工程施工合同书15篇
随着法律观念的日渐普及,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编为大家整理的工程施工合同书,希望能够帮助到大家。
工程施工合同书1
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本合同。
第1条:工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:,总建筑面积约平方米。
承包方式:乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。
第2条:承包范围
乙方承包范围:
2.按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容,根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工,除工程外,均由乙方负责施工,具体内容如下:建筑、结构、给排水、电气照明。
2.未经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为乙方违约,所造成的一切损失由乙方承担。
甲方可指定发包的专业工程,不委托乙方施工:
2.首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包,由甲方与专业工程公司签订施工分包合同,乙方须承担配合施工的责任。
甲定生产厂家乙负责采购的材料:
钢筋:
水泥:
防水卷材:
门窗:
第3条:工程质量标准
工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。
保修期自本工程竣工验收合格之日起计。
第4条:保修期
本工程保修期为:
1、基础工程及主体结构工程为设计年限。
2、防水工程5年。
3、管线设备工程2年。
4、装修工程2年。
5、缺陷责任期:6个月。
第5条:工期
总工期:天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间,不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。
开工日期:_____年____月___日,具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。
节点工期:
合同文件中提及的'工期,不包括劳动假日、公众假日和恶劣天气日子。
如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
(3)重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
承包方必须按照约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工。
因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的,承包方承担违约责任。
第6条:承包方式
本工程采用乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。
在施工期间,其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目、图纸会审变更部分和有关变更文件、资料及所包含的内容),以甲方的书面通知为准,相应费用、工期应经双方确认后调整。
第7条:合同价
工程款计价方式:
付款方式:
预付款:
工程进度:
工程结算款:
第8条:合同生效
合同订立时间:_____年____月___日。
合同订立地点:。
本合同自双方签字并盖章后生效。
本合同文本正本贰份,甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。
第9条:其它约定
甲方付予乙方的工程款,乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资,甲方有权从工程款中直接支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关,甲方不承担任何责任。
本工程的安全防护、文明施工措施费,乙方须符合国家或省、市等的规范要求,且须保证安全防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止安全防护、文明施工措施费的支付,索回已经支付的安全防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任,概由乙方承担。
乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。
甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充合同。
本合同正本两份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存一份。
甲方:(盖章)
代表人:
乙方:(盖章)
代表人:
工程施工合同书2
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
我方对多个施工队伍认真考察、对比、研究选定了施工队伍。为明确各自的权利和义务,经协商,并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装修事宜达成如下一致协议。
一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装
二、安装地点及范围:黄河路铁路桥以东至岳城办事处辛集行政村东头327公路两侧,佃户屯办事处佃户屯行政村菏商公路两侧。
三、门头安装位置 :根据甲方提供的店家地点,乙方实际测量经甲方及店主确认为准,高度:1.2米,长度:根据实际情况确定(详见图纸)。
四、材质:要求用5*5CM镀锌角钢, 76*44厚1.2MM的铝方管,外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字),四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。
五、工程造价及支付方式
1、工程造价:约
2.制作安装费约定:制作角钢架,安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用,每平方展开面积计算。
3.支付方式:签订合同乙方机械人员进场甲方预付款,工程进行一半时付 元进度款。竣工验收合格留 % 质保金,余款15内一次性付清。
六、 施工期限
? 甲方向乙方提供店家名单之日起 如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
七、双方权利、义务
甲方:
1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
3、负责施工现场的`树木、花、草可以移动。
4、甲方负责拆除原有门头,提供良好作业面。
5、提供水电并承担相关费用,社会干扰甲方负责解决。
乙方:
1、自甲方通知之日起按合同约定日期及甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3.施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。
八、关于验收
1.乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单,甲方应组织正式验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。
2.工程质量验收以国家有关装饰装修标准为依据,结构制作安装应当牢固,抗风力应达到8级。
九、违约责任:
1.甲方未能按本合同第五条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的百分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成门头广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。
3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.
