施工费合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：__，暖气片用：__，锅炉用：

　　二、工程期限

　　自20__年_月_日至20__年_月_日

　　三、工程价款及结算方式

　　此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：_元整（人民币大写：_）元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款_元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

　　四、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。

　　五、产品的安装调试验收

　　1、乙方负责暖气管的安装、调试

　　2、安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。、

　　六、乙方责任

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，2、由于材料及安装不合格的'要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　七、甲方责任

　　甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

　　八、产品质量责任及售后服务条款

　　自验收之日起，工程无偿保修期__年

　　锅炉保_年

　　暖气片保：_年

　　暖气管道保：_年

　　九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效

　　甲方：乙方：

　　__年_月_日__年_月_日

施工费合同3

　　为了明确甲、乙双方在施工过程中各自的权力和义务，保证双方利益，明确双方的职责，约束双方的行为，相互紧密配合，保质保量完成商定的分项工程，现经甲、乙双方充分协商制定本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程项目概况

　　1：工程名称： 江都市地方税务局综合楼及附楼装饰工程

　　2：施工工种： 木制作天花工程3：工程地点： 龙川路 4：工程承包范围： 1： 1-3层的天花2： 窗帘盒 、天花线条5：工程总价： 安工程结算单为准

　　第二条：工程期限

　　本工程定于20xx 年 05 月21日开工，至

　　20xx 年 07 月20日 竣工交付使用。（按项目部

　　施工进度表实施）

　　第三条：工程付款：结算方式及条件

　　1：本合同生效后，乙方进驻工地施工10天后，甲方支付部分工人生活费以确保工程顺利进展。支付金额右甲方按乙方每人10元/天的标准预付生活费。（实际施工工日和每天进场人数由发包方审核）

　　2：工程中、乙方所施工的工程进度款不付，年终总结。

　　3：分项工程施工完毕，待建设单位整体工程验收合格交付使用后，甲方付到承包总价的95%。留取5% 维修款，维修期1年，1年后一次性结算。如工程跨年度时，甲方必须在春节前按乙方实际完成工程量、付80%为工人人工费。 4：结算条件：1、合同2、工程部结算清单、3、分管经理审批。

