- 相关推荐
建筑装饰工程合同书
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编收集整理的建筑装饰工程合同书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建筑装饰工程合同书1
建筑单位：_____________________ （以下简称甲方）
施工单位：_____________________ （以下简称乙方）
一、工程项目及施工期限：
二、工程总造价（大字）
三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐蔽工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。
四、材料供应，乙方包工包料由乙方自行采购，甲供材料由甲方负责采购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的.约定及安全文明施工。
五、其它事项：
1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续，做到施工现场路通、电通、水通。
2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。
3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。
4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。
六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑装饰工程合同书2
上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。
另查，原告并不具备房屋工程装修资质。
原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。
上诉人黄某上诉称：
一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；
二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。
三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：
1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；
2、驳回被上诉人的诉讼请求；
3、本案的诉讼费由被上诉人承担。
被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。
本院对于原审认定的事实予以确认。
本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。
首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的`强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。
其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。
本判决为终审判决。
建筑装饰工程合同书3
发包方（甲方）：_____________________
承包方（乙方）：
按照《中华人民共_____________________和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称：龙岩华云科技有限公司大厅及办公室改造工程
2、工程地点：龙岩市九一南路华云科技有限公司
3、承包范围：详见预算单
4、承包方式：包工包料
5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。
6、工程质量：合格
7、合同价款（人民币大写）：伍万元整小写：50000元整
第二条甲方工作
1、开工前2天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派黄大军为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的'检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条关于工程价款及结算的约定
1、本合同生效后，甲方付合同价款的60 %为材料工程款。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在15天内，结清尾款。
第七条关于材料供应的约定
1、本工程甲方负责采购供应材料，应为符合设计要求的合格新产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。
2、凡由乙方采购的主要材料，应提前提交材料样板，由甲方确认后方可使用，如甲方需变更主材，需双方签证认可后再投入使用。
第八条有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。
3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5、2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
5、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议
的，可向人民法院起诉）。
第十一条附则
1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
2、本合同正式两份，双方各执一份。副本2份，甲方执1份，乙方执1份。
3、本合同履行完成后自动终止
甲方（盖章）：_____________________
乙方（盖章）：_____________________
________年____月____日：
建筑装饰工程合同书4
甲方：_____________________代表：_____________________
乙方： _____________________代表：_____________________
甲方委托乙方承包下列工程，为了明确双方责任，保证工程建设的顺利进行，根据本工程的具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。
第一条、承包工程概况
1、工程名称：
2、施工地点：
3、工程总造价（大写）：承包方式：
第二条、工程期限：
1、乙方在收到首期预付款后三天内开工，全部工程在日内完成，即自20________年____月____日开工至20________年____月____日竣工。
2、凡遇风水、冰冻、高温等自然因素影响施工进度的，按实际天数顺延工作日。
第三条、工程款的拨付与结算：
1、装饰工程款按四期拨付，按以下栏目进行：
第四条、设计变更：
1、如本工程设计变更而项目增加部分，甲方应签定增补单，根据增补但规定的付款期限进行拨款。
2、如本工程由于设计变更或甲方要求项目减少部分，甲方可根据补充协议，在第二期进度款中一次性扣除。
第五条、在甲方代表认可签字或附加说明后的本工程的设计及预算方案，可作为本合同的附加，具有同样的法律效用。
第六条、甲方责任：
1、本工程开工前，负责做好施工现场的清理，运输道路、电源、水源的接通等一切准备工作。
2、负责办理在工程所在地一切有关本工程施工前需办理的施工手续。
3、施工中使用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。
