职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>保修的合同

保修的合同

时间:2023-04-15 17:24:47 合同 我要投稿

保修的合同

  随着法律观念的日渐普及,合同的法律效力与日俱增,它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编整理的保修的合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

保修的合同

保修的合同1

  机器保修合同

  机器保修合同

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  保修设置名称、日期及价格

  机器名称:__________________

  机器型号:__________________

  保修金额:__________________

  保修开始日期:__________________

  保修期限:__________________

  合计(大写)___万___仟___佰___拾___元

  经甲、乙双方协商同意。乙方特委托甲乙维修保养机器。为保证甲乙双方权益,特订立如下协议:

  一、甲方必须确保乙方机器在合同期内正常使用,如机器发生故障时甲方须随叫随到,接电话后在8小时内赶到(特殊情况须征得乙方谅解同意。最迟24小时赶到)。

  二、甲方在合同期内应免费为乙方机器一个月进行清洁保养一次。并随时提供技术咨询服务。

  三、凡我部上门保修人员,请查有关手续或电话咨询,最好直接找合同代表,以免发生误会和假冒。

  四、乙方在保修期内不得使用不标准的消耗材料,任意拆装机器或另请他人维修,否则后果自负。

  五、在保修期内如有零配件损坏需更换时,甲方须告之乙方管理员,所需费用乙方当日一次结清。

  六、在保修期内需消耗材料一律厂价送货上门,免收任何服务费。

  七、本合同一式两份,双方各执一份,付款签字后生效。

  甲方单位盖章:______________

  甲方代表签名:______________

  地址:______________________

  电话:______________________

  乙方单位盖章:______________

  乙方代表签名:______________

  地址:______________________

  电话:______________________

保修的合同2

  甲方:______________

  乙方:______________

  ct作为医院的窗口科室,它的正常运营和图像质量直接关系到医院的形象,保修显得十分重要因此,我公司特针对贵院推出如下保修服务:

  1、____________全年技术保修费为:人民币______万元整(具体价格由医院机器状况,院方支付能力及路途远近决定)。合同签订之日起十日内一次付清。

  2、如甲乙双方一次性签订三年全年保修合同,在一年内院方机器如未发生1万元以上的零件更换费用,甲方将为乙方提供如下三项优惠方案,乙方可自行选择其一:

  a:甲方为乙方免费充气一次;

  b:甲方为乙方免费搬迁机器一次;

  c:其上一年保修费用中_____万元人民币转入第二年保修费用中。

  3、如机器出现故障,乙方应及时电话与甲方联系维修。甲方将于24小时内为乙方提供电话指导服务,乙方技术人员在甲方工程师电话指导下,先自行维修或协助查到损坏的零件以便及时排除故障或检查到应带何电路板去维修,以减少院方停机时间,把维修时间缩短。如此故障在电话指导下仍不能解决,_____公里以内甲方工程师应在48小时内到达故障现场进行维修,_____公里以上甲方工程师应在三个工作日内到达故障现场进行维修。

  4、一年内甲方对其机器至少进行三次点检,多方位排查机器的潜在故障,把医院损失降到最低点,以减少贵重电路板损坏的机会。

  5、维修过程中所产生的`人民币__________元以下的零件由甲方负担,人民币__________元以上的零件由乙方负担。

  6、甲方以优惠价格(低于_____市场报价)向乙方提供零配件。

  7、维修时乙方应提供一切必要条件与以协助。

  8、本合同具有法律效力,双方应认真遵守执行。

  9、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。本合同一式两份,双方签字盖章后生效。

  甲方:______________

  乙方:______________

  ______年____月____日

保修的合同3

  委托方(甲方):

  服务方(乙方):

  甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

  一、保修设备附表:

  代码

  设备名称

  品牌

  型号

  机身号码

  数量

  联系人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  设备使用地址:

  二、保修范围及服务方式:

  1:免费进行操作指导,技术咨询;

  2:修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

  3:机器出现故障的应急维修:___市内2个工作小时内上门维修,___市郊区8个工作小时到位维修,长途客户双方协定上门时间;

  4:定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于___次,保证设备运作正常。

  三、服务期限:

  从___年___月___日至___年___月___日 。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

  四、质量保证:

  乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。

  五、 以下情况不属乙方保修范围:

  因电压不稳而造成的机件损坏:

  因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

  机器的.消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

  甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

  甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

  六、收费标准:

  1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_____元;

  2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费___元。

  七、违约责任:

  乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

  甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分___‰的滞纳金。

  八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由___市仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项:

  十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  委托代理人: 委托代理人:

  地址: 地址:

  签订日期:

  签订地点:

保修的合同4

  一、购房合同明确卖方保修责任

  住房城乡建设部网站发布消息,住建部和国家工商总局联合发布了新版《商品房买卖合同(预售)示范文本》、《商品房买卖合同(现售)示范文本》,明确了卖方的保修责任和最低保修期限,卖方必须将出售商品房的全部房价款存入预售资金监管账户,要求卖方要承诺房屋不存在“一房多卖”、司法查封,对房屋买卖交易问题进行明确规定,减少了买卖双方的后顾之忧。

  范本中增加了交房前验房的环节,明确了卖方的保修责任和最低保修期限,卖方必须将出售商品房的全部房价款存入预售资金监管账户。卖方要承诺房屋不存在“一房多卖”、司法查封,有义务对买房者信息保密。对小区公共服务配套设施建设完成情况,车位、车库、会所等设施所有权归属,新范本引导买卖双方进行约定。

  新范本还细化了双方的违约责任,引入惩罚性赔偿金。对给买房者造成损失的严重违约情形,卖方除退还全部房款和利息外,还要支付已付房价款一倍或买房者全部损失的赔偿金。

  据了解,本次合同示范文本是住房城乡建设部和国家工商总局在20xx年发布的《商品房买卖合同示范文本》(GF-20xx-0171)基础上,经广泛调研多方征求意见后修订而成的。在修订过程中,两次向社会公开征求意见。

  住房城乡建设部相关负责人表示,与20xx年的合同示范文本相比,新修订的合同示范文本主要有以下特点:一是在平等维护买卖双方合法权利、明确双方义务的基础上,更加注重买受人权益的保障;二是对签订合同过程中容易忽视的问题进行提示,引导买卖双方对合同重要事项作出承诺和告知;三是对法律法规没有明确规定的事项,引导买卖双方自行约定,避免引发纠纷;四是细化了买卖双方的违约责任,合同的适用性和可操作性增强。

  住房城乡建设部相关负责人表示,与20xx年的合同示范文本相比,新修订的合同示范文本更加突出平等维护买卖双方合法权利,在明确双方义务的基础上,更加注重买受人权益的保障。

  二、新版分“预售”和“现售”两个文本

  记者看到,新修订的合同示范文本分为预售合同和现售合同两个文本。在新的合同示范文本中,完善了商品房交付条件和交付手续,增加了房屋交付前买受人查验房屋的环节,明确了出卖人的保修责任和最低保修期限。此外,新的合同示范文本细化了业主对建筑物专有和共有部分享有的权利。在预售合同中新增了商品房预售资金监管条款,明确出卖人应将出售商品房的全部房价款存入预售资金监管账户,有效防范交易风险。

  此外,新的合同对签合同过程中容易忽视的问题进行了提示,比如说,让卖方对所售房屋不存在“一房多卖”、“司法查封”、房屋地基基础和主体结构问题等作出承诺。而买房人则承诺,使用期间不擅自改变房屋用途和承重结构等。

  三、新合同要求卖方提前告知

  对于以前开发商说一套做一套的手法,新预售合同也有所针对,要求卖方将合同签订和发生的规划设计变更、预售合同登记备案情况等重要事项告知买房人。一旦开发商侵害买房人的`权益,买房人能够更早知晓,同时也能够更早介入,维护自己的权益。

  对于法律法规没有明确规定的事项,新合同也引导买卖双方自行约定,避免引发纠纷。比如说,针对法律法规规定不详、买受人又最为关心的小区公共服务配套设施建设完成情况,小区内车位、车库、会所等配套设施的所有权归属,室内空气质量、建筑隔声标准等房屋质量问题,合同示范文本引导买卖双方进行约定,明晰权利义务关系。

  四、“一房多卖”需支付高额赔偿金

  新合同还把买卖双方的违约责任进行细化,比如说,明确解除合同的条件、程序以及利息计算方式。新合同引入惩罚性赔偿金内容,对存在“一房多卖”、房屋主体结构不合格给买受人造成损失等严重违约情形的,开发商除退还买房人已付全部房款和利息外,还要支付已付房价款一倍或者买受人全部损失的赔偿金。

  针对房屋买卖中极易产生纠纷的口头销售承诺,新版的商品房预售合同中也第一次提出了明确禁令:不得采取分割拆零销售、返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房;不采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。

  不过,虽然住建部对售房合同出了示范,但开发商是否采用是另一回事。由于这一合同不是强制执行,开发商大多都会选择对自己有利的条款,同时删除一些不利条款。而购房人一般都处于弱势地位,在法律细则上也很难和开发商的法律团队匹敌。买卖双方公平交易地位的形成仍然需要时日。

保修的合同5

  甲方

  乙方

  甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

  一、保修设备附表:

  代码设备名称品牌型号机身号码数量

  联系人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  设备使用地址:

  二、保修范围及服务方式:

  1.进行操作指导,技术咨询;

  2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

  3.机器出现故障的应急维修:

  4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设备运作正常。

  三、服务期限:从年月日至年月日.保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

  四、质量保证:乙方对所售的.配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予更换。

  五、以下情况不属乙方保修范围:因电压不稳而造成的机件损坏:因不按正常规则使用而造成的机件损坏;机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

  六、收费标准:

  1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元;

  2、甲方需乙方到____区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费元。

  七、违约责任:乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。

  八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由____市仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项:

  十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  委托代理人:

  委托代理人:

  地址:

  地址:

  签订日期:________年____月____日

  签订地点

保修的合同6

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方就户外广告维修事宜。本着平等、自愿、互利的原则,经过充分协商,达成如下协议:

  一、 维修项目

  乙方为甲方户外广告招牌全年的维修。

  二、 维修合同期限

  年 月 日至 年 月 日

  三、 合同价款及付款期限

  全年维修合同总价款共计: 元( 元整) 甲方应在合同签订双方确认后,一次性付清合同款。

  四、 验收标准: 灯光亮度均匀,符合设计要求。

  五、 工作要求

  1、 乙方应严格按合同的.各项内容组织开展维修工作,负责霓虹灯广告牌维修工作中的所有安全问题,承担由此造成的一切财产损失及人员伤害。

  2、乙方应每年向甲方送交维修报告。 除正常设备的维修保养外,当出现异常时,甲方物业部可随时呼叫乙方,乙方应在接到甲方电话24小时内赶到现场进行抢修工作。

  六、 质量保证

  在本合同有效期限内,正常情况下乙方必须保证霓虹灯广告牌正常使用。 甲方有义务为乙方的维修保养工作提供所需的工作环境和条件。

  七、 争议的解决

  双方在协议履行过程中如发生争议,应通过协商进行解决。如协商解决不成,任何一方均可到合同履行地的人民法院提起诉讼。

  八、 生效及其它

  本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜,甲乙双方同意本着平等、互利的原则协商处理。

  甲方: 乙方:

  代理人: 代理人:

  日 期: 日 期:

保修的合同7

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台,水电改造、乳胶漆涂刷,墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具。以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目。具体保修的'内容,双方约定如下:按《建设工程质量管理条例》第279号令执行

  一、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修如下:

  1、2、3、4、5、

  室内吊顶项目为二年;结构地台为五年;

  电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年。灯具及卫生洁具为二年;

  其他项目保修期限约定如下:在非人为因素下,本工程所涉及的

  项目保修二年。

  (以上条款不可抗力因素导致除外)

  二、保修说明

  1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可以委托他人修理。

  2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修,责任免责。

  3、对于涉及结构安全的质量问题,承包人不承担任何责任。

  三、保修费用

  1、在保修期内非人为因素造成的情况下,承包人无条件执行以上保修

  协议。

  2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损,承包人不承担保修。

  3、保修期限满后,承包方可继续为发包方进行工程维护,维护只收取相应的维护成本费用,不存在其他项目收费。

  四、其他

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人:(公章)___________

  承包人:___________

  (公章)法定代表人:___________

  ___________年 ___________月___________日

  法定代表人:___________

  ___________年___________月___________日

保修的合同8

  发包人(全称):____________________________

  承包人(全称):____________________________

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。

  第一条工程质量保修范Χ和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范Χ包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

  ________________________________________________________。

  第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  ⒈、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的`该工程合理使用年限;

  ⒉、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为________年;

  ⒊、装修工程为________年;

  ⒋、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;

  ⒌、供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

  ⒍、住宅小区内的给排水设施、道。等配套工程为________年;

  7、其他项目保修期限约定如下:

  ____________________________________________。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  第三条质量保修责任

  ⒈、属于保修范Χ、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

  ⒉、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  ⒊、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案,承包人实施保修。

  ⒋、质量保修完成后,由发包人组织验收。

  第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项:

  ________________________________________________________________。

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章):______________________承包人(公章):______________________

  法定代表人(签字):______________________法定代表人(签字):______________________

  ________年____月____日________年____月____日

保修的合同9

  发包人(全称):____________________________

  承包人(全称):____________________________

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。

  第一条、工程质量保修范Χ和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的.内容,双方约定如下:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

  第二条、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  ⒈、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  ⒉、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为______________年;

  ⒊、装修工程为____________年;

  ⒋、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

  ⒌、供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

  ⒍、住宅小区内的给排水设施、道·等配套工程为________________年;

  ⒎其他项目保修期限约定如下:_____________________________________________________________________________________________________________________________。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  第三条、质量保修责任

  ⒈、属于保修范Χ、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

  ⒉、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  ⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案,承包人实施保修。

  ⒋、质量保修完成后,由发包人组织验收。

  第四条、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  第五条、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:_________________________________________________________________________________________________________________________。