　　第四条：双方责任

　　甲方：

　　1、向乙方提供设计图纸。

　　2、甲方负责设计与技术上的指导工作，及施工队伍流程安排工作。制定工程的`各

　　项规章制度及分项单位的协调工作。

　　3、根据乙方的材料计划及时供应所需材料。

　　4、负责协调各工种的关系及因交差施工所引起的各类矛盾。

　　乙方：

　　1、严格按甲方的要求施工，遵守公司规定的各项规章制度，服从管理，听从安排，管理安排好自已的施工队伍。

　　2、及时开出材料计划单，严禁多开材料，合理使用材料，杜绝浪费现象发生。

　　3、自行解决住宿及日常生活等问题。

　　4、严格遵守施工规范，若材料到现场后，由现场安排搬运，若乙方不搬，甲方自理，自理费用在乙方费用金中扣除。

　　5、出现明显质量事故，而又无法修改的将视情节给予处罚。

　　6、在施工现场由于乙方人员不戴安全帽，不采取必要的安全防护措施，恶意违章所造成的工伤事故由乙方承担责任。

　　第五条：

　　1、如设计变更出现二次施工，甲方将按实际返工量付给乙方。

　　2、如乙方未按设计施工，及未经甲方同意施工返工自负，并承担材料浪费的责任。

　　第六条：奖惩制度

　　1、本工程确保优良工程，否则承担相应责任；

　　2、严格按JG73－91《建筑装饰工程施工及验收规范》的要求施工。

　　3、严格按QB1838－93《室内装饰工程质量规范》的要求施工。

　　4、乙方在施工期间应严格按规范施工，对违反者（乱开材料、浪费材料、返工）所造成的损失应由乙方承担责任。

　　5、乙方应无条件按合同工期保质保量完成工作，如能在合同期内，甲方将一次性奖励乙方人民币元整。如不能按期完成，甲方将根据实际情况对乙方进行一定限度的经济罚款。

　　6、如果乙方未按照规定条款执行的，甲方有权终止协议，乙方并承担经济责任索赔，在工程承包款中扣除。如上下力资、易耗品等。

　　7、因甲方因素，含停工待料，影响工程进度，工期顺延，但发生的停工待料甲方应补乙方每人按10元/日生活费（业主因素除外）

　　8、因材料质量不符合有关规定，造成质量事故，乙方均不承担责任及维修费用。

　　第六条：未尽事宜、甲、乙双方将根据协商签字的其它附件与本合同具有同等效

　　力。双方如有争议，协商解决，协商不成由扬州仲裁委员会仲裁。

　　第七条：安全事项：

　　1、乙方严格遵守操作规程施工，安全第一、质量第一为宗旨，确保施工人员人生安全、用电安全、防火、防盗等。

　　2、施工队伍要求班长每天在现场，特殊情况外出必须由代理班长负责。正副班长都脱离现场一次罚款100元。

　　3、下班前现场必须清扫，材料摆放整齐，现场检查不合格一次罚款50元。

　　4、现场不准任意拖拉电线，发生因电造成的事故，一次罚款100元。

　　5、施工现场不准随地大小便，发现一次罚款100元。

　　6、施工现场规定的场所不准吸烟，中午不允许喝酒，否则发现一次罚款50元。

　　7、工地不准打架斗殴，不管任何理由各罚款500元。对扰乱社会治安造成严重后果的将移交公安机关处理。

　　8、如发现工人偷盗公司的材料（不论好坏）一次罚款500元。并追究赔偿责任，严重将送交公安机关处理。

　　9、若发现乙方施工人员素质太差，甲方有权辞退，乙方必须服从。

　　以上各条款，甲、乙双方信守。

　　工程承包合同申请表见附件。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效，本合同工

　　程范围内项目全部竣工，尾款结清后失效。

　　备注：

　　甲 方：乙 方：

　　代表人：代表人：

　　签订日期： 签订日期：

施工费合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神，结合施工现场实际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。甲方将新都 栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协商一致达成如下协议：

　　一、 工程承包范围：

　　1、 本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆

　　架临时设施所需用的所有木板（不含一、二层使用的钢管及扣件，标准层加固柱子的钢管扣件）、泥工所需要的操作平台板等。

　　2、 乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施.设备，及电缆

　　（主电缆由甲方提供），包括钉子、铁丝等。

　　3、 工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。

　　二、 工程质量：

　　1、乙方必须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。

　　2、工程质量必须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-20xx施工质量验收标准的合格要求。

　　3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。

　　4、模板面平整度垂直度必须满足设计规范的有关要求，模板望板超过半公分以上的必须经过打磨。

　　三、 单价及付款：

　　1、 按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2。 注：（本合同单价在20xx年8月30日前不作任何调整，于20xx年9月后所剩工程量由双方协商调整）

　　2、 单栋在五层楼面板完成后开始支付第一次工程款；以后每五层支付一次工程款；即（五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推）：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方（其余中途不借支，由乙方全额垫资）, 20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。

　　3、 单价中已包含人工费、材料费、安全施工补偿，劳保福利等各项

　　津贴补助。

　　四、 工期：

　　根据监理、业主审批后的`施工进度计划工期为准，如未按要求完成, 延长工期罚款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的，工期顺延)。

　　五、 安全：

　　1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在20000.00元以内全部由乙方自行负责；如超出20000.00元以外在60000.00以内部份，由乙方负责20000.00后，甲方负责余款的60%,乙方负责余款的40%；如超出60000.00元以外部份，由乙方负责20000.00

　　后，甲方负责余款的80%,乙方负责余款的20%。

　　六、 其他：

　　1、 如乙方未按工程进度及相关质量要求施工，工程未全部完成或单方不履行合同，甲方有权责令其出场，对所作工程量不支付任何费用，且乙方必须赔偿从进场之日起耽误的工期损失按500.00元/天计算付与甲方。

