土石方运输合同

时间：2023-04-01 08:33:14 合同我要投稿

土石方运输合同汇编15篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的土石方运输合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

土石方运输合同汇编15篇

土石方运输合同1

　　发包人：__________________________ (以下简称甲方)

　　承运人：_________________________ (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第一条：按现场实际完成土方量结算。

　　第二条：每车单价：_________元/车。

　　第三条：付款方式为按____________车结算一次。

　　第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。

　　第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。

　　第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　委托代理人：

　　____年__月_日

土石方运输合同2

　　甲方：

　　身份证：(以下简称甲方)

　　乙方：

　　身份证：(车队以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的`畅通。

　　乙方负责运输：

　　运输地：

　　要求乙方车辆：

　　部 (解放、东风王平头、斯太尔)；

　　车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

　　运距：公里运费：元/

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

　　此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的 %

　　违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

土石方运输合同3

　　土石方车辆运输协议书

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、项目工程名称：

　　二、项目工程地点：

　　三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

　　四、工期：

　　本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

　　开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

　　五、单价、结算

　　以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）

　　甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。

　　六、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

　　2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切

　　费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

　　2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

　　3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

　　4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的.全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

　　5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

　　6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

　　七、特别约定

　　1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

　　八、违约责任

　　1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

　　2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

　　九、争议解决办法

　　本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方代表：乙方代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间：年月日签订时间：年月日

土石方运输合同4

　　甲方：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　电话：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国公路货运相关法规》的规定，本着公平、公正、诚信规范的原则，友好达成以下协议：

　　一、工程项目：土石方运输项目

　　二、项目内容：

　　三、项目明确：

　　1、承运地点：

　　2、运输单价：以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)5.2元/吨(税后价)。后每超五百米，按一公里加0.6元/吨。

　　3、付款方式：开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清，后一天结一次，一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

　　4、甲方场内包修路，保证路面畅通，可以正常行驶。

　　5、合同期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

　　四、双方责任

　　甲方责任

　　1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程，甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地政府有关部门及工地周边的村民关系，确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

　　2、甲方负责计算方量及付款，并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户，保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

　　3、甲方负责提供油料给乙方车队使用，油料费在支付工程款中扣除，油料费价格比市场价低0.3元/升，并保证油料质量。

　　4、甲方负责指定乙方车辆作业的具体位置，指派现场施工人员指挥乙方装卸作业，记录运输量，甲方合理调配钩机，满足乙方的装方量要求，确保乙方正常运输。

　　5、甲方负责装车安排卸车位置，负责卸车点的土方叠平及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护，确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整，必须在约定运距离范围内，若超出约定运距范围，需甲乙双方共同协商调整运输费用。

　　6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆，在运输工程中被当地政府有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的，甲方支付元/天误工费给乙方。

　　乙方责任

　　1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队，车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担，对于乙方的人员，机械，车辆在运输中途出现的一切交通事故，均由乙方自行承担。

　　2、在合同期间的施工范围中，安全事故由乙方全部负责，甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的线路及施工便道行驶，如有违规违法的行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

　　3、乙方车队进入现场后，要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位，工作人员轮换休息，不得疲劳驾，严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的'车辆、人员及他人生命财产安全，乙方责任自负。

　　4、乙方车队工作人员由乙方统一管理，遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责，出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件，乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理，甲方应积极协助乙方妥善处理。

　　5、乙方车辆正常工作后，如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的停工、误工由运输方自行承担。

　　6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场，如要退场必须提前一周提出书面申请，经甲方同意后方可退场，并在退场时补足相对应数量车辆。

　　7、乙方自身制定相应的施工安全措施必须征求甲方同意，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输，乙方自身人员安全由其自行负责，同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

　　8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

　　9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用，如甲方发现乙方拖欠，甲方有权处罚乙方当期工程款。

　　10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生，并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

　　五、违约责任

　　为了更好的确保双方利益，双方应自觉遵守本协议条款，不得违约。如任何一方违约，守约方可根据相关法律维护乙方利益，双方就违约责任达成以下基本共识：因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时)，个别车辆中途退出或调整等，甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神，积极协调、妥善解决，不以违约论处。

