清包工合同15篇
在人们越来越相信法律的社会中,合同的法律效力与日俱增,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编整理的清包工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
清包工合同1
工程名称:
发包单位:
承包单位:
监理单位:
设计单位:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规,为明确责任,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,订立本合同。
第一章 工 程 概 况
第一条 工程概况
1、工程名称:工程。
2、工程地址:。
3、结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下2层,地上 层。
4、建筑面积:地下约m2,地上约m2
5、工程内容:
住宅小区 栋主体和该栋号下属的地下室工程(地下室的划分以建设方划分范围为准)。
第二章 承 包 方 式 和 范 围
第二条 承包方式
1、本工程采用清包承包方式,即包工不包料,由乙方包人工及所有周转材料、成品加工过程中的所有耗材和机械设备、包工期、包质量、包一切大小安全事故、包文明施工、包安全防护、包周边调解、包清包范围内劳务队的安排、技术措施等的总清包方式。
第三条 甲方分包工程
1、单独发包,但工程资料进入乙方总包资料备案的分包工程为:桩基工程,电梯安装工程,住房烟道工程,铝合金门窗工程,室内凸窗栏杆、阳台栏杆工程,入户门安装工程,门厅和电梯前室的装饰工程,防水工程(厨房间、卫生间由乙方施工,价格按施工图纸另议)。
2、单独发包,但工程资料不进入乙方总包资料备案的分包工程为:消防工程,人防工程,智能管理系统工程,数字有线电视,天然气安装工程,强电设备控制室,消防设备、弱电设备控制室,给排水设备控制室,室外管网工程,园林绿化工程。
3、其他分包工程。
第四条 甲方提供的材料及承担的费用
1、甲方提供的主材见附件1“甲方提供材料明细表”。
2、甲方承担的费用范围:
(1)项目施工许可证的.办理、总包合同备案及招投标程序的代理费、
向项目所在地交纳的税金、所有向政府部分所需交纳的规费及相关保证金等费用。但民工保险费用由乙方承担;
(2)施工、生活、办公所耗用的水、电费,其中用水量以1.0吨/平米计算,用电量以12度/平米计算,超出部分由乙方承担,以上用电量包括甲方另行分包单位的施工用水用电量,乙方不再向甲方另行分包单位收取水电费;
(3)基坑降排水的费用;
(4)塔吊及施工电梯基础所需的钢筋及混凝土(若需采用桩基础,则包括桩基的费用);
(5)所有甲供材料的场外运输,但场内下车劳力及二次搬运由乙方负责(不包括甲方另行分包项目);
(6)商品混凝土输送泵及泵管(按每栋单体配备到位)由甲方提供,乙方负责安拆、清洗及保管;
(7)基坑回填土方的购买及场外运输,但回填、压实、平整由乙方负责;
(8)办公区及生活区的临时设施按乙方提供的布置方案,甲方审批后,由甲方完成,乙方负责日常维护;
第五条 乙方清包报价内容及范围
1、按国家质量验收标准完成甲方提供的施工图纸所明确的施工范围(不包括甲方分包的其他工程)。
2、乙方负责提供除附页“甲方提供材料明细表”所列外的一切主辅材料。
3、大型施工机械(塔吊、施工电梯等)及与清包工程范围相关的中、小型
机械设备、工具、材料的租赁、安拆及装卸。
4、与清包工程范围相关的所有周转材料(包括但不限于钢管、扣件、安全网、挑架型钢、架板、模板、止水螺杆、穿墙螺杆、蝴蝶扣、脱模剂、木方及木方紧固件)的自备、租赁费、进出场费、进出场安拆费。
5、与甲方另行分包工程(详见第二章第三条)的配合工作,包括机械设备的配合、整补收尾,详见第十二章第三十七条,乙方不再另行向甲方计取配合费,但不包括分包项目返工引起的配合增加费。
6、地下室土方超挖部分的回填及平整压实、承台及电梯间坑的机械开挖、桩间的人工修土、场内转运、破桩头、砌地模、设备基础及甲方交付桩基工程以上的所有图纸设计工作内容。
7、测量、放线、清包单位所需的管理办公用品。
8、普通楼地面一次性成型,不做找平(如乙方施工质量原因导致楼板结构面平整度达不到相关要求而必须进行找平,其增加的人工费及材料费均由乙方承担),有防水要求的楼地面在做防水涂料前要求水泥砂浆找平,达到做防水的基层标准。
9、除楼梯间及公共过道外所有内墙(包括电梯前室)仅做粉刷,外墙内侧做内保温一次成型,楼梯间及公共过道(电梯前室除外)内墙面做粉刷及888两遍,达到验收标准;所有顶棚(电梯前室除外)刮水泥胶两遍,888饰面,达到验收标准;楼梯踏步水泥砂浆找平。
10、1-4层商业层不考虑外墙干挂人工(如1-4层商业层外墙设计不是干挂石,需完成外墙装饰施工);电梯间筒体内不粉刷。
11、地下室墙柱面及顶棚不做粉刷,结构面处理后直接刮水泥胶888两遍,达到验收标准;地下室底板面、负一层地面不考虑建筑做法,但达到验收
清包工合同2
发包人: (以下简称:甲方)
承包人: (以下简称:乙方)
甲方将得荣县中学迁建项目 工程(以下简称本工程) 承包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等现行有关法律、法规的规定,结合本工程实际情况,经甲乙双方充分协商,一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。
第一条 工程名称:
第二条 工程地点:
第三条 承包方式及承包范围:
1、承包方式:本工程采用纯人工承包方式。
2、乙方承包范围及内容:甲方提供的施工图范围内的本工程内容、设计变更、图纸会审意见及澄清文件(如有时)包含的全部内容。
第四条 工程造价:
1、本工程工程量约为 暂定合同总价为人民币 万元(大写: 元整)。该总价包括但不限于人工费、劳保用品费、管理费、规费、利润等一切费用。
2、在合同有效期内,乙方必须在规定工期内完成施工图设计的所有内容并交付使用,未按施工图施工而减少的费用在结算时按相应价格扣除。
3、各种施工变更和签证资料必须经甲方派驻的现场工程师、项目经理、造价工程师签字。如未按上述约定办理结算依据及相关手续的,视为该施工变更及签证资料不涉及投资变动,结算时将不得作为结算依据;甲方项目部人员应配合施工方办理结算相关手续。
4、乙方未得到工程负责人发出的工程变更通知,擅自变更工程的,甲方有权选择以下方式处理:
a、要求乙方停工、恢复到擅自施工前的状态,赔偿因此造成甲方损失,乙方拒绝停工继续擅自施工的,甲方可以解除合同;
b、甲方接受乙方擅自施工的工程,但乙方擅自施工的工程不计算工程量,不进入结算工程量,甲方不支付价款,该价款视为对乙方的让利。
5、若有变更增减某工程项目,则增减工程量经甲、乙双方核定后确认,最终以甲方的审核结果为准,其计价方式如下:
(1)在施工过程中因设计变更(技术核定)、现场签证等引起的工程造价增减,按合同价进行计价,经甲方确认后纳入工程进度款中支付。
第五条 工程付款:
本工程工程进度款分楼栋根据工程完成形象进度计算支付,具体付款阶段如下:
1、工程预付款
本工程不存在工程预付款。
2、工程进度款按月支付,每月15日由乙方提交上月15日至本月15日的月形象进度报表,经甲方审核确认后每月30日前支付本月完成工程产值的 %。
3、单项工程竣工验收合格后,支付至合同总价的 %;
4、单项工程通过验收并完善存档资料双方办理结算,结算办理完毕后1个月内,甲方支付至合同结算金额的95%。
5、余结算金额的 %作为本工程的保修金,本工程质保期两年。自单项工程验收合格之日起计算期满两年无任何质量问题,甲方1个月内退还乙方结算金额5%的保修金(保修金不计息)。
第六条 合同工期:
1、具体开工时间以甲方通知为准,总工期为 日历天。如因不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工,经甲方书面认可,工期予以顺延。
2、工程竣工须同时具备以下条件:
(1)按时保质地完成设计图纸和施工合同约定的工程范围内的全部工作内容。
(2)配合完成合格的、完整的、满足城建档案要求的技术档案和施工管理资料全套。
(3)经设计、施工、监理等单位的检查符合验收规范并通过验收。
3、乙方应按合同约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方,不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4、重大设计变更(如结构体系变更)等影响工程进度,发生上述情况的5天内,乙方就需延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认或提出处理意见。乙方逾期不提出报告,则视为乙方同意此项设计变更并且认为此项变更不影响合同工期;甲方对报告不予确认也不提出处理意见,则视甲方同意顺延工期。延误的工期由甲方现场签认,现场的书面签认只作为延长工期的依据,不能作为要求其他任何经济补偿依据。
第七条 材料供应
1、本工程的材料均由甲方提供。乙方自行购买生产时的工具和劳保用品。
第八条 工程质量
1、达到国家有关施工质量验收规范要求,保证通过验收。
2、乙方进场施工的各类上岗人员必须持证上岗,管理人员和技术人员经甲方认定后,不得随意更改且必须保持随时在现场蹲守,如请假必须向甲方请假并取得同意。
3、按照国家及地方政府现行标准及规范,施工质量达到合格标准,负责配合总包单位的验收通过。
第九条 甲方的权利和义务:
1、协调提供施工场地,使乙方具备施工条件;协调场地供乙方搭建生活、办公、库房等临时设施。协调土建单位提供施工临时水、电接口,保证施工需要。
2、甲方应在合同生效后向乙方提供施工图纸一套。
3、甲方按本合同第五条的约定向乙方支付工程款。
4、确认乙方各阶段施工进度,审核乙方月形象进度,按合同约定支付乙方工程款。
5、 配合乙方对设计图纸问题的处理、负责设计变更(技术核定)发放、签证收方办理。
6、 配合现场协调管理,监督并检查工程质量、进度,验收隐蔽工程,签署验收合格报告。
7、在乙方不按本合同要求或甲方工程指令进行施工时,勒令乙方暂停施工,并在乙方整改完毕并提出报告后进行审核和批准复工。
8、本合同约定应由乙方完成的工作,若乙方拒绝完成或不按合同要求完成,甲方有权安排其它单位完成,所发生的费用从乙方工程款中扣除。
9、因乙方施工质量及工期达不到合同约定标准,则甲方有权终止合同,并按本合同规定追究乙方责任。
10、甲方驻工地代表: 联系电话:
第十条 乙方的权利和义务:
1、乙方必须严格按设计要求、施工规范和安全技术操作规程的规定施工,并完成本合同约定的全部工作内容,按相关主管部门要求,作好施工现场的施工管理工作。因乙方原因造成的质量事故、安全事故概由乙方承担一切经济责任和法律责任。
2、乙方须在签订合同后交纳合同价5%的履约保证金,即:人民币 万元,该履约保证金作为乙方对本工程的质量、工期的.保证,甲方在乙方完全完成承包范围内的工程且竣工验收合格后返还保证金,如未能按时保质(非抗力除外)的完成承包范围内的工程则不退还保证金。
3、乙方应按本合同约定的工程范围、内容和工期要求,编制施工组织设计、施工措施计划,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
4、乙方应在本合同生效后及时组织施工人员和施工设备、材料进入施工现场,按施工总进度要求组织施工。
5、乙方须负责为乙方人员办理保险。并对所有进场人员进行安全教育。
6、乙方须按国家有关规定文明施工,并须在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。施工现场必须按四川省标化工地管理标准执行。
7、乙方须按有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并须采取有效措施防止工地附近建筑物和居民生命财产遭受损害,并尊重当地的风俗习惯。
8、乙方应遵守环境保护的法律、法规和规章,并应按相关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。
9、乙方在进行本合同规定的各项工作时,应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。
10、乙方应在竣工时及时完成工地清理、人员撤退。
11、乙方项目经理: 联系电话:
第十一条 工程保修:
本工程免费保修期为壹年。自建筑工程竣工验收合格之日起计算。工程竣工验收后,工程保修按国家有关文件规定执行。保修期内,乙方在接到甲方通知 小时内到达现场,一般质量问题的维修在48小时内修复完毕,大型维修修复完毕并恢复正常的时间由甲、乙双方现场确定。乙方在48小时内未维修或未明确答复,甲方可自行安排维修,产生的费用在质保金中支付,若质保金不足以支付时,乙方应在接到甲方通知后7日内补足,否则,乙方将承担每天 %的罚息。若发生紧急抢修事故,乙方须在接到通知后,24小时内到达事故现场抢修。 在保修期内,质量问题、非人为损坏等问题均由乙方免费维修;人为造成的损坏,由乙方维修,乙方只收取材料成本费;若损坏责任不明,乙方应先维修,修复后再由乙方举证明确责任人。保修期满后,乙方按上述要求提供维修服务,维修只收取成本费。
第十二条 工程资料:
按省、市建委工程档案要求建立工程档案。工程资料应本着“随工检验、测试、随工完善资料”的原则,各种质检资料、各种测试、试验资料、各种验收资料、各种隐蔽资料、各种通知、核定单、签证、记录等应表示正规、填写准确、详尽、签字齐全。竣工资料除上述内容外,还包括各种材料的说明书、合格证、材质证书、试验试配资料等,并提交完整档案资料贰套给甲方(其中:竣工图两套、各种设施、设备的说明书、合格证、保修书竣工资料两套)。乙方应该积极配合甲方完成以上资料。
第十三条 施工协调、配合:
1、乙方进场后必须服从甲方的管理和监理单位的监督、管理,如协调会、现场检查纠错、施工界面划分、施工顺序、环境保护等。
2、乙方应配合总包管理,对分包的工程承担全部责任,配合各专业分包的施工、及时解决因乙方及专业分包工程施工之间引发的问题,确保整体工程按期竣工,并达到一次性交验合格。
第十四条 施工安全:
1、乙方须建立施工安全责任制,经常进行施工安全教育和安全检查,坚决做到无事故施工。从制度上、条件上、措施上、管理上杜绝一切大小事故的发生。若因乙方原因发生安全事故,经济责任一概由乙方承担,其他责任由责任方负责,甲方有权追究乙方由此而给甲方造成的损失。
2、乙方所有进场的特种作业人员和所有作业机械都必须执有有效合格作业许可证书,严禁无证或执失效证的人员或机械上岗作业。如由此问题发生的安全事故,甲方有权追究乙方的责任,并承担由此造成甲方名誉和经济损失的责任。
3、乙方应办理完善各项保险事务,增强预防和抵御安全事故发生的能力。
第十五条 违约责任:
1、乙方不得以任何理由单方面终止合同(因法定不可抗力因素造成合同无法履行除外),否则,乙方须支付本合同合同价款的5%的违约金并承担由此给甲方造成的全部经济损失及相应的法律责任。
2、质量违约:因乙方原因致本工程质量未能一次验收合格,或工程质量、材料、产品、配件等质量或效果等未达到规范要求、设计要求、本合同约定要求等,乙方除按国家规定无条件返工或整改至达到约定及法定要求,并且验收合格外,另按本合同合同价款的5%向甲方支付违约金,并赔偿甲方所有损失,工期不顺延,且甲方有权终止本合同;若因此导致甲方延期开业或延期交房或造成其它经济损失,乙方还须承担全额赔偿责任及法律责任。
3、工期违约:
1)因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方须向甲方支付违约金,每延误一天,支付违约金 元/天;延误超10天,按 元/天支付违约金;延误超20天,按合同总金额的 %支付违约金(如给甲方带来的实际损失超过该金额,则按实际损失赔偿)。
2)若因甲方原因造成本工程停建、缓建超过10天以上的,甲方应向乙方支付停工期间的设备使用费及守护人员工资。
4、乙方须按规范要求、工期要求及相关职能部门的要求,及时进行隐蔽工程、中间工程以及子分部工程的检查、验收,若因乙方原因未能及时进行检查验收,影响到工程下道工序的按时进行或工程竣工验收,乙方按本合同合同价款的2%向甲方支付违约金,若违约金金额不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还须承担因此给甲方造成的全部损失。
5、乙方须严格按本合同约定执行,若乙方未按约定进场计划进场施工,或无法按期完成,或对出现的质量问题无力返修,或对承包工程消极滞工,有拖延,或不能与交叉作业施工单位协作配合等乙方未按合同约定履行义务的,并在甲方要求的整改时间(10日)内仍不履行、不纠正的,甲方有权另请其他施工单位施工,费用按市场价格执行,由此产生的各种款项和费用及因此造成的一切损失均由乙方承担,且甲方有权终止合同履行,同时乙方须向甲方支付本合同合同价款的 %的违约金。
6、如乙方在实际施工中所使用材料的规格、型号、品质等低于本合同要求,或单位用量小于或少于国家规范要求,则乙方须向甲方支付本合同合同价款的10%的违约金,若由此造成工程质量问题或安全事故等,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方和其他第三方造成的全部损失。
7、保修期内出现质量问题,若乙方不能按本合同约定履行义务,甲方可拒付工程保修金,并追究乙方本合同合同价款的5%的违约金;且视为乙方认可甲方可另请其他施工队伍修复工程质量问题和缺陷,并由乙方承担甲方组织修复工程质量问题和缺陷的费用及管理费(管理费为修复费的50%),以上违约金、维修费、管理费等,甲方可采用合法手段向乙方追讨。
8、因材料产品质量问题、施工质量问题等乙方原因造成的人身伤害、财产损失及安全、火灾等事故,或经济纠纷、损失等,乙方终身承担损害赔偿责任和全部经济及法律责任。
9、凡因乙方违约,甲方终止本合同的,乙方除按上述约定承担违约责任,须向甲方支付本合同合同价款的 %的违约金外。还须退还甲方已支付的所有款项(扣除质量合格、满足甲方设计要求的已完工程量的工程款部分)。
10、非乙方原因造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延。
11、违约金的扣除方式:乙方执行本合同过程中若出现违约行为,则甲方在支付乙方工程款时有权按本合同约定扣除乙方应承担的违约金及赔偿金后,再将差额部分支付给乙方;若乙方剩余工程款不足以支付违约金和赔偿金,则甲方可停止支付乙方工程款,并且乙方须在甲方通知后的10日个工作日内向甲方补足违约金和赔偿金。
第十六条 其它
1、本合同签订后,甲、乙双方在本合同签订前形成的与本工程相关的文件资料(包括邀标文件、投标文件在内)均作废。
2、如因政策、市场及其他不可抗力因素造成本工程停建、缓建时,甲方有权单方解除本合同,乙方不得因此而向甲方发生任何形式的索赔行为。
3、本着经济实用的原则,乙方有义务为甲方提供合理化建议。
4、本合同附件与本合同具有同等法律效力。
5、甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不能一致时,由合同签订地人民法院管辖。
6、甲、乙双方有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准,本合同中约定的通讯地址如任何一方有变化,须互相书面通知。
7、乙方施工用水、电由乙方自行安装,并承担水、电费。
8、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份,均具同等法律效力。
9、争议解决方式:甲、乙双方在协议执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不能一致时,由合同签订地人民法院管辖。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
清包工合同3
业主 (以下简称甲方): 联系电话:
施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、 施工概况
施工名称: 。
二、施工量、 价格
1、单价: 元/m2。
2、施工款:元。
3、如需要增加施工量洽谈。
三、 付款方式:现金付款。
四、 设计
1、 甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、 材料、水电由甲方提供。
六、 工期
从年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天。
七、 材料运输
甲方负责材料在施工现场的'垂直运输条件。
八、 施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、 此施工出现任何安全事故,由乙方承担。 十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