　　2、 乙方在签定合同之前向甲方缴纳20000.00元人民币作为履约保证

　　金(如乙方未按工程进度及相关质量要求施工、工程未全部完成或单方不履约合同，甲方将不退还保证金)。

　　3、 支模材料周转方式:当乙方把材料准备妥当后造成停工的经济损

　　失全部由甲方负责（如果停工由建设单位原因造成，工期顺延）。

　　4、 其他未尽事宜由双方协商解决，协议与本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

施工费合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议：

　　一、工程名称：重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪硬化工程

　　二、工程地点：桥河工业园区区内

　　三、工程性质：人工费（注：含材料）。

　　四、人工费工作范围、内容及价格。

　　1、工作范围及内容：地坪平整、C20砼100厚地坪硬化（含C20砼材料）约15*8米；（在施工途中所须的一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买，并派人配合好施工人员超平放线等工作）。

　　2、人工费价格：地坪硬化（含C20砼材料和运一切材料、机具到现场），价格为 42.4元/M2（含税票），工作完成后按实际面积进行结算。

　　五、质量等级要求：经甲方现场验收达到合格标准。

　　六、人工费的支付：工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。

　　七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。

　　八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的'直接损失由乙方全部负责。

　　九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

　　十、 乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

　　十一、工期：按甲方计划和双方协商20xx年xx月xx日动工至20xx年xx月xx日。

　　十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。

　　十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效力。

　　甲方：重庆市綦江县公信建材有限公司 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

施工费合同6

　　甲方：_______（以下简称甲方）

　　乙方：_______（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地点：_______

　　三、工程项目：总建筑面积约____平方米（栋楼）。

　　四、进场时间

　　定于_____年_____月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式

　　包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容

　　土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期

　　自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_____天。

　　八、工程质量

　　执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价

　　本工程投资额约_____亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20__年建筑工程消耗量定额》、《20__年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

　　十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的'1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：____乙方：____

　　法定代表人：____法定代表人：____

　　地址：____地址：____

　　_______年____月____日

施工费合同7

　　发包方：

　　承包方：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：华诺国际

　　2、工程面积：约1500㎡

　　3、工程内容及做法，按甲方提供的图纸施工。

　　4、承包方式：乙方单包工

　　5、工程期限

　　开工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　6、工程单价：580元/㎡

　　7、施工范围：按设计图纸的室内施工范围。

　　8、面积计算，按图纸实际丈量外墙包边尺寸计算。

　　9、安全责任事故：施工期间，乙方所有自己的施工人员安全责任事故全部由乙方自行负责，与甲方无关。

　　二、乙方工作

　　1、施工中严格执行施工规范，质量标准、防火规定、安全优质按期完成合同约定的工程内容。

　　2、施工期间，乙方施工人员擅自损坏施工材料由乙方全部赔偿。

　　三、甲方工作

　　1、由乙方为清包工，甲方必须按时将施工所需的普通材料及加工材料送到现场。

　　2、在规定工期内，在甲方按时将施工材料送到现场的情况下，乙方未按期完工，每天按贰仟元为额度赔偿，如果因甲方原因延误工期，所延工期自动往后顺延。

　　3、甲方负责工地的'垃圾清理、材料管理及提供台架。

　　四、其它

　　乙方进场开始施工，甲方支付5万元，工程以20天为支付工程款时间，每次支工程款按完成量的70%支付，工程完工使用前支付余额，留3万元作为人工质保金，一年内分两次付清，六个月付1.5万元，十二个月付1.5万元。

　　五、工程不包括工作：

　　1、空调、家俱、消防、新排风。

　　2、防水、石膏线条及石膏加工用品、金泊、银泊。

　　甲乙双方本着相互信任、平等的原则，如发生争议，双方协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　年月日

施工费合同8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，甲方同意将其承建的梧州市旺甫工业园区鑫华通（广西）科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包施工，为明确甲乙双方在施工过程中的责任和权利，特制订本合同，供双方共同遵守执行：

　　一、工程名称：梧州市旺甫工业园区鑫华通（广西）科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。

　　二、工程地点：梧州市旺甫工业园区内。

　　三、工程内容和范围：

　　按甲方提供的梧州市旺甫工业园区鑫华通（广西）科技园s#厂房]=程的桩基础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施工作业。如超出该工程要求的工程量或甲方要求更改，增减的工程量，均按实际工程量相应增减结算。按设计图要求共1 5 3根桩，有效桩长初定为15 — 20米，单桩竖向承载特征值quk2600kfi，静压桩施工终压力承载值qqk 4600kpa、设计要求管桩采用①500 _ iooa型号的管桩。

