职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>监理合同

监理合同

时间:2023-04-24 18:41:27 合同 我要投稿

监理合同六篇

  随着法律知识的普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的监理合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

监理合同六篇

监理合同 篇1

  委托人 与监理人 经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总 投 资:

  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  1、 监理投标书或中标通知书;

  2、 本合同标准条件;

  3、 本合同专用条件;

  4、 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的`规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。

  本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

  委托人:(签章) 监理人:(签章)

  法定(委托)代表人: (签章) 法定(委托)代表人:(签章)

监理合同 篇2

  委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总投资:

  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的`定义相同。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  ①监理投标书或中标通知书;

  ②本合同标准条件;

  ③本合同专用条件;

  ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。

  本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。

  委托人:(签章) xx 监理人:(签章)xx

  住所:xx 住所:xx

  法定代表人:(签章)xx 法定代表人:(签章)xx

  开户银行:xx 开户银行:xx

  账号:xx 账号:xx

  邮编:xx 邮编:xx

  电话:xx 电话:xx

  本合同签订于:_______年_______月_______日

监理合同 篇3

  委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称"本工程")概况如下:

  工程名称:________

  工程地点:________

  工程规模:________

  总投资:________

  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  ①监理投标书或中标通知书;

  ②本合同标准条件;

  ③本合同专用条件;

  ④在实施过程中双方共同签署的'补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。

  本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。

  委托人:________(签章)监理人:________(签章)

  住所:________住所:________

  法定代表人:________(签章)法定代表人:________(签章)

  开户银行:________开户银行:________

  账号:________账号:________

  邮编:________邮编:________

  电话:________电话:________

  本合同签订于:_______年_______月_______日

监理合同 篇4

  1工程概况

  山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。

  2建设工程监理

  水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

  2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的'风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。

  2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:

  ①提前的时间和修订后的进度计划;

  ②承包人的赶工措施;

  ③发包人为赶工提供的条件;

  ④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。

  以便提高承包方工作积极性。

  对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。

  2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。

  2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。

  2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

  2.6合同争议与索赔管理

  2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。

  2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:

  ①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;

  ②不属于承包商应承担责任;

  ③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目:

  ①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;

  ②承包商的取费标准是否正确、合理;

  ③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。

  3几点建议

  结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:

  ①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;

  ②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;

  ③重视材料供应;

  ④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

  参考文献

  [1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

  [2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010).

  [3]中华人民共和国合同法.

监理合同 篇5

  1.《招标投标法》规定,可不进行招标的项目是( )。

  A.救灾工程项目

  B.外国政府贷款项目

  C.国家融资项目

  D.大型基础设施项目

  答案A

  2.招标人如果不具备自行办理招标能力的,可以( )。

  A.请求上级主管部门进行

  B.临时组建机构进行招标

  C.委托招标代理机构进行

  D.聘请专家顾问指导进行

  答案C

  3.招标人选择招标代理机构时,( )不是必须满足的条件。

  A.招标代理机构必须是法人

  B.有从事招标代理业务的营业场所

  C.有能够编制招标文件的能力

  D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

  答案A

  4.下列有关招标代理机构的说法错误的是( )。

  A.招标代理机构与行政机关无隶属关系

  B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜

  C.上级主管部门可以指定招标代理机构

  D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

  答案C

  5.对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用( )合同。

  A.单价 B.总价 C.成本加酬金 D.综合单价

  答案B

  6.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。

  A.立项批准 B.征地许可 C.安全许可 D.申请招标

  答案D

  7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的'不一致时,应以()为准。

  A.现场考察时招标人口头解释

  B.招标文件规定

  C.书面函件

  D.仲裁机构裁定

  答案C

  8.采用综合评分法评标时,以( )为最优。

  A.报价最低标书

  B.报价最高标书

  C.报价接近标底标书

  D.得分最高的投标书

  答案D

  9.作为评审标书优劣的方法中,评标价法是以( )为准。

  A.投标价 B.标底价 C.评标价 D.中标价

  答案C

  10.定标的主要依据是( )。

  A.评标报告 B.投标文件 C.招标文件 D.投标价格

  答案A

  11.通常将勘察任务包括在( )范围内。

  A.设计招标 B.监理招标 C.施工招标 D.前期准备

  答案A

  12.关于设计招标下列说法错误的是( )。

  A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争

  B.一般工程项目的设计可分为三个阶段:初步设计、技术设计和施工图设计阶段

  C.设计招标应采用设计方案竞选的方式

  D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细

  答案B

  13.设计招标应采用( )方式进行招标。

  A.公开 B.邀请 C.询价 D.方案竞选

  答案D

  14.设计招标开标时,应由( )说明设计方案构思。

  A.招标人 B.投标人 C.总监理工程师 D.工程师

  答案B

  15.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。

  A.能力 B.人员 C.设备 D.报价

  答案A

  16.监理招标宜采用的招标方式为( )。

  A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.监理规划或大纲竞选

  答案B

  17.根据被监理合同的难易程度,将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。

  A.物资采购监理

  B.勘察设计监理

  C.施工监理

  D.专门的监理单位

  答案C

  18.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。

  A.书面形式 B.澄清问题会 C.口头形式 D.询问

  答案B

  19.考虑到特殊行业施工内容的专业要求,设备安装工程一般采用( )方式为宜。

  A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.询价

  答案B

  20.综合评分法可以较全面地反映( )。

  A.投标人能力的高低

  B.投标人的财务状况

  C.投标人的素质

  D.投标人的分包计划

  答案C

监理合同 篇6

  1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。

  A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B土地所有权

  C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产

  2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。

  A必须有危险存在 B被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益

  C保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D保险合同有法律约束力

  3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的,应( C )返还定金。

  A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额

  4、留置的期限一般规定,债务人应在( A )的期限内履行债务。

  A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内

  5、保证方式没有约定或约定不明确的,按( B )承担担保责任。

  A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同

  6、甲需购进价值100万元的.设备,甲应预付定金( A )万元。

  A、20 B、30 C、40 D、50

  7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

  A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然

  8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以( A )为主线的基本法律规范。

  A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展

  C、建筑经济发展 D、建筑经济利益

  9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于( A )

  A、20xx.1.1 B、20xx.2.1 C、20xx.1.1 D、20xx.2.1

  10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是( A )。

  A、项目开发招标 B、项目总承包招标

  C、堪察设计招标 D、工程施工招标

【监理合同】相关文章:

监理的合同03-05

建设监理合同03-22

监理的合同(15篇)04-03

2022监理合同04-15

水利监理合同03-17

监理的合同15篇04-01

工程监理合同02-28

委托监理合同03-02

监理合同书04-15

工程委托监理合同03-08

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有