本合同一式两份,
甲乙双方各执一份。
甲方(签字): 乙方(签字):
日期: 日期:
清包工合同4
业主(以下简称甲方):____________________联系电话:__________________
施工队(以下简称乙方):_______________________________________________
营业执照号:________________________________________________________
法定代表人:________________________________联系电话:______________
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程概况
工程地址:
使用面积:
二、价格
清包工费:_____________元。
其中包括水电工、木工、泥工、油漆工、垃圾清运费、材料搬运费等。
三、付款方式
1、施工队进场,预支生活费:_____________元;
2、隐蔽工程完成,付_____________元;
2、木工完成_____________元;
3、泥工完成,付_____________元;
4、工程竣工,付_____________元;
5、保修金元,从竣工之日起____月后支付。
四、施工
1、甲方须向乙方提供图纸整套,共___张,并负责交底工作(见附件一);
2、图纸中没有注明的地方,乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
3、施工项目内容(见附件二)的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、木工、泥工、油漆工等)须经甲方认可后方可进行下一步工序;
4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准(DB31/T30-1999)》(见附件三)中规定的.内容进行验收。
五、材料
1、乙方应提前8天向甲方提供需购材料清单,甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失;
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票;
4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,甲方承担因材料质量引起的损失;
5、乙方应帮助甲方收货,核对数量和配件的准确性;
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人员进入工地现场;
7、乙方应做好对施工完成成品的保护工作;
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从年月日起至年月日止,工期为天。因甲方因素工期拖延,工期顺延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工费元/天。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化;
2、垃圾应日日清;
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜;
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用;
4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担;
5、乙方指定由为工地现场负责人,为替补负责人;
6、在合同价内,乙方应提供人次跟随甲方挑选材料;
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员;
8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费;
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火,若引起火灾,后果由乙方全部承担;
2、现场禁止吸烟;
3、油漆材料必须和其他材料分开放置;
4、工人着装必须干净整洁;
5、乙方应在保证安全的前提下进行施工,若出现工伤事故,由乙方自行负全部责任。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修;
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1.施工图纸;
2.施工项目内容及工艺清单;
3.上海市住宅装饰装修验收地方标准(DB31/T30–1999)。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方应先协商;
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、附加条款
1、
2、
3、
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章: 乙方签章:
签约日期: 签约日期:
清包工合同5
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:xxxxxxxxxxx。
1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式:双方商定采取清包承包方式。承包人包工,发包人提供材料
1.4工程期限xx天,开工日期xx年xx月xx日,竣工日期xx年xx月xx日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):xxxxxx元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列方式提供:发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份
第四条发包人义务
4.1开工前xx天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备(发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:xxxxxxxx。施工过程中双方对工程质量发生争议,由xxxxx部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的.相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续家庭居室装饰装修工程结算单
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为xx月。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按以下方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:工程进度过半指:xxxxx
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后xx日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具收据。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金xx元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金xx元。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第xx种方式解决:
(一)提交xxxx仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)xxxx元(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间,发包人将外屋钥匙xx把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁xx把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午xx点xxx分至xxx点xxx分;下午xxx点xxx分至xxx点xxx分。
第十五条其他约定事项
第十六条附则
16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式xx份,双方各执xx份,xxxxxx部门xx份。
16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):xxxxx 乙方(公章):xxxxx
法定代表人(签字):xxxxx 法定代表人(签字):xxxxx
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
家庭装修清包工合同样本
清包工合同6
发包方(简称甲方):_______
承包方(简称乙方):_______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本合同,并严格执行。
第一部分工程概况
工程名称:九州医药C区分拣车间钢结构
工程地点:太原市小店区
工程结构:门式刚架
第二部分承包内容及总要求
一、承包方式包工、包机械、包质量、包安全、包验收、包工期、包成
二、工程承包内容和价格
1、承包内容:(1)C区钢结构车间的檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙板的安装。按照实际
(2)C区天沟安装,安装费:总计4000元。
三、承包工期要求
1、开工日期为_______年_______月_______日,竣工日期为_______年_______月_______日,总工期:_______天。
2、乙方须按质按量如期完成所承包工程。
第三部分付款方式
1、进场付3000元进场费。
2、彩钢板安装完成付到80%
3、验收合格后付到95%,剩余5%作为质保金,在质保期满后,无偿一次性付清。(质保期为一年)
第四部分质量要求
1、本工程质量标准为_______合格
第五部分双方责任
一、甲方责任
