- 个人劳务清包承包合同 推荐度：
- 相关推荐
劳务清包合同（精选11篇）
在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个非常重要的因素。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的劳务清包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
劳务清包合同 1
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容，达到主体验收的条件。
五、承包方式
1、人工费(劳务费)清包。
2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。
六、合同价款
最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以 你元/M2结算。
七、施工日期
主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款 ‰ 。
八、付款方式
1、根据项目部向建设单位每月报量(完成量)项目部收入人工费的 %付给乙方工程款。
2、工程主体竣工验收合格后，60日内办理完结算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的 %
3、其余 保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。
九、工程质量
1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。
2、工程质量达到国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求)。
十、工程签证
1、 施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经项目经理签字，分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日 元整。
2、 在施工中，如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实，分公司主管经理批准审核后方可具实调整。
十一、隐蔽工程验收
分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并提供有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽；未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求乙方剥露重新验收，如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，甲方有权进行重新验收，全部责任及费用由乙方负责；工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。
十二、甲方工作
1、开工前向乙方提供施工图纸2套，乙方应妥善使用和保管。
2、组织乙方进行图纸会审，负责对乙方工长和技术员进行技术交底。
3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全生产、文明施工进行监督。达不到要求时，提出整改要求，直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。
4、负责施工现场三通一平，临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设，数量视情况另议。
5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生安全事故的责任和经济损失由乙方负责。
6、负责甲方提供的施工用设备安拆和调试。
十三、乙方工作
1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。
2、现场管理人员，在施工过程中，甲方认为乙方工作人员不称职时，可要求乙方进行更换。
3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将《周进度计划》报送甲方，《周进度计划》包括上周计划完成情况、存在的'问题和本周施工计划。
4、乙方应承担在本工程移交前的成品及半成品的保护责任。
5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认后方可大面积施工，否则由此产生的一切责任由乙方负责。
6、乙方在施工过程中必须根据业主在销售过程中的需要，积极配合售楼处样板房及形象展示等工程的施工。
7、乙方项目管理人员在工程项目施工期间(包括准备和收尾阶段)，必须专职在岗，不得兼任其他任何职务，如需变更人员安排等，必须提前书面通知甲方并经同意方可执行。
8、乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的，必须由缺席者委托代理人参加，乙方应落实周例会所决定的各项事宜。
9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。
10、乙方施工完毕后，应负责对因乙方原因人为损坏的市政公共设施恢复原状，若乙方无能力或未在规定的时间内恢复，由甲方派人修复，费用由乙方承担。
11、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣减，影响工期的责任由乙方承担。
12、工程竣工验收后，乙方人员和小型设备在离完毕，做到工完场清，并自行承担有关费用。
13、项目部管理人员必须配置手机，并保持24小时开机，保证施工期间(特别是紧急情况下)的通讯畅通，同时安排节假日及夜间施工值班。
14、负责劳动力的组织、调配及管理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理，其费用自理。
十四、材料、设备供应
1、甲方负责供应采购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具，乙方需提 天向甲方递交材料供应计划，设备负责供应塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯，甲乙双方必须履行严格的交接签证手续，乙方必须指定人员清点数量、填写材料交接清单，乙方应有指定代表签名，清单一式四份，其中应交甲方三份。
2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件，乙方要负责维修和保养，严禁任意打孔和损坏，如发生打孔和损坏现象，乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。
3、乙方负责工程施工用小型工具，如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。
十五、安全、文明施工
1、乙方在施工过程中必须加强管理，按有关规定采取各项安全保证措施，确保施工安全，否则、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。
2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中，要达到省级文明 工地标准。因乙方原因未达到省级文明工地标准，扣除乙方劳务费总造价的%作为乙方的违约罚款。
十六、工程移交
乙方应在竣工验收后 日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外)，并向甲方递交工程移交书；乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同乙方延误工期，乙方承担延误工期的违约责任。
十七、工程保养详见附件《工程质量保修书》
十八、如遇不可抗力的战争、自然灾害等造成的损失，由甲乙双方在 协商解决。
十九、其他
1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售，如发现有类似现象出现，甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款，情节严 重上的送交司法部门处理。
2、甲方负责配备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷扬机等专业操作人员并负担费用。
3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。
二十、合同未尽事宜，由双方按实际情况另行协商解决。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
联系电话： 联系电话：
劳务清包合同 2
甲方：(发包人)；单位：
乙方：(发包人)；单位：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：
一、工程名称：
厂房；
二、工程地点：
沭阳县官墩乡；
三、清包工；
四、承包范围：
本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责；
五、开工日期：
_____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准)；
六、工程单价：
按每平方米43元计算；
七、付款方式：
工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的`20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%；三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%；四层现浇面结束后五日内付工程量的20%；粉刷结束后付总价的95%；余款验收一次性付清；