　　四、质量标准：按国家现行验收标准达到合格等级。

　　五、承包形式：乙方采用包工包料的形式承包本桩基础工程的静力h t任务【乙方包工包料、包施工机械殁人工、包放线放点、包成桩焊接及成4 rsi。包做资料、不包普通桩尖及设计要求的桩底封混凝土在内、不包施工用电和生活用电用水、不包税金及管理费】。

　　六、计算工程量方式及单价：静力压管桩的有效工程量的确认：

　　1、以施工现场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据，单价按180元/米计算。

　　2、静压桩机的机械进退场费为20000元/台/次

　　3、在施工过程中若需要桩尖时，桩尖另计，价格双方另议并以l程联系单的方式签证确认。

　　4、本项目工程所有税金及管理费、施工用水用电费用由甲方负责缴纳。

　　5、上述所有数据以甲乙双方现场施工管理员及监理人员签证的施工记录为依据。

　　七、工程款使用和支付办法：

　　1、乙方机械进场并安装调试完毕后，并进行试桩时，甲方应把机械进退场款一次性付清给乙方。

　　2、本工程甲方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后，甲方同意先预付人民币共拾万元整给乙方作为前期购买管桩（因目前管桩市场不断升价）材料的预付款，其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时，甲方在三天内应一次性支付乙方所完成的工程总量的工程款（扣减已预付部分后）给乙方，逾期则按所欠总额的3%计付月利息给乙方，直到付清上述欠款为止。

　　3、本工程甲方支付给乙方的工程款请转入如下帐户：

　　开户行：x信用社xxx

　　户名：xx

　　卡号：xxx

　　九、工程工期要求和工期奖罚：

　　（1）、由乙方放桩位，甲方和监理进行复核，并三方签证确认。

　　（2）、若甲方在不具备施工条件的情况下催促乙方机械进场，导致乙方无法正常施工柞业，每停工一天甲方要补偿乙方机械误工费及工作人员生活费1000元整。如果乙方进场开工以后，若甲方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由于甲方在其他原因（如地下管线施工、图纸更改等原因）未能按合同协议中规定提供给乙方施工，导致停工的`工期顺延。若因不及时或按合同约定支付管桩材料款及甲方原因而造成停工超过两天以上时，第三天起甲方补助给乙方每天停机费1000元。若甲方不积极处理的，乙方有权要求甲方即时结算付清所欠的各种款项并退场，若需乙方再进场施工，机械进场费另计。

　　（3）、工期从实际开工之h算起总日历数__一天，起始日期以监理人发出的开工令为准。如遇雨天、停电和不可抗力因素影响，停工超过四小时，按日计数，工期顺延。

　　（4）、乙方必须在规定时间内完成本合同工作量。

　　十、甲乙双方责任：

　　（一）、甲方：

　　（1）办妥施工前的准备工作（包括施工场地三通一平），甲方施工前要对乙方做好技术、质量、安全交底工作，施工中指派的各职能人员包括监理到场进行监督（包括签证）。即乙方桩机进场前，甲方应先做好三通一乎和施工前的准备工作，主要为：接通水、电源（提供功率为180千瓦的电源点）、运输道路及场地平整、办理报建、临时占用道路、四周危房的拆迁、施工现场防护工作、噪音报建等手续。同时在桩机进场施工前，甲方应准备好汩红板或粗砂给乙方用于盖桩孔用。甲乙双方有责任对四周房屋进行桩前检查，并作出施工许可的评估，若需加固搭设顶架及完成维修等均由甲方负责。施工期间甲乙双方密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立即停止施工，并由甲方负责处理清楚——切工作并做好排险措施后，己方再重新开工作业。若施工场地过软或烂，造成沉机及施王道路无法运输材料进场时，甲方应积极调运砖渣来铺垫场地及道路，以确保施工的顺利进行。

　　（2）、若乙方出现施工效率低，无法达到与甲方签订的进度要求、安全要求和质量要求；既不执行甲方的规章制度，又不听从指挥；在施工过程中机械数量不足；因乙方原因造成半停工甚至停工现象超过十天以上等情况，甲方有权停止其施工。