4.如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
十、保修期限:
1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保一年。牢固性保证三年,三年内,若因牢固性未达标准造成门头脱落伤人或物,由乙方负全责。
2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同书3
发包方:铁厂镇
承包方:镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律,按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程建设事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一 ﹑工程概况
1.工程内容:铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设:长500米,底宽2米,面宽1米,高2.5米,共1875立方米
2.承包方式:发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方,当地农民可参与做工。
3.工程期限:20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工,工期为60天。
4.工程价款:发包方以每立方150元,共28.12万元价格发包给承包方。
二、 工程要求: 开凿石方; 基础清理; 回填土石方; 浆
砌卵石护坡。工程竣工后,经双方验收后按实际 工程量结算。
三、 双方责任: 1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份,并负责指定施工路 段范围,乙方必须在甲方指定范围内进行施工,超出指定范围外的工程 量,甲方不予以计量。
2. 施工完毕后,甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现 场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙 方应提供相应材质证明。
四、 安全措施: 乙方应采取必要的安全保障措施,确保施工现场作业人员及施工 路段的行车安全。如发生各种安全事故,由乙方承担全部责任,甲方概 不负责
五、工程结算: 本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。 工程全部完工验收后 七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金,在缺陷责任期一年 后,甲方返还给乙方全部质量保证金。
1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工,在规定工期内完成建设任务,承包方不能按时完成工程建设内容的,承担违约责任。
2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督,他们指出
的质量问题承包方必须立即进行整改,如施工方不整改,建设指挥部有权停止其施工,并由承包方承担因停工而造成的.一切经济损失。
3.承包方必须严格按照本合同,严把质量关,因承包方施工不当造成的质量问题必须返工,所造成的一切费用由承包方承担。
4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。
六、其它事项
1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。
2.本合同以外工程量按照实际费用结算。
3.承包方若不按期完工,违约金每天按工程总造价千分之五计算,发包方将在总价款中扣除。
4.本合同一式四份,发包方承包方各持二份。
5.本合同自签订之日起正式生效。
发包方(盖章):
法定代表
人(签字):
承包方(盖章):
承包方代表(签字):
签订日期:二○一一年六月三十日
工程施工合同书4
甲方(全称):__________(以下简称甲方)
乙方(全称):__________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方同意签定本合同。
一、工程概况
工程名称:__________
工程地点:__________
承包范围:__________
包括等消防设施。
承包方式:包工包料(按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算)
二、合同价款及取费标准
1、合同价款:
三、付款方式
1、合同签订后,甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。
2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计__________万元。
3、工程完工验收合格付总工程款的10%计
4、质保金10%计
四、质量标准
1、本工程质量要求达到:消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。
2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。
3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定:
(1)应按设计和有关标准要求,采购工程所需的材料设备并及时报验。
(2)隐蔽工程必须经甲方、监理认可后,方可进行下一道工序;
(3)工程竣工后,承包人按规定对工程实行保修,保修期为壹年。
五、发包方及承包方的'责任
1、发包人的责任:
(1)向承包人提供施工及办公场地,并提供施工用水、用电的接点,费用乙方自理;
(2)协调承包人与其它工种关系,保证施工顺利进行;
(3)按合同约定内容,及时向承包人支付工程进度款。
2、承包人的责任:
(1)负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;
(2)提供完整的竣工资料和图纸;
(3)向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;
(4)保护施工场地卫生并对其它成品进行保护,做到安全文明施工;
(5)提供施工工作文件资料,经甲方、监理认可后,依次作为结算依据;
(6)无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。
六、工程验收
工程具备验收条件,承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。
七、违约责任
1、发包人责任:
(1)未能按合同的规定履行自己应负的责任,竣工工期可顺延。
(2)及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。
2、承包人责任:
(1)工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求,不能通过验收,应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
(2)工程不能按合同规定的工期交付使用的,按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。
八、质量承诺措施质量承诺
乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定,如出现质量问题,乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。
九、附则
1、本合同一式二份,双方各执一份。
2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。
发包人:__________法定代表人:__________委托代理人:__________
承包人:__________法定代表人:__________委托代理人:__________
__________年__________月__________日
工程施工合同书5
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本项目的具体情况,经双 方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条 概况
1、项目名称:。
2、项目地点:。