1、向乙方提供完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知等。
2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工,负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。
3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员对施工组织设计等文件学习。
二、乙方责任
1、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定,如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡、伤害及财物损坏等安全事故,一切责任由乙方承担。
2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。
3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方,以便甲方能与总包单位进行沟通并作出相应的'更正、确认。
4、分项工程完工后,甲方人员会同监理、总包单位验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。
5、完工后保证工完场地清,不留任何施工垃圾及余料。
第六部分保险
乙方必须按规定为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险、社会医疗保险等。
第七部分其他
一、双方违约责任
1、合同签订后,不经双方协商同意,不得随意变更或解除,由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方)赔偿。
二、合同生效和终止
1、双方签字盖章后生效,结清工程款时失效。
三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。
四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向工程所在地的人民法院起诉。
本合同一式贰份,双方各执壹份。
发包方(甲方):_______(公章)承包方(乙方):_______(公章)
委托代理人:_______委托代理人:_______
联系电话:_______联系电话:_______
______年______月______日______年______月______日
清包工合同7
业主(以下简称甲方):____________________________
联系电话:____________________________
施工队(以下简称乙方):____________________________
联系电话:____________________________
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址:
二、价格
清包工费:¥元,大写:
三、付款方式
1、瓦工完成,付_________元
2、木工完成,付_________元
3、工程竣工,付________元
4、保修金_________元,从竣工之日起1年后支付
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作、
2、甲方若无图纸的部分,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可、
五、材料
1、乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单,甲方应在5天内及时采购材料供施工队使
用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失、
2、乙方应陪同甲方到建材供应点购买材料,并帮助甲方核查材料质量,辨别品牌真伪。
3、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;若已采购,甲方有权拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用、
4、如有部分材料甲方委托乙方代买,材料的制造厂商、品牌、规格、单价须征得甲方认可后购买;乙方应到甲方指定的建材城购买并开正式发票和品质保证书,甲方验收合格后付款,否则甲方有权提出退货、返工及赔偿损失。
5、乙方应帮甲方收货,检查来货质量,核对数量和配件的准确性。发现问题后及时告知甲方。收货后甲乙双方签字交接。
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,如有损坏、缺失,乙方按同品牌同质量赔偿。
六、工期
从_____年___月____日起至_____年___月____日止,工期为___天,因甲方因素拖延,工期协调顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天
七、材料搬运
1、甲方材料送至工程所在地的楼下时,乙方任何施工人员应无条件搬运。
2、甲方购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如橱柜、空调、热水器等),在需要时乙方应协助搬运至现场。
八、垃圾清运:乙方应做到
1、垃圾袋装化
2、垃圾日日清
3、垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、施工人员管理及要求
1、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
2、甲方应及时替乙方办理小区出入证件。
3、乙方施工人员应具备在北京市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;甲方对表现不好的'施工人员有权要求调换,乙方不得拖延
5、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
6、乙方应全面配合甲方所请的其他专业施工队伍(例如空调,热水器,橱柜安装等)做好配套的施工。
7、乙方施工人员应安全施工,如在施工中造成乙方施工人员受伤或伤及其他人员,医药等费用乙方承担;杜绝火灾,否则乙方负完全责任。
8、乙方施工人员要进行成品保护:所有安装好的成品都要加以保护,如已铺贴好的瓷砖、地砖不得磕碰,地砖要铺保护塑料膜;油漆好的墙面不得靠放物品、避免划碰污染。如有损坏,乙方负责按同品牌同质量赔偿并重新安装。
9、乙方施工人员要文明施工,要爱护室内及公共部位原有设施,不得损坏采暖管道,门窗,玻璃纱窗等;不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作;不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞厕口或下水道;施工期间上厕所要到楼下的移动厕所;业主所有的物品未经许可,不得擅自处理;不在公共部位乱写乱画。如造成损坏,乙方负责赔偿。
10、如乙方因施工不当造成对甲方或邻居居室结构或设备的损坏,乙方负责赔偿。
11、乙方施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
12、如乙方违反了小区物业施工管理要求,物业所扣甲方的装修押金应由乙方承担,甲方有权直接从工费中扣除。
十、施工机具
1、乙方自带所有施工所需工具,并保证其安全性和良好使用性,乙方自行承担工具费及其维修费。
2、所有易损件由甲、乙双方各承担一半
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火,
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工项目工艺做法及报价。
2、乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、装修要求
a、装修工艺
电路安装工艺要求:
1、电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。
2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、蓝色、为火线色标。蓝色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。
3、所有导线安装时,必须用相应的pvc管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题
4、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。
5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的。
6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,接线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其盒口要略低于墙面0、5cm左右。
7、电话线和有线电视线不得和电线同穿在一根pvc管内必须各行其道。
8、防止破坏原有需保留的管线
9、火线进开关,零线进灯头,插座接线应符合"左零右火接地在上"的规定
10、所有墙上废掉的线头等均打好结,用黑胶布包好头,安上螺帽,埋在暗盒里,而不是直接拿水泥敷上
11、所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请甲方和其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。
12、安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀螺丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定螺丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。水路工艺安装要求:
1、使用pp-r管,pp-r管的管子联接时必须采用热融法。