4、甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续，甲方其他成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。
第七条、乙方责任：
1、在不影响甲方正常经营的情况下，合理组织施工。
2、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底，拟定施工方案、进度计划，交甲方审定并签字认可。
3、严格遵守操作规程，按设计和预算方案进行施工，确保工程优质，按期完工和交付使用。
4、作好施工安全和保卫工作，加强工程管理，谨防事故发生。由于乙方在施工过程中违反有关操作规程而导致的安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
5、施工内容按照预算清单及施工说明要求施工，材料进场搬运费、垃圾袋装后清理出酒店外所产生的费用均由己方全权负责。其次负责对现场的'一切设施和工程成品进行保护，谨防设施损坏和失窃事故发生。
6、乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防条例》注意施工安全。第八条、竣工验收：
1、合同范围的工程项目按规定竣工后，乙方应在三天内要求甲方验收，验收合格后甲方按时给付相应的款。
2、甲方验收后方能入住。
第九条、质量保修：
1、双方客户可享受一年质保（不包括人为损坏）
2、单包客户属甲方自供材料问题有偿维修，施工问题免费维修。
第十条、违约责任：
1、工程质量不符本合同及附件的规定，由乙方无偿修理且给甲方造成损失的乙方应作经济赔偿；
2、工程交付时间不符合合同及附件的规定，每逾期一天，按工程价款万分之三偿付甲方违约金；
3、甲方未能按时验收或因其他原因而使竣工期得以顺延，应赔偿乙方由此造成的实际损失；
4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；
5、甲方接到乙方的验收通知后，不按要求而推迟验收，每推迟一天按工程价款的万分之三偿付逾期违约金给乙方。
第十一条、合同份数及有效期：
1、本合同一式份，甲、乙双方各执份。
2、合同自双方签订后盖章之日起生效。
第十二条、附则
甲方： _____________________乙方：_____________________
甲方代表：_____________________乙方代表：_____________________
签订地点：_____________________签订日期：_____________________
建筑装饰工程合同书5
经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、甲方：_____________________
乙方：_____________________
二、工程名称：_____________________
三、工程范围及工程量：_____________________
四、甲方要求：_____________________
五、承包方式：包工包料
六、工程总造价：（详见预算表）
七、工期：由20xx________年____月____日始至20xx________年____月____日竣工。若开工日期延误，以此顺延。
八、双方责任：
1、乙方按设计要求按期保质完成工程，切实按国家规定的标准施工。
2、甲方应按双方协议范围支持乙方施工，保证水、电、通道、场地畅通稳定。
九、工程延期：
1、由于不可抗拒力造成的无法施工，工期顺延。
2、由于甲方原因造成工期延期，工期顺延。
十、工程验收：
1、甲方发现工程质量问题，应在24小时内通知乙方，并限期令其改正，但不得以此终止合同。
2、以有关国家标准做为验收依据。
十一、工程结算：
1、乙方进场前甲方预付工程款为工程总造价的`%。
2、乙方隐蔽工程验收后支付进度款为工程总造价的%。
3、工程竣工后付工程总造价的。
十二、工程维修：
1、工程保修期2年，在保修期内，确因乙方施工不当或在正常使情况下发生的质量问题，乙方应马上维修。
2、由于不正常使用造成的损坏，不属保修范围，采用有偿维修方式。
十三、违约责任：
1、由于乙方原因造成的工期延误，乙方应付甲方日千分之二的罚款。
2、由于甲方原因造成工程或工程结算延误，甲方应向乙方付日千分之的罚款。
十四、未尽事宜，双方协商而定。
十五、本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，签字后生效，至工程结
算后失效。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
________年____月____日：
建筑装饰工程合同书6
甲方：_____________________
身份证号：_____________________
通讯地址：_____________________
联系电话：_____________________
乙方：_____________________
身份证号：_____________________
通讯地址：_____________________
联系电话：_____________________
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：
第一条、
甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为_______万元。
甲方以人民币方式出资_______万元及业务资源。乙方以人民币出资_______万元及施工技术力量和工程管理。
第二条、
本合作企业，在合作期间合作人出资的为共有财产，不得随意分割。合作终止后，各合作人的出资将作为剩余财产进行分配。
第三条、
本合作企业经营期限为_______年。如果需要延长期限的，在期满前_______个月办理有关手续。
第四条、
双方共同经营，实际经营者执行项目事务所产生的收益归双方享有，所产生的亏损或者民事责任由双方承担。
第五条、
项目运作及施工过程中责任划分
1、甲方负责项目运作直至签订相关协议。乙方外聘技术人员协助设计或工程施工、外聘人员为大型工程竞标、做组织计划投标书。
2、工程施工过程中甲乙双方都必须遵守装饰装修工程承包合同内容条款，不得随意增加或减少工程。增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。
3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工，配合乙方给工人工程进度款的据算，项目竣工时及时结算工人工资及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的.此条款工作。
4、甲方在督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现与业主发生争议或法律纠纷时，由甲方代表甲乙双方出面解决、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决，甲方配合。
第六条、
企业固定资产和盈余按照甲方_______%、乙方_______%的比例分配。
第七条、
企业债务按照甲方_______%、乙方_______%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在_______日内向对方清偿自己负担的部分。
第八条、
双方同意对每个项目提取利润的百分之_______作为固定投入。剩余作为利润分红，一个项目竣工一结算后进行分配。
第九条、
本协议一式_______份，双方各执_______份。本协议自双方签字之日起生效。
第十条、
自协议签订之日起，乙方需要负责施工技术力量和工程管理，甲方负责业务资源及项目运作。
第十一条、