3、项目内容:综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的采购、安装铺 设。
第二条 工期
1 、本项目的施工期限为合同签订后的 个工作日。
2 、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。
2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期 变化,并经甲方书面确认;
2.2 、 双方书面确认的计划工期改变;
2.3 、不可抗力因素。
第三条 承包方式和造价
1、承包方式:包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。
2、项目总造价:人民币(大写):(¥)。工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最后造价按实际 施工工程量结算。
第四条 付款方式、结算方式
(一)付款方式
1、在合同签定后,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币(大写) 。 (¥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%, 即人民币(大写) 。(¥ );
(二)结算方式:
1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量, 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。
2、若甲方需求有变更时,工程施工时发生增项部分,合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的`项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。
第五条 材料供应
1、材料供应:施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后,方可使用。
2、采用新型材料和代用材料时,乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 使用。
第六条 甲、乙双方责任
(一)甲方责任
1、为乙方的施工提供必要的便利条件,并协调水源、电源,提供材料的合 理堆放场地,协助乙方顺利进行施工。
2、按合同规定及时支付工程款项。
3、指定项目负责人一名,负责与业主及相关协作单位的协调工作,为乙方 提供可持续施工的作业面,并负责平时乙方增、减项的签证。
4、组织本工程项目的竣工验收。
(二)乙方责任
1、按合同规定按时完成并交付该工程。
2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。
3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。
4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
5、因乙方的过错造成工程有质量问题时,经甲方确认后,乙方必须在三天 内采取有效措施纠正,并承担由此造成甲方的经济损失,承担相应的法 律责任。
6、在合同履行过程中,双方有异议应及时协商解决,未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期。
7、服从甲方施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。
8、负责施工场地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及卫生等工作。
第七条 工程项目及设计的变更、修改
甲方因最终客户需要,作出设计变更时,应书面通知乙方,经确认后签证, 若由此导致工程延期的,工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处,按实际情况作增项或减项处理,由乙方提出书面 报告,乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。
第八条 工程质量
1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工,工程质量必须符合设计要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。
2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量,均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此 造成的损失由责任方承担。
第九条 竣工验收
1、工程竣工三天内,乙方将全部有效的技术档案资料二份,送交甲方,确定 验收日期,并组织进行验收,验收合格之日即为竣工日期。验收不合格, 乙方应在甲方的限期内进行整改,再实行验收,并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。
2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。
3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。
第十条 违约责任
(一)甲方违约责任
甲方不按规定支付工程款,乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。
(二)乙方违约责任
1、乙方不按规定按时完成该工程,甲方除有权要求乙方完成该工程外,另 外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。
2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的,甲方有权让乙方返工整改,并由乙方承担由此 而引起的一切经济、法律责任。
3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款,甲方有权终止合同, 并终止支付未结算的工程款。
第十一条 合同争议
遇人力不可抗拒的自然灾害损失,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,则 由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。
第十二条 工程保修
工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题,由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修,设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。
第十三条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由,并向对方提交有关主管机关证明材料, 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 决定部分或全部免予承 担违约责任。
第十四条 其它
1、合同签定当天内,甲方向乙方提供本项目施工图纸,乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故,由乙方自 行承担相关责任,因此而引起甲方连带损失的,由乙方做相应赔偿。
2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的,甲方按每日按合同总价的千分 之三做相应补偿。
3、本工程施工过程中,所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内,合 同价款中也不包含以上的工程量报价。
4、本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议。补充协议作 为本合同一部分,与本合同具有同等法律效力。
5、本合同自签订之日起生效,在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交 付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。