八、双方责任：
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负；
2、乙方配备现场施工用电至电箱；
3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工；
4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险；
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥；
6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚；
九、工期延误
如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延；
十、违约责任
乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次；
十一、质量管理
质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工；
十二、施工安全、施工生产目标承诺
1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担；
2、杜绝设备、火灾事故；
3、安全生产、文明施工；
十三、合同有效期限
自_____年_____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失；
十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁；
十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务清包合同 3
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况：
1.1、工程名称：大有〃容园项目 AB 栋住宅楼水电安装工程。
1.2、工程地址：藁城市站南街以东，廉州路以南。
1.3、结构形式：高层短肢剪力墙结构，地下二层地上27(18)层，地上层高2.9m， AB 栋住宅总建筑面积约 31994.58㎡ 。
1.4承包范围：
包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容
(1)给水系统预埋及安装。
(2)排水系统预埋及安装。
(3)给水设备安装及调试。
(4)采暖系统预埋及安装(地暖除外)。
(5)照明系统线路设备及开关预埋及安装。
(6)避雷系统的安装。
(7)消防水电系统的预埋及设备、设施安装。
(8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝。
1.5、承包方式：劳务清包
1.6、承包内容：水、电、暖、消防系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温。所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。
二、工期要求：
开工时间： 年 月 日。
完工时间： 年 月 日。
备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。
三、质量要求：
3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。
3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范。
四、安全文明施工要求：
5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。
5.2乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。
5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
五、双方义务：
(一)、甲方义务：
1、向乙方提供施工图纸一套。
2、完成技术交底及安全教育、交底。
3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。
4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
(二)、乙方义务：
1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准。
2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期。
3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。
4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换。但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换。
5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划。进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料。
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的'损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。
六、安全事故处理：
1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。
七、合同价款及支付方式：
1、本合同以单价31元/建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械(甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片)、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%。其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15日前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的95%。工程款的5%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次支付乙方。
3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据：
①电气系统预埋 4元/平方米。
②电气穿线带丝 4元/平方米。
③电气设备、设施、开关面板灯具的安装 4元/平方米。
④电气综合调试及验收 3元/平方米。
⑤水、暖、消防系统预留预埋 4元/平方米。
⑥水、暖、消防系统干管安装 5元/平方米。
⑦水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装 4元/平方米。
⑧水、暖、消防综合调试及验收 3元/平方米。
九、争议解决：
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、合同终止：
乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。
十二、合同份数：
本合同一式六份，具有同等效力，由甲方执四份和乙方执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务清包合同 4
发包方: （以下简称甲方）
承包方: （以下简称乙方）
一、工程名称：鼎盛铭园A区6#、7#楼
二、工程地点：林州市西环路白家庄
三、承包方式：劳务清包（包括小型材料）
四、承包范围
1、给定的施工图纸范围内自基础垫层开始到主体竣工验收过程的土建部分；并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作（如塔吊司机、铲车司机、铲车用油和机械维修保养）、现场临建搭设（临建材料由甲方供应）。
2、施工外墙脚手架，地下室外墙抹灰，地下室室内及室外周边回填土（回填至自然地坪）、堵架眼孔、阳台栏板。
3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、密封条、焊条、铁丝、靠杆、软水管包括手用工具等小型材料（平车以上甲方提供，以下为乙方自备）。
五、工期：随建设方给定工期而定。
六、工程面积及单位：
1、此工程楼号6#、7#，总面积以合同约定计算图纸面积为准。
2、每平方工程包价：每平方米125元。不包括各种税金及费用，人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数。
3、阁楼部分按标准层一层三分之二计算面积，阳台按面积一半计算，楼梯按垂直投影面积计算，不超过2.2m的楼层不计算建筑面积。
4、其它建筑计算法按现行建筑面积计算规则执行。如建设方变更通知下来还没做，无论难易程度应无条件执行，如已施工需要返工，根据返工的工程量套用河南20xx土建定额中人工工日含量，给予每工日53元补助。
5、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单为准。
七、付款方式：
起止±0.00甲方付乙方已完成工程量总价款的50%，进入标准层一层封顶甲方应付±0.00至现完成阶段内工程量总价款的50%，起止标准层四层甲方应付一层至四层阶段内工程量总价款的70%，主体交工后余款一次性付清。
八、双方责任：
1、甲方责任：
（1）、每个单体工程向乙方提供一套土建完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。
（2）、负责施工现场的各项管理工作及周边关地供应到现场（钢材、水泥、砂、石子、砖等）。
