其他费用由姐弟2人共同承担(在母亲用去其本人所拥有的部分钱物之后不够部分)。

  3、当母亲卧床不能自理时,姐弟2人轮流照顾时,如需保姆的,费用由雇保姆方自理。

  四、本协议一式三份,母亲、甲、乙各执一份,一经签字按手印,姐弟双方对以上协议均不得反悔,未尽事宜姐弟两人协商解决。

  甲方:_____年_____月_____日

  乙方:_____年_____月_____日

  母亲:_____年_____月_____日

  见证人:_____年_____月_____日

家庭协议书10

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

  发包方(简称甲方):(业主)_______________ 联络方式:______

  承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)_____________________

  身份证:_____________________ 联络方式:__________________

  家庭住址:___________________ 家庭固定电话:_______________

  第一条 工程概况

  1.装潢施工地点:

  2.住房结构:钢筋混凝土;房型____房____厅____套,建筑面积约____平方米。

  3.承包方式:清包工。

  4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,储藏室、家具打造,清洁工程,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于搬运工程的补充约定:甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内)。

  5.总价款:¥约____元(包括清洁费和搬运费),大写(人民币):____________元整。

  以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。如甲方决定对该房屋初定装修工程项目进行变更,包含增加或删减,该总价款不做变更。

  6.工期:自____年____月____日开工,至____年____月_____日竣工,工期_约____天(以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题, 则相应顺延竣工日期)。另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工____至____天)。

  第二条 关于乙方职责的约定

  1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

  2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。

  3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。

  第三条 关于材料供应的约定

  1.全部工程用装修材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。

  2.甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的'材料损失,由乙方负责赔偿。

  3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作。

  4.为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。

  5.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  第四条 关于工程质量及验收的约定

  1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2.本工程由甲方聘请设计师进行设计,提供设计施工图纸及特别要求(具体内容见参见设计施工图纸)。乙方负责按有关行业规定进行施工。

  3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。

  5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。

  6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如橱柜防火门,台面,ppr水管等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。

  7.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。(参照北京市地方标准《住宅装饰装修验收标准》)。

  8.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件三《工程竣工验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  9.工程保修期三年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。

  第五条 关于安全生产和防火的约定

  1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。

  3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各 安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。

  第六条 关于工程价款及结算的约定

  1.工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:

  工程款付款时间表

  ┌──────────────────────┬──────┬──────────┐

  │ 付款时间 │ 付款比例 │ 金额 │

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │协议签订完毕,正式开工十日内 │10% │ 元│

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │水、电、管线隐蔽工程通过验收 │10% │ 元│

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │完成木工、瓷砖铺贴等工程,并由甲方验收通过后│20% │ 元│

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │完成粉刷和油漆工程,并由甲方验收通过后 │20% │ 元│

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │完成安装,清洁工程,并由甲方验收通过后 │10% │ 元│

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │竣工验收,甲方验收通过当天 │20% │ 元│

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │保修尾款,甲方入住后3月内 │10% │ 元│

  ├──────────────────────┼──────┼──────────┤

  │合计 │100% │ 元│

  └─────────────── ───────┴──────┴──────────┘

  2.双方款项往来均应于《工程付款确认单》签字确认(见附件四)。

  第七条 其它事项

  1.甲方工作:

  (1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

  2.乙方工作:

  (1)参加甲方召集的现场交底。

  (2)全权负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。

  第八条 违约责任

  1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

  3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

  4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

  5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

  第九条 纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:

  -北京仲裁委员会申请仲裁;

  -人民法院提起诉讼。

  第十条 协议的变更和解除

  1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。

  2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

  3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

  第十一条 附则

  1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方 施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁__套,由乙方当场负责安装交付使用。

  2.本协议签订后,工程不得转包。

  3.本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

  第十二条 协议附件

  附件一物业管理部门的装修指南(略)

  附件二设计施工图纸及要求(略)

  附件三工程竣工验收单

  附件四工程付款确认单

  甲方(签字):______ 乙方(签字):______

  住址:______________ 住址:______________

  电话:______________ 电话:______________

  邮编:______________ 邮编:______________

  签订日期:__________

  签订地点:北京

  附件三

  工程竣工验收单

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  注:(1)分项检验评定:合格打√,不合格打×,补验合格打√并签名。

  _______年_______月_______日

  附件四

  工程付款确认单

  甲方:________________________

  乙方:________________________

家庭协议书11

  为了家庭生活的美满幸福,夫妻恩爱。本着互商互谅,互相体贴,和睦共处的原则。甲方:______ 与乙方:_______ 特定此协议,协议内容如下:

  一、共同条款:

  1.1 家庭是由甲乙双方组成的,家庭的名誉双方有责任共同维护,不得私自与第三人诋毁对方名誉。

  1.2 为维护家庭荣誉,集体外出或聚会时,在外男方为主,在内女方为大。

  1.3 甲乙是小家,父母长辈是大家,必须尊老爱幼,体现年轻人优秀的`品质。

  1.4 家务活由双方共同承担,一方不得因工作或忙为由拒绝义务劳动。

  1.5 情人节、七夕、生日、圣诞必须送对方礼物,以示恩爱。

  1.6 家庭财务金账户,由甲乙双方共同建立,将每月收入存入该账户,统一由女方承担管理义务。大笔金额(暂定1000元以上)支出,须通过双方表决同意,有一方不同意,则该支出项目取消。家庭金账户为甲乙双方共有,任何一方不得占为已有。

  1.7 每年组织二次以上旅游,可携带父母长辈。费用统一由金账户中支出。

  1.8 家庭重大事件,由双方表决同意,一方不得私自决定。时刻本着家庭第一,事件第二的原则。任何事件,对方都有知情权

  1.9 任何一方不得做出有损家庭健康、和睦的事情,严守情感道德观。

  2.0 公共条款(待加)

  二、男方条款:

  2.1 双方不联系不得超过24小时,男方有义务主动发信息、打电话联系对方。

  2.2 男方不得抽烟喝酒赌博,应酬时少喝点。平时雪碧、可乐少喝甚至不喝。玩游戏每天不得多于3小时。

  2.3 男方必须注重个人整洁,勤换衣物。不得邋里邋遢,不讲卫生。

  2.4 家庭闹矛盾时,男方需主动认错。不得私自离开家,不管女方。

  2.5 小事件上都要听取女方意见或由女方做主,大事件上男方有发言和表决的权利。

  2.6 经常夸奖女方,或对女方有所表示,不得冷淡对方,不理对方。

  2.7 女方要求出去逛街买衣服,男方必须主动就位,不得找借口推脱。

  2.8 补充条款(待加)

  2.9

  3.0

  三、女方条款:

  3.1 女方对家庭的和睦、整洁、快乐起到关键性作用,必须做好带头作用。女方在家庭里享有一定的决定和差遣权利。

  3.2 双方不联系不得超过24小时,男方主动发信息、打电话联系时,必须及时回复。

  3.3 爱美之心人皆有之,女方在家庭中必须注重个人良好形象,不得邋里邋遢,并须注重个人的清洁卫生。

  3.4 女方对男方的着装打扮有义务进行设计和规划。不得放任不管。

  3.5 家庭闹矛盾时,女方不得一直闹情绪,不得体罚对方。更不得离家出走或蓄意买醉。本着和睦共处,互商互谅的原则解决家庭矛盾。

  3.6 补充条款(待加)

  公共条款有一条各方执行不到位时,对方有权即刻解除此协议。男女方条款若有违背,可由对方做出相应惩戒批示,惩戒执行后,此协议仍有家庭效力。此协议自签订之日起生效。

  甲方: 日期: 年 月 日

  乙方: 日期: 年 月 日

家庭协议书12

  甲方:刘男身份证号:

  乙方:李女身份证号:

  鉴于甲乙双方已于XX年3月6日办理结婚登记结为夫妻,为兑现双方百年好合之承诺,互相督促履行夫妻忠实义务,经双方平等协商,自愿订立以下协议:

  一、甲乙双方应当互相忠实、互相尊重,在家庭生活中互相帮助,共同维护平等、和睦、文明的家庭关系

  二、甲乙双方有下列行为之一,则视为对另一方的不忠实,应承担本协议第三条所约定之责任:

  1、与某一异性的电话、邮件、短信、msn、qq等方式的联络过度频繁,每天往来超过十次,每周超过五十次。能说明因工作原因等正常交往的除外。

  2、与某一异性的通信联络中出现明显的情感流露词汇超过一定次数,收到的信息超过三次(含),发出的信息中超过一次(含)能说明恶意骚扰的除外

  3、与某一异性的亲密照片一次以上(含),能说明系正常的同学或同事交往除外。但若配有亲密的通信联络记录的,不能以正常的同学或同事关系相推脱。

  4、无正当理由在晚上超过十二点回家。一周应酬时间超过三次的,不能作为正当理由,仍应受处罚。

  5、任何一方接到对方的亲密异性朋友的信息的(信息形式不限,包括但不限于:电话、短信、邮件、书信、包裹等)。恶作剧除外。

  6、出现以上五种情形之外,在一般的伦理道德所不能接受的情形的。

  三、出现本协议第二条所列情形之一的,过错方应向另一方支付精神补偿费人民币二万元。补偿应从个人财产中支付。从共同财产中支付的,应为四万元,并视为共同财产中的四万元约定为个人所有。

