付款合同

时间：2023-04-26 10:11:06 合同我要投稿

付款合同汇总6篇

　　随着人们法律意识的加强，很多场合都离不了合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的付款合同7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

付款合同汇总6篇

付款合同篇1

　　委托方：（甲方）

　　承揽方：（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商，自愿达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　（1）工程名称：制作安装安装地点：

　　（2）项目实施开始于201年月日，竣工日期为201年月日。

　　二、承包方式及工程造价：

　　（1）依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。

　　（2）甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表中单价结算。

　　（3）合同总造价：（大写）（小写）（单位工程造价参照预算书决定）。

　　三、甲乙双方的权利和义务：

　　（一）甲方的权利和义务：

　　1、开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。

　　2、指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确认签字。

　　3、甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。

　　4、施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺延。

　　5、工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题，甲方必须以书面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。

　　（二）乙方的权利和义务：

　　1、按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。

　　2、及时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的时间如期完成和交付。

　　3、乙方负责清理现场卫生。

　　4、必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。

　　5、工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复（不含人为性破坏及自然灾害破坏）。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场进行维护工作。

　　6、乙方在施工中，如发生的人身伤亡事故，自行负担，甲方不承担任何法律责任。保修期间因广告牌掉落引发的事故由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　四、工程付款方式：

　　1、合同签定当天，甲方支付乙方工程预付款，占总工程款的%，计人民币：元，大写：。

　　2、施工人员进场施工，甲方支付乙方工程进度款，占总工总款的%，计人民币：元，大写：。

　　3、人民币：元，大写：。

　　五、违约责任：

　　（一）甲方：

　　1、未能按照承揽合同规定的内容履行自己应付的责任，除乙方竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

　　工程付款合同范本

　　2、工程途中停建，缓建或由于设计变更而造成的停工、返工，甲方应采取弥补措施或者减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前或者擅自使用，既视同验收合格，由此发生的质量或者其他问题，由甲方自行负责。

　　4、不按合同规定的时间拨付工程款，乙方有权停止施工，以此产生的责任由甲方负责。

　　5、如遇特殊情况需要变更合同应及时与乙方取得联系，协商解决并以双方签字为准，否则应承担全部责任。

　　6、工程交付使用，甲方如未能按合同规定付款，应偿付逾期违约金，每日按总价的0。2%支付给乙方。

　　（二）乙方：

　　1、工程质量不符合合同规定，负责无偿整改。

　　2、工程交付时间不符合规定，应偿付逾期违约金，每日按总价的0。2%支付违约金给甲方。

　　3、乙方按双方约定的内容、方式完成合同规定的制作工作，乙方如需变更内容时，经过甲方书面同意，若质量出现问题，双方应协调达成解决协议，再行议付。

　　六、本合同有效期内因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素，造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。但应在四十八小时内，将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后的'十五天内，向另一方提交有关权威部门的证明，及本合同（包括补充协议）约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。

　　七、工程审批手续由方办理，甲方应提供市政、工商所需的材料。

　　八、甲、乙方发送通知的方法，如用电报、电传通知时，凡涉及双方权利、义务的，应随之以书面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须及时用书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

　　九、本协议涉及的设计图、制作图、工程报价预算书均可作为附件，具有同等法律效力。

　　十、在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，甲乙任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、其他：

　　十二、本合同一式两份，双方签字。盖章后生效，甲乙双方各执一份。工程完工，款项结清，本合同自然终止。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

付款合同篇2

　　内容提要付款条件在国际工程EPC合同条款中占据着举足轻重的地位，同时也是合同管理的一大难题。本文对管道工程项目进度款支付的合同条件进行了深入的探讨，为国际工程管理提供借鉴与参考。

　　关键词期中付款最终付款付款方式币种和汇率预付款

　　一、一般付款条件

　　国际EPC工程合同的支付，一般是分为期中付款和最终付款。

　　(一)期中付款的申请

　　承包商应在每月月末，按业主批准的格式，向业主提交期中付款的申请报告，详细说明承包商自己认为有权得到的款额。期中付款以月完成实际工程进度量为依据，按照业主批准的费用和进度分解表的权重和进度测量程序，计算月进度款支付额。支付文件包括：EPC百分比权重分解表、EPC进度测量程序、发票程序和形式发票格式、监理签字的完成进度报表及其他进度证明支持文件。

　　在收到并认可履约保函后，业主应在收到承包商的期中付款的申请报告后28天内，颁发期中付款证书，包括应付款给承包商的已经批准的发票票面上无异议的款额，并减去已批准的发票票面款额的5％作为保留金；业主应将发票上由任何款额而发生争议的特殊原因书面通知给承包商，并在颁发期中付款证书后28天内支付进度款。