6、合同正本及附件共柒页,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具 有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效,多页的须盖骑缝章方为有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同书6
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
为了确保场镇居民生产生活安全并消除安全隐患,加快城乡综合治理建设,特维修场镇河堤。为了确保河堤堡砍工程质量,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,双方就该工程施工有关事项协商一致,特订立本合同。
一、 工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
二、 施工内容:
1.修建一条长 米(底宽米、顶宽米、平均高度为 米)的河堤堡砍。
2.沿新修河堤扩宽街道。
3.增加工程由甲、乙双方现场指定,并由双方施工现场管理人员签字认定。
三、 合同工期
开工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
四、 工程造价及付款方式
1.该工程采用清单报价的方式,由甲、乙双方根据当地建材市场行情、人工工价共同核定单价,并排现场工作施工代表计量签字作为本工程决算预计(项目报价清单附后)。
2.双方协商河堤 元/每立方米,挖方元/立方米,填方元/立方米,工程量按照完工后实际验收方量为准。
3.税费按照国家相关税收规定,由乙方交税,除此甲方不支付任何费用。
4.该工程甲方验收合格后,甲方在十日内按照工程造价的`90%支付给乙方工程款。余10%作为工程质量保证金。半年后,经甲方检查无质量问题再兑现,或以此款进行修复。另特殊情况双方协商约定付款时间。
五、 质量要求
该工程必须(开取块石修建,墙面均勾缝水泥抹平)按照甲方要求严格施工。如果发生质量及安全问题,均由乙方负责,返工维修及承担安全事故责任,以确保工程质量及安全施工。
六、 安全工作
乙方在施工中必须大力宣传安全常识,加强安全工作防护设备,财产、物资安全管理。按照安全操作规定施工。对在施工中出现的财产、人生安全事故,甲方概不负责。
七、 违约责任
甲、乙双方如违约,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规划分责任。
八、 其它
未尽事宜,甲、乙双方可协商解决,并用补充合同为附件与本合同具有同等效力。本合同自甲、乙双方签字生效。合同一式三分。
甲方:
乙方:
年 月 日
工程施工合同书7
装饰工程名称:
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
苏州市经济贸易委员会制定
苏州市工商行政管理局 监制
苏州市室内装饰工程合同
甲方(委托人):乙方(被委托人):
一、 装饰施工项目:
1、装饰施工地点:
2、房屋结构:
3、装饰施工内容及要求:(详见报价单,并以报价单为准)。
二、工程期限及保修期:
1、工期:天。因天气变化造成施工难度,影响施工进度,工期顺延。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、工程保修期:月。保修期:月。保修期自本工程竣工验收合格之日
起,由乙方开具工程保修单。
3、在工程保修期内,如甲方人为造成损坏,要求乙方维修,甲方应全额付给乙方材料费及人工维修费。
三、工程造价及付款方式:
工程总造价:(大写) (小写) 元。
合同生效时,甲方支付总造价的 20 %,其余价款根据施工进度计划分期支付:水电工完,瓦工材料进场施工之前,支付总价款的35 %,瓦工结束,木工材料进场施工之前,支付总价款的40 %,余款:5%,于工程验收合格后付清。双方款项往来,均应出具正式收据。
四、材料、设备的供应
1、甲方提供的材料、设备:
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按施
工进度计划及时供应到现场。
2、乙方采购的材料、设备:
凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符,经由甲方签字认可后再行使用。乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
3、 甲、乙双方采购的材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰材料有害物质限量强制性国家标准。
五、施工前准备细则
1、甲方
⑴ 开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
⑵ 向乙方提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项。
⑶ 施工中使用公用部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。⑸ 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。⑹ 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得乙方同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。
⑺ 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需甲方代表与乙方代表接触。
2、乙方
⑴ 组织施工图纸或工艺质量的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交甲方审定并签字认可。
⑵ 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。⑶ 乙方委派: 为驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。
六、施工安全与防火
1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室
内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。
3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。
七、工程施工变更
1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,签订变更单后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程第三批付款时,一并结清。如需减项不可超过总价的5%。
八、工程质量、验收及结算
1、工程质量按1997月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以施工图纸、工艺质量说明,设计变更的内容为合格标准依据。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
3、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收,
验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能阻止验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
4、工程竣工结算,乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料5
天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在3天内结清尾款。
九、违约责任
1、甲方责任
⑴ 未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲
方引起的其他原因等,除工程日期得予顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程造价的.1‰。
⑵ 由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示
使用的而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
⑶ 工程未经验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任。
⑷ 甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期未付款的1‰支付违约金。