　　（3）、按合同约定支付管桩材料款。

　　（4）、本地块属于甲方所有，在机械进场时甲方应将本施工场地内的所有电线，电缆、光缆、水管等地下埋设物标志清楚或迁移施工场地，否则在静压及引孔的施工过程中遇到电线、电缆、光缆、水管等被破坏由甲方负责。

　　（二）、乙方：

　　（1）、对包工的桩基础工程的相关工期、质量、安全等责任口

　　（2）、负责按规定要求组织工程施工人员包括工程管理人员，进行施工放线，并配合甲方指派的管理人员开展工作。乙方应负责向劳动部门及工程牵涉到的相关部门办理有关手续及缴交应由乙方负责的相关费用，特别是劳务手续和保险费用，负责施工金过程的人力组织工作。

　　（3）、乙方应为甲方收集和整理本工程所施工的技术资料及施工的原始记录。

　　（4）、建立合格的财务账目，有合法的报销凭证。

　　（5）、严格彻实执行工程施工操作规程和施工规范，确保工程质量和安全生产，按各项施工管理条例和规范组织施工。

　　（6）、乙方自行解决职工的日常生活设施和负责职工的管理乙方是本工程在建施工期间的治安负责人。

　　（7）、为了维护甲方的利益和社会信誉，乙方必须严格按照安全规范施工，做好安全教育和防范措施，确保安全施工。

　　十一、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则，共同协商解决或采取合法方式解决。

　　十二、本合同一武两份，甲方双方各执一份，本合同从双方签字盖章之日起立即生效；在本工程压桩作业工程完工验收合格交付甲方平方向乙方支付工程款完毕后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　签字日期：

　　___年____月____日签字日期：___年____月____日

施工费合同9

　　合同编号：________

　　出租方：______________

　　承租方：______________

　　签订地点：_____________

　　签订时间：_____年___月___日

　　根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：

　　第二条租赁期限

　　自___年___月___日至___年___月___日。共订___天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前___日内，重新签订合同。

　　第三条租金

　　租金收取：_______________

　　第四条押金（保证金）

　　经双方协商，出租方收取承租方押金___元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

　　第五条租赁物资的维修保养

　　租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

　　第六条出租方变更

　　一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

　　二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第七条违约责任：

　　一、出租方违约责任：

　　1、未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金___％的违约金。

　　2、未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金___％的违约金。

　　3、未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___％的'违约金。

　　4、其它违约行为。

　　二、承租方违约责任：

　　1、不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金___％违约金。

　　2、逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金___％的违约金。

　　3、如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金___％的违约金。

　　4、其它违约行为。

　　第八条争议的解决方式__________________________

　　第九条其它约定事项___________________________

　　第十条本合同一式___份，合同双方各执___份。本合同附件___份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　出租方（章）_____承租方（章）____

　　单位地址：______单位地址：_____

　　法定代表人：_____法定代表人：____

　　（或委托代理人）（或委托代理人）

　　电话：________电话：_______

　　电挂：________电挂：_______

　　邮政编码：______邮政编码：_____

　　开户行：_______开户行：______

　　帐号：________帐号：_______

施工费合同10

　　甲方：法定代表人：

　　乙方：法定代表人：

　　为了切实加强我县20_年村级道路硬化项目工程建设管理，确保工程质量，资金使用效率及施工安全，保证20_年村级道路硬化工程保质保量按期完工，县公路工程养护队受县交通局委托，对乡（镇）村社村级道路硬化工程进行技术指导和质量监督。为了进一步明确甲乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程项目：