  处罚可以溯及既往,也即事后发现以前曾有过违反情形的.,可以累加处罚。

  四、本协议第二条所列明的情形,虽并不必然表明违反一方有出轨情节。但足以说明违反一方未能正确处理好人际交往关系,未能注意到配偶的特殊情感需求最新夫妻协议书范本最新夫妻协议书范本。仍应受到处罚。

  五、接受处罚后,能够虚心承认错误,并积极改善夫妻关系的,可以酌情退回处罚,但不返还给个人,而是作为家庭度假基金。此条约定,并不表示鼓励犯错,只是表明双方对婚姻的珍惜态度。

  六、处罚超过三次的(含三次),视为双方自愿将全部夫妻共同对产约定为另一方所有。此条约定,不以离婚为前提,只是双方认为违反一方已无管理好夫妻共同财产的自律能力。并且,不因相关财产未交付或未办理产权变更手续而影响夫妻共同财产归另一方所有的约定。财产未交付或未办理产权变更手续,视为双方同意暂时由违反一方保管。

  七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。自双方签字之日起生效。

  甲方(签字):乙方(签字):

  年月日年月日

家庭协议书13

  甲方:_______________

  乙方:________________

  为推动城乡发展,倡导生态文明,促使市民选择健康的生活方式,体验农耕乐趣,探索新的生态休闲方式,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,双方就土地认租达成如下协议:

  一、甲方将位于百菇园家庭农场内编号为号种植单___________元土地提供给乙方种植使用,面积㎡,期限个______月(______年______月______日——______年______月______日),乙方认租地块的'费用为人民币___________元/______年。乙方可以另行交纳___________元/份、______年的费用,雇佣公司专业农民为其打理作物。

  二、甲方提供给乙方必要的劳动工具和规定菌种。

  三、甲方责任:

  (一)按时向乙方交付种植地块。

  (二)尊重乙方的种植权,不得干涉乙方依法进行正常生产种植活动。

  (三)每周将菌菇的长势和成熟情况以短信的方式告之乙方,以便合理安排时间进行管理和采收。

  四、乙方责任:只得种植规定菌种,合理使用土地,不应抛荒弃耕,不得给土地造成永久性损害。

  五、乙方种植过程中对菌菇错误操作,甲方采取补救措施后,菌菇仍死亡的,甲方不负责任。

  六、在菌菇成熟时,乙方可收获菌菇,并可要求甲方餐厅代为加工制作,以亲自品尝自己的劳动成果。收获的菌菇事先以电话形式通知,约定日期甲方负责将菌菇送至________________________。收获的菌菇乙方不能消化的,甲方可以代为销售,销售款在收获季结束后结算给乙方。

  七、政策因素及不可抗力条款:由于无法预见的不可抗力事件及因国家和地方政府政策、法规、法令等原因,造成本协议无法履行或中断履行,导致一方不能履行本协议约定的部分或全部义务时,免除对方责任,已收取费用,未实际履行部分甲方予以退还给乙方。不可抗力消失时,双方可以协商是否继续履行。

  八、违约责任:发生违约时,所受损失由违约方负责。

  九、争议解决:生争议时,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成时,任何一方可向甲方所在地法院申请裁决。

  十、本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

  十一、本协议自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:______________________

  签订日期:______年______月______日

  乙方:______________________

  签订日期:______年______月______日

家庭协议书14

  原告:王______,女,汉族,________年______月______日生,住______________________________号,身份证号码______________________________,联系电话:_________________________。

  被告:李______,男,汉族,________年______月______日生,住______________________________号,身份证号码______________________________,联系电话:_________________________。

  诉讼请求:

  1、请求判决原告与被告离婚;

  2、请求将双方婚生女李___判归原告抚养,被告每月支付抚养费人民币________元整,直至女儿能独立生活为止;

  3、请求本着照顾女方及无过错方的原则对共计价值________元夫妻共同财产依法进行分割;