本协议有效期暂定_______年，自双方代表签字之日起计算，即从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
第十二条、争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁。
第十三条、
本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前_______个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及业务资源都应交给另一方。
第十四条、违约处理
任何一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损失。
甲方：______________
签订地点：______________
_________年________月______日
乙方：______________
签订地点：______________
_________年________月______日
建筑装饰工程合同书7
发包人（简称甲方）：
承包人（简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，结合建筑装饰装修工程的特点，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况和造价
1、甲方装饰装修（以下简称装饰）的建筑物系合法拥有。
甲方的有效证明：
乙方为经工商行政部门注册登记的企业，企业资质为装饰装修一级，证书编号：DLZX1020xx00566、
2、装修施工地址：辽宁省盘锦市。
3、工程名称：新大都大酒店装饰装修工程。
4、建筑结构：框剪结构。建筑面积32800平方米。
5、装饰施工内容：外墙干挂理石、大厅进口大理石饰面、地下一、二层墙地面理石、天棚吊顶、给排水安装、卫生间墙地砖、屋面防水、双玻55平开内倒断桥铝窗户、大厅铜门安装、楼梯道进口大理石安装、白钢玻璃扶手等全部装饰工程（电气、消防、安装电梯除外）。
6、承包方式：包工包料。
7、工期：20xx年3月6日开工至20xx年4月30日前竣工。
8、总价款：暂定￥29，000，000、00元。人民币（大写）：暂定叁仟贰佰万元整。双方约定，合同签订生效后，如变更施工内容、材料等，变更部分的工程款应另行计算。
第二条材料供应
1、甲方提供的材料、设备：本工程不采用。
2、乙方提供的材料、设备：
乙方提供的材料、设备应当符合本合同主材料、设备的规定。乙方提供的'材料、设备，甲方有权到现场检验，如不符合设计、施工要求或规格、色调、品质有差异，应停止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
3、甲方或乙方提供的材料，应当符合国家有关装饰装修材料有害物质限量的强制性国家标准。
第三条工程质量及验收
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家现行的《装饰装修工程施工规范》及现行的《装饰装修工程验收标准》进行验收。
2、本工程由乙方设计，向甲方提供水、暖、电、土建、结构、效果图各专业一份，设计费用由甲方负责。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、甲乙双方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续。验收合格，甲乙双方共同确认后，乙方才能继续施工。
6、全部工程竣工后，乙方应及时通知甲方组织验收。验收合格，办理验收合格移交手续，签署工程质量验收单，并由甲方按照约定付清全部工程价款。装饰工程未经验收甲方使用，视为甲方验收合格，甲方应按照约定付清全部工程价款。验收不合格的，甲方有权拒付尾款，待乙方整改后经甲方验收合格后再付尾款。
第四条安全施工和防火
1、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相关人员的安全。
第五条工程价款及结算
甲乙双方可以选择下列付款方式支付工程款。
1、工程价款确认，本工程采用预算加签证，预算编制采用20xx年辽宁省装饰定额，结合施工当月的地方网刊找差。
2、除乙方已报预算价格外，增加或减少部分按实际发生结算，增加工程项目造价超过工程总造价的1%时，甲方应先支付增加部分造价的50%价款给乙方，剩余50%待工程施工结束时付给以乙方；增加工程项目造价不超过工程总造价的1%时，甲方应在乙方施工结束时一次性付清增加部分的造价给乙方。
3、工程款付款可以按下表支付：工程款付款时间表
4、工程款付款方式双方协商约定：剩余工程款待验收合格后半年内付清。
第六条施工配合
1、甲方向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。
2、乙方在施工前检查水、电、楼（地）面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
第七条合同的变更和解除
1、本合同经甲乙双方签字盖章生效后，双方必须严格遵守。工程项目如需变更，需提前与双方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。
2、合同签订后施工前或施工中，任何一方提出终止合同，需向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款10 %支付违约金，解除本合同。
第八条违约责任
1、由于乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理和返工。经过修理和返工后，造成逾期交付的，乙方应向甲方支付违约金，每逾期一天按合同总价的0、1%支付违约金。
2、乙方提供的材料必须符合国家有关装饰装修材料有害物质的强制性标准。
3、由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等给乙方带来的损失。
4、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应向乙方按合同总价款0、1%支付违约金，工期顺延。
5、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用该工程成品或自行入住，则视为甲方验收合格，由此造成的损失由甲方负责。
第九条纠纷处理
1、本合同履行中发生争议，由甲乙双方协商解决；也可向有关部门申请调解。
2、甲乙双方不愿通过协商解决，或协商调节解决不成的，可依法向工程所在地的人民法院起诉。
第十条其他约定
第十一条附则
1、本合同甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方（签章）：_____________________乙方（签章）：_____________________
法定代表人：_____________________法定代表人：_____________________
委托代理人： _____________________委托代理人：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
电话：_____________________电话：_____________________
签订日期：________年____月____日
签定地点：_____________________
【建筑装饰工程合同书】相关文章：
建筑装饰工程合同03-07
装饰工程合同书06-28
装饰装修工程合同书06-20
建筑装饰工程合同(15篇)04-12
建筑装饰工程施工合同02-27
建筑装饰工程合同15篇03-09
建筑装饰工程施工合同09-07
建筑装饰工程合同范本05-06
建筑装饰工程设计合同04-14