　　乡（镇村社村级道路硬化工程。

　　二、主要工程量：

　　该工程全长，其中：村道主线长，支线长。

　　三、工程技术要求：

　　该工程按《青海省村级道路硬化工程技术及施工要点》规定的技术标准及20_年村级道路硬化施工图设计文件进行修建。村道主线砼路面宽度采用3、8—4、5米，砼板厚采用20cm，拓宽有困难的路段允许采用宽度3、5米，村道支线砼路面宽度采用3米，砼板厚采用16cm，拓宽有困难的路段允许采用宽度2、5米。砼路面所用水泥必须为p32、5#；砼配合比为：水泥300kg：碎石0、87m3。：砂0、3m3：；或l350型搅拌机每1桶水泥2袋、碎石448kg、砂227kg。水灰比为0、48；砼强度主线为c30，支线c20。主线基层（垫层）厚度为20cm，支线为15cm，路基填料中应选用碎（砾）石、天然砂砾等这水性、强度和稳定性较好的材料，不得使用淤泥、生活垃圾、腐质土和草皮填筑，路基材料中不应含有树根、杂草和垃圾等杂物。路面横向坡度采用1%～2%，路面横向缩缝间距4米，接缝应与两侧模板垂直，缝宽5～10mm。村道主线设置必要的钢筋混凝土盖板涵，孔径不小于1m，圆管涵不小于Ф50㎝，工程质量合格率达到100%。

　　四、施工日期：

　　五、工程资金结算方式：

　　该工程总价款（大写（小写？：，主线每公里补助定额15万元，支线每公里补助ll万元，签订本合同时，乙方必须向甲方交付总工程款的.5%作为履约金，工程总价款按实际建设里程和每公里补助定额核算。工程补助资金按上级部门拨付给甲方的实际情况，由甲方严格按照工程备料情况及工程进度和质量拨付给乙方，在该工程完工前拨付补助资金总额的80%，待工程竣工验收合格后，甲方付清20%及5%履约金。扣工程款的10%作为质保金，质保期为1年。

　　六、甲乙双方的责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、负责提供工程施工及竣工验收的所有相关技术资料。

　　2、指派工程技术人员进驻施工现场，对工程施工全过程进行技术指导和工程质量检验。对不符合设计要求的工程责令乙方及时采取补助措施或返工。

　　3、对工程主要材料进行质量检测及验收。

　　4、按工程资金结算方式及时拨付工程补助资金。

　　5、配合乙方做好施工安全工作。

　　6、工程完工后，会同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好竣工验收工作。

　　（二）乙方责任：

　　1、在甲方验收路基施工合格后，乙方及时组织劳力备好施工材料，备料必须达到工程用料的2/3，并做到砂、石料分开堆放，保证所用材料的质量，主要材料经甲方技术人员检测，验收合格后，甲方和乙方签订合同，随即方可进行工程施工，在技术人员指导下，做好砼试块，并到省公路局指定的试验点作抗拉、抗压等试验。

　　2、必须在甲方技术人员的指导下，严格按照施工设计和工程技术要求组织施工。施工过程中，每一道工序必须经甲方技术人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

　　3、在工程施工过程中，经甲方检验不符合设计要求的工程，乙方必须及时采取补救措施，该返工的必须全面返工。

　　4、在施工过程中，不得擅自调整工程建设内容，不得擅自增加或减少工程量。

　　5、工程完工后，乙方必须用砂石土回填、压实两侧路肩。

　　6、乙方在施工中必须加强安全生产管理，提高警惕，注意安全，做到文明施工，对于施工中所发生的各种机械事故、交通事故、其他意外事故及各类纠纷，甲方不予承担任何责任，因此造成的重伤、死亡或经济损失的，甲方不承担任伺费用，一切责任由乙方自行承担并解决。

　　7、工程补助资金必须专款专用，专户专储，单独建帐。

　　8、积极配合甲方和上级部门做好工程自验和竣工验收工作

　　9、乙方在施工过程中，必须按时足额发放农民工工资，不得私自扣除。工程完工后，必须将工资今额拨付完，如不能全额拨付，甲方对该工程不予验收，并从工程款中扣除资金抵扣农民工工资。

　　10、乙方在承包此工程时，应承担不可预见的风险，如地震、洪水等不可抵抗的自然灾害一切责任和损失由乙方自行承担。

　　七、违约责任：

　　i、甲力指派的技术人员经常不进驻工地，对工程施工技术指导不到位，影响工程施工的，按有关规定直接追究甲方主领导和直接责任人的行政责任。

　　2、未经甲方技术人员许可，乙方擅自施工，因此造成的损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。

　　3、未经甲方技术人员检测、验收，将不合格材料用于工程施工，因此造成的一切损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。