2、在施工过程中,必须将所有的管路连接接头上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
3、管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。
4、所有通水的地方必须安装下水管和地漏,并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
5、水路安装完毕要做灌水打压实验,7-8公斤压力半小时无滴漏。
刷墙工艺要求:
1刷墙以前要做基层处理:刷界面剂封底一遍,披刮腻子4遍并打磨,遇砂灰墙、保温墙及非承重墙须满贴玻璃纤维布,对外墙及内墙保温及质量差的隔墙须满帖石膏板,原墙空鼓须铲除后水泥砂浆找平。
2所有墙面及天花板须刷一遍抗碱底漆,两遍面漆
3注意乳胶漆要求的对水量
4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。要求漆膜均匀无泪痕。
包门套垭口工艺:
1大芯板衬底,木实木门套线。门套线宽不大于55mm,厚不大于10mm。
2、油漆:聚酯/硝基漆3遍;
3、墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
4、验收标准
要求横平竖直,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺铅垂贴在门套上检查垂直度门验收标准:
1、门锁挖孔应用专业工具,上合叶应注意正反,开关自如
2、注意所有的门要等高等宽。要保证让门扇开启的90度范围内任一位置能停住,不能有自开自关现象。
储物柜工艺要求:
1、大芯板底架,实木线收口,外部聚酯/硝基漆3遍(含面漆2遍);内部清漆2遍。
2、验收要求:要求横平竖直,连接可靠,支撑有力,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺铺墙砖、地砖工艺要求:
1、对原基层进行处理。
2、水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3、铺瓷砖前瓦工应用水平尺拉线,瓷砖要用水适当浸泡。
4、贴墙砖验收标准:贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0、5,所有阴阳角都要靠
5、淋浴屏地台施工时一定要用水平尺找平。
验收标准:贴装石材及瓷砖不平整度要求为线条平整、划一,空鼓率为百分之0、5,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖铺后12小时应逐块敲,如有空鼓处必须返工。检查各地漏,放水时水是否流向地漏。
做防水工艺要求:
1、要求对厨房及两个卫生间开槽过的墙面和地面重做防水,沐浴墙做到1、8m
2、防水验收标准一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方做防水时一定要让它"吃饱"。还要注意,防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好。防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
b、装修内容
10、其它说明和要求:
1)、乙方应按北京市地方dbj/t01-27-xx "住宅装饰装修验收标准"进行施工。
2)、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后方可进行隐蔽作业,竣工交验前应向甲方提供室内管线的竣工图。
3)、保证体现原先商定好的装潢设计思想,不能擅自改动。如有变化,必须征得甲方同意。
4)、除上述装潢要求外,如有局部小增加工作,不超过工程的20%,不增加工费。
5)、乙方必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。当竣工验
收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权
拒付人工费。
甲方: ______ 乙方:______
签章: 签章:
签约日期:______年___月_____日
签约日期:______年___月_____日
清包工合同8
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本施工的具体情况两方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、施工名称:XX市大名县水榭花都一期车库
二、施工地点:大名县县城北环路
三、承包方式:清包人工费
四、承包范围:
本合同包含1—7#楼地下车库顶(含顶)以下的主体建筑劳务工作,给定的施工图纸范围内所有土建施工施工中的各项劳务,即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作 安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子施工、室内砌筑施工、混凝土浇筑、内墙抹灰。
甲方提供的材料有:所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。
五、开竣工日期:20xx年6月1日至9月1日,正常工期每耽误一天,扣施工款5000元,依次累计。耽误工期超过10天,甲方有权另行安排队伍施工,乙方无条件退场。
六、施工面积及单价:
1、按该施工设计图纸为准,计算项目总面积施工量。
2、项目总面积约16000平方米。
3、施工承包价:每平方米218元,不包括税金。
4、施工总价约348000元。
七、付款方式:
无预付款,本合同内容全部完工后5日内,甲方支付乙方70%施工款;三个月内支付剩余的全部施工款项。
八、两方责任:
甲方责任:
1、向乙方提供完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。
2、对施工质量严格把关,对不合格施工勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。
4、协调施工大包方,保证施工材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。
5、保证按时给乙方拨付施工款,按月累计停工5天,工作人员误工费由甲方负责,工期续延。
6、向乙方提供施工场地的施工地质和地下管线资料,
对资料的真实准确性负责。
乙方责任:
1、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术工作人员、管理工作人员和作业工具,配备专职工作人员负责现场协调,安全文明施工;主要负责人保证吃住在现场。
2、乙方必须服从甲方管理工作人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
3、严格执行特种工种上岗,如:电焊工、电工等特殊工种。
4、严格规范施工,保证每个分项施工符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
5、施工中注意安全施工,杜绝伤亡事故的发生。
九、施工安全施工生产目标承诺:
1、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。
2、杜绝重大设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容:
1、甲方必须对劳务工作人员进行安全保险费,如在施工中发生伤亡事故,费用在10000元以内由乙方全部承担,超过10000元的部分由甲方承担80%,乙方承担20%保险公司
给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成,而责任及所有费用由造成方负责,甲方进行协调解决处理。
2、甲乙两方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工工作人员的.安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。
3、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业工作人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
4、乙方必须执行下列安全管理制度:
(1)根据施工内容、特点,甲乙两方应做好安全技术交底,并有交底书材料,两方各执一份。
(2)乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
(3)乙方生产负责人技术工作人员必须接受安全培训,考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。
(4)乙方的工长、技术员、机械操作工作人员等部门负责人以及各专业安全管理工作人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
(5)乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。
(6)乙方的特种作业工作人员的配置必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。
(7)乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
(8)乙方必须设立专职安全工作人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
(9)乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
(10)乙方必须执行安全防范制度。
十一、现场文明施工及其工作人员行为的管理:
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合现场标准化布置的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务工作人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。
3、乙方的工人和管理工作人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。