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章):________

  承包人(公章):________

  法定代表人(签字):________

  法定代表人(签字):________

  ________年________月________日

  ________年________月________日

保修的合同10

  甲方:______________

  乙方:______________ 第一条 经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________(①复印机、②一体机、③传真机、④其他:___________)保修事宜特签订本合同。 第二条 复印机状况:

  1.机器型号___________________

  2.机器序号___________________

  3.主控板号___________________

  4.计数器读数_________________

  5.保修期_____________________

  6.销售单位___________________ 第三条 保修内容:

  1.甲方机器出现问题时,请尽早和乙方联系,并详细通报机器使用状况及故 障现象,以便及时解决。 在甲方的复印机出现问题,乙方接到报修后,_____小时(城内)上门为甲方服务(节假日除外)。

  2.在保修期内,乙方根据甲方的`机况,定期上门对机器进行维护保养。

  3.在保修期内,如果机器需要更换配件,乙方只收取材料费,不再收维修费。

  4.在保修期内,甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件,如由此而发生质量问题导致机器出现故障,由乙方负责;否则由甲方负责。

  在保修期内,乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸,消耗材料及 零配件,并免费送货上门和安装。

  5.保修期内的差旅费,保修机器在乙方所在城市的市区,由乙方承担,在城区以外,由甲方承担。 第四条 根据复印机的状况,经双方协商同意,乙方收取甲方复印机年保修费 为人民币(大写)_______________元(一次性付清)。 第五条 本合同自交费之日起生效,有效期______年,自______年_____月____日至______年_____月_____日止。 第六条 本合同一式_______份,双方各执行_______份。 第七条 本合同未尽事宜,由双方协商解决。甲方(章):__________ 乙方(章): ___________

  委托代理人:__________ 法定代表人(签字):____

  电话:________________ 委托代理人: ___________

  传真:________________ 电话:__________________

  住所地:______________ 传真:__________________

  邮政编码:____________ 住所地:________________

  签约地点:____________ 开户银行:___________________年_____月______日账号:__________________

  邮政编码:____________ 签约地点:_____________________年_______月_______日

保修的合同11

  甲方:建设单位

  乙方:物业服务企业

  为确保_小区(大厦、商住楼)物业在保修期内完好和正常使用,经甲、乙双方协商,达成共识,本物业保修工作由甲方自行负责保修,并就有关事宜协议如下:

  一、保修项目和期限:

  按国家、省和东莞市《商品住宅使用说明书》及《商品住宅质量保证书》等规定,保修项目和期限为:

  1、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修;

  2、正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期:屋面防水5年;

  3、墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏5年;

  4、墙面、顶棚抹灰层脱落1年;

  5、地面空鼓开裂、大面积起砂1年;

  6、门窗翘裂、五金件损坏1年;

  7、管道堵塞2个月;

  8、供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;

  9、卫生洁具1年;

  10、灯具、电器开关6个月;

  说明:

  1、其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

  2、报修时间在国家规定的保修期内,但直到保修期满后一直都未彻底维修好,建设单位不得以已过保修期为由而拒绝继续维修,必须彻底维修好。

  二、甲方责任:

  1.根据有关文件规定,甲方负责保修:

  (1)消防设施设备故障处理_________小时到达现场,___日内修复;

  (2)水电系统______小时内到达现场,___日内修复;

  (3)智能化系统___小时内到达现场,___日内修复;

  (4)其他需明确的事项。

  2.负责有关物业保修范围内的投诉处理,不得将保修范围内的问题推卸给乙方。

  3.重视保修质量,避免反复维修,给业主造成生活和工作上的影响。

  三、乙方责任:

  1.及时将业主反映的保修项目、内容等提供甲方实施保修工作。

  2.督促甲方适时作好保修工作,并协助业主一同作好保修质量的检查、验收。

  3.对甲方不按协议履行保修责任的,根据相关业主的.反映,报修项目及所需经费,向业主委员会报告,协商解决处理有关事宜。

  四、对甲方不按协议履行责任_______次以上,或造成业主集体投诉的,由业主委员会协助乙方出面解决,协商不成的报请良平社区或寮步镇房管所或东莞市房管局处理。

  五、本协议未尽事宜,双方可另行以书面形式签订补充协议,补充协议与本协议存在冲突的,以本协议为准。

  六、协议期限未满,如乙方退出物业服务,本协议书自然由新选聘的物业服务企业履行到期满。

  七、本协议在履行中发生争议,由双方协商解决,协商不成,报请辖区物业管理主管部门协调解决。

  八、本协议一式伍份,甲、乙双方各执一份,业主委员会一份,送辖区房管所一份、市房管局备案一份。

  甲方:乙方:

  单位名称:(盖章)______________

  单位名称:(盖章)______________

  法人代表:______________________

  法人代表:______________________

保修的合同12

  甲方:

  乙方:扬州问鼎网络科技发展有限公司

  一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)

  产品名称配置单价数量合计

  共??计

  共计人民币(大写):

  二、技术支持与服务

  1.产品的'技术标准符合国家标准。

  主机三年有限保修:主板、cpu、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

  2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统,如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

  三、交货时间:交货地点:扬州

  交货方式:公路货运 付款方式:现款

  四、为缩短订货期,买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名,卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方,即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方,卖方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

  五、本合同壹式贰份,由双方加盖合同章后生效。

  甲方:乙方:代表:代表:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  20xx年月日 20xx年月日

保修的合同13

  甲方:______________

  乙方:______________

  第一条 经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________(①复印机、②一体机、③传真机、④其他:___________)保修事宜特签订本合同。

  第二条 复印机状况:

  1.机器型号___________________

  2.机器序号___________________

  3.主控板号___________________

  4.计数器读数_________________

  5.保修期_____________________

  6.销售单位___________________

  第三条 保修内容:

  1.甲方机器出现问题时,请尽早和乙方联系,并详细通报机器使用状况及故 障现象,以便及时解决。在甲方的复印机出现问题,乙方接到报修后,_____小时(城内)上门为甲方服务(节假日除外)。

  2.在保修期内,乙方根据甲方的机况,定期上门对机器进行维护保养。

  3.在保修期内,如果机器需要更换配件,乙方只收取材料费,不再收维修费。

  4.在保修期内,甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件,如由此而发生质量问题导致机器出现故障,由乙方负责;否则由甲方负责。

  在保修期内,乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸,消耗材料及 零配件,并免费送货上门和安装。

  5.保修期内的.差旅费,保修机器在乙方所在城市的市区,由乙方承担,在城区以外,由甲方承担。

  第四条 根据复印机的状况,经双方协商同意,乙方收取甲方复印机年保修费 为人民币(大写)_______________元(一次性付清)。

  第五条 本合同自交费之日起生效,有效期______年,自______年_____月____日至______年_____月_____日止。

  第六条 本合同一式_______份,双方各执行_______份。

  第七条 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方(章):__________ 乙方(章): ___________

  委托代理人:__________ 法定代表人(签字):____

  电话:________________ 委托代理人: ___________

  传真:________________ 电话:__________________

  住所地:______________ 传真:__________________

  邮政编码:____________ 住所地:________________

  签约地点:____________ 开户银行:______________

  _____年_____月______日 账号:__________________

  邮政编码:____________ 签约地点:______________

  _______年_______月_______日

保修的合同14

  发包人(以下称甲方):

  承包人(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,经过友好协商,就甲方委托乙方承接 (填楼盘项目名称)维保修工程施工事宜达成一致协议,以资信守。

  第一条 楼盘名称及地点

  楼盘名称:

  楼盘地点:

  第二条 工程内容

  甲方委托乙方作为甲方所开发的 项目维保修工程的指定承包单位之一,负责承接该项目现场物业客户服务中心(以下简称楼盘客服中心)指定的维保修工程,同时包括乙方维保修工程项目的二次保修工作。

  第三条 合同期限

  合同期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。

  第四条 承包方式

  本合同采用包工、包料(甲方另行说明的除外)、包水电费、包成品保护(含装饰面、家具、家电等原有成品的防护)、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包验收合格、包完工后清场及包二次保修的承包方式。楼盘客服中心一般以户或分项工程的形式向乙方签发《委托维修任务书》(注明问题原因、维修内容、进场施工时间、工期等要求),乙方则按照《委托维修任务书》所列项目及要求完成维修任务。

  第五条 合同价

  每份委托单独核算,采用含税单价包干。具体根据本合同附件二所列综合单价,依据甲方工程部、乙方、楼盘客服中心及业主四方书面签证确认的工程量按实结算。本合同附表中没有的维修项目,由乙方报价,甲方批准后方可实施。

  合同综合干单价包含的内容:包括材料及设备费、人工费、机械费、工程所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、运输费、材料场内二次运输费、材料卸车、保管及转运费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、平安卡、临时设施费、保修费、垃圾清运到发包人指定点堆放的费用及其它措施费、税金、利润及本合同虽未提及但为实现本工程目的所需的其它全部费用。包干单价不因市场物价、人工费、材料费的变动而调整。

  第六条:付款方式

  1、付款方式:工程竣工验收合格后,由楼盘客服中心每月25日汇总上报《维修工程签证单》作为结算依据,结算经乙方确认后60个工作日内,甲方向乙方支付本次结算总金额的95%的工程款,剩下5%留作工程保修金待保修期满,若无任何质量问题,无代付代扣费用则无息返还给乙方。