（3）、给乙方配备现场施工用电（一个二级箱）、用水（每层留一个阀门）及生活用电、用水。
(4)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方责任：
（1）、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工，主要负责人保证吃住在现场。
（2）、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地和小区内的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
（3）、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故及现场脏乱造成的损失及各种罚款。
（4）、在施工过程中若发生安全事故，乙方应按有关规定立即将真实情况上报甲方及监理，在分清责任后乙方自行主动承担事故发生后的费用及损失。
（5）、乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价乙方全额向甲方赔偿，最后完工材料应分类堆放整齐。
（6）、乙方提前7天向甲方提交材料供应计划，经确认后，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。卸车由乙方负责，不可推拉怠慢。
（7）、每星期监理例会乙方负责人必须参加。工期每月排计划、每周排计划，乙方每月向甲方报工资表，一切内容均以书面形式上报。
（8）、乙方自备上岗证。
九、施工安全施工生产目标承诺：
1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。
2、轻伤事故控制在五人以内。（每个栋号）
3、杜绝重大设备、火灾事故。
4、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容：
1、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任，若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。
2、乙方必须执行下列安全管理制度：
（1）、根据工程内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底书面材料，双方各执一份。
（2）、乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
（3）、乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。
（4）、乙方必须按甲方的要求建立自身的'定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
（5）、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
十一、现场文明施工及其人员行为的管理：
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合项目部现场标准化布置的要求，按公司的规定执行。
2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。
3、乙方工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。
十二、 保险：
乙方必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险，支付保险费用。如不办理，甲方有权代办，费用从乙方工程款中扣除。
十三、违约责任：
（1）、乙方违约有甲方使情节严重酌情处理。
（2）、乙方所有违约金及罚款在每次支付工程款时，甲方有权全额扣除。
十四、合同有效期：
自 年 月 日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。
十五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。
十六、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效：
甲方负责人：
乙方负责人：
日期：
劳务清包合同 5
甲方：_______________
乙方：_______________
为了确保工顺利进行，做到保质、保量、安全生产、文明施工，明确甲、乙双方的权利、职责、义务，经甲、乙双方协商，特签订如下协议。
一、工程概况：
工程名称：标段
地理位置：本工程位于
桩号范围：
主要工程量：干砌石护坡m3。
二、承包内容：
乙方以包工不包料的形式，承包以下工程项目的施工，内容包括：干砌石护坡、干砌石护脚等。
三、工期要求：
乙方必须配备足够的`人力，必须满足施工进度要求，遇到连续作业或同时多个工作面施工时，乙方不得以任何借口不同时施工。
四、质量要求：
砌筑质量要保证，必须按国家及省、市颁发的有关施工规范和要求、工地的技术交底进行施工，特别是平整度、密实度，质量等级必须达到“优良”。
五、安全要求：
1、乙方进场的所有人员都要经甲方进行安全教育，禁止下河游水，如有违反，罚款5000元/次
2、乙方人员必须严格按照有关安全操作规程施工，遵守安全生产“十要、十不准”等要求；做好防火、防盗工作和安全防护措施；
3、工地内的电器、设备，非本工种的不得随开启，电源、电线不得随搭设和接驳；
4、服从安排、听从工地管理人员指挥，不违章作业；
5、乙方人员在施工其间所发生的一切伤亡和安全事故，责任和损失均由乙方自行负责。
六、文明施工：
1、乙方必须做到工完场地清，材料、工具、机械清理干净，摆放整齐或归仓；
2、做到节约、合理用材料，严格按照现场情况，收尾时要计算好下料，余料不得随便倾倒；
3、乙方工人必须遵纪守法，遵守有关的社会治安条例，不得喧闹、打架、盗窃和骚扰附近居民、工场、工地；
4、服从工地管理人员安排，听从指挥，搞好宿舍文明和卫生；
以上各点，乙方人员都必须遵守、服从，否则，甲方酌情处以100~500元的罚款，浪费的材料按双倍罚款。
七、结算办法：
1、干砌石护坡，按/m3结算；(实砌石方)
2、干砌石护脚，按/m3结算；(实砌石方)
3、计日人工单价，按/m3结算；
八、付款方式：
每月二十五日左右，按进度结付70%的工程款，剩余30%于工程竣工验收后一个月内结算付清；“春节”前按总进度结付85%的工程款；平时每人每日预支生活费10元。
九、乙方人员必须具有有效的身份证、计生证；凡公安、劳动、计生部需要办证的费用均由乙方负责，甲方可协助办理。
本合同一式叁份，甲、乙双方，工地主管各执一份；甲、乙双方签名(盖章)后生效，工程款结算付清后自然失效。
甲方：_______________
甲方代表：_______________
乙方：_______________
乙方代表：_______________
签订日期：_____年_____月_____日
劳务清包合同 6
发包人(全称)：建筑工程__________________________
承包人(全称)：建筑劳务__________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任。
订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_____________
工程地点：_____________
二、合同承包模式
1、本工程采用劳务清包工模式，劳务主材、机械、设备由甲方提供，人工、辅材由乙方提供。
2、合同总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作容需要的劳务、安装、质检(自检)、管理、环境保护、劳动防护、调遣(进出场)、临时工程(建设、拆除与恢复)、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。
三、承包围及容
1、承包容：
(1)甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子；
(2)其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、模板安装、钢筋制作绑扎、1米以室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。
(3)乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。
(4)施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方承担，乙方工人生活用水由甲方承担。
(5)施工用电由甲方提供二级配电箱、电源线至三级配电箱、机械设备。施工用电费用由甲方承担，乙方工人生活用电由甲方承担。
(6)因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料顺利到场，施工现场的降排水及雨后基坑(槽)清理淤泥并运至施工现场围甲方指定地点产生的费用由甲方承担。
(7)该工程施工图中(不包括专业分包和建设单位指定分包)的所有容，但是农贸市场，摊位砌体，粘贴不在该围。
2、承包围
人工费+辅材费+周转材料费+分包配合费+安全文明施工费。
(1)人工：该工程施工图中所包含的全部工作容用工(除专业分包、业主指定分包外)及零星用工(零星用工包括：业主和发包人分包工程的配合用工、安全文明施工用工、配合材料用工、配合安装用工、配合用工、大门保卫值班、生产区域临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等，(不包括后勤行政用工)。
(2)材料：除碎石、河砂、沥青、玄武石、钢筋、混凝土、砂、石、水泥、砖(标砖、空心砖、配砖)、加气块、地砖、墙砖、外墙砖、石材、止水钢板，止水丝杆，钢钯网之外所有材料。
(3)机具：除挖掘机、装载机、货车(土方用)、砼输送泵(含泵管)之外所有机具。