　　六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中，应及时与甲方联系协调解决。

　　七、以上条件双方要严格执行，双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为，承担民事责任，如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

　　八、本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协议，补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料，与本协议具有同等的法律效力。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方公司盖章和法定代表人或委托人签字，自工程土方运完工期后合同自动失效。

　　(后附：双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　xx年xx月xx日

土石方运输合同5

　　发包方负责人（甲方）：

　　身份证号：

　　承包方负责人（乙方）：

　　身份证号：

　　为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《道路运输条例》以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方齿轮厂土石方工程承包合作事宜，双方自愿达成如下协议：

　　一、合作内容：

　　1、工程位置：三八东路以东齿轮厂新厂区内。

　　2、工程内容：土石方购买、运输。

　　3、工程量：10000m3左右。

　　5、单价：m3/元。

　　6、工作内容：机械挖、运土石方，场地平整、修正临时道路、运输制定位置由甲方负责。

　　二、甲方责任

　　1、甲方负责施工区道路的畅通及按照合同约定支付工程款。

　　2、协调各方关系，督促乙方保证运输进度和安全文明运输。

　　3、甲方根据总包方和业主的要求制定统一的运输方针和管理目标。

　　4、。甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。

　　三、乙方的责任

　　1、乙方提供运输自卸汽车须是合法有效的，否则自行承担全部责任；

　　2、乙方在运输过程中（含进场途中）发生违章的处罚及安全事故赔偿由乙方全部承担；

　　3、在施工期间，乙方必须服从甲方的管理并遵守业主、总包方的管理制度；乙方须按照甲方的施工进度按时按量完成土石方的运输工作（不可抗拒的`因素和天气原因以及总包方的原因除外）。

　　四、合同的变更、终止

　　1、由于不可抗力的因素、国家政策、法规出现变化，影响合同的执行时，经确认后可终止或顺延；合同期满后自动终止。

　　2、如有以下情况，甲方有权单方解除合同，并拒绝支付剩余运输款

　　乙方违反甲方和业主、总包方规章制度，不服从甲方和业主、总包方的管理；

　　3、如有以下情况，乙方有权单方解除合同，甲方结清剩余运输款如甲方无故拖欠运输款，乙方有权解除合同并要求甲方结清运输款。

　　五、付款方式

　　采用现金支付形式，土石方运至二分之一时甲方支付总价款百分之七十，土石方运输完成双方共同确认工程量后第2天支付清工程款。

　　六、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方支付未付款。

　　七、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向当地仲裁委员会提起仲裁。

　　八、本合同是内部承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字捺印后生效。

　　甲方负责人签字：

　　乙方负责人签字：

　　____年____月____日

土石方运输合同6

　　甲方：

　　身份证：

　　(以下简称甲方)

　　乙方：

　　身份证：

　　(车队以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输：运输地：

　　要求乙方车辆：部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

　　运距：公里运费：元/

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

　　此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费：工程总费用的 %

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　年月日

土石方运输合同7

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

　　一：工程名称：

　　工程地点：

　　二：工期时间：

　　一、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。

　　二、竣工时间：

　　三：结算方式：每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。

　　四：运输计费：

　　一、运至弃土场，一公里以内运价元。(运输税后价)

　　二、超出一公里，每公里加人民币0.80元。(运输税后价)

　　五：挖机撞车计费：

　　六：合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元;乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。

　　七：甲方责任：

　　一、理顺周边关系，运政，*，环保，国土，*，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的.情况下，发生责任费用由甲方负责。

　　二、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天，以上损失由甲方承担。

　　三、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。

　　四、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

　　八：乙方责任：

　　一、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产;乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

　　二、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

　　九：未尽事宜双方协商解决

　　本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。

　　甲方：(公章)乙方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　合同签订日期：年月日

土石方运输合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　第一条工程项目与说明

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程总量：松动爆破石方约为400万/m3，土方约为20/m3万。以实际完成的山体测量方数量为准。