  2、甲方付款前,乙方应开具相应金额的税务发票,发票的抬头应为甲方或甲方指定的施工单位,否则甲方有权拒付。

  3、以上付款,甲方可以现金或转帐支票的方式支付。

  4、乙方提交的发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假的发票,乙方必须在甲方规定时限内更换发票。甲方尚未支付款项的,甲方停止支付并按虚假的发票金额的20%扣除乙方违约金直至乙方发票符合约定;甲方已支付款项的,甲方有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚假的发票金额的20%扣除乙方违约金,乙方提供合法有效发票后甲方按约定付款;对已完成结算并支付款项完毕,乙方拒不提供合法有效发票并按虚假的发票金额的20%承担违约责任的,甲方将通过法律途径追究乙方相关责任。乙方提交虚假的发票,甲方有权解除合同。

  第七条 工程进度及人员配置要求

  1、乙方必须按楼盘客服中心及甲方工程部签发的《委托维修任务书》所要求的工期完成维修任务。

  2、甲方可根据现场工作量及工程维修进度情况,要求乙方配备足够维修人员;乙方在每个楼盘客服中心配置人员要求如下:

  (1)水电工:不少于3人;

  (2)泥水工:不少于5人;

  (3)木工及油漆工:不少于5人;

  3、乙方聘用维修人员应接受甲方楼盘客服中心审核,乙方维修人员素质要求应达到甲方楼盘客服中心维修技工聘用标准。

  4、甲方对乙方维修人员实行考勤签到制,乙方维修人员必须每天在楼盘客服中心进行现场考勤签到,每天不少于两次(具体时间以楼盘客服中心要求为准);乙方每缺一人,甲方有权按500元/人/天进行扣罚,该罚款可从乙方维保修结算款中扣除。乙方人员每人每月休息时间不超过四天,乙方人员休假需事先征得甲方同意,乙方应合理安排员工休假,每天每个工种不超过一人。

  5、楼盘客服中心有权根据现场维修进度情况要求乙方对配置人员进行调整。

  第八条 乙方待工费用补贴

  1、乙方维修人员待工期间,甲方按照60元/人/天补贴标准向乙方支付待工费用,用于弥补乙方待工人员人工开支,但乙方每天必须保证现场维修人员的数量;每月1日前由楼盘客服中心提供上月乙方待工人员名单及原始签到记录作为待工补贴支付依据。

  2、乙方待工维修人员每天必须集中在楼盘客服中心指定地点待命接受调配,并须

  遵守楼盘客服中心考勤签到制度。

  3、待工定义:当天有正常考勤而无进行任何维修作业即为待工(即使维修金额少于60元也不能认定为待工)。

  第九条 工程维修操作流程及要求

  1、乙方应严格遵守以下工程维修操作流程:

  甲方工程部签发《委托维修任务书》→楼盘客服中心组织乙方维修人员进场维修→乙方维修人员按照委托书所制定的维修方案施工→维修完毕后乙方维修人员清理现场→楼盘客服中心组织各方验收→验收合格楼盘客服中心填写《维修工程签证单》→各方审核签名确认《维修工程签证单》→维修工程结束。

  甲方委托的楼盘客服中心有权根据实际情况调整流程。

  2、维修方案应以恢复维修面基本的使用功能和观感效果为前提,同时兼顾维修成本、施工难度和可靠性等因素。

  3、隐蔽工程必须通过甲方指定的工程人员现场验收合格后方可进入下一道工序。

  第十条 工程质量标准

  本发包工程的工程质量要求为一次性验收合格工程标准,若工程的设计说明、施工说明及做法说明和要求等与国家规范及地方政府有关的.现行规定之间有差异,承包人须按较高之标准执行。工程质量不符合设计要求,质量不合格者,发包人可要求承包人停工和返工,返工费用由承包人承担,工期不予顺延。工程质量标准按国家现行施工验收规范执行,工程质量各项指标按照国家规范必须达到合格。

  第十一条 工程验收

  1、验收标准采用国家现行的施工、维修及保修标准;如甲方有特别要求的应以甲方要求为准。

  2、竣工验收文件必须经过甲方工程部、楼盘客服中心、乙方现场代表及业主四方共同签字才能生效,并作为工程结算凭据及维保修档案保存。

  第十二条 质量保修期

  1、每项委托维保修工程自维保修竣工验收合格之日起,乙方为甲方提供保修,保修期按防水及防渗漏5年、装修及安装工程2年执行。

  2、楼盘客服中心管辖物业由乙方负责承接修缮施工的,乙方保证严格按照国家现行保修管理规定提供保修服务。

  第十三条 双方义务

  (一)甲方义务

  1、甲方委托物业所在楼盘客服中心按合同约定负责对乙方进行管理,对乙方的维修工程进行检查、监督。

  2、在小区内免费提供适当场地供乙方存放用于本合同所约定的维修工程使用之机具。(甲方不负保管责任,合同终止后乙方应即时清场退还。)