  4、请求判决被告给予原告精神损害赔偿________元;

  5、本案诉讼费由被告承担。

  事实和理由:

  原告与被告于________年初认识并确立恋爱关系,________年______月______日在______民政局登记结婚,结婚证号为“___________________”,随后双方在父母及亲友的操办下按民间习俗举行了婚礼,并于________年______月______日生育了女儿李___。目前双方的共同财产包括房子、车子及共同存款共计________元,无共同债务。

  原告与被告结婚以来,由于被告不关心原告甚至殴打原告,导致夫妻关系恶化。原告认为双方夫妻感情已经破裂,请求人民法院判决准予离婚。

  一、夫妻感情已经破裂,符合我国《婚姻法》第32条规定的离婚条件

  1、被告的家庭暴力行为深深伤害了原告,原告已经失去了和被告共同生活的信心

  ________年______月______日,被告在面对原告关于第三者的质问时,竟然对原告实施家庭暴力,对原告进行殴打,致原告右耳鼓膜穿孔。受伤后,原告在大理医学院附属医院做了鼓膜修补手术(有医院的病历证明),之后留下严重的后遗症,至今频繁会耳内疼痛、听力下降、心慌,以及由此引发的`头痛,给原告的生活带来很大的痛苦,心理上也有很大的创伤。

  ________年______月,这次事件发生后不到一个月,被告又动手打过原告一次。婚后几年间,被告频繁找各种借口与原告吵闹,有时甚至会深夜两三点将原告从熟睡中拉起来吵闹。几年来,原告一直在提心吊胆中度过,原告已经失去了和被告共同生活的信心。

  2、原被告频繁因为家庭琐事发生争吵,夫妻感情已经破裂

  (1)________年初原告怀孕之后,因妊娠反应大,身体无法适应,被告让原告辞了工作,在家料理家务。孩子出生前一个月,被告不顾原告的反对,对其置之不理,让原告独自生活,这期间是原告的母亲来陪伴和照顾原告一直至今。

  (2)在孩子出生后不到一个月时,原告因胆结石病情严重住院一周,医生建议立即手术,因考虑要给孩子喂奶并且孩子小需要原告照看,双方商量等孩子三、四岁时再做手术。之后原告频繁在深夜发病,发作时疼痛剧烈,严重时无法站立,需要有人陪护才能去医院就诊。原告因此曾多次向被告说明,不能让原告一个人留在家中,要是病发时没人陪我去医院,可被告根本不理会。这两年间,原告发病多次,需要被告陪同前往医院时,被告总是骂骂咧咧,原告只好一个人去医院就诊。

  (3)原告听从被告的安排,近两年一直在家带孩子,做家务,没有工作和收入,被告因此频繁骂原告吃他的用他的。我们为此频繁吵架,孩子出生几月后至今,原告已经找过好几份工作,但被告却百般阻拦。在今年七月份被告强行将我留在大理后,原告便在大理找了一份工作做,可被告却回来和我大吵大闹,并提出要和我离婚,理由是被告去上班就不能很好的照顾孩子。

  (4)结婚以后,原告提议隔两年回娘家过次春节,众所周知,这是探望父母的传统节日,可结婚以来被告从未陪我回老家过过春节和中秋节,我们因诸类情况也引发多次吵架。

  二、请求人民法院判决被告给予原告精神损害赔偿并本着照顾女方及无过错方的原则对夫妻共同财产依法进行分割;(共同财产清单附后)

  鉴于被告对原告实行家庭暴力,属于过错方,原告请求人民法院依据《中华人民共和国婚姻法》照顾无过错方及照顾女方的原则对共同财产进行分割;此外,原告请求人民法院依据《中华人民共和国婚姻法》第46条之规定,判决被告给予原告精神损害赔偿。

  三、请求将双方婚生女_________判归原告抚养,被告每月支付抚养费人民币________元整,直至女儿能独立生活为止;

  由于原告具备以下有利于子女健康成长的有利条件,恳请人民法院根据最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第一条之规定,将婚生女李___判归原告抚养,理由如下:

  1、婚生子_________还未满两周岁;

  2、孩子出生至今一直由原告及母亲照看,熟悉她的生活习惯;

  3、原告是大专学历,被告是小学学历,原告对孩子有更好的抚养和教育能力;

  4、被告的工作性质频繁出差且频繁应酬,没有时间照顾孩子,而原告的工作则固定在一个城市,有时间照顾孩子;