　　4、经甲方检验不符合设计要求而进行补救或返工的工程其一切费用由乙方承担。

　　5、未经甲方许可，乙方擅自调整工程建设内容，擅自增加或减少工程量及资金规模，因此造成的一切后果由乙方自行承担。

　　6、未经甲力许可，乙办中途停工，不能按期完工或完工后验收不合格，甲方不结算工程补助资金，同时按有关规定追究乙方责任人的行政责任。

　　7、未经甲片许可，乙方不得私门将工程转包、分包给第三方，如违约甲方有权收回该工程的施工任务，此合同终止，由此造成的一切损失，由乙方自行承担，包括5%的履约金不予退还。

　　8、合同签订之日起，甲乙双方必须履行各自职责，必须对所签合同负法律责任。

　　9、乙方必选按施工日期按时完工，否则，甲方将扣除总工程款的10%作为违约金。

　　八、本合同有效期为甲乙双方签字之日起至工程竣工验收后止。

　　九、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，县交通局一份。

　　甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

　　法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

　　_____年__月__日_____年__月__日

施工费合同11

　　一、建筑施工合同中管理费

　　（一）管理费全额返还给实际施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10号案件中，最高人民检察院提起抗诉，理由为：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得，充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价，立法目的在于规范建筑业市场，保证建筑工程质量，进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案，十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费，系违法分包所得，是典型的非法所得，无论是判归十六化建公司还是返还胡某，都没有法律依据，应当予以收缴。

　　最高人民法院审理认为：根据《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴，目的在于平衡当事人之间的利益关系，及时制裁违法行为，进一步规范建筑市场，保证建筑工程质量，进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定，不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况，判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，依据《解释》第四条对定，将非法转包人已经取得的管理费，认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式，而是根据案件实际情况，以公平公正原则为基础，以平衡各方利益为标准，做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

　　（二）法院酌定管理费支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277号案件中，最高人民法院审理认为：本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效，合同自成立时起不具有法律约束力，因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效，故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用，不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调，原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55．6241万元，并无不当。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635号案件中，最高人民法院审理认为：原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作，依照公平原则，酌定以工程款8236363.09元为基数，参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况，按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据无效合同的处理原则，认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中，违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作，依据民法中的公平原则，酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分，从而参照合同约定确定管理费数额，而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用，从而酌定实际施工人管理费数额。

　　（三）根据过错原则确定管理费数额

　　最高人民法院（20xx）民申字第861号案件中，最高人民法院审理认为：20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定：乙方（余松坚、黄泽喜）按工程实际结算总价的22%扣缴甲方（中太公司）的.工程管理费、税金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同，应认定为无效，中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用，属违法所得，不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款；尽管此约定是当事人真实意思表示，但合同被认定为无效后，如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴；一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款，法律依据不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据我国《合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”上述案件中，非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错，最高人民法院根据过错责任原则，依据法院自由裁量权确定管理费数额。

　　（四）根据合同履行情况结算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078号案件，最高人民法院审理认为：对管理费，从二审查明的案件事实来看，双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此，实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支，属于工程价款的一部分，即使合同无效，双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此，二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费，并无不当。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”上述案件中，涉案合同虽然无效，但是路航公司实际履行了管理义务，该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格，双方参照合同结算工程价款时，亦应当参照合同约定按实结算管理费。

　　（五）尚未支付的管理费无需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522号案件中，最高人民法院审理认为：《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定，人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中，因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费，且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据，二审法院对此处理并无不当。

　　二、建筑施工合同的法律含义

　　建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

　　三、管理费用的法律意思是什么

　　管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

　　管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

　　企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

施工费合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪硬化工程

　　二、工程地点：

　　桥河工业园区区内

　　三、工程性质：

　　人工费（注：含材料）。

　　四、人工费工作范围、内容及价格。

　　1、工作范围及内容：地坪平整、C20砼100厚地坪硬化（含C20砼材料）约15*8米；（在施工途中所须的.一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买，并派人配合好施工人员超平放线等工作）。

　　2、人工费价格：地坪硬化（含C20砼材料和运一切材料、机具到现场），价格为42.4元/M2（含税票），工作完成后按实际面积进行结算。

　　五、质量等级要求：

　　经甲方现场验收达到合格标准。

　　六、人工费的支付：

　　工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。

　　七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。

　　八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

　　九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

　　十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

　　十一、工期：按甲方计划和双方协商20xx年年11月17日动工至20xx年年11月18日。

　　十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。

　　十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效力。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