　　当已颁发临时验收证书，且工程已通过所有规定的试验(包括竣工后试验)时，应将保留金的50％付给承包商。在颁发最终验收证书后，应立即将保留金未付的余额付给承包商。

　　(二)最终付款的申请

　　在收到最终验收证书后56天内，承包商应按照业主批准的格式，向业主递交最终付款的申请，向业主提交其最后的进度付款发票，及由业主扣留的保留金余额的单独发票和任何其他应付的或补偿的但还未付的款额的单独发票，并附结清证明和其他证明文件。业主在收到所提交的最后发票的28天之内，经过审核下列条件后，应支付这项款额给承包商。

　　最终付款只有等到：承包商已经向业主提交了承包商授权代表签字后的放弃留置权和放弃索赔的弃权声明书；业主证实承包商已经全额支付了各类款项给分包商、供货商和雇员。

　　二、付款条件中应关注的问题

　　(一)付款方式

　　1 月进度付款方式

　　月进度付款即以实际完成的实物工程量、进度测量程序为计算依据，按月申请期中付款，是付款的主要方式。按月进度付款方式，付款与实际完成工作量相匹配，付款及时，承包商的资金压力较小，但付款程序和计算比较复杂，适合大型国际工程EPC项目。采用月进度付款方式，需及时报业主批准费用和进度分解权重表、EPC进度测量程序、项目发票程序和形式发票格式。因为，上述程序文件是期中付款的申请报告的基础文件，是按时进行期中付款申请工作的基础。

　　2 里程碑付款方式

　　里程碑付款方式是在进度计划的关键路径上设一定数量的完整里程碑，以完成完整的里程碑为依据，作为合同分段计划目标和期中付款的时间控制点。采用里程碑付款方式，能准确地知道什么里程碑点付多少款，有利于资金筹措和简化付款程序。但如果里程碑制订不清晰或不合理，则进度款的支付不匹配和不及时，承包商的资金压力较大。适合在单项工程项目中使用。采用里程碑付款方式，需特别注意进度计划的关键路径上设定的完整里程碑点，每一个完整里程碑的费用和进度分解权重。例如，某国际工程项目，招标文件规定的进度付款完整里程碑如下：

　　对于上述里程碑付款权重表，我们在合同谈判时提出的修改意见是提高前部分的比例。如1#项的预付款提高到10％；另一方面。细化每一项完整里程碑，使承包商获得较快的付款和好的现金流。形成比较合理的进度付款完整里程碑。如下表(其中2#、3#、4#、5#项未将细化后的完整里程碑列出)。

　　(二)付款时间

　　按照一般付款条件，承包商应在每个月末后，按业主代表的批准格式向业主提交进度款申请书。业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后28天内颁发期中付款证书，之后28天内付款。因此，通常情况下，承包商最长可以在56天内，从业主处获得期中付款。在实践中，应关注的问题：

　　1 审批的时间

　　如，在某国际工程项目的原合同条款中。关于支付的条款为：“承包商应在每个月末后，按业主代表的批准格式向业主提交进度款申请书，业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后进行审批，在审批同意后42天内付款”，该条款没有规定审批的时间，业主可以无限推迟付款时间。所以应该修改为，业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后28天内审批并颁发期中付款证书，之后42天内付款。

　　2 什款的时间

　　上述付款条件中审批同意后的付款时间原为42天，比一般的付款时间长，实际我们最终改为：业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后28天内审批并颁发期中付款证书，之后28天内付款。

　　(三)货币和汇率

　　国际工程中货币汇率的风险极大。例如，近几年，美元兑哈萨克斯坦坚戈的汇率基本保持在120-121之间，相当稳定。但受国际金融危机影响，世界油价急剧下跌，导致以石油出口为主的哈萨克外汇储备急剧下降(从300亿美元下降到150亿美元)，为保护其外汇和黄金储备，增强该国制造业的竞争力，哈央行决定货币贬值，以缓解央行耗费外汇储备维护坚戈汇率的压力，并改善该国出口企业的财务状况。20xx年2月4日，哈国中央银行突然宣布允许该国货币贬值25％左右，并在+3％区间浮动。对外国公司采用当地货币坚戈签订的合同，造成重大的损失。因此，在实践中，应关注的问题：

　　1 币种的选择

　　币种的选择原则首先是考虑通过对影响汇率变化的经济面因素、政治面因素、市场面因素进行分析，预测汇率变化趋势，选择货币种类。当汇率变化趋势难以判断时，应尽可能考虑采用硬通币。有些国家对于合同签订的货币有法律规定，如，哈萨克斯坦法律规定，外国公司在当地注册的子公司签订的合同，必须用当地货币签订合同，而外国公司在当地注册的分公司签订的合同，可以采用美元合同，这是就应根据风险分析，选择签订合同的主体。