　　工程内容：清表、装车、运输、扫平。

　　承包方式：单价包干。该单价一次性包干，单价中不再增加包括因地质原因或其他因素引起的不可预计费用。

　　项目单价：石方综合单价(包含装车、运输、推平)为9元/m3，土方综合单价(包含装车、运输、推平)为6.5元/m3。单价均已包括了实施和完成本工程需的施工机械费、劳务费、材料费、管理费及其它一切相关费用。

　　工期时间：20xx年_____月_____日至20xx年月日。

　　第二条工程施工内容：

　　1、乙方应提供运输车辆为后八轮自卸车。

　　2、挖掘机、铲车、推土机、压路机等。

　　3、运输距离：2公里范围内。

　　4、乙方运量必须满足匹配甲方每日工程量。

　　第三条工程款结算方式

　　1、甲方先行提供柴油，柴油依据市场价格最高不超过7.5元/升，超出7.5元/升的`部分由甲方承担。

　　2、按月结算的方式进行结款。甲方为乙方提供油料供应，其费用甲方在乙方月结算中扣回。根据当月工程进度方量，每月25日上报工程量，次月10日前月结付款80%，剩余的20%在年终相加结算80%工程款。其余款项在工程结束并由业主和监理验收合格后一个月内付清。

　　第四条双方权利与义务

　　一、甲方权利、义务与责任：

　　1、理顺运政、交警、环保、国土、城管及周边关系，确保道路顺畅。

　　2、甲方有权对乙方施工质量、施工进度、施工安全进行监督和调整。

　　3、甲方必须确保乙方施工进度，不可抗拒的自然灾害及政府行为除外，如甲方原因造成乙方停工三天以上的，甲方赔偿乙方挖掘机每台500元/天，运输车辆每台300元/天，生活费每人50元/天。如乙方无故旷工造成甲方损失的，乙方赔偿甲方每天10000元，直至正常开工。

　　二、乙方权利、义务责任：

　　1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动各类设备及人员进场开工，安全生产;乙方机械设备如因违规操作，发生安全事故，一切责任由乙方承担。

　　2、因乙方技术、设备、管理人员、施工队伍与任务不匹配或现场组织指挥不力，造成工程进度迟缓、发生重大质量事故、严重违章操作，违法乱纪等，甲方有权终止合同，并限期清退出场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。

　　3、乙方必须采取有效措施保管好材料、机械等，做好防潮防水，材料或机械被丢失、遭雨淋等由此而产生的损失均由乙方承担。

　　4、加强施工现场管理，避免扬尘污染，随时保持现场整洁，机械停放整齐，做到工完场清。

　　5、安排负责指挥装车、卸车、推平和其他施工队伍的协作，相互支持和配合，避免施工相互干扰。

　　6、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，车辆必须证照齐全，如发生交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

　　7、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家法律法规，不得在施工现场惹事生非，不得从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。

　　8、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当日结算并罚款每车每天1000元。

　　7、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等由乙方全部承担，与甲方无关。

　　9、乙方车辆及工作人员不得带病作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。

　　10、严格按设计文件要求进行施工，确保工程质量，按规定时间完工。

　　第五条违约责任

　　1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，视为乙方违约，由此产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。

　　2、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度。

　　3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。

　　4、签订本合同后乙方须缴纳工程保证金伍拾万元人民币，工程验收结束后10日内退还乙方。

　　第六条其他事项

　　1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不了的向签约所在地光泽县人民法院提请诉讼解决。

　　2、如遇自然灾害、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不承担任何责任。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