(4)临设：除房屋、床、工具柜之外所有的用品、用具。
3、劳务作业容：
(1)除专业分包和业主指定分包外的工作容均在承包围；
(2)施工图以外临设搭建工作。譬如钢筋房、木工房等均在承包围；
(3)负责生产区和生活区安全文明管理。
(4)配合甲方专业施工员施工放线；负责木模、钢模支模放线。
(5)模板工程：木工房的搭设；圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械的定位；配合本工种的施工员施工放线、测标高；刨木枋、制作混凝土及钢筋支撑条，场取材，木材的刨平刨直，模板制作及安装；预埋铁件、木枋等材料的场运输；预埋铁件、安装完模板后的清扫木模杂质，浇捣混凝土时看护木模及修整；拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓，并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐；模板、木枋和钢管运输到指定的地点堆放整齐，其所使用的钢管保养调直及扣件清洗；材料场转运。
(6)混凝土工程：用混凝土输送泵输送混凝土，搭拆输送管架子，安拆清洗输送管，配合移动输送泵就位，机尾的送料、清底、清机口；木模、钢模浇水润湿；配合本工种施工员测捣混凝土标高；部分混凝土人工传递、捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护；切割施工缝；堵泵时，负责混凝土的清理、回收利用。
(7)钢筋工程：配合进场钢材的堆放；钢筋的翻样、制作、绑扎(按规实施)、焊接；钢材和半成品钢筋的人力垂直、水平运输；钢筋安装；钢筋顶撑的制作及安装；钢筋套丝、套筒安装；配合本工种施工员放线；搭拆自用架子，清理模板杂物，按设计要求绑扎成型放入模；
(8)工脚手架工程：材料场运输；预埋拉结点、立杆、驳接上扣、铺板绑扎、上下爬梯的搭设，立杆垫脚，挂水平兜网和密目网、制作安装卸料平台等全部操作过程：施工期间的加固维修、安全管理(防护)、架体的更改处理：完工拆除工作；卸料平台、防护棚、走道等的搭拆；拆架后的材料分类整理、绑扎及场外运输，油漆维护(颜色与其它工区区分)。
(9)砌体工程：调运砂浆、铺砂浆、铺砼砖和石材砖；人行道砖的水平和垂直运输；配合安装及专业分包预留预埋：其它与本工作有关的工作。
(10)面水稳层施工：按照专业施工员要求，配合水稳层摊铺设备，安排专业民工，进行水稳层施工、养护全部工作容。
(11)面沥青砼施工：按照专业施工员要求，配合沥青洒铺车、沥青砼摊铺设备，安排专业民工，进行沥青路面施工全部工作容。
(12)筋砼承插管铺设施工：按照专业施工员要求，配合吊装设备，安排专业民工，进行钢筋砼承插管铺设施工全部工作容。
(13)基填筑施工：按照专业施工员要求，配合路基施工设备，安排专业民工，进行路基填筑施工全部工作容。
(14)明施工用工：负责施工现场、大门外半径50围的清洁，保持现场无积水、无垃圾。
(15)全生产用工：由乙方按每栋楼配置专职安全员1名，负责安全检查、巡视及维护；配合甲方安全员进行安全日常检查及维护。
(16)料、临水临电用工负责进出场材料的上车、下车、堆码、点数。
(17)星用工：业主和发包人分包工程的配合用工、配合材料用工、配合机电用工、配合用工、大门口保卫值班、生产区域临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等.不包括后勤行政用工，为完成该工程主体、装饰所需的一切配合用工，即清单中所列单项为本工程的计费基础，其它未列出项目而工程上应实际发生的，该费用经甲乙双方综合考虑协商，不在报价中，单独计算。
(18)它用工：安监备案通过后活动板房基础、围墙、排水沟等临时设施的维护和修复；垫层保护、安放墙、柱中的拉结筋、木工用各种撑条、垫块制作运输及安放；自用材料的保管及管理。
四、工程质量
1、工程质量标准：本工程须一次交验合格，工程质量标准为：“合格工程”，单位工程质量到达“合格”标准。
2、工程的标高和放线：乙方应根据甲方提供的工程基本标高，进行工程的其他放线工作。乙方负责承担因其放线失误造成的损失并负全部责任。
3、材料加工工艺应符合规和检查要求：一切材料的加工工艺均应与图纸和工程规、图集所规定的标准相符。若图纸及规没有明确规定时，应按甲方确定的方案执行。
4、乙方在进行工程隐蔽前，必须经甲方、监理、项管、业主代表进行隐蔽验收，否则造成的一切后果均由乙方承担。甲方保留对乙方进行追加处罚的权利。
5、乙方必须自觉按施工规、操作规程进行施工作业，如甲方事后发现乙方不按施工规、操作规进行施工，导致可能出现工程质量隐患，甲方有权发出指令要求乙方对隐蔽工程进行重新开启检查，不论进行检查隐蔽工程是否已经通过单项工程验收，若对隐蔽工程检查结果符合图纸、施工规、图集、政府质量验收标准，则因此次检查而发生的费用由甲方承担。
6、乙方必须于隐蔽工程验收前24小时以书面通知甲方。
五、实际完工和缺陷保修责任
1、工程通过质监等相关部门竣工验收后，视为工程进入质保期。在竣工验收中提到的问题全部整改完毕，视为实际完工。
2、如因施工质量不符合本合同的规定，乙方必须无条件整改。而在本合同条件附录中指定的缺陷、保修期出现的其它缺陷，应由甲方在缺陷细目表中指明，并应将该表在不迟于上述缺陷保修期届满前三十天送交乙方，而乙方在收到该表后定出修复进度表交甲方认可，并根据甲方已批准之进度表修复该表指明的任何缺陷和其
3、如甲方认为乙方进行的缺陷修复仍不能满足合同要求，或甲方有充分的理由认为该项缺陷应由甲方指定的其它施工单位进行修复较恰当，则甲方有权将缺陷修复工作转交其它施工单位完成，甲方应书面通知乙方，同时因此项缺陷修复所发生的全部费用均由乙方承担。
六、质量保修责任
乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
七、工程质量保修围和容
1、乙方应按本合同条件及有关工程规，对本合同围的工程在工程质量保证期承担质量保证责任，对有关缺陷部分提供维修及保养。
2、乙方保修其承包完成的所有施工容。
八、工程质量保修期
本工程乙方的保修期为工程竣工验收合格后，按甲方要求保修年线。
九、合同工期
合同工期总日历天数：_____________天
十、合同价款
各项劳务单价明细：
合同暂定总价(大写)：_____________万(人民币)
十一、工程款支付
1、工程所有栋号施工至±0.00时，甲方支付乙方已完工程款的___%。
2、主体阶段(按元/㎡计算产值)每月支付已完工程的___%；主体验收合格个月付至主体部分的'___%。
3、装饰阶段(按元/㎡计算产值)每月支付已完工程的___%，竣工验收合格付至装饰部分的___%。
4、余款(不含扣除合同价款的%作为保修金，保修期为1年)，自竣工验收之日起一年支付。
5、如无质量问题，保修金在保修期满后日支退还。
6、乙方应在甲方付款前提供真实、合法的发票。
十二、乙方的劳务资质和人员
1、乙方须向甲方提供劳务资质、法人代表授权书等签订合同时所需的相关资料。
2、乙方须向甲方提供项目管理人员及相应的书。必须保证项目管理人员24小时在现场，配合甲方开展工作。
3、凡涉及特种作业人员，乙方必须提供该人员的特种作业人员上岗证和有关证件，交项目部备案。
4、乙方须向甲方提供管理人员不少于名，其中主要负责人名；施工员名；专职安全员名；电工名(24小时在岗)，保卫人员名；生产区清洁工、杂工不少于2名。乙方须向甲方提供不少于人的劳务人员，满足现场施工要求。
十三、甲方的权利义务
1、为施工需要，在遵守本合同条件下，甲方有权向乙方下发有关事项的指令，要求乙方严格遵守。
当乙方接到甲方指令通知后仍未遵照执行时，则甲方可雇佣其它人员执行指令所需的任何工作，而由此产生的所有费用，甲方可视为债务向乙方索赔或在根据本合同应付或届期应付予乙方的款项扣除。
2、甲方任何正确口述指令应立即生效。
乙方必须在收到甲方发出的口述指令后无条件执行，若乙方不遵守甲方发出的指令，甲方有权要求乙方终止不符合本合同规定的工作。
3、甲方有权发出指令要求受雇于乙方负责本工程的任何不称职或不尽职人员调离本工程，乙方应在收到甲方指令后三日执行。
4、提供施工所需水、电、道路到施工现场，并保证施工期间的需要；
5、具备施工进场条件时，提前5个工作日通知乙方组织施工；
6、为乙方施工操作人员免费提供现场住宿场地；
7、按照本合同的规定支付乙方合同价款；
8、负责对乙方实施的劳务作业进行总体质量、进度情况进行监督、指导、取样抽检，并提出整改要求。
9、按照本合同的的规定对乙方实施的劳务作业给予配合协助。
10、按照本合同的规定对乙方实施完工的工程及时组织验收。
11、负责组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，并依法制定相关施工管理制度。
十四、乙方的权利义务
1、乙方应按照施工图纸及施工规、图集和本合同约定的要求组织施工，负责整个劳务承包工程项目的施工、管理、安全、质量、进度、工期等方面的工作，并在各方面达到甲方合理的要求。
2、乙方应根据现场施工条件，负责对成品、半成品保护，因人为原因致使成品或半成品破坏由乙方负责。
3、分项工程施工完毕后，乙方技术人员需自检合格，持自检合格成果表报甲方项目部，由甲方项目部组织监理单位、项管单位、建设单位或质监部门检查验收。
乙方技术人员参加上述检查。
4、乙方在施工期间，施工质量均由乙方负责，甲方监督和指导，乙方发现问题时应及时上报甲方项目部，若因乙方施工不当对甲方造成损失时乙方无条件赔偿甲方。
在施工期间，乙方无条件接受甲方、质监部门、建设单位、项管单位和监理单位一方或几方的检查，对甲方提出的问题必须及时整改。
5、乙方配合甲方完成钢筋、混凝土等试件的取样和送检工作；
6、乙方负责甲方材料到现场的下料工作；
7、所有劳保用品及个人防护用品必须符合甲方及规要求的合格产品；由乙方自行购买。
8、因施工图纸中明显缺陷或建施和结施不一致等问题，乙方有义务向甲方提出，若乙方知情不报或擅自施工，由此造成的材料损失乙方承担。
9、配合甲方开展对操作工人及操作技术人员的技术交底工作，开展民工进场的安全三级教育和民工夜校等活动。
劳务发包人：(公章)_____________