　　2 不同币种的百分比

　　在有些国际项目中，业主允许承包商采用多币种签订合同，这是我们考虑项目实施期间货币使用的实际需求，确定不同币种的百分比，通常的经验是，分别计算出需要在当地支出的成本及费用(当地币)，以及需要在中国和第三国支出的成本费用(外汇)，再考虑当地货币的汇率变动，以确定当地币和外汇的比例。通常，在外汇管制国家可以把当地币比例确定得相对低一些。当合同规定有价格调整条款时，适当提高当地货币的'比例，能够获得相当丰厚的价格上涨的补偿。如果没有价格调整条款，则应把外汇比例确定得相对高一些。

　　3 货币汇率的计算

　　国际工程中规避货币汇率风险有几个方面的措施：一是当项目实施期间货币汇率波动大时，争取采用非固定汇率计算进度付款，如，某合同中，我们规定的货币汇率计算是，月支付进度款采用兑换汇率为付款前三天，LONDON的NATIONAL WEST－MINISTER银行电汇当天10:30报出的兑换率中间价；二是签订多币种合同，减少货币兑换，降低货币汇率风险；三是使用硬通币，规避货币的大幅贬值；四是在合同中争取调价条款，规定汇率变化的补偿方法。

　　(四)预付款

　　通常，如果该国际工程项目有预付款，则当承包商按照要求，提交一份预付款保函后，业主应支付一笔预付款作为承包商用于动员的款项。预付款的数量和预付款的适用货币及比例，应按合同价格支付的货币比例支付，预付款应通过在期中付款中按比例减少的方式付还，直到预付款还清为止。

　　在还清预付款前，承包商应确保预付款保函一直有效并可执行，但其总额可根据承包商付还的金额逐渐减少。如果该保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前28天预付款尚未还清时，承包商应将该保函有效期延至预付款还清为止。

　　在实践中，应关注的问题一是预付款支付的前提条件，通常国际工程项目在支付预付款前，业主要求承包商提供履约保函或预付款保函、工程保险的保单。如，承包商依照合同条款向业主提交不可撤换的预付款保函和工程保险保单后30个日历日之内，业主向承包商支付金额为合同总价10％的预付款。如果承包商不能及时办理这些手续，就会延误预付款的支付。二是预付款的扣还的方式，一般是依照项目执行计划在承包商获得进度款的月份开始，逐月扣除预付款。每月扣除额等于总预付款除以从扣款月开始到机械完工日止的月份数。

付款合同篇3

　　【案情】

　　原告张某与被告徐某买卖合同纠纷一案，原告诉称：被告徐某因承建移民房需要向原告购买水泥，双方约定先将水泥运给被告开工，等一楼的工程款打出来再付给原告，直至主体工程完成，被告仍未付款给原告。20xx年11月18日，经双方结算被告尚欠原告水泥款21000元，被告向原告出具欠条一张交由原告收执。后经原告多次催讨均无果。现原告诉至法院，请求依法判令被告支付原告货款21000元及逾期付款利息1（自20xx年11月18日起至货款付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算）；本案诉讼费由被告承担。

　　【审判】

　　青田县人民法院经审理认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。原告张某与被告徐某之间的买卖合同，双方主体适格，意思表示真实，其内容不违反法律、法规的禁止性规定，应认定为合法有效。被告在收取原告的水泥后，应当按照约定支付价款。20xx年11月18日，经双方结算，被告尚欠原告货款21000元，并在此基础上出具了欠条，被告应当按该结算数额支付货款。经原告多次催讨，被告至今未付，显属违约，应承担相应的民事责任。故原告要求被告支付货款21000元及逾期付款利息的诉讼请求，依法应予以支持。故依法判决如下：被告徐某于本判决生效后十日内支付原告张永玲货款21000元及逾期付款利息（利息自20xx年11月18日起至货款付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算）。

　　【分歧】

　　本案事实清楚，乍看并无争议，但深究考虑，原告可否主张逾期付款利息，若可以主张逾期付款利息如何计算等问题仍值得探析。

　　【评析】

　　第一种观点认为：原告张某不可主张逾期付款利息。因原、被告基于买卖合同产生纠纷，被告徐某逾期不付货款的行为属于违约行为，但双方并未约定有关违约金的条款。自1999年10月1日《合同法》施行后，该法分则第九章买卖合同中对逾期付款并没有法定违约金的规定，故对违约金的适用只能从当事人的约定，如当事人对逾期付款没有约定违约金，则不得适用给付违约金的法律责任，判决或调解逾期付款的违约方支付违约金。