　　附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。

　　甲方：_____________________ 乙方：_______________________

　　电话：_____________________ 电话：______________________

　　身份证号：_________________ 身份证号：__________________

土石方运输合同9

　　甲方：__________

　　身份证号码：__________

　　乙方：__________

　　身份证号码：__________

　　根据中华人民共和国《经济合同法》、《道路运输条例》及相关条例、条款。甲、乙双方本着公开、公平、互惠、互利的自愿原则下，共同协商一致达成协议如下：

　　一、工程名称地址土石量及作业时间

　　1、工程名称地址：__________；

　　2、工程数量：__________万方米以上；

　　3、土方类别：一、二类土；

　　4、对车辆要求：前2后8轮自卸车。车厢为20立方米，15辆以上（车辆需盖蓬布）。

　　5、作业时间：运输时间为全天24小时作业；

　　1）、运输距离：装料场至弃料场运输距离为3__________公里。

　　2）、单价：在约定运距内按每台车元结算。

　　二、期限

　　三、运费付款方式：

　　每辆车压一天运费，以后每天结算一次，结清100%。如没有付清，乙有权停工，甲方应向乙方支付欠款及每天按银行利息的2倍利息。

　　四、双方签订合同之日起，当天内乙方车辆必须到场。乙方的车辆在运输途中遇到交警、环保、城管、市政、运政一切行政处罚费用由甲方负责，如被扣车，由甲方负责提回，车辆被扣押超过12小时的，甲方需要支付乙方每车每天￥__________元的'误工费。如是乙方车辆闯红灯、车辆证照手续不齐、违章违规停车、交通事故的，由乙方自行负责。

　　五、乙方所有运输车辆统一由甲方指挥，如乙方超权应向甲方支付相应的损失。

　　六、乙方所有车辆具备一切合法手续及保险，如发生交通事故及人员伤亡，由乙方自行负责，与甲方无关，甲方只提供人道主义帮助。

　　七、甲方负责柴油送到工地，单价以市场价￥__________元/升为准，如起过市场价__________元，整个运输单价双方另行协商。乙方也可自行到加油站加油。

　　八、在运输过程中，因场地内堵车等甲方原因造成停工时间壹天以上（含壹天在内），人力不可抗力的自然因素除外，车辆、人员损失由甲方负责，每天每车按￥__________元进行赔偿，司机和管理人员每人每天￥__________元进行赔偿。

　　九、未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成，可提请当地仲裁单位裁决。

　　十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。（甲乙双方各附身份证复印件一份）

　　十一、本协议以工程完工结算完毕后自动终止。

　　甲方（公章）：__________________

　　法定代表人（签字）：__________________

　　__________________年________月________日

　　乙方（公章）：__________________

　　法定代表人（签字）：__________________

　　__________________年________月________日

土石方运输合同10

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》及上关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿协商致的基础上，就甲方向乙方分包挖土方、石方达成如下合同：

　　一、工程地点：

　　贵州省铜仁市万山区经济开发区

　　二、结算币种：

　　人民币

　　1、经甲乙双方协商，土方和石方单价如下：土方元每立方，石方24元每立方，以上单位含壹公里短途运费，如超出壹公里按每壹公里1元立方以此推算。

　　2、按实收方。

　　3、此单价为乙方结算价不含税金。

　　三、总承包合同：

　　包括机械、辅材、人工、保险、安保、劳保费等所有乙方产生的费用，由乙方承担。

　　四、工程的`总造价暂定

　　￥：3000万元（叁仟万元整）。

　　五、开工方式：

　　由甲方通知乙方开工，乙方接到通知后1个月内进场施工。

　　六、保证金支付：

　　1、双方合同签定后，在1个月内把￥_____元整）打入甲方指定帐户，方可进场施工。

　　2、在进场施工到3个月后，退还保证金给乙方。

　　七、付款方式：

　　1、按工期程每月进度的85%支付进度款，每月规定日前支付进度款，余下的15%工程款款项等地整平完工后一次付清。

　　2、如每月未能按时支付进度款，工程所产生的误工费由甲方支付，每日按当月进度款20%支付给乙方，以做违约金。

　　八、违约责任

　　1、如果甲方不按时支付工程款，乙方将不承担由此造成延误的任何后果。

　　2、双方都应遵守合同的法律、法规不得单方面毁约。

　　3、未经协商一方面毁约，需支付给对方按总价的20%工程款项做为违约赔偿。

　　九、纠纷解决：

　　双方在履行过程中或合同终止地，若发生争议或纠纷时，双方可以协商解决，如未能解决时可向需方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力，合同经双方签字即时生效，生效后应严格执行本合同中的各项条款。