⑸ 甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑物及设备管线,乙方有权拒绝施工。
2、乙方责任
⑴ 工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修理或返工,造成损失由乙方负责。
⑵ 由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款额的1‰支付违约金。
⑶ 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损失,应视情况予以赔偿。
⑷ 未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责。
3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价的20%的违约金,并承担由此造成的其他经济损失。
十、争议或纠纷的处理
1、本合同履行期间上方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,
上方可采取协商解决或请装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。
2、双方协议或调解不成时,双方同意由同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉)。
十一、附则
1、本合同一式四份,双方各执二份。
2、本合同甲乙双方签字后,即可生效。
十二、其他约定
1除甲方不能按时付款外,乙方不得停工。
2乙方施工期间,水电费由甲方自理。
3严格按照报价表中所列项目施工。
甲方(签章):乙方(签章):
代表人: 法定代表人:
单位地址:单位地址:
年 月 日年 月日
工程施工合同书8
甲方:
乙方:
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建筑施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
工程内容:
工程建筑面积:
二、合同价款
工程每平方米造价: 元。
工程总造价: 元,以实际建筑面积结算。
三、付款方式:
1、乙方带材料进入工地,甲方付相应材料费用及施工费用。约:钢架 C型檩条%;彩瓦%。
2、工程完工验收合格后一周内付清。
四、双方责任
甲方责任:
1、应为乙方提供水电以及施工中需要帮助的'解决问题。 乙方责任:
1、乙方严格按照预定方案进行制作、安装,保证工程质量。
2、在施工中,乙方保证人身安全,若出现意外事故,由乙方负全部责任,甲方不负任何责任。
3、乙方使用材料应为:国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm,彩瓦0.426;C型檩条:160×60×20×2.5 120×50×20×2.5
五、质保范围及期限:
1、属乙方施工质量问题,质保期内由乙方无偿保修,属甲方使用不当或意外损坏,由乙方提供有偿维修。
2、质保期为壹年。
3、质保金为合同价款的3%。
六、由单方面原因造成的违约,有违约方承担一切损失。
七、本合同自签定之日起生效,至质保金结束止。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
工程施工合同书9
为了强化***工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县***(全称以下简称甲方)将****工程,承包给***(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、 工程名称:****新建工程
二、 工程内容及工程量:*******。
三、工程总造价:大写(¥******元)
四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。
五、约定施工工期:20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)
七、资金省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的.所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。
九、质保期(一年):此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同书10
发 包 方: 山东潍坊科技学院(以下简称甲方)
承 包 方: 山东华浩电力工程有限公司 (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条 工程概况
工程名称:教授新村箱变工程
工程地点: 科技学院教授新村
工程内容: 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式:总承包, 包工包料,交钥匙工程
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB):100万元整 含税(大写 壹佰万 元整), 以最终决算价格结算。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)
4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付; 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续; 4、 自柜体到厂日起履行保固条款; 5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的',则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解约
1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
第十条
合同编号:
2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。
本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
委托代理人(签章):委托代理人(签章):
单位地址: 单位地址:
账 号: 账 号:
合同签订时间: 合同签订时间:
费用计算表
建设单位:
其他项目费用
措施项目费用
工程施工合同书11
合同编号:____________________
发包人:____________________
承包人:____________________
住所:____________________
住所:____________________
委托代理人:____________________
营业执照号:____________________
电话:____________________
法定代表人:____________________电话:____________________
机号:____________________
委托代理人:____________________电话:____________________
本工程设计人:____________________电话:____________________
施工队负责人:____________________电话:____________________
依照有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:____________________________________________________。
1.2工程内容及做法。
1.3工程承包方式,双方商定采取下列第__________种承包方式。
承包人包工、包料;
承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;
承包人包工、发包人包料。
1.4工程期限________________天,开工日期_________年_______月_______日,竣工日期_________年_______月_______日;
1.5合同价款:本合同工程造价为:_______________________元。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费______________________元,由发包人支付。
第四条发包人义务