清包工合同9
业 主 (以下简称甲方): 联系电话: 施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、 工程概况
工程地址:
二、 工程造价
清包工费: ¥元,大写:
三、 付款方式
1、施工队进场,预支 元
2、瓦工完成,付 元
3、木工完成,付 元
4、工程竣工,付 元
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、 材料
1、 乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.
3、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.
4、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场.
5、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从年月日起至 年月 日止,工期为 天。
七、 垃圾清运
垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
八、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放臵。
九、维修
因乙方施工原因导致的`质量问题,乙方应在一年内无偿维修。
十、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的报价单。
3、 乙方开出的材料采购清单。
十一、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
甲 方:乙 方:
签 章:签 章:
签约日期:签约日期:
清包工合同10
施工队伍的整体素质,建立一个和谐的文明体制,落实双方的合法权益,制定以下条例:
一、所有木工人员到工地必须上交身份证,做好三级教育卡,无身份证不得在工地上班。
二、上班要服从公司及木工管理人员的一切安排,上班必须戴好安全帽,扣好帽带,不能光背上班,如有违章按公司的罚款条例处理。
三、宿舍区与宿舍内要讲究卫生,不得烧饭,食堂吃饭要排队买菜,要讲文明就餐,就餐时间由项目部统一安排。
四、上班时,工种与各工种之间要相互帮助,相互团结。
五、上班时不得违章操作,特别是机械与电器方面,要有专职人员操作。
六、制模时不要乱锯方木与胶合板,要计算用料,每次制模要清理完模板表面层的.垃圾,要每次上刷脱模板油,保证模板质量,正常运转。
七、制模时不懂部位要问带班长,以免返工、浪费工、浪费料。
八、在上班时如铁钉扎脚,不计工伤之内,要自己小心,其它的工伤要按事情起因,追究事故责任处理。
九、质量要求要按优质结构要求做,进度要按公司要求施工,保证一个月做五层,如有涨模乙方自己处理。
十、每层制模要做好落手清工作,做到工完场清,工程量从地下室开始至层面机房及女儿墙完成,小于20公分门角柱及门头梁一结构完成。室内二次结构不计在内,完工以后,把模板吊到下面场地指定部位堆放整齐,拔完钉下完扣件。
十一、所带材料机械(电焊机、电焊条甲方提供)其它如铁钉、铁丝、台锯、手电锯、大小电箱、劳动车等一切小型工具由乙方自带。
十二、甲方给乙方图纸后,乙方自己翻样、自己烧定位,放线要有带班配合放线,进场模板钢管要乙方自己卸车。
十三、价格按模板混凝土接触面计算,每平方贰拾叁元计算,进场乙方自垫生活费、材料费一个月,以后每月按每人 左右发放,如由乙方老板代领,必须每个工人在承诺书上签字,工程完工按80%左右付款,余款无质量问题二个月内付清,合同结束。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,签字有效。
甲方:
乙方:
年 月 日
清包工合同11
业主 (以下简称甲方): 联系电话:
施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址: 承包方式:包清工。
二、费用
清包单价:表格附后
付款方式:
1、施工队进场,三天内预付30%,即:¥30000 元
2、施工进度超过 80 %,再次支付30%,即:¥30000元
3、工程全部验收合格后付清余款,按实际工程量结算。
三、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天。
因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费¥500 元/天。
四、材料
1、由乙方向甲方提供需购材料清单,甲方及时采购材料供施工方使用。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、甲方材料送至工程所在地,乙方和甲方共同负责核对数量和配件
的准确性。
4、乙方应做好材料的`保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场。
五、关于工程管理、项目变更的约定
1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。
2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
3、保持现场卫生,施工现场每天完工后,乙方负责清运施工中产生的垃圾,并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。
七、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方应提前48小时通知甲方验收,双方协商验收日期。
八、争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
签 章: 签 章:
签约日期: 签约日期:
清包工合同12
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本施工的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、施工名称:XX市大名县水榭花都一期车库
二、施工地点:大名县县城北环路
三、承包方式:清包人工费
四、承包范围:
本合同包含1—7#楼地下车库顶(含顶)以下的主体建筑劳务工作,给定的施工图纸范围内所有土建施工施工中的各项劳务,即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作 安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子施工、室内砌筑施工、混凝土浇筑、内墙抹灰。
甲方提供的材料有:所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。
五、开竣工日期:20xx年6月1日至9月1日,正常工期每耽误一天,扣施工款5000元,依次累计。耽误工期超过10天,甲方有权另行安排队伍施工,乙方无条件退场。
六、施工面积及单价:
1、按该施工设计图纸为准,计算项目总面积施工量。
2、项目总面积约16000平方米。
3、施工承包价:每平方米218元,不包括税金。
4、施工总价约348000元。
七、付款方式:
无预付款,本合同内容全部完工后5日内,甲方支付乙方70%施工款;三个月内支付剩余的全部施工款项。
八、双方责任:
甲方责任:
1、向乙方提供完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。
2、对施工质量严格把关,对不合格施工勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。
4、协调施工大包方,保证施工材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。
5、保证按时给乙方拨付施工款,按月累计停工5天,人员误工费由甲方负责,工期续延。
6、向乙方提供施工场地的施工地质和地下管线资料,
对资料的真实准确性负责。
乙方责任:
1、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员、管理人员和作业工具,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工;主要负责人保证吃住在现场。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
3、严格执行特种工种上岗,如:电焊工、电工等特殊工种。
4、严格规范施工,保证每个分项施工符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
5、施工中注意安全施工,杜绝伤亡事故的发生。
九、施工安全施工生产目标承诺:
1、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。
2、杜绝重大设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容:
1、甲方必须对劳务人员进行安全保险费,如在施工中发生伤亡事故,费用在10000元以内由乙方全部承担,超过10000元的部分由甲方承担80%,乙方承担20%保险公司
给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成,而责任及所有费用由造成方负责,甲方进行协调解决处理。
2、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的`有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。
3、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
4、乙方必须执行下列安全管理制度:
(1)根据施工内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书材料,双方各执一份。
(2)乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
(3)乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训,考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。