务承包人：(公章)_____________
法定代表人：_____________
定代表人：_____________
委托代理人：_____________
托代理人：_____________
项目经理：_____________
场代表：_____________
联系：_____________
联系：_____________
_____年____月____日
_____年____月____日
劳务清包合同 7
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据【中华人民共和国合同法】和【中华人民共和国建筑法】的原则，结合河南省建设厅有关规定以及本工程的具体情况，经甲乙双方协商，本工程以大清包的形式分包给乙方，为明确双方在本工程施工中的权力和义务责任，双方本着平等自愿互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下：
第一条 工程概况
(一) 工程名称：7# 、9#楼及3# 、5# 、4# 、6# 、7# 、9# 、8# 、10#之间商铺。
(二) 工程地点：御景园小区院内
(三) 建筑面积：约27000平方米
(四) 建筑层数：16层
(五) 结构类型：框剪结构及框架结构
第二条 承包范围
(一) 以施工图、设计变更为准，国家有关标准图集及图纸会审纪要为准。承包配合土方开挖、人工清土、破桩头，砂石垫层回填(人工配合)，基坑排水和防护材料、砖胎膜砌筑，基础垫层及垫层以上钢筋模板混凝土主体结构工程、圈梁过梁构造柱、墙体砌筑、地面及楼地面工程、所有室内外抹灰、涂料室内地板砖、屋面保温层、屋面找平层、隔热层及屋面所有面层，内外脚手架等(除水电安装、强电、弱电、消防、智能化建筑、防水、油漆、楼梯扶手、门窗以外)图纸所含全部工程内容以及满足施工而采取的技术措施所有工作内容。本工程以外的甲方零星借工，另行计算。
(二) 承包工程所需的所有周转材料如(钢管、模板、方木、扣件、支模所用的拉丝、过墙管、顶丝、铁钉、垫块、支撑块、双面胶、胶带等所有配套用品)的购置。
(三) 承包工程室内外所用安全防护的材料、搭设及拆除，安全用电的设备、临时性防护设施的搭设和拆除和恢复、建筑垃圾的清运、施工现场的安全文明施工管理和维护及所有材料(安全防护必须按新规范搭设)。
(四) 承包现场标语牌项目部办公室的除外，施工现场的标语牌购置悬挂工作。
(五) 承包施工期间所有的工具、机械设备、砼养护用品及费用，现场的所有管理工作。
(六) 甲方给乙方提供图纸一套，其他有乙方承担。
(七) 承包室内外装饰时所有的脚手架等。
(八) 工程检查及检测时的人工配合。
第三条 承包方式
(一) 本工程承包价为一次性包干价，按实际建筑面积(20xx年预算定额计算规则计算)每平方米370元包干，裙房及商铺按照每平方米460元包干，承包方式为：包辅材、包管理、包工期、包质量、包建筑周转材料的装卸运输费、包现场施工措施费、包施工现场的文明施工、包所有的安全防护用品等费用、包整个工程(除钢筋、商品混凝土、加气块、砖块、水泥、沙、石子、涂料主材料及水电等除外)所有施工图纸要求完成的内容的人工和材料。整个施工过程严格按照施工图和国家验收规范以及经甲方批准的施工组织设计的要求进行施工，做到工完场清。
(二) 若甲方需要安排乙方完成其他单位工程内容，按另行协商单价执行。
第四条 乙方不含的工程项目
(一) 机械挖土(甲方提供基础设计标高，乙方负责人工清土、边坡清理、放线抄平)回填土用土由甲方负责，乙方负责回填土的铺设和夯实。
(二) 残桩处理。
(三) 项目部临建用料由甲方负责。
(四) 甲方负责安装一级配电柜，施工及生活用水、施工用电由甲方负责。生活区只负责照明用电，其他用电由乙方负责。二、三级配电及设施(含电缆线、电线、配电盘及施工照明部分)由乙方负责。
(五) 水电安装。防水、油漆、门窗制作安装、玻璃幕墙等工程。楼梯栏杆、扶手、变形缝外装饰材料有甲方负责。
(六) 施工内容完成后如发生的设计变更，其发生费用，另行计算。
第五条 双方责任
甲方责任
(一) 按合同规定拨付乙方工程进度款，办理工程劳务分包同竣工结算。
(二) 甲方应及时提供钢筋、商品混凝土、加气块、砖块、水泥、沙、石子等。甲方由于资金材料等原因所给乙方造成的经济损失，甲方须付乙方生活费、人工费。
乙方责任
(一) 乙方驻工地代表必须常驻工地现场，及时解决在施工中出现的各种问题，协调各工种之间的'工作关系。
(二) 乙方工人进甲方施工现场时，乙方必须配备技术员、质检员、工长、安全员、值班电工等管理人员。
(三) 组织隐蔽工程的验收、对质量、进度 、文明施工进行组织。
(四) 提供机械设备，并配备司机或操作工(有证)。
(五) 对乙方全体人员进行安全三级教育。
(六) 乙方负责管理生活区和生活区的卫生、治安、水电、消防等、乙方不得人为浪费生产区、生活区水电。
(七) 建立施工管理组织机构，组织管理人员进场。
(八) 乙方必须按施工图纸说明或甲方提供和审定的作业设计，施工方案和有关变更图纸施工，认真审查图纸，及时发现问题，避免不必要的返工和浪费，认真配合安装施工，共同完成施工任务。如有合理化建议应及时向甲方提供，并办理洽商变更手续后方可进行改动施工。甲方根据情况对乙方奖励。
(九) 遵守甲方项目部指定的所有规章制度与惯例。
第六条 工期
(一) 开工日期
开工日期自土方开挖之日计算，乙方必须严格按照甲方项目经理部制定的节点计划组织施工，切实执行甲方编制的周、月施工进度计划。
(二) 按照现场进度要求，乙方劳动力在法定节假日期间除春节放假15天以外、其他时间不放假，乙方必须按照甲方要求执行。
第七条 工程质量
为确保本工程质量，结构工程为优良合格，乙方必须按照现行国家有关钢筋混凝土结构的技术规范要求甲方的施工组织设计、作业设计、现场安全技术交底等有关文件施工，随时接受甲方、监理及项目施工管理人员的检查、检验提供保证条件。各分项工程如有不合格的必须返工达到合格为准并。
第八条 保证金
为保证工程顺利进行，保证农民工工资，在签订合同的同时，乙方应交付给甲方工程质量保证金、农民工资保证金按每平方米5元，共计13.5万整。甲方应在第一次付款返还质量保证金20%，一次结构封顶返还质量保证金30%，二次结构每一次验收返还20%，竣工返还30%。乙方达不到质量要求(合格)和市级文明工地时扣除全部质量保证金。
第九条 安全生产
(一)甲乙双方必须认真执行国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，同时必须遵守公司及项目管理的安全规章制度。
(二) 乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若工程中出现安全事故，单次发生费用在10000元以内(含10000元)由乙方承担，发生费用在10000元以上的，经国家相关部门认定后，超过部分由甲方承担70%，乙方承担30%。
(三) 乙方应遵守甲方制度定的各项安全规定，新进场人员必须首先自行进行安全教育培训和安全交底，接受甲方进行的安全教育培训和安全交底，乙方与其工人签订安全责任合同，甲乙双方管理人员不得违章指挥。
(四) 如不按要求进行安全生产，按项目管理制度进行处罚。
第十条 文明施工
(一) 乙方负责承担施工范围内全部施工工作内容，现场材料按照施工平面图布置指定的位置整齐堆放，应随时清理施工垃圾至指定地点，并配合甲方进行垃圾清运。
(二) 乙方必须遵守当地主管部门文明施工有关规定。
(三) 必须达到市级安全文明工地。
第十一条 工程价款
(一)本合同价款
按实际完成图纸计算面积约 平方米。如有建筑面积变更，结算时应按变更后实际面积结算。乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求后，甲方按比例支付工程进度款。
(二)工程进度款
1、 按进度付款：基础至五层完工后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付给乙方完成工程量的工程款80%，以后支付人工费每五层支付一次的方式，支付完成工程量的金额80%主题完工后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和进度，付至合同总价的60%。
2、 二次结构砌体完成付人工金额的10%。
3、 内粉刷结束后付人工金额的15%。
4、 外架拆除场地移交后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付至总款的90%。
5、 竣工验收和，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付至总款的97%。
6、 剩余结算工程款的3%作为本工程质量保修金。保修金自竣工交验合格之日起，一年内全部付清。
7、 甲方支付给乙方的工程款款项，乙方应首先满足其作业班组和作业人员的工资，保证每次所支付工程款额的优先发放给作业人员，并提供相应工资发放凭证以备甲方审查。
第十二条 违约与争议
(一) 甲乙双方未能按合同约定履行自己的义务或发生错误以及应由其承担责任的其他情况，影响工期或造成其他损失，损失方在事故发生7天内可向责任方提出书面你索赔，责任方在收到索赔文件后15天给予答复或要求进一步补充理由或依据。
(二) 甲乙双方在履约是发生争议，可协商解决或要求有关主管部门协调。
(三) 发生争议，除争议事项外，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性、保护好已完成的工程，否则，由此造成的损失由责任方承担。
(四) 本工程不得转包，如发现转包时，没收全部保证金，并清除出场。
本合同一式三粉，甲方保留2份，乙方存一份签字后生效。
甲方单位盖章： 乙方单位盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
日期： 日期：
劳务清包合同 8
发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置用房项目工程，由乙方承包采用清包方式。因生产需要，甲方愿意将该工程劳务承包给乙方施工，由乙方组织有资质的施工劳务队相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的权利和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行：