4.1开工前_______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:工程量变化或设计变更:不可抗力;发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:_______________________________________________________________________________________________________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_____________________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的'相关费用由承包人负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________。
承包人应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________________________月。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款:合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付次数支付时间支付金额
第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元
第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元
第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元
工程进度过半指:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________。
其他支付方式:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________。
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______________元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____________种方式解决:提交______________________________仲裁委员会仲裁;依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用_____________________________元。
14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_______把,由乙方当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:
上午______点_______分至______点______分;
下午______点_______分至______点______分;
第十五条其他约定事项__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十六条附则
16.1本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式_____________________________份,双方各执_____________________________份,_____________________________部门_____________________________份。
16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
工程施工合同书12
甲方:
乙方:
本合同依据国家工商局和国家建设部共同制定GF-96-0205建筑装饰工程施工标准合同(乙种本)订立,具体合同条款如下:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程项目:塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手
4、工程范围及内容:泰尔国际1#、2#、3#、4#、5#、6#楼按图纸设计要求与甲方指定材质购料施工,所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手
5、承建方式:双包,即包工包料
6、工程质量:合格
7、合同价款:约壹仟万元整(实际金额以最后决算为准)
8、甲方现场代表:
9、乙方现场代表:
10、本工程包括项目(按提供幕墙施工图):1#、2#、3#、4#、5#、6#号楼所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手
二、预算施工面积:塑钢窗、百叶窗、幕墙(约计)11500m2,栏杆、楼梯扶手约3000m。
三、合同承包单价:
塑钢窗: 元/m2;百叶窗: 元/m2;幕墙: 元/m2;栏杆、楼梯扶手 元/m(具体所用材质按乙方所提供材料报表作附件;如实际施工所用材质与报表不同,单价另行计算)。
四、工程结算依据
国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算
五、乙方向甲方提供承包合同履约的担保金为柒拾万元整(小写:70万元整)不计息。
六、材料供应
由乙方按照设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。
七、付款方式
工程预付款和工程进度款的支付办法:3#、4#、5#、6#楼盘每一幢做完后按实际完成工程量付80%,1#、2#楼盘每月按完成工程量付款80%,余下的工程款待竣工验收合格后一次性付总工程款17%,留3%作为保修金,一年期满后付清。
八、履约保证金返还:竣工验收合格,无重大质量安全事故退还保证金不计息。
九、现场签证
本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减,工程结构、工程设计变更及材料变更等,均应及时办理签证手续,提出工程变更通知等,以作为办理工程结算的依据。
十、质量与检验
1、施工单位应根据施工竣工规范和技术操作规程,按照设计单位及甲方认可的设计方案及施工图进行施工。隐藏工程双方应共同验收。
2、工程质量应达到国家质量评定单项合格工程标准。取得四川省遂宁市相关法定验收部门的竣工验收报告。
3、如果工程使用的原材料不符合国际、部标的'不合格产品,或乙方未按照设计要求或国标部标相关安装规范的要求进行安装,乙方不能因其保修期已过而免除违约责任和赔偿责任。
十一、甲方责任及义务
1、甲方应按合同中规定的付款条件及时付款。若甲方未及时付款,按1‰/天计算利息。
2、甲方对工程进度、质量及现场材料进行监督检查,对违反合同规定的施工及时纠正。并有权作出相应的处罚。
3、甲方收到乙方经甲方现场代表签字的请款报告,甲方须在三日内将工程款汇入乙方的指定账户。
十二、乙方责任及义务
1、乙方应按合同规定保证工程质量、进度、安全施工。如乙方未按合同约定时间安装完成本工程,未按时将经检验合格的工程交付给甲方,应支付甲方延期交付滞纳金100元每天。
2、乙方应严格按照甲方签字认可的施工图进行施工。如乙方未按施工图纸进行施工,或未使用约定之合格材料的,甲方可通知其限期整改,且工期不得顺延。如乙方拒绝整改或未按期整改超过(7)天,乙方应支付甲方违约金1000元每次。如乙方超过3次拒绝或超期整改,乙方应除依约支付违约金外,甲方还可解除合同,乙方只能按已完工程之合格总量结算后收取70%工程款。
3、乙方进场所有人员必须服从甲方及施工总包方的管理,文明施工,违者甲方及总包方有权按照施工现场的管理规定给予处罚。
4、乙方现场施工人员与乙方为雇佣关系,施工人员的工资、劳动保护、劳动安全等有劳动法调整的法律责任均由乙方承担,甲方与乙方现场施工人员无任何劳动法律关系。
十三、质量验收以《建筑幕墙工程及室内装饰标准及技术规范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。
十四、竣工验收
1、工程完工后,乙方应及时提交技术资料、竣工图和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交报告,取得并向甲方提供相关职能部门验收报告的日期。
2、甲方代表在收到乙方送来的全套报建、验收资料及竣工报告7天内不组织验收,应视为工程验收合格以及竣工验收报告已被批准,甲乙双方即可办理结算。