(4)乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
(5)乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。
(6)乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。
(7)乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
(8)乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
(9)乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
(10)乙方必须执行安全防范制度。
十一、现场文明施工及其人员行为的管理:
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合现场标准化布置的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。
3、乙方的工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。
清包工合同13
用人单位(甲方):
联系方式:
承包人(乙方):
身份证号码:
联系方式:
按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定,招用(以下称乙方)为泥水工承包人。双方根据“平等自愿、协商一致”的原则,签定本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。
一、工程概况:
1、工种名称:泥水工
2、工程地点:惠州博罗县石湾镇一品中央8栋206室
3、承包范围:(1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石(含杂物房、阳台及露台)砖类的铺贴.6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补)。
4、承包方式:人工总价包干(人工费总价为壹万元整)。
5、本工程自年月日开工,于年月日竣工(如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款2%)
二、付款方式:
完工验收合格后付款%,其余%为质量保证金(天后证明无质量问题付清全部余款).
三、施工工艺及标准:
基本要求
1.必须在水电管线布置完毕,并经检验测量合格后,方可进入泥工施工阶段,以免造成返工,铺贴前要把工地清理干净,贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。【毛墙除外】
2.厨房,卫生间贴墙,地砖时要先保护好上下水口,防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿,脏,水泥,砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大,故每一位施工员都一定要做到完成一处工程,马上清理施工现场的垃圾,在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一.改动门窗位置
1一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过(门叶,窗叶)的宽度加门套线。
2通过吊线,打水平尺,量角尺等方法确保墙体上门洞方正,窗洞两侧现地面垂直,所有转角是90度。
二.防水处理工程
1.清理基层,粉水泥,砂浆,待水泥完全干固后,使用比较好的防水涂料,均匀粉刷在墙面,地面上。水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作,水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。
2.包下水管时,特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
三.墙地砖工程
1.对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求,严格检查相同的材料是否有色差,仔细查看是否有破损,裂纹,测量其宽窄,对角线是否在允许偏差范围内(2MM),检查平整,渗水度以及是否做过防污处理,发现有质量问题,应详谈告业主,请业主选择退货,如果业主坚持要用,须请业主签字认可。
2.计算瓷砖用量时以实际使用量x2-4%的损耗。
3.贴砖前,应检查各面的直度及表面平整度,检查阳角是否方正,如果超过允许值,必须把基层粉末抹平整后再开始贴砖。
4.贴面前,应充分考虑砖在阴角处的压向,要求从进门的角度看不到砖缝,一般先进门对面的然后再贴面,先贴切整板央,在贴下水管道处的阳角。
5.贴砖时,应先确定腰线的高度,(一般在1M左右,而且腰线不会被地柜,吊顶等物遮挡)
6.贴釉面砖之前,必须用水浸泡充分,以保持瓷砖镶贴牢固:同时在粘砖时,应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰,用橡皮锤敲打平整,使四角都有水泥,以防墙砖贴出空鼓现象。
7.贴墙砖时,必须吊垂线和水平线,以保证墙砖的垂直度,表面平整度及纵横砖缝相互垂且对齐。
8.在阳角处,必须采用瓷砖的原边磨45度角相拼粘贴,使两砖在交角处吻合好成90度,并保证水泥顷之间饱满,无崩楞掉角及空角,无锐利锋口。
9.在拐角处非整砖宽度小于500MM时,应采用两块非整砖来代替整砖和非整砖,并将两块非整砖分开贴在墙面的两侧边缘处,以保证很好的视觉效果。
10.贴墙地砖时应注意压向,必须墙砖压地砖。
11.贴厨房、卫生间的地砖时。应适当放坡以现场实际最大坡度放(坡度为4—8MM),并保证能使地面残水从地漏流尽而不积水。阳台坡度为8—15MM(不封的话)。
12.贴地砖时,应先考虑从哪里贴起,既美观有不使砖的损耗最小,其次,拉纵横水平线时,应保证房间的最高处水泥砂浆有20MM,同时,应清扫地面并将地面浇湿后刷水泥浆,再贴砖,以防地砖起壳。
13.贴地砖时,基层用粗砂,水泥按3:1的比例加适量的水调和,达到既拧的紧有散的开的状态后找平拼板,再在地砖上抹一层素水泥灰进行粘贴,用橡皮锤敲打,使其四角与四周砖角平齐,并保证砂浆充实无空鼓(既找平)。
四、安全约定:
1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共各国消防条例》和其它相关的`法规、规范。
3由于甲方确认的图纸,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
五、违约责任:
1.乙方应保证承包期内不能缺工,若乙方没有合理原因缺工3天以上并且未预先通知甲方,甲方有权要求乙方退场并另安排其它泥水班组进场施工,所发生的费用由乙方承担。
2合同期内,乙方不能以任何理由要求增加工程款,且未经甲方同意不能中途退场,如中途退场,所完成工程之款项不予结支。由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。
3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
六、争议或纠纷处理:
1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2当事人不愿通过协商、调解或者协商调解不成时,双方可选择两种方式解决:
(1)向东莞市仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院起诉。
七、附则:
本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。
12.2本合同履行完成后自动终止。
甲方:乙方:
盖章:盖章:
年月日
清包工合同14
水电清包工程合同范本
水电安装工程清包合同
甲方:盱眙儿童医院有限公司(以下简称甲方) 乙方:江苏裕昌市政工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就清包事项协商达成一致,订立本合同:
一、 工程概况
工程地点:望城县丁字镇彩陶源村
工程名称:石渚坪广场—停车场及商业配套用房
本工程层数2层,框架—剪力墙结构,总建筑面积约7000㎡。 建设单位:湖南长沙铜官窑建设开发有限公司
设计单位:长沙泰源建筑设计有限公司
二、 承包方式
包工不包主材的大清包方式
三、 工程包干承包范围及内容
1、承包范围:
a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程;
b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工; c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。
2、承包内容:
a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容;
b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品(甲方提供材料仓库及住房各一间,其余日常生活用品自理);
c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用;
d 、除甲方供给的主材:阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁,铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材(如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购,费用自理);
e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用;
f、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合专业队伍设备调试等);