  5、被告有吸烟、喝酒、赌博的习惯,并且烟瘾及大,每天自己一人要抽两至三包烟,对孩子的成长极其不利

  关于孩子的抚抚育费,根据最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第7条的规定,由被告按每月固定收入的___%承担,即每月________元。合同范本

  综上所述,由于被告的所作所为,致使夫妻感情彻底破裂,双方恩已断、情已绝,已无和好可能。原告无奈,只有起诉到人民法院,请求人民法院查明事实,主持公道,判如诉请。

  此呈

  _________人民法院

  起诉人:王______

  ________年______月______日

家庭协议书15

  立约人: 男方:(性别、年龄、民族、单位、住址) 女方:(性别、年龄、民族、单位、住址) 见 证人 : 高某某, 律师 事务所律师。 李xx,律师事务所律师。 _________(男)与_________(女)自________年 结婚 以来,长期感情不合,双方经协调决定 离婚 。现就家庭 财产分割 的有关事宜达成如下协议:

  1、夫妻关系存续期间财产包括_________,存款_________元,以及家庭日常用具若干。由于女方 抚养 孩子,家里的财物_________只取走自己的衣物、书籍,其余均归女方所有。

  2、_________,_________ 婚前财产 仍归各自所有,双方对各自所有物并无争议。

  3、_________,_________现住房,系男方单位所有。_________待离婚申请批准后自动搬出。 以上协议是_________(男方单位)工会主持下,本着平等、自愿原则进行的,希望民政机关予以认可。 本家庭财产分割协议书范本一式四份,男女双方各一份,见证人一份。 男方(签字):_________ 女方(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 离婚财产分割 有哪些处理办法

  一、夫妻约定财产制,离婚财产的处理方法 “约定优于法定”是民事法律中很重要的一条原则。《 婚姻法 》第19条规定:夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。

  1、书面形式的约定财产分割 《婚姻法》第19条规定:前项约定应当采用书面形式。采用书面形式的好处是双方事先达成了协议,事后即使反悔,也必须按前述协议处理,因此,书面形式是最有效的约定形式。建议拟达成财产协议的夫妻或准夫妻能够尽量采取书面形式,草拟一份内容明确清晰、格式符合法律规定的. 夫妻财产 协议。为了使协议能够真正体现双方的协商意见,必要时可以聘请律师帮助起草协议,并见证协议。 夫妻以书面协议的方式约定婚姻关系存续期间的财产权利归属的方式,在中老年婚姻、 再婚 婚姻、夫妻双方财产差距较大的婚姻等可能发生财产争议的 婚姻家庭 中采用较多。

  2、口头形式的约定财产分割 不采用书面形式的约定,是否也可以呢回答是肯定。如果事先有口头协议,只要在分割财产时双方能达成一致意见,法律的规定就可以不予考虑。 但口头协议的一方当事人一旦不认帐,就只能认定没有约定或约定无效,依据法律规定进行分割。

  二、夫妻的 共同财产 ,离婚分割的处理方法 夫妻共同财产 的范围 夫妻共同财产具体主要指:夫妻关系存续期间一方或双方的各项合法收入以及由该收入转化而成的各项财产和财产性权利。夫妻关系存续期间自 结婚登记 之日起至 离婚登记 或离婚判决生效。具体的应包括:

  (一) 工资 、奖金

  (二)生产、经营的收益

  (三) 知识产权 的收益

  (四) 继承 或赠与所得的财产,但本法第十八条第三项规定的除外

  (五)其他应当归共同所有的财产。 夫妻对共同所有的财产,有平等的处理权。 夫妻共同财产在离婚时的处理原则 《婚姻法》第39条规定:离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理协议不成时,由人民法院根据具体情况,按照顾子女和女方权益的原则,以均等分割的方式判决,同时,也考虑生产、生活的实际需要和财产的来源等情况,具体处理时可以有所差别。 以夫妻共同财产的投资,在离婚时的处理方法 夫妻关系存续期间,共同财产可能会进行一定的投资,例如购买国债或股票、发起成立公司、与他人合伙经营、购 买房 产进行出租出售等等

【家庭协议书】相关文章:

家庭房屋协议书06-17

家庭分家协议书06-18

家庭房屋协议书10-01

家庭寄养协议书11-11

重组家庭协议书07-11

家庭房产协议书10-18

家庭协议书范本05-27

家庭纠纷调解协议书05-11

家庭分户协议书06-09

Copyright©1998-2024pinda.com版权所有