十五、结算方式
1、乙方以书面形式提交甲方结算通知书 。
2、本合同结算办法按实际已完合格施工内容照实结算。
3、甲方代表在5天内不办理结算手续视为该结算文件批准认可。
十六、工程质保
十七、施工安全
1、乙方进场施工时,严格按国家及成都市安全文明施工规定组织施工,制定切实可行的安全文明施工管理规章制度 ,建立完善的安全管理机制,并在施工中严格监督实施。
2、凡因乙方原因,乙方及乙方相关人员在施工过程中,发生的人员安全伤亡事故,由乙方自行承担一切责任,并由乙方完全承担一切损失费用。如第三方原因造成乙方人员伤亡或财产损失,先由乙方负责处理,承担费用,后由乙方向责任方追偿,甲方可协助乙方处理相关事宜。
3、因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡或财产损失的,应由乙方承担一切责任和赔偿费用。((包括但不限于:财产损失、人身损害赔偿、甲方对第二方的赔偿、甲方间接损失、调查取证费、律师费等)。
十八、施工条件
施工中的三通一平,现场障碍,前道工序的完工验收等,甲方应提前解决。施工用电、现场临设(脚手架)等土建配合及配合费工作应由建设单位负责提供解决。
十九、报建报审
外墙工程如需立项报建报审,报建报审手续由乙方负责办理,报建报审费用由乙方承担。
二十、施工工期
1、本工程项目制作加工及施工工期: 天。
2、开工时间:以甲方书面通知为准。
3、如因甲方不依约按工程进度支付工程款,从而造成工期顺延。如因工程变化和设计变更,停电、降雨(超过8小时)等不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。
二十一、甲方提供所有劳务人员食宿场地。
二十二、其他约定
乙方向甲方提供承包合同履约担保金柒拾万元汇入甲方帐户上后,此合同生效。
本合同未尽事宜,双方协商解决。双方如因合同发生争议,可要求索赔、调解或直接向当地地方人民法院起诉。
二十三、附则
本合同一式贰份,双方各执壹份。合同经双方签字签章后生效。本合同双方全部履行完毕后自行终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同书13
发包方:__________ (以下简称甲方)
承包方:__________ (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,甲方同意将工程承包给乙方施工。为了加强管理,健全经济责任制,经双方商定签订本合同,以供双方共同信守:
第一条工程概况
一、建设单位:__________
二、工程名称:__________
三、工程内容:__________
四、工程地点:__________
五、工程总造价:__________
第二条工程质量
以建设单位提供的施工图纸为依据,严格按照国家施工规范及验收标准进行施工,严格执行甲方有关质量检验的管理规定,确保工程达到国家验收标准的合格标准。
第三条工程工期
本工程总工期为:__________ 。由于乙方原因不按合同工期竣工,承担甲方与建设单位签订合同责任。(具体开工见开工报告)
第四条材料供应
一、本工程所需材料按与业主签订的合同约定。
二、无论是何种采购材料,建设单位、联合双方都有权对材料机械审验,不合格产品不得进场,并符合环保要求。乙方均应按照甲方Q/WJY-B-13-02物质采购控制程序对材料供应商进行评价、选择和管理,建立材料供应商动态信息台账。
第五条机械及料具的投入方式
一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规律租赁使用。
二、乙方严格执行甲方Q-E-OHS/WJY-GD-02-03施工机械设备租赁管理规定,对设备供应商信资能力及设备各项性能进行严格检验,经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。
第六条结算与付款方式
一、结算方式:按甲方与建设单位合同书执行
二、付款方式:按甲方与建设单位合同书执行
三、乙方按工程结算总价的向甲方承担管理费用(不含税金),同时必须按照国家、地方税费政策依法纳税。
四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准,24小时内付款。
五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。
第七条工程保证金
为确保合同履约,乙方必须向甲方交纳工程履约保证金_______元(或者用价值相等的财产作抵押)。工程保证金属于履约性质,不计利息。工程保证金的返还,在工程完工备案后,乙方无违约现象,且无拖欠材料款和民工工资情况下,分阶段返还;若有违约,按违约处罚后的余款返还。如工程质量或工期未达到本合同约定的目标,除按本合同处罚外,工程保证金概不退还。
第八条工程保修
乙方承诺,按照合同约定的时间和质量完成本工程并在质量保修期内承担承担保修责任。为确保工程及时保修,维护甲方形象和信誉,在工程质量保修期内,若工程尾款和主合同保修金全部收回,公司可以暂扣保修金100000元作为本工程维修基金,在乙方延迟或拒绝承担保修义务的情况下,甲方有权在不征求乙方意见的前提下动用保修金维修,费用如实从乙方保修金中扣除,超额部分亦由乙方承担。保修期按国家和建管部门有关规定执行(保修费用在保修期满后如实返还)。
第九条工程管理
一、乙方进场时临时设施、围墙、门楼、现场标牌、标识、工作牌等严格按照甲方CI设计执行。若未按规定执行又不整改的甲方将强制实施,乙方承担由此发生的一切费用,并罚款_______元。
二、甲方委派管理人员参入该工程的管理工作,对施工全过程实施监督和控制。乙方承担工资费用_______元,按月上缴甲方或在工程款中如实扣除。
第十条双方责任
一、甲方责任
1、负责对外协调与建设单位及工程有关单位的工作联系。
2、甲方根据XX公司颁布的各项管理规定及文件要求,每季度对工程进行质量、安全、文明施工及贯标大检查。
3、对乙方违反施工操作及验收规范的行为,甲方有权给予制止。甲方提出问题纠正方案后,乙方拒不改正的,甲方有权给予相应的罚款或要求乙方停工整改,其一切损失由乙方承担。对严重违规的责任,甲方中途有权终止该承包合同书,没收履约保证金,追究其责任。
4、对乙方严重违法违规的行为和责任,甲方中途有权终止联合承包合同书,乙方履约保证金不予退还,并承担有关法律责任和经济处罚。
二、乙方责任:
1、甲方与建设单位所签合同以及相关协议、文件中对甲方约束条款,对乙方具备同等法律效力。建设工程验收不合格,且无法修复,乙方除承担本合同约定的责任外,还应返还已经收取的工程款。并承担建设单位对甲方的一切经济处罚。
2、乙方在与甲方签订本合同的同时,必须以项目部的名义与具有劳务资质的公司签订建设工程施工劳务分包合同,承担相应的责任。按建管部门和劳动部门的要求,乙方必须依法办理劳动用工手续。劳动合同中必须对劳动合同期限、工作内容(岗位)、劳动报酬、劳动保护、劳动合同终止的条件,以及违反劳动合同的责任等内容作出明确的`约定。从事技术工种的劳动者上岗前必须经过培训,依法取得职业资格证书。从事特种行业的劳动者还必须取得特种作业操作证。否则,如被有关部门查处,承担一切费用和责任。
3、服从甲方的指挥,保质、保量、保安全,按时或提前完成施工任务。若延误工期,质量安全等方面达不到合同标准,而受罚款的金额应以甲方与建设方签订的合同中的有关处罚条款等同对待;若提前完工交验,质量安全达到合同目标,受奖条件也应以甲方与建设方的合同条款执行。
4、根据合同约定该工程应注重安全生产、文明施工的管理,确保施工现场达到文明施工优良的标准,安全生产达到优良标准。
5、乙方应按国家有关安全生产标准、规范,保障和满足安全生产资金的投入,若因乙方资金投入不足等原因造成的事故责任和费用,由乙方承担。签订本合同时签订安全协议。
6、乙方在施工过程中,贯彻GB/T19001-20xx年;GB/T24001-20xx年;GB/T28001-20xx年三位一体管理标准所列出的各项要求,并负责提供所需的一切资料。
7、乙方承担完成质量、安全、文明施工三项指标所需验评申报费、检查招待费、奖杯(牌)制作费、登报宣传费等费用。
8、乙方不得转包其承包的工程,否则甲方随时可以解除本合同,乙方承担一切损失。
9、无论何种原因,当甲方与建设单位签订的合同终止时,甲方有权立即终止本合同,乙方应立即撤离现场,并协助甲方处理善后事宜,双方各自承担相应的责任和义务。
10、由于政策变化、不可抗力或甲方之外的原因,导致工程停建或缓建,乙方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并满足建设单位的全部合理要求。
第十一条其他条款