　　十一、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方负责人（盖章）：乙方负责人（盖章）：

　　签约代表：签约代表：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　签订日期：

　　年月日

土石方运输合同11

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　根据中华人民共和国《经济合同法》、《道路运输条例》及相关条例、条款。

　　甲、乙双方本着公开、公平、互惠、互利的自愿原则下，共同协商一致达成协议如下：

　　一、工程名称地址土石量及作业时间

　　1、工程名称地址：土石方工程；

　　2、工程数量：土石方暂定4万方米以上；

　　3、土方类别：一、二类土；

　　4、对车辆要求：前2后8轮自卸车。车厢为20立方米，15辆以上（车辆需盖蓬布）。

　　5、作业时间：运输时间为全天24小时作业；

　　（1）运输距离：装料场至弃料场运输距离为3.3公里。

　　（2）单价：在约定运距内按每台车元结算。

　　二、期限

　　三、运费付款方式：

　　每辆车压一天运费，以后每天结算一次，结清100%。如没有付清，乙有权停工，甲方应向乙方支付欠款及每天按银行利息的2倍利息。

　　四、双方签订合同之日起，当天内乙方车辆必须到场。

　　乙方的车辆在运输途中遇到交警、环保、城管、市政、运政一切行政处罚费用由甲方负责，如被扣车，由甲方负责提回，车辆被扣押超过12小时的，甲方需要支付乙方每车每天￥500.00元的误工费。如是乙方车辆闯红灯、车辆证照手续不齐、违章违规停车、交通事故的`，由乙方自行负责。

　　五、乙方所有运输车辆统一由甲方指挥，如乙方超权应向甲方支付相应的损失。

　　六、乙方所有车辆具备一切合法手续及保险。

　　如发生交通事故及人员伤亡，由乙方自行负责，与甲方无关，甲方只提供人道主义帮助。

　　七、甲方负责柴油送到工地。

　　单价以市场价￥元/升为准，如起过市场价0.20元，整个运输单价双方另行协商。乙方也可自行到加油站加油。

　　八、在运输过程中，因场地内堵车等甲方原因造成停工时间壹天以上（含壹天在内），人力不可抗力的自然因素除外，车辆、人员损失由甲方负责，每天每车按￥500.00元进行赔偿，司机和管理人员每人每天￥100.00元进行赔偿。

　　九、未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成，可提请当地仲裁单位裁决。

　　十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。（甲乙双方各附身份证复印件一份）

　　十一、本协议以工程完工结算完毕后自动终止。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）：

　　20 年月日

土石方运输合同12

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规，结合煤矿剥离土石方运输的特点，为充分发挥甲、乙双方的优势，甲方将总承包的山西灵石县鑫源煤业公司煤矿的土石方运输工程，发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任、权利与义务，本着优势互补、平等互利的原则，经双方友好协商，签订本合同条款如下：

　　一、合同签订时间：20xx年月日

　　二、地点：山西省灵石县段纯镇兴旺原村。

　　三、内容：

　　1、名称：灵石县天聚鑫源煤矿第十三标土石方运输工程

　　2、车型：重型自卸车(后八轮)

　　3、运距：取土场与排土场运距在5.5公里以内，按 7.3元 /方结算，取土场与排土场运距在5.5公里至6.0公里以内，按 7.8 元/方结算，每超过100米加 0.5元/方。该单价为税后单价，一切税金税费均由甲方另行承担。

　　4、运输地点：灵石县天聚鑫源煤矿第十三标段

　　5、运输物品：山体土石方

　　6、工期：20xx年日----20xx年日。合同期1年，满一年一续签合同。

　　7、付款时间：车辆进厂后正常工作3天后可借支生活费，每10天统计票据后,双方对统计票据确认完毕后,按确认的工作量结算一次。

　　8、除不可抗力因素原因和国家政策原因外，导致务工，从第5天起，每天每车补偿500元。(若停工为1-4天，则不补偿，若为5天，则连前面的4天直接补偿为2500元)

　　9、付款方式：现金支付或银行转账，现金支付时乙方出具的领据、借据或存入乙方银行卡的存款单或汇款单均作为合同结算支付款依据;