一、 工程名称：龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置房
二、 工程地点：黔南州龙里县龙山工业园
三、 承包范围及方式： 区 楼劳务清包
四、 建筑面积计算规则：
按现场所施工的实体建筑面积进行计算。计算方法：按贵州 04土建定额规定计算建筑面积。
五、工期及工期要求：
计划开工日期： 年 月 日，如本工程在施工过程中因甲方或不抗拒因素影响，乙方应立即打申请报告申请工期顺延，如果因自身原因导致超出合同工期，则每天按5000.00元违约金进行处罚(最高处罚50万元)。
六、质量：
乙方的施工质量从国家现行施工质量验收规范及设计图纸、施工说明、实际变更等技术文件为依据，乙方所施工的分布质量必须确保验收合格，达到国家合格工程标准，若达不到规范验收标准，造成的返工、包括工、料和业主方的经济损失由乙方全部负责。
七、乙方承包方式及内容：
1、基础工程：
(1)桩头清凿、砖胎膜、承台、基础梁、垫层、抽水等全部工程施工(不包括土石方)，甲方只提供主材(钢筋、混凝土、砖和砂)，其余辅材均有乙方承担。
2、主体工程
(1)按图纸施工方案所有支撑模板的部分均属乙方承包范围，包括构造柱、女儿墙，天面结构、过梁、连续梁、窗台板、阳台、压顶、反边等工程内所有模板零星安装和拆模。
(2)分项工程的作业内容包括基础、主体阶段的所有模板制作、安装、拆除及周转材料场内转移。
(3)承包范围内所有砖砌体拉结锚固及装模时的钻洞、插放、固定、按图纸及技术交底要求操作。
(4)文明施工，工完场清。
(5)后浇带模板安拆及施工缝模板安拆。
(6)负责放线及模板放样，并及时上报甲方复核。
(7)铁板预埋件制作安装。
(8)穿墙杆螺母购买、清理；蝴蝶扣购买，模板内衬、穿墙套管等由乙方购买。
(9)自备料具：铁钉、铁线、棉线、测水平胶管、水鞋、手提电锯、钉锤、扳手、手锯、墨斗、及铅笔、卷尺、吊锤等。
(10)其他：
①、模板每使用一次就必须拔一次钉子，拔完钉子后归堆。
②、拆梁版模时，模板不能直接冲到楼面，高度超过2m用人工传递下来。
③、模板拆除后，木枋、模板、钢管、扣件及时转移或按不同规格、长度、好坏归堆在指定的地点，浇捣砼过程中必须安排两人以上施工人员值班和操作。
(11) 建筑物周边双排外脚手架的杂物不定期清理，任何时候应保持脚手架的干净整洁。
3、钢筋工程包括内容
(1)、整个工程所有的钢筋加工制作，安装、绑扎、预埋。自带钢筋加工机械。
(2)、钢筋加工包括：钢筋的冷拉、钢筋闪光对焊、柱子竖向钢筋加工并分运到每条柱电渣指定地点焊接好{包括电渣、焊机、￠28以上采用机械连接，乙方负责、钢筋垫块制作、分项工程的作业内容：基础、主体工程钢筋绑扎等所有钢筋工程均由乙方承包、剩余料归堆、转移、施工过程中的文明清理、工完场清。钢筋原材料进场后由乙方负责下车，乙方派人配合指挥堆放好。 自备料具，扎丝、扎钩、钢筋保护层吊架等。柱、墙、反梁脚定位钢筋的选择，墙体拉接筋的加工，预埋等。按图纸下料单施工，如由乙方原因造成不合格品，发生的一切费用由乙方负责。
(3)、其他：
钢筋设备的就位、安装、保养。 柱钢筋绑扎的简易架子{门式}搭、拆及归堆。工序绑扎后剩余钢筋收集后调运到半成品堆场分类归堆。 钢筋加工产生废料控制在2.5%以内，超过部分由乙方按进场价赔偿给甲方{费用直接从劳务费中扣除}，废料由甲方处理，钢筋和焊接接头的试件取样，二次结构的构造柱所有钢材制作、安装。
3、砼工程：
{1}整个工程所有的砼施工，包括零星的{如：构造柱、过梁、连系梁、窗台板、卫生间及栏杆反边、天面层的防水线找平层等}。
{2} 砼工程均采用泵送混凝土。局部结构、零星砼采用人工上料机伴制，砼塔吊浇捣{人工由乙方负责}。
{3} 分项工程的作业内容包括：泵管加固、遮挡砼用的钢丝网由乙方购买、砼振岛、砼二次过面等，砼二次过面质量达到优良，观感良好。
{4} 砼浇岛完成后，必须按施工规范覆盖养护或淋水养护、冬天保温柴火覆盖物由乙方负责，砼浇岛过程撒落的'砼{特别是外墙剪刀墙上的砼}需清理干净。
{5} 砼拆模后，必须对砼外观、尺寸、平整度、垂直度等进行检查，并按要求进行打凿、补混凝土、高标号水泥砂浆等处理。
{6} 砼表面必须清理干净，砼天花面板要求平整光洁，平整度控制规范以内。
4、砌体工程：
所有砖砌体均由乙方承包{含天面隔热层板、明暗沟、散水}。乙方必须按图纸和施工规范施工，负责淋砖、运砖、预埋木砖、过梁、圈梁钢筋制作、绑扎等工作。自备料具： 铁铲、斗车、灰桶、灰刀等。
5、楼地面工程：
楼地面：施工砼板时，平整度误差控制在2cm以内。卫生间要做好水泥砂浆防水层、柔性防水层、填煤渣砼面层，坡度按1%放坡到卫生洁具或下水口{贴砖不含在内}，具体按图纸要求施工。
6、各类施工机械、机器工具、外架工程等。
{1} 甲方负责施工用电到建筑物，用水用电安装按施工组织设计和安全规范施工。
{2} 塔吊、施工电梯及钢筋加工机械均由乙方按施工组织及施工进度要求提供，施工用的各类机械、工具设备、根据工程的需要随时增加所需要的数量。
{3} 施工机械资料要齐全，由乙方负责办理安装、验收及备案等手续，并配备有专职操作人员。
{4} 塔吊、升降梯和外架须无偿提供给其他分项工程施工(栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯班组)使用。
7、验收：除甲方另行安排施工和建设方施工的项目外，其余工程全部由乙方完成，直到验收合格为止。
8、不含承包范围有：栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯房、防水、楼梯间公共区域贴砖和刚结构部份。外墙约定为外墙漆，如采用外墙面砖饰面另行根据当时市场行情协商计价。
9、保证金：甲乙双方签订合同时交适当定金，进场施工开始10日内交足 元合同违约金之后，且乙方不再向甲方交付任何保证金。
10、保证金返还：为确保甲乙双方诚信，待乙方垫资施工至主体一半工程量，甲方返还乙方50%保证金，余下主体封顶后全部返还。
八、合同价款：
1、乙方按合同承包内容、范围及质量、工期要求完成任务，承包单价为 元/m2包干，按以上所承包的分项工程及工作内容，此单价为一次性包干价，含工资补贴、病休、劳动社保、安全文明施工措施费等全部包括在次单价内，甲方不作其他任何补助。
2、本单价不作任何工程税金，所有税金由甲方负责，但乙方应向甲方提供工人工资发放工资表。
九、计算方式及工程款的拨付：
1、结算方式：
即结算建筑面积×本合同相应单价=总价(不含税)
2、 工程款的支付方式：
乙方从开工时起自垫资修建至工程主体验收合格(建设主管部门)后，一周内结算总价的60%(即全体框架按每平方252.00元支付给乙方)。乙方在本工程的垫资过程中如因资金不足等因素，造成工地停工，五日内不能复工，乙方无条件退场，所做工程量不予结算，民工工资由乙方自行负责，在施工过程中乙方因人力不能满足施工要求，甲方有权向乙方提供民工，工资在乙方工程款中扣除。
3、乙方完成全部工程量，竣工验收合格(建设主管部门综合验收)后一周内支付总价的97%，剩余3%保修在一年之内没有质量问题，甲方一次性退还所扣留乙方1%的保修金，第二年全部返完。若有属于乙方施工的质量问题，乙方应无偿维修。甲方施工的工序必须与乙方施工进度同时跟上，乙方的垂直运输机械在乙方的工程量正常施工期间必须无偿供其他班组使用，不计任何费用，但如果因甲方的其他班组的进度不能跟上乙方，拖延了乙方的正常施工工期，乙方的垂直运输机械的造成损失费用均由甲方安排的班组负责。洗管设施、播料机械等费用全部由乙方负责，乙方必须听甲方指挥安排，确保安全文明施工。
十、甲方的权利和义务：
1、负责向乙方提供施工图纸3套、并向乙方进行质量安全的技术交底。
2、每月向乙方下达施工作业进度计划，并督促乙方按月完成。
3、甲方按规定及时提供属甲方供应的建筑材料计划，如因甲方材料供应不及时而造成停工三天内不能复工，甲方需赔付乙方一切经济损失，延误的工期由甲方自负。
4、负责管理和监督控制进度、质量、安全文明施工等。
十一、安全：
在施工中，乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全生产管理，做好自身的安全检查工作，消除事故隐患，必备专业的安全人员，随时配合安全检查人员的监督检查，若乙方违反甲方安全管理，甲方将视情节对乙方进行经济处罚。必须确保施工期间无重大安全事故，超出叁万元以外的经济损失(保险公司赔付后)，甲、乙双方按比例划分，甲方负责经济损失的80%，乙方负责经济损失的20%，甲方必须办理意外伤害不低于80万的工伤保险。本工程团体保险费用由甲方负责。
十二、文明施工：
1、本工程在施工过程中，乙方必须听从甲方的指挥安排，服从甲方的管理，遵守项目部的各种规章制度，不得无理取闹和适用不文明用语，尊重上级领导检查工作，搞好班组三级教育，接受甲方的各种违章处罚，若拒签罚单，以人证和照片为准，罚款必须兑现。乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施，不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜，保持现场及住房等整洁、卫生、文明。材料堆放整齐，做到工完料清，达到国家文明施工标准，若达不到标准，造成的一切损失和处罚由乙方全部负责，清洗槽和厕所由乙方修建并派专人每天清洗，甲方不支付任何费用。
2、乙方必须按现场文明施工管理有关文件规定进行施工。本项 目住宿、劳务用品、安全帽、带、绳等全由乙方负责，甲方不支付任何费用。施工期间，乙方工人不能住入工地，乙方负责在外解决，甲方不支付由此产生的房租水电费，乙方和各班组自行负责。
十三、补充条款：
1、本工程因乙方垫资修建的过程中，若因乙方资金不足，拖 欠民工工资造成工地工人闹事，乙方承担甲方一切损失，包括名誉损失费。如因甲方原因造成工程停工超过5日，甲方须赔偿乙方所有投资利息和机械及钢管架料的租赁费。工人生活费按50元一天补贴，超过30天不能复工，乙方有权要求退场，甲方须结清乙方所有工程款，并在30天内结清给乙方的一切赔偿。