一、遵守甲方质量、环境、职业健康安全管理的有关规定,制定《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》,接受甲方有关部门对质量、环境、职业健康安全管理的监督和检查,并做好持续改进工作。
二、本工程工程款必须进入甲方专用账户,若违反此规定每次罚款伍万元,责任人放弃所有权利。
三、甲方与建设单位的合同及相关协议、乙方的承诺书、安全生产管理协议与本合同具有同样的法律效力,并作为附件存档。
四、本合同未尽事宜,双方另行协商解决或签订补充协议,一经双方同意签字盖章后,具有与本合同同等的法律效力。
第十二条解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方调解,调解不成,向武汉仲裁委员会申请仲裁。
第十三条合同生效及失效
本合同一式伍分,其中甲方肆份,乙方壹份,经双方签字盖章后生效,到合同期满(或规定的分包工程全部完工,2一切款项后)自动失效。
第十四条补充条款(关于设计变更和其他费用)
现场发生工程设计变更,必须按规定及时办理变更手续,收集相应资料,对于大型变更,如工程规模、建筑功能等发生改变,需要重新计量、计价或签订补充协议的,应将详细情况反映至甲方经营部,由经营部派人按规定办理。
发包方:__________(公章)承包方:__________(公章)
法定代表人:__________承包人:__________
电话:__________电话:__________
开户银行:__________开户银行:__________
账号:__________账号:__________
合同订立时间:____________年_______月_______日
工程施工合同书14
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将xx1#楼卫生间防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:xx1#楼
2、工程地点:xx小区内
3、工程内容:
根据要求,卫生间防水工程采用聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理),厚度1.5,上翻200mm。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
卫生间防水每个卫生间200.00元(大写:贰佰元整/个)。结算时按实际个数结算。
四、质量标准:
乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准,严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,及时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送省、市“建科院”检验合格后使用。
(2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的'各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到合格标准,并对工程进行保修(保修期按照国家规定)。
(5)质量标准:合格,不渗不漏。蓄水试验合格。
(6)出现问题返修时应随叫随到。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方,留3%的工程款作保修金,保修期满后乙方无质量问题,甲方一次性支付剩余工程款。
七、安全事项:
乙方在施工时必须按照规范、规定及相关技术标准进行施工,并注意安全,确保人身安全,凡在施工时所发生的一切安全事故均有乙方自负。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力,待保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同书15
发包方(甲方):陕西龙海工程建设有限公司
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,遵守平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就外墙保温工程分包事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及分项承包工作内容
1、工程名称:宏康阳光城A区5#、7#住宅楼外墙保温工程
2、工程地点:乌兰察布市集宁区桥西一中东侧
3、分包工程工作范围及内容:
包括6cm聚苯乙烯苯板外墙保温安装等(含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、玻纤网、岩棉防火带、窗口收口)等工作。
4、承包单位及承包方式:乙方公司需手续齐全并具备在当地施工的相关资质(以上文件需全部提供给甲方),本工程采取包工包料方式(含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、玻纤网、岩棉防火带等,吊篮及相关检测备案自行负责),乙方食宿自理,与施工相关的工具及辅料自备。
5、材料技术要求:
(1)聚苯乙烯苯板:密度:18kg/m3、阻燃等级:B2
(2)粘结砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、岩棉板质量必须符合国家标准及行业规范,玻纤网重量不低于120克。锚固件膨胀栓部分不得使用再生塑料。
第二条 合同承包单价及结算方法
1、承包单价: 61 元/平方米。(不含税金)
2、双方对结算方法的明确:
双方约定结算面积按实际保温板施工接触面积计算。
第三条 付款方式
乙方在接到甲方通知后24小时内工人及材料进入工地,按要求验收工作面后开始施工,全部保温工程完成后付70%工程款,经建设方、施工方及监理单位验收合格交工后,甲方向乙方付工程款的80%,余款待结算后付到95%,预留5%的质保金,保质期12个月(自该工程竣工之日起计算)。保质期满后,一月内付清(若乙方施工的墙面存在施工质量问题,均由乙方承担责任及经济损失)。
第四条 安全施工、职业安全教育
1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的'法律法规及各项规定,严格按安全标准、规范、操作工艺组织施工。严禁事件、职业病、爆炸、火灾等事故的发生;严格现场临时用电及生活用电安全;严格现场设施、机械设备使用安全;认真做好现场安全管理(如:三宝四口的使用与防护,五大伤害中的触电、机械伤害、物体打击、高空坠落与防护工作),杜绝一切事故的发生。施工吊篮需手续齐备方可进场安装,并安排专人维护。
2、乙方承担员工的安全教育(班组教育、班前、班后教育)、安全管理、治安教育和文明施工管理,成品保护等工作,由此造成的一切责任、不良行为和后果,均由乙方承担。
3、乙方应与甲方签定安全承包协议书。
第五条 工程质量及验收
1、外墙施工工程质量应达到行业规定标准,垂直度及平整度达到外墙涂料施工要求。乙方严格按质量验收标准、验收规范及行业强制性条文标准及工艺组织施工,确保工程质量。
2、乙方在施工过程中须接受甲方管理,编制外墙保温施工方案交甲方及监理审核,并严格按制定方案施工,确保工程质量和进度。
3、双方须以国家及地方现行的施工验收规范标准进行验收。
4、乙方需承担协调当地节能办及消防部门关系责任,确保节能验收通过。
第六条 施工工期
施工工期 天(自合同签订之日起计算工期)。自 年 月 日开工至 年 月 日完工。
第七条 合同的生效与终止
本合同经双方代表签字盖章后生效。如果由于乙方未能按甲方要求履行合同,甲方有权单方终止合同。工程竣工,保修期结束,该合同自然终止。本合同签定后,未经双方协商一致,任何一方不得将其在合同中的义务全部或部分转让给第三方。
第八条 违约责任
若因乙方未能在合同约定时间内完成合同约定工作内容,乙方须按工程价款0.5%承担违约金(逐日计罚)。
第九条 本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲方执三份,乙方执一份。
第十条 本合同未尽事宜,可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
甲方(章):
乙方(章):
日期:
日期:
【工程施工合同书】相关文章:
工程施工合同书02-18
工程施工合同书范本05-08
工程施工工程合同书04-28
建设工程施工合同书03-09
装饰工程施工合同书04-07
住宅装修工程施工合同书03-10
道路路基工程施工合同书05-25
土方工程施工合同书03-09
工程施工合同书(15篇)04-18