　　10、车装方量：长×宽×高

　　11、运输车辆必须是前二后八轮自卸车。车辆由乙方自备，10天内车辆可分批进场，进场车辆最少保证20台，倘若中途有车辆退出，乙方须提前半个月告知甲方，车辆进场后，甲方按每辆车8000元付给乙方车辆调遣费;乙方必须保证10天内车辆进场20辆以上，如未按时到场，按违约处理，承担违约责任，并赔偿甲方违约金5万元(伍万元)。

　　四、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、提供、保证乙方车辆合同期的运输，车辆调遣费用每台(8000 )元，车进矿区付清,调遣费分3个月扣清。第一个月扣除20%，剩余两月每月扣除40%

　　2、乙方到场，甲方挖机车辆必须24小时正常动作并确保乙方的施工工程量

　　3、保证款项充足按合同给乙方付款，只对乙方结算。

　　4、协调矿山各种关系，确保工程顺利。如因甲方原因导致误工，因此产生的费用及损失由甲方负担，同时承担违约责任。

　　5、甲方提供住宿包水、电畅通，伙食费用由乙方自行承担。

　　6、甲方提供加油，柴油为6.55元/升(超出6.55元由甲方负担)。油的质量必须符合国家标准，如因油出现车辆损失，由甲方负责维修，加油款在每次工程款中扣除。

　　7、维护矿山道路工作秩序，制订有关规章制度有权对不遵守有关规定进行惩罚。

　　8、道路平整保证乙方车辆正常进入，道路损毁甲方随时修理;卸车场平整顺畅。

　　9、乙方车辆到场后，甲方不按合同执行，乙方有权把车辆调走。并赔偿乙方车辆调遣费用。

　　10、甲方根据每10天工程量按合同及时统计支付乙方工程款。超过工程结算日2天甲方未支付工程款，乙方有权要求停工，每停工一天补偿乙方每台车辆500元。

　　(二)、乙方责任：

　　1、乙方应遵守国家法律、法规，遵守甲方及煤矿的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行违约罚款。

　　2、乙方人员在施工过程中，必须服从甲方的统一管理与指挥。

　　3、乙方必须严格按照甲方的施工安排进行作业，保证每台机械配备两个具有操作资格的驾驶员，应24小时作业;

　　4、提供机械相关资料;

　　5、操作人员必须持有效证件上岗;

　　6、因乙方操作人员造成的机械故障事故，乙方承担全部责任;

　　7、设备仅供甲方使用，未经甲方许可不得转租和到其他工区作业，若发现如此行为，将处以10万元以上罚款;

　　8、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件;

　　9、乙方雇佣的驾驶员须持有效驾驶证且具有三年以上的驾龄;要求乙方为各车辆和车主自行购买各项保险，乙方驾驶员在运输过程中，由自身原因造成的安全责任事故圴由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。事故发生后，须上报项目部，由项目部协调解决;

　　10、乙方不得层层转包，出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的.，应由乙方负责妥善解决，并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。

　　11、乙方进场车辆中途随意停工、或无故闹事不作业，以每天停工车辆200元/台的款额赔偿给甲方。

　　12、乙方进场车辆中途无故退场(不可抗因素和气候原因除处)，应支付给甲方每辆车3万元(叁万元)作为甲方损失的赔偿，另外支付甲方相关经济损失。

　　13、乙方要加强对所属人员、汽车的管理。按时和各车主结清账务，并将甲方支付的工程款及时、足额的支付给各车主不得克扣和挪用，如因此发生纠纷所造成的经济与法律责任全部由乙方承担。同时甲方将安排财务人员对乙方银行账户进行监督，如出现不按时给各车主结算，甲方将对乙方予以处罚50万元(伍拾万元)