2、因甲方到拨付进度款时未拨付，超过30天甲方应向乙方 支付本次拨款总额的违约金按3%/月计算，并即时结清进度款及违约金,而造成的工期延误带来的一切损失由甲方自行承担。
3、水电方面、甲方负责将水接通到现场；甲方只负责将电接 通至一级配电箱，其余全部由乙方负责。工料乙方自行负责，甲方不支付任何费用。乙方必备专业电工现场安装管理使用，达到国家用电标准要求。
十四、合同约定
本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份，双方签订之日起生效，未尽事宜双方另行协商签定补充协议，同具有法律效力，工完款清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务清包合同 9
甲方：(发包人)；单位：
乙方：(发包人)；单位：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：
一、工程名称：
厂房；
二、工程地点：
沭阳县官墩乡；
三、清包工；
四、承包范围：
本工程设计图纸中的'所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责；
五、开工日期：
_____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准)；
六、工程单价：
按每平方米43元计算；
七、付款方式：
工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%；三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%；四层现浇面结束后五日内付工程量的20%；粉刷结束后付总价的95%；余款验收一次性付清；
八、双方责任：
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负；
2、乙方配备现场施工用电至电箱；
3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工；
4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险；
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥；
6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚；
九、工期延误
如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延；
十、违约责任
乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次；
十一、质量管理
质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工；
十二、施工安全、施工生产目标承诺
1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担；
2、杜绝设备、火灾事故；
3、安全生产、文明施工；
十三、合同有效期限
自_____年_____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失；
十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁；
十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务清包合同 10
甲方：
乙方：
为了进一步实施内部经济承包责任制，明确双方责权利关系，甲方承包的独山镇综合文化站工程地基与基础、主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、外脚手架工程由乙方承包施工，根据实际情况，经双方协商同意，鉴定以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：独山镇综合文化站工程
二、工程地点：独山镇人民政府东侧
三、承包范围：
钢筋工程：钢筋的上下车，调直加工制作、绑扎，成品搬运，每层的电渣压力焊、对焊及图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装，保护层垫块的制作、挂设、废料的`汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。
土建、装饰工程：甲方提供材料，包括自制混凝土、砌体、内外粉、地坪贴砖；机械设备由乙方自理。
脚手架工程：脚手架所需的一切材料由乙方提供，必须达到安全要求。
四、承包方式：分包(包清工)乙方盈亏自负
五、承包价格：按每平方 元计算，共 元。
六、工程款支付方式：
甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资总价款20%，三层封顶后一周内付乙方工资总价款50%，余款待竣工验收后一周内一次性付清。
七、工程质量保证措施及奖惩办法：本工程质量创群体优良，必须达到一次性合格率100%，优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量，按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验，达不到标准者必须返工，返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担，且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。
八、安全生产及现场管理：
1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后，方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理，否则出现一切问题由乙方负责，包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故，其一切费用均由乙方承担，包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理，严格遵照甲方制定的各项管理制度，在施工中由甲方检查、监督，对违章作业、不服从管理的，甲方有权制止、罚款，以至辞退。
2、乙方在施工中，必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工，确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工，人员分配及夜间加班，甲方总施工员通知任务后，乙方务必遵照执行。如不服从管理，出现质量问题及延误工期，甲方有权辞退乙方，且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款，其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。
3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作，搞好环境卫生，加强职工的职业道德教育和管理，如发生打架现象，一次罚款500元；严禁小孩进入工地，发现一次罚款200元；无上岗证者不能进入工地做工，探亲的不能进入工地现场，不准在生活区留宿，发现一次罚款100元。
4、工地以外，乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故，甲方概不负责。
九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定，如乙方有违反，甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据，一式三联交乙方负责人一份，不需要乙方签字认可即可生效，罚金从承包工程工资款中直接扣除。
十、违约责任：甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约，由违约方负全部责任。
十一、本合同未尽事宜，见钢筋工补充协议。
十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，至工程结算分配完终止。
十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
______-年____月____日
______年____月____日
劳务清包合同 11
甲方：(以下简称：甲方)
乙方：(以下简称：乙方)
经甲、乙双方协商确认，本着确保工程质量、安全，确保施工进度，提高效益，甲方决定将庐江县汤池镇双墩安置房三标段工程 楼承包给乙方施工。为了明确双方的责任、权益、利益等关系，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》及有关国家的法律、法规为依据，本着平等、自愿、公平、互利互惠、承信守诺的前提下，经甲乙双方互相协商，特订立以下合同条款，供甲、乙双方共同执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
承包范围： 楼工程，图纸范围内工程的全部工程量清包工(包括：所承包楼号内文明施工所有用工(日常和检查时的清扫、道路硬化)、大小工具、大小机械及所有费用；外墙保温除外)
四、承包金额及付款方式
1、本工程的建筑面积按建筑施工图总说明注明的建筑面积进行计算，清包单价按____元/平方米计价。(清包单价组成：瓦工________元/m2、该单价为一次性包死价(承包单价)，本承包价已包含所有施工、安装、机械、人工、运输、返工费等；包干价已综合考虑人工、机械涨价及政府政策性文件调整等风险因素，计价方式以人民币结算。结算时乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何费用。