g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。
四、 施工范围界限
1、 排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备,由乙方送电至末端配电箱,其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业
负责;
2、 消防照明应急灯、疏散指示灯,管线预埋及灯具安装由消防专业负责;。
3、 配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责,室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围;
4、 给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内,室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入,室外给水环管由消防队伍施工;
5、 消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。
五、 清包工期
与土建同时进场,同时竣工交验。
六、 质量标准
工程质量:按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到质量评定 合格等级,争创优良。
合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同
2、本合同附件
七、 标准规范
除本工程另有约定外,本合同适用标准规范下:
1、 设计图纸中注明的`与本工程有关的规范图集
2、 执行国家、省市强制性规范条文
八、 图纸
甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套,与本合同有关的标准图集乙方自备。
九、清包合同价款及调整
1、本合同价款采用固定 综合单价一次性包干 方式确定,合同包干单价中已包含,承包范围内一切人工工资,辅材费、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润,以及其他不可预见费和风险系数包干费用等,合同价款的计算方法:
a、根据施工工程包干承包范围内容,以及合同有关条款按建筑面积每平方米(大写)贰拾元(¥ 20 元/m)包干结算。建筑面积按照1999年“湖南省建筑工程定额”关于建筑面积计算规范计算; b、材料价格调整:除甲方指定提供主材外。其余本工程所需安装辅材价格及人工工资不论市场价格如何波动,承包包干单价均不调整,包干单价内已考虑风险系数;
c、合同承包范围外的工程结算:以甲方签证认可单价为准。
2、双方约定合同价款的其他增减因素调整:
a、本项目合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建设方及甲方发生的工程量变更,产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内(含3%)不予调整合同总价款;变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%,扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程竣工后办理结算;
b、签证工程:因各种自然因素和施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工等不属签证范围。签证单必须明确具体金额(计时工按70元/工日计取);
c、由于图纸存在明显错误,乙方未及时发现汇报,麻木施工造成的返工浪费损失全部由乙方承担;
d、单次发生的变更以及图纸存在的设计缺陷,直接损失在贰佰元以内的不予签证。
十、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
1、工程形象进度必须满足本合同约定,(以甲方施工进度计划为准)主体全部验收合格,经上级质监部门认定后,15日内甲方付至合同总价款的40%;
2、外墙装饰全部施工完毕、外架全部拆除,经双方及监理验收合格后,20日内付至合同总价款的70%;
3、工程全部竣工交验达到合同约定要求,且工程结算资料全部上报建设方,双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的85%;
4、余款不计利息,待结算文件全部审计完毕后满6个月付至合同总
清包工合同15
业 主(简称甲方):
施工队(简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律,结合家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方寿阳马首隽庭别墅样板间、17#楼装修工程签订如下合同。
一、工程概况
1、工程地址:寿阳县马首乡马首村
2、装修范围:
(1)7#楼联排别墅1套(四卫一厨、三室二厅),建筑面积223㎡;
(2)6#楼叠加别墅1套(三卫一厨、四室二厅),建筑面积190㎡;
(3)17#楼会所一、二层,建筑面积374.86㎡。
二、承包方式:乙方清包工,所有材料均由甲方供应。
三、工程造价及结算方式
1、清包工费:按照不同工种类别协商确定不同单价(见附件一),其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。
2、固定工程单价方式,即报价单中工程项目的单价不变,按实际完成的工程量计算工程造价。
四、付款方式
1、工人进场施工后,每隔10天按每人每天20元支付生活费。(依据现场工人考勤表)
2、工程完工以后,乙方凭结算单、验收单和本协议,经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定,方可按照约定扣除5%的质保金进行付款。保修期贰年内无质量问题一次性付清,保修期自工程完工之日算起。
五、施工
1、甲方须向乙方提供图纸壹套,并负责交底工作;
2、图纸中没有注明的地方,乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
3、施工项目内容的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、木工、泥工)须经甲方认可后方可进行下一步工序,并填报《分部分项工程验收单》(见附件二);
4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准(DB31/T30-1999)》中规定的内容进行验收。
六、材料
1、乙方应提前8天向甲方提供《材料采购计划表》,甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失;
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;
3、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,甲方承担因材料质量引起的'损失;
4、乙方应帮助甲方收货,核对数量和配件的准确性;
5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人员进入工地现场;
6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作;
7、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
七、工期
1、具备进场施工条件后45天内完成。因甲方因素工期拖延,工期顺延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工费300 元/天。
2、按照甲方总工期要求,由乙方编报分部工程进度表。
八、材料损耗及搬运
1、材料的损耗率分别为:瓷砖2%、石材1.5%、铝扣板7%、木料6%、龙骨6%,乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量,超出部分甲方有权予以在结算中扣除。
2、甲方材料送至工地,乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。
九、垃圾清运
1、垃圾袋装化;
2、垃圾应日日清;
3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。
十、劳动力管理
1、乙方指定施发忠为工地现场负责人;
2、在合同价内,乙方应提供人次跟随甲方挑选材料;
3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员;
4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十一、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费;
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、毛刷、砂布、毛巾、切割片、锯片等)由甲方承担。
十二、工地现场管理
1、现场禁止使用明火,若引起火灾,后果由乙方全部承担;
2、现场禁止吸烟;
3、油漆材料必须和其他材料分开放置;
4、乙方应在保证安全的前提下进行施工,若出现工伤事故,由乙方自行负全部责任。
十三、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在壹年内无偿维修,普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。
2、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方应先协商;
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章:
签约日期:
乙方签章:
签约日期:
【清包工合同】相关文章:
清包工合同 木工劳务清包工合同09-30
清包工合同04-17
清包工合同06-27
清包工协议03-04
正规清包工的合同07-25
水电清包工合同(经典)10-13
消防清包工合同04-29
清包工工程合同04-20
水电清包工合同04-02
水电清包工合同05-30