　　第二种观点认为：原告张某可以主张逾期付款利息，利息自20xx年11月18日起至判决书确定的履行期开始之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算。1.原、被告基于买卖合同产生纠纷，双方虽然未对逾期付款的违约行为约1 逾期付款利息是介乎于利息损失与逾期付款违约金之间的概念，同逾期付款违约金的性质雷同，是当事人在签订合同时，约定在一方违约时向对方支付相应欠款的利息，或者按照相关法律规定依照相关利率支付利息，即以支付利息的方式支付逾期付款违约金，故被称作逾期付款利息。

　　定相关违约金的条款，但双方于20xx年11月18日对货款进行了结算，同时被告向原告出具欠条一张交由原告收执。此时被告已经明确结欠原告货款21000元。依据合同法第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”；第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”的规定，被告徐某除需继续履行合同即支付货款外，还需赔偿逾期付款期间相关货款的利息损失，因为逾期付款的利息损失是显而易见的。2.至于该违约金的计算标准，依据最高人民法院于1999年2月16日公布了《关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》2（法释[1999] 8号，简称批复），可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款利息。3.本案当事人并没有约定付款时间，也没有就此达成补充协议，按照交易习惯，被告徐某应于双方结算后立即付款，但被告徐某直至原告张某诉至法院仍未付款，显属逾期不付的违约行为，自双方结算之日起即20xx年11月18日起即已违约。4.因原告依法诉至法院，意味着愿由法院对双方争议的事实进行认定，并服从法院对其纠纷予以了断裁决。一旦法院经审理依法认定了违约事实的存在，并在判决书中确定被告应履行合同义务的期限和方式，就表示被告应承担违约责任、履行给付逾期付款利息的义务，而原告则同意接受被告依判决书确定的方式履行给付义务。故被告应承担在判决做出之前的违约责任，支付到判决书确定的履行期开始之日止。而之后被告在判决书规定的履行期内履行给付义务的行为，是人民法院和原告都认可的，不能称其为违约行为，相应也就不应计算逾期付款利息。至于履行期满后，义务人仍不履行给付义务的行为，应承担的是拒不履行法院判决、裁定义务，也非违约责任，也不应计算逾期付款利息。所以逾期付款利息应自应支付货款而未支付货款之日起计算到判决书确定的履行期开始之日止。

　　第三种观点认为：原告可以主张逾期付款利息，但利息自20xx年11月18日起至货款付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算。被告应承担在判决做出之前的违约责任，支付到判决书确定的履行期开始之日止无可厚非。而之后被告在判决书规定的履行期内履行给付义务的行为，是人民法院和原告都认可的，是原告接受法院的判决对原告履行期间的宽限，但并不能说明原告放弃了相关的利益，更不能因此就认为被告徐某的逾期付款的违约责任被免除。只要逾期付款的违约行为一直存在，就应当计付逾期付款利息，直至款项付清之日止。

　　笔者赞同第三种观点。本案中被告徐某拖欠货款的行为直至其将货款还清为止，是一直持续存在的，故就应该支付至款项付清之日止的逾期付款利息。这里还有一个如何表述的问题，有的审判员表述为“至支付货款之日止”，有的`审判员则表述为“至货款付清之日止”，笔者认为后者的表述相对比较合理，因为谁都不能保证裁判标的能够一次性支付到位，可能会出现分多次付清的情况，而此时逾期付款的行为是仍旧存在的，只是逾期付款的金额有所减少，并不能因为支2 《批复》规定：对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。中国人民银行调整金融机构计收逾期贷款利息的标准时，人民法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。

　　付了部分货款就免除了支付剩余逾期款的违约金的义务。这时应该参照银行划款扣贷时的通行做法，按照利随本清的原则加以兑现。

　　综上所述，针对事前没有约定支付逾期付款违约金的买卖合同案件，当事人诉至法院要求支付逾期付款利息，根据合同法第一百零七条、第一百一是二条的规定，应予以准许赔偿逾期付款期间所产生的债务利息，即逾期付款利息。该逾期付款利息的计算标准依照《关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。而可主张逾期付款利息的期间应自付款逾期之日起至货款付清之日止，参照银行划款扣贷时的通行做法，按照利随本清的原则加以兑现。

付款合同篇4

　　1、合同签订后付预付20%。承包商提供银行或有信誉的公司出具的，受益人为发包人，有效时间为90天的保函，保函为见索即付保函，即含有“在保函有效期内，发包人因承包人未能履行合同项下约定义务（以下简称“违约”）而要求收回预付款时，我行将在收到发包人签署的声明承包人违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件后七个式作日内，无条件支付给发包人累计总额不超过担保金额的款项”的条款。保函保证的金额为元整。

　　2、完成工程总额的50%付已完工程额的.30%。

　　3、完成工程额的80%付已完工程额的60%。

　　4、工程全部完成并验收合格后付至已完工程额的85%。

　　5、决算完成后付至工程额的95%。

　　6、质保金5%二年