2、乙方凭参与本项工程施工的劳务作业人员每月人工工资发放单以甲方签字确认的工程量清单作为工程款结算依据，每月底支付已确定完成工程量的工程款70%。确保现场实际所有农民工月工资足额发放到位。各工种在完成图纸规定范围内工程量后付总工程款的85%(扣除原先支付工程进度款的70%)，剩下工程款在工程竣工验收合格后付清。
五、施工工期及工程质量
1、工程施工工期为________天。甲方根据总工期编制进度计划，乙方须每月25日之前拟定分部分项工程施工计划进度表严格按甲、乙双方的进度计划要求配备足够的现场作业人员，在规定时间内完成工作内容，根据施工计划及天气情况乙方应合理安排好工程施工进度，夜间乙方应无条件服从甲方加班的要求，若不能按照进度计划准时完成的延误一天承担违约金________元。
2、工程质量标准为合格，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
六、甲方职责
1.甲方负责办理施工所须的证件及其他需甲方办理的事宜，费用由乙方负责，已包含在合同包干单价中。
2.甲方提供垂直运输机械，其余施工机具由乙方自理，配电箱提供到二级分配箱，其余施工用电线路乙方自理。
3.及时提供施工技术及设计方面安全质量交底和技术指导，根据工程需要施工期间派员对工程安全、质量、进度、材料进行监督、检查和管理。
七、乙方职责
1.乙方在工人进场后10天内主动配合甲方登记、办理农民工工资卡，教育工人必须具有强烈的安全、质量意识，在施工期间必须把甲方的信誉、利益放在首位，教育和带动班组成员，自始自终牢记“质量是生命，安全是保障”这一根本原则，并贯彻实施，同时不得把甲方的内部情况随意透露。乙方在分部分项工程完成时，必须自检后再通知甲方检验，若甲方发现超过 ________ 处不符合规范或图纸规定，超过一处处违约金________元。
2.要按甲方同意安排的计划施工，在材料、后勤跟上时，由乙方引起的工期延误，每天处违约金________元并从当月工程款中扣除。当乙方无法保证工程质量时，所产生的不规范产品按其价值由乙方承担并赔偿。因乙方操作不当而出现安全质量及工伤和伤亡事故(工伤事故医疗费用________元以内由乙方自行承担，________元以上乙方承担30%费用) ，一切责任由乙方自负。甲方有权终止合同，另行组织队伍进场，所有施工费用只能按已完成工程量总额(本合同完成的工程量)的60%结算，乙方若自己中途退场，甲方有权不予结帐，并有权终止合同。
3.施工质量必须符合国家的有关规定、标准和设计要求以及甲方技术交底的要求，遵守操作规程。施工期间甲方质检部门，在质量检查中对未按设计和施工质量交底要求或达不到“合格”工程的施工，有权要求限期整改，返工的材料费、人工费均由乙方承担。本着质量第一的原则，在施工期间乙方有义务对设计不妥部位或实际有误差的图纸及甲方交底不清的'地方予以指出、指正，并按更正后的方法进行施工，否则视违章处理，按违章施工所浪费的价值及人工数进行赔偿。
4.若甲方有与乙方工程有关的工作需点工完成的工程量乙方应无条件服从。
5.乙方进场后必须严格遵守国家的有关法律和法规，自觉遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的领导和指挥，及时办理施工人员的暂住证及计划生育证，特殊工种人员的上岗证(机械操作必须持证上岗)，做好上岗前的“三上岗”教育，并做好记录。与班组人员签定安全责任书。施工期间妥善处理好与业主方及其他安装工程方之间的配合关系。违章施工的，按甲方有关奖罚制度进行处罚。人员进场后不得随地大小便，如随地大小便发现一次应承担清洁费500元，并直接在工程款中扣除。乙方进场后，不允许乙方自行烧水烧饭，统一到工地食堂进餐、取水，如有私自烧水做饭的，每发现一次处违约金________元，并没收所有用具。
6.施工期间严禁材料浪费，在不影响工期、安全、质量的前提下尽量做到降低材料损耗，加快施工进度，并及时做好落手清工作，并保持周围环境整洁，包括外架、道路等，每一个部位、每一天的工作做到工完场清，并制定每天自查的责任人，若清理工作不彻底，重新清理干净，并且按甲方的落手清制度进行处罚，每次处违约金________元。除了正常的施工损耗外，材料浪费按浪费材料价值数的2倍进行赔偿。
7、乙方自备的现场施工设备必须有出厂合格证，满足施工和安全要求，否则，产生的后果由乙方自负。
8、乙方不得以任何理由任何形式到甲方、建设单位及其它相关主管部门闹事，如每发生一次则应承担违约金________元。
9、乙方在施工期间使用机具必须自备三级移动箱，严禁在甲方二级箱内私拉乱接，如发现一次处违约金________元。
10、楼层内清理的垃圾必须垂直运输堆放到甲方指定场地。
八、奖罚方法
1.整个工程必须达到“优良”，现场必须达到市级文明标化，并经过质检，安检等有关部门核定为市级文明标化工地，由于乙方原因达不到以上目标(以分部分项工程验收质检、监理等评定标准)，由乙方承担一切损失(不低于________元)。
2.在平时的安全、质量检查中整改单(建设、监理)上列明的内容整改不力或影响工期的，每次处违约金________元。
3.奖罚明细作为合同附件与合同具有同等法律效力。
4. 技术交底是班组施工操作、考核质量依据，作为合同附件之一，与合同具有同等法律效力。
九、违约责任
1.当乙方无法保证工期，不服从甲方指挥、领导或出现重大安全、质量事故，合同自动解除。甲方另组织队伍进场，且按已完成工程总额的60%结算。
2、乙方未能按合同约定按期完成工程任务的，应支付合同总价款1‰每天的违约金；逾期________天未能完工的，甲方有权单方解除合同，并不予支付劳务费用。
3、乙方不遵守甲方指挥，违反安全操作规则，发生人身伤害事故的责任和所产生的费用乙方自付，甲方慨不负责。甲方有权解除合同，并不予支付相应的劳务费用；若因乙方原因导致甲方、第三人损失的，乙方应赔偿由此产生的全部费用，同时甲方有权不予支付相应的劳务费用。
4、如有以下情况之一发生，甲方有权解除合同，通知自送达乙方或现场负责人时生效，由此引起的所有损失由乙方承担：
(1)验收达不到合格质量标准的，乙方必须无条件及时免费修复或返工重建，同时乙方须向甲方支付工程合同造价总额的10%的违约金和相应返工价款，所延误的工期不得顺延。如经两次返修仍不能通过验收的；
(2) 乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期根本无法达到的；
(3)乙方在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求，经甲方要求整改却故意拒绝整改的；
(4)乙方因其他法律纠纷或行政违法被查封或有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助停止支付工程款的，致使合同无法继续履行的。
十、安全、文明施工及其他
1.安全生产：
1、乙方在进场时必须接受甲方的三级安全教育和入场安全考核，拒绝参加一次，每人罚款________元，配备相应的安全防护措施，严禁违章作业，如有违反视情况罚款________-________元；
2、乙方有权拒绝违章指挥，有权越级报告现场安全隐患；
3、乙方在施工期间由于乙方违规操作发生安全事故，所有责任和费用由乙方承担；
4、乙方进场后，必须向项目安全员及时提供作业人员的姓名、家庭住址、身份证复印件等信息资料，严禁漏报、谎报、少报，每漏报、谎报、少报一人罚款________元；
5、所有作业人员都必须要参加甲方组织的安全交底教育(不得以任何理由拒绝参加)，并在被交底人一栏中填上自己的姓名，每缺一人罚款________元；
6、进入工地，所有作业人员必须正确戴好安全帽，不得穿拖鞋、赤脚，不得穿短裤、汗衫、光膀子，每违反一项每人罚款________元，高处作业必须系好安全带，如有违反，每人每次罚款________元；
7、大风、雨、雪、冰冻等恶劣天气后，必须对作业人员进行安全交底，合理安排施工作业；
8、在施工过程中严禁破坏任何施工安全防护设施和施工机具设备，对破坏安全防护设施和施工机具设备的视情况予以重罚且不低于每次________元；
9、在施工过程中，及时发现纠正作业人员的不安全行为，工地上禁止赌博、斗殴、酗酒等行为，如有违反，视情节严重性罚款________-________元；
10、在施工现场严禁取暖烤火，动用明火，必须审批，违者重罚且不低于每次________元；
11、不及时进行落手清(材料、垃圾)工作的，每次,罚款________元，不及时对水泥等材料覆盖防潮防雨造成损失的，每次罚款________元并照价赔偿；
12、不服从塔吊、人货梯等设备指挥强行吊运材料的，违反者每次罚款________元。
2.文明施工：
乙方应遵守甲方的现场文明施工规定，教育民工遵纪守法。一旦出现违纪现象，按甲方规定接受处理。乙方在施工过程中，严格安全操作规程，在工地内严禁赌博、斗殴，不论何种理由发生上述行为，由国家公安机关处理并清退出场。现场住宿男女不得混住，带家属的民工住宿由乙方自行安排。
3.乙方施工人员进场后严格按工地消防用火规定。
4.乙方施工机具必须按一机、一闸、一漏保原则进行现场施工。
5.甲方在施工过程中对乙方签发的各种形式的技术(安全)交底、通知、声明、整改责任书等文件作为合同附件之一具有同等的法律效力，拒不签收的罚款每次________元。
十一、本合同壹式叁份，甲方执弍份，乙方执壹份，自双方签字起生效。未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
十二、若在合同履行过程中发生争议，双方应协商一致解决，当事人协商不成或不愿协商的，任意方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、乙方必须是具备合法的注册的劳务公司资质同甲方签订本工程的合同协议书。
甲方代表(签字)：
乙方代表(签字)：
年 月 日
【劳务清包合同】相关文章：
劳务清包合同04-04
包清工合同03-30
施工劳务清包合同04-21
劳务清包合同6篇04-22
清包工合同04-17
清包工工程合同04-20
水电清包工合同04-02
大清包合同03-05
清包工协议03-04