  3、按合同约定向乙方支付维修工程费用。

  4、委派现场负责人,负责工程质量检查及验收工作。甲方须有专人陪同乙方维修人员进入作业现场;维修工程完工后,乙方应及时通知甲方,甲方须安排予以验收确认,并签署《维修工程签证单》。

  (二)乙方义务

  1、乙方须接受甲方物业所在楼盘客服中心的监督管理及维修工作安排等。

  2、乙方须按合同规定工期及内容完成承接的维保修工程,并对其材料质量和施工质量负责;若因以上原因造成返工、业主索赔等后果均由乙方自行承担。若由此给甲方或楼盘客服中心造成严重影响的,甲方有权单方解除合同并追究一切责任。

  3、乙方须遵守所在楼盘客服中心关于施工管理的规定(包括现场监理和验收),严格遵守安全施工管理规范,保证施工安全和文明施工。施工过程中发生的人员伤亡及其事故由乙方全部负责。

  4、乙方不得拒绝接受楼盘客服中心的维修委托或拖延维修,乙方在未征得楼盘客服中心同意前,不得更改维修方案、维修内容和维修工程量。

  5、乙方须提前向楼盘客服中心提供实际的施工进度安排(包括材料到位时间、进场开工时间、完工时间及施工过程中的施工人数等要素),在施工过程中不得影响楼盘客服中心的正常工作及楼盘客服中心物业范围内业主的正常生活。

  6、施工期间,乙方在未征得楼盘客服中心同意前,不得动用、损坏楼盘客服中心所管辖物业范围内的任何设施、设备或业主财物。如果因乙方原因造成楼盘客服中心或业主财物污染损坏、丢失等情况,由乙方负责全部赔偿并消除影响。

  7、乙方维修人员上门维修及收工必须由楼盘客服中心维修监理带领,维修人员在未征得甲方监管人员同意前,不得承诺业主提出的任何要求;否则,乙方承担由此造成的一切后果。

  8、楼盘客服中心有权对乙方所提供的材料质量进行质疑和监督,乙方有义务提供证据证明其材料质量符合国家标准及施工现场的使用要求。

  9、甲方验收不合格的,乙方自接到甲方整改通知之时起于规定的时间内必须整改完毕。

  10、依本合同的约定聘用足够员工工作,负责其薪资及保险等,并对员工及维修工作进行完善的管理。

  11、乙方所有员工行为准则必须符合本合同及附件和甲方有关规章制度的规定。乙方员工素质(包括形象、态度等)达不到甲方的要求,甲方有权要求更换,乙方应认真执行。

  12、除非得到甲方的书面同意,乙方绝对不能擅自将本合同的有关权利和义务转让第三方(含乙方属下子/分公司或部门)。

  13、乙方应严格按照法律法规要求为其员工办理社会保险,乙方维修人员进行维修工作发生的人身、财产损害由乙方自行承担,与甲方无关。

  第十四条 违约责任

  1、非经甲方同意,乙方不得将合同中的任何义务全部或部分转包或分包,否则甲方有权解除合同,并有权终止向乙方支付所有未结算之工程款项。

  2、乙方保修期内必须按照甲乙双方签署的《维保修服务规范》(合同附件)开展维修工作,如若违反,甲方有权按照《维保修服务规范》所规定的扣罚金额从乙方维保修结算费用中扣除。

  3、乙方超过甲方签署的《委托维修任务书》中要求时间完工并交付验收的,每超过一天,乙方按100元/天/项的标准支付违约金给甲方。

  4、乙方拒绝接受甲方签发的《委托维修任务书》的,乙方按1000元/单的标准支付违约金给甲方,且甲方有权终止合同。

  5、乙方若不按甲方约定时间进场维修或拖延维修进度的,乙方按1000元/次的标准支付违约金给甲方。

  6、乙方提供的材料与合同不符或质量不合格时,乙方须按楼盘客服中心要求进行更换和返修,并赔偿由此造成的一切损失。

  7、因不可抗力等因素不能履行合同时,乙方必须及时向楼盘客服中心通报不能履行或不能完全履行合同的理由,在征得楼盘客服中心同意后延期履行合同。乙方有责任采取一切必要措施减少由此给甲方带来的损失。

  8、甲方应严格按照合同约定期限支付乙方工程款,逾期支付,应向乙方承担相应违约责任。

  9、乙方擅自解除合同或中途退场的,或因乙方之原因导致甲方解除合同的,甲方有权终止向乙方支付所有未结算之工程款项;同时,乙方须向甲方支付1万元作为违约金,如上述违约金不足以弥补甲方损失的,则甲方有权对不足部分予以追偿,并保留进一步追究乙方法律责任的权利。