　　五、其他约定事项：

　　1、乙方机械因故障停机，应及时修理恢复使用。

　　2、乙方必须遵守煤矿的安全行为规范，若不遵守被煤矿处罚，所有费用由乙方负责。

　　3、交接班时，乙方车队长必须如实汇报出勤车辆数量，未出勤车辆是何原因(病假和家庭有事必须回家除外)，否则将罚款200元每辆。

　　4、所有翻斗车到排土场必须将渣土倒干净，必要时用排土场挖机将土搞干净，若发现翻斗车将土带回取土场，将扣除该翻斗车当次票数，并对排土场管理人员罚款每人50元/次。若第二次再犯，将加倍处罚。

　　5、乙方车辆进厂后如不服从甲方管理人员管理，初次警告，两次以上包括两次按违规车辆每台罚款2万(贰万元整)，屡教不改，对违规车辆清理出厂，扣押违规车辆工程余款。如不按公司规定工作，公司罚款，甲方将该罚款罚至违规车上或者直接将此罚款从乙方工程款中予以扣除

　　6、若车辆进场后甲方私自跨过乙方和车队车主直接联系，私立合同，乙方有权要求进行赔偿，每台车辆2万元(贰万元)

　　六、违约与违约责任

　　1、甲、乙双方必须诚实守信、按合同规定履约，出现违约时双方友好协商处理，由违约方赔偿守约方的一切经济损失。

　　2、双方在履约过程中出现争执时，首先本着平等互利、文明和谐的原则友好协商，协商无果时可向人民法院提起诉讼：

　　①、签约人所在地人民法院;

　　②、签约地人民法院。

　　七、附则

　　1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商并形成补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：身份证号：

　　年月日

土石方运输合同13

　　发包人：__________________________ (以下简称甲方)

　　承运人：_________________________ (以下简称乙方)

　　第一条：按现场实际完成土方量结算。

　　第二条：每车单价：_________元/车。

　　第三条：付款方式为按____________车结算一次。

　　第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。

　　第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。

　　第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

土石方运输合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据中华人民共和国相关法律法规的规定，结合本项目实际情况，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，甲方同意将山西灵石县段纯镇兰家堂村土石方工程交由乙方参与施工。为了明确双方的责任、权利和义务，经双方友好协商，签订本协议。

　　第一章工程概况

　　一、工程名称：

　　灵石县天聚鑫源煤矿

　　二、工程地址：

　　灵石县段纯镇兰家堂村

　　三、工程内容：土石方运输

　　四、工程量：壹千万方万m3

　　五、施工方式：清运

　　六、开工日期：

　　年月日

　　七、施工期限：

　　年月日至年月日

　　八、施工设施、设备及材料

　　一、乙方进场的自卸车，应确保有保险的有手续和没有手续、综合性能良好，车厢容积(不小于20到24方立方米元/月)以上的功率达到300马力以上的车辆。不超过两年年限的前二后八的双桥自卸车。乙方提供的驾驶人员必须持有两年以上的驾驶证件和驾驶经验进行作业。

　　二、甲方免费提供乙方的住和油料的供应。

　　三，吃的费用有乙方的车辆自行承担。

　　第二章双方责任

　　一、甲方权利、义务：

　　1、甲方向乙方提供生产技术指导，施工计划，有关的安全生产要求及施工进度要求。

　　2、甲方应协调处理好外部关系，确保工程顺利进行。

　　3、甲方负责施工主干道的修建和维护、道路的洒水，土石类别和运距的核查确认，排土场弃方的推排作业，自卸车的括斗，自卸车的.统一调配、指挥。

　　4、甲方有权对乙方人员、自卸车进行安全和技术检查，有权纠正、制止、处理现场各种违章作业和不安全行为;对乙方违反公司规章制度、岗位安全操作的行为进行教育和处理(主要指安全生产要求的操作规则制度)。

　　5,乙方车辆进场后，付给乙方调车费元(调车费在第三个月开始每天扣除200元/台车)，同时预付10天包月工程款的1/3 (元/台)开始作业，依次类推，合同按一年签

　　二、乙方权利、义务：

　　1、乙方应遵守国家法律、法规、遵守甲方及业主的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有损害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行批评教育。