施工费合同13

　　甲方：_________________市__________县__________建材有限公司

　　乙方：______________

　　甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成______________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议

　　一、工程名称：______________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪硬化工程

　　二、工程地点：______________工业园区区内

　　三、工程性质：人工费(注：_________________含材料)。

　　四、人工费工作范围、内容及价格。

　　1、工作范围及内容

　　地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)约______________米;(在施工途中所须的.一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买，并派人配合好施工人员超平放线等工作)。

　　2、人工费价格

　　地坪硬化(含C20砼材料和运一切材料、机具到现场)，价格为______________元/M2(含税票)，工作完成后按实际面积进行结算。

　　五、质量等级

　　要求经甲方现场验收达到合格标准。

　　六、人工费的支付

　　工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。

　　七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。

　　八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

　　九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

　　十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

　　十一、工期，按甲方计划和双方协商______________年______________月______________日动工至______________年______________月______________日。

　　十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。

　　十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效力。

　　甲方：______________市__________县__________建材有限公司

　　乙方：_________________

　　______________年______月_____日______________年______月______日

施工费合同14

　　甲方（承包人）：_______

　　乙方（务工人）：_______

　　为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。

　　一、双方的责任与义务：

　　（一）甲方的责任与义务：

　　1、负责对乙方务工人员的.入场教育。

　　2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。

　　3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。

　　4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。

　　5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。

　　（二）乙方的责任和义务：

　　1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。

　　2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。

　　3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

　　4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

　　5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不负任何责任。

　　二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故，甲方不予承担任何责任，本人同意以上细则者签字生效。

　　三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　发包方：_______

　　____年____月____日

施工费合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神，结合施工现场实际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。甲方将新都_____栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协商一致达成如下协议：

　　一、工程承包范围：

　　1、本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆架临时设施所需用的所有木板(不含一、二层使用的钢管及扣件，标准层加固柱子的钢管扣件)、泥工所需要的`操作平台板等。

　　2、乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施.设备，及电缆

　　(主电缆由甲方提供)，包括钉子、铁丝等。

　　3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。

　　二、工程质量：

　　1、乙方必须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。

　　2、工程质量必须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-20__施工质量验收标准的合格要求。

　　3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。

　　4、模板面平整度垂直度必须满足设计规范的有关要求，模板望板超过半公分以上的必须经过打磨。

　　三、单价及付款：

　　1、按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2。 注：(本合同单价在____年_____月_____日前不作任何调整，于____年_____月_____日后所剩工程量由双方协商调整)

　　2、单栋在五层楼面板完成后开始支付第一次工程款；以后每五层支付一次工程款；即(五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推)：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方(其余中途不借支，由乙方全额垫资), 20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。

　　3、单价中已包含人工费、材料费、安全施工补偿，劳保福利等各项津贴补助。

　　四、工期：根据监理、业主审批后的施工进度计划工期为准，如未按要求完成, 延长工期罚款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的，工期顺延)。

　　五、安全：

　　1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在20000.00元以内全部由乙方自行负责；如超出20000.00元以外在60000.00以内部份，由乙方负责20000.00后，甲方负责余款的60%,乙方负责余款的40%；如超出60000.00元以外部份，由乙方负责20000.00后，甲方负责余款的80%,乙方负责余款的20%。

　　六、其他：

　　1、如乙方未按工程进度及相关质量要求施工，工程未全部完成或单方不履行合同，甲方有权责令其出场，对所作工程量不支付任何费用，且乙方必须赔偿从进场之日起耽误的工期损失按500.00元/天计算付与甲方。

　　2、乙方在签定合同之前向甲方缴纳20000.00元人民币作为履约保证金(如乙方未按工程进度及相关质量要求施工、工程未全部完成或单方不履约合同，甲方将不退还保证金)。

　　3、支模材料周转方式:当乙方把材料准备妥当后造成停工的经济损失全部由甲方负责(如果停工由建设单位原因造成，工期顺延)。

　　4、其他未尽事宜由双方协商解决，协议与本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　____年_____月_____日 ____年_____月_____日

【施工费合同】相关文章：