  10、若因乙方维修不当造成返修,乙方需负责返修至符合甲方要求的一切费用,单项维修返修两次以上的每增加一次返修罚款300元。因维修不当造成业主重大损失的,乙方还需承担含返修费、赔偿金等一切费用。

  第十五条 合同的终止

  (一)因解除而终止:

  1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,而甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约行为的通知后,在甲方要求的时间内仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方须承担本合同约定的全部违约责任。

  2、因不可抗力导致本合同无法履行或无必要继续履行的,甲乙双方对已完成的维修工程量进行确认,并依据本合同结算完毕后本合同自然终止,双方互不承担违约责任。

  3、因乙方违约而终止合同的,不妨碍甲方向违约方追究违约责任。

  (二)有下列情形之一的, 合同权利义务终止:

  1、本合同已按约定履行完毕;

  2、本合同经各方协商一致而终止;

  3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;

  4、法律法规规定终止的其他情形。

  第十六条 免责条款

  由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

  遭受不可抗力的一方未履行上述义务的,不能免除其违约责任。

  第十七条 廉洁条款

  1、乙方人员不得以任何方式明、暗示甲方请吃、请喝、收受甲方礼金、礼品或接受甲方提供的其他私人便利或利益。在合同签订或履行过程中,若乙方人员有明示或暗示要求宴请、招待,或索取礼金、礼品、礼券、其他利益等不当行为的,甲方应向乙方监察部门举报。具体举报渠道如下:

  举报电话及联系人: 020-22028621、潘先生

  020-22028650、康小姐

  举 报传真: 020-38302521

  举报电子邮箱:

  举报部门地址:广州市广州大道中928号5楼恒大地产集团监察室(邮政编码:510000)

  2、严禁甲方以任何方式向乙方人员提供私人便利、贿赂或进行非正常商务宴请。

  3、如果出现甲方在履约过程进行私下请吃、向乙方人员提供私人便利、贿赂等一切非正常的经济活动,一经查实,乙方有权单方终止合同,因解除相关合同给乙方造成损失的,由甲方承担赔偿责任;同时,甲方如有违约,仍须承担违约责任。甲方的上述行为严重的,乙方保留追究法律责任的权利;如果甲方事后主动积极向乙方陈述事实,或甲方有证据显示以上行为为乙方人员施压的不得已行为,则甲方仍保留与上述行为相关的合同权利和义务。

  第十八条 其它约定事项

  1、本合同执行过程中若发生争执,甲乙双方通过友好协商解决,如协商不成,甲乙双方可向甲方所在地的人民法院起诉。

  2、合同包括《维保修服务规范》、《维保修工程项目单价表》两个附件,为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商,并签订补充协议或书面文件,补充协议与原合同具有同等法律效力。

  4、合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后10天内付清,否则按逾期付款处理,义务人还需支付应付额每日万分之三的滞纳金。承包人依合同应支付违约金的,发包人有权在应支付乙方的费用中抵扣。

  5、乙方委派 为项目经理,委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。

  6、乙方的通讯地址为: ;电话号码: ,传真号码: ,甲方依本地址向乙方发送有关信函文件,因乙方拒收或所留地址有误或变更地址未通知甲方的,责任由乙方承担,甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

  7、双方当事人在自愿、平等的基础上对本合同第二部分“通用条款”中的条款进行了协商。承包人对于“通用条款”的修改意见,已经完整地包含在本协议书中。双方自愿遵守“通用条款”中未修改的部分和本协议书。

  8、本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效,每份具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  签约代表: 签约代表:

  联系电话: 联系电话:

  签约日期: 年 月 日

保修的合同15

  鉴于乙方承包装修之甲方装修工程已于 年 月 日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:

  1、本工程保修期为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、乙方在保修期内工作范围为:

  就装修工程所涉及全部合同项目内(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的'装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当、天灾、原土建质量造成的损坏除外。

  3、目前工程已存在的问题及乙方责任:

  1)花岗岩地面有5块有1/3空鼓,1块4cm缺角,1块1/3断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

  2)护墙板的板面目前变形较重,乙方应于 年 月份前进行更换或整修。

  3)木门现已变形,乙方应予 年 月份前进行整修。

  4)壁纸卷边,乙方应于 年 月份前进行整修。

  5)厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。

  6)前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

  4、乙方工作方式

  在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内,乙方须安排 熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。

  5、法律责任

  乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日,不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

  6、结算

  保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后七日内,甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,可以结算)。

  7、本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  盖章: 盖章:

【保修的合同】相关文章:

机器保修合同03-21

保修服务合同03-03

设备保修合同02-12

保修服务合同【热】03-12

【精】保修服务合同03-12

保修服务合同【热门】03-12

保修服务合同【荐】03-12

保修服务合同【推荐】03-12

【热】保修服务合同03-12

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有