　　2、乙方人员在施工过程中必须无条件服从甲方的统一管理安排，并按时参加甲方主持召开的生产会议。

　　3、乙方要加强对所属人员、汽车的管理，搞好服务，每日与各车主结清账务。

　　4、甲方支付的工程计价款及时足额发放给乙方，工程款在施工期间，只能用于本项目施工，不得挪用，一经发现，甲方在调查证实后，将相应工程款直接支付给车主。

　　5.如甲方查到乙方的车辆在运输过程中故意偷懒，一经查实每辆车每次罚款壹万元，并不结算当天的运输费。

　　6.若发现乙方司机出现偷油盗卖的情形，经甲方发现一经证实，盗卖油的车辆当月的运输费不予结算，并罚款盗卖油车辆伍万元整。

　　第三章安全责任

　　一、乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规要求，建立健全安全生产责任制度与各项管理制度，加强对汽车的维护保养和安全检查，加强对作业人员的管理和安全教育，确保安全、文明施工。

　　二、乙方在施工作业中要严格执行岗位安全操作规程和作业规程，驾驶员及操作手必须持证上岗，杜绝违章行为，甲方有权监督乙方安全作业，甲方有权处理乙方的违章作业行为。

　　三、乙方应严格遵守《劳动法》规定，确保劳动者利益不受损害。

　　四、乙方采取严格的安全防范措施，在施工过程中如因乙方原因发生机械、人员伤亡事故均由甲乙双方负责处理，甲方如有违章指挥，乙方有权拒绝施工作业。

　　五、由乙方自身原因在施工中引起的一切经济、民事及其刑事责任，由乙方自行承担。

　　第四章协议违约、甲方在和乙方签订合同后，不能中途单独终止合同。中途甲方单独终止合同，甲方负责赔偿乙方合计包年总费用的四十四万六千四百。如果甲方无故拖欠乙方的承包款，甲方负责赔偿乙方每天每辆车一千元的违约金，在平均每月包月的费用以外。

　　乙方与甲方签订的工程期限未完成，不准中途退场，如因乙方原因中途退场甲方不结算当月的运输费，并按每台车罚款一万。每月工作27天，每天不超过20小时(由于天气和不可抗拒的因数造成的工作时间不够除外)。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　电话号码：

　　年月日

土石方运输合同15

　　篇一：土石方运输合同范本

　　托运方（甲方）：承运方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

　　第一条：工程概况

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　（三）工程总量：

　　（四）合同期限：年月日起至年月日。

　　第二条工程施工内容

　　（二）工程运距：

　　（三）装卸地点：上料点，卸料点。

　　（四）运输方式：装料，运料（不含炸药爆破）。

　　（五）机械车辆：车辆数：。

　　（六）计算方式：按车计算。

　　（七）甲方指派统计结算员：。

　　（八）统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。

　　第三条：工程价款结算与拨付办法

　　（一）合同单价：

　　清运价按每车元人民币计。

　　以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

　　（二）运费结算办法及支付方式：

　　1、运费结算办法：以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的.工程款，结款率为100%。

　　（三）本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。

　　第四条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时，乙方通知甲方安排加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。

　　2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。

　　3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品，如因超载原因，导致环保、交警、交通、城管、卫生等政府部门查扣，造成扣车停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。

　　4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。

　　5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

　　6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。

　　7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。

　　8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方承担。

　　9元人民币赔偿乙方；如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。

　　10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。

　　（二）乙方责任

　　1. 本合同签定后，乙方确保在日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置（上料点：）

　　2. 乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。

　　3. 乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律责任）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　4. 乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方将给予乙方每天（24小时）每辆运输车元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。

　　5. 乙方不得私自转卖所运输的物品如发现乙方私自转卖，则给予乙方每车贰仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。

　　6. 乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发现一次将给予元罚款。所造成的后果及损失和责任，必须由乙方及当事人承担。

　　8. 在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与总承包方协商，如乙方违约，甲方将对乙方元罚款，给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。

　　9. 乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。

　　10.乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。

　　第五条违约责任

　　（一）因不可抗力造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。

　　第七条附则

　　（一）本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　第八条附加条款

　　（一）乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。

　　（二）工程总车量：以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。以实际运输量为准。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　身份证号：身份证号：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

【土石方运输合同】相关文章：