关于监理合同集锦九篇
随着时间的推移,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的监理合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
监理合同 篇1
第 1 题
在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则( )。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
E.承包人可以留置该工程
正确答案:BC
第 2 题
(20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有( )。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:BC
第 3 题
下列合同中,属于效力待定合同的有( )。
A.与限制民事行为能力人订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.与无代理权人订立的合同
D.与行政法人单位订立的合同
E.与超越权限的法定代表人订立的合同
正确答案:ACE
第 4 题
根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案:ABCD
第 5 题
FIDIC合同条件下,关于用于永久工程的设备和材料预付款,下列说法正确的是( )。
A.订购物资经工程师确认后,按发票价值的80%作为材料预付的款额
B.可以在专用条款内修正这个百分率,通常在60%-90%内
C.材料和设备只有进场后,才能将费用计入工程进度款结算支付
D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同
正确答案:ABDE
第 6 题
(20xx年)工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括( )。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:ACD
第 7 题
招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括( )。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保
B.报价金额的大小写不一致
C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D.货物包装方式高于招标文件要求
E.货物检验标准低于招标文件要求
正确答案:BCD
第 8 题
下列情况中,属于额外监理工作的有( )。
A.由于变更而需延长的监理工作
B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C.业主因承包商严重违约解除合同后,监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作
E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
正确答案:CD
第 9 题
按《合同法》规定的基本原则,因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,( )。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失,由合同约定的责任方承担赔偿义务
正确答案:ACDE
第 10 题
依据FIDIC《分包合同条件》,分包商应立即执行的变更指令包括( )。
A.工程师直接送达的书面指令
B.工程师代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
正确答案:CE
第 11 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工合同发包人的义务包括( )。
A.办理临时用地、停水、停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案:ACE
第 12 题
(20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定,乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初,乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站,此时甲公司享有的权利有( )。
A.拒收货物
B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
C.不接收货物并要求对方承担违约责任
D.接收货物后不立即付款,仍按合同约定时间付款
E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责
正确答案:ABD
第 13 题
(20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的.,下列文件中,属于合同组成部分的有( )。
A.中标函
B.监理委托函
C.工程监理合同标准条件
D.投标保函,
E.规范和规程
正确答案:ABC
第 14 题
在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A.投标人资质
B.监理大纲
C.总监理工程师业绩
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案:ABDE
第 15 题
某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在( )。
A.要求设计单位修改设计
B.承担设备拆除的费用
C.负责设备重新安装
D.承担重新安装的费用
E.重新组织单机无负荷试车
正确答案:ABD
第 16 题
在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。
A.选定施工合同的承包人
B.批准施工合同承包人选定的分包人
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
正确答案:DE
第 17 题
指定分包工作属于承包商无力完成,不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作,即承包商投标报价时没有摊入( )的工作,因此不损害承包商的合法权益。
A.间接费
B.管理费
C.人工费
D.机械费
E.材料费
正确答案:AB
第 18 题
下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。
A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
正确答案:CD
第 19 题
工程A.师对分包合同的管理包括( )。
检查确认分包工程质量
B.对分包商索赔的批准
C.对分包商发布变更指令
D.对分包商资质进行审查
E.计量、确认分包商完成的工程量
正确答案:ADE
第 20 题
某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有( )。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:ACE
监理合同 篇2
________(以下简称“业主”)与_______(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称:
工程地点:
工程规模:
总投资:
监理范围:
二、本合同中的措词和用语与所属的.监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
①监理委托函或中标函;
②工程建设监理合同标准条件;
③工程建设监理合同专用条件;
④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本份,各执份。
业主:(签章)监理单位:(签章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
地址:地址:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮编:邮编:
电话:电话:
年月日年月日
签于签于
监理合同 篇3
1.建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
2.某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工,导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告,5月10日开始进行5天启动连续试车,结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作,并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求,参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以( )的时间与合同工期比较,判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A.2月1日至5月10日
B.2月1日至5月25日
C.2月10日至5月26日
D.2月10日至6月1日
3.承包商的施工虽已达到基本竣工的条件。但由于受非承包商原因的外部客观条件影响而不能进行竣工检验,对该部分工程工程师应认为( )。
A.已经竣工不需再进行竣工检验
B.已经竣工但还需在缺陷通知期内进行补充检验
C.需经检验后才能判定是否竣工
D.尚未竣工
4.业主对分包合同的管理主要体现在( )。
A.对分包合同权利义务如何约定
B.对分包工程的批准
C.对分包合同当事人的选择
D.对分包工程发布开工令
5.FIDIC分包合同条件规定,如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项,( )在应付款日之前及时将扣发或缓发分包款的理由通知分包商,承包商则不承担逾期付款的责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商代表
D.工程师代表
6.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款
7.依据FIDIC施工合同条件,工程师颁发的工程接收证书表明( )。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的`全部义务已完成
C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
8.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定,下列表述正确的是( )。
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
9.依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是( )。
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
10.FIDIC施工合同条件中的暂列金,是( )的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
答案: 1.D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.B 10.B
监理合同 篇4
工程项目名称:
委托人(甲方):
监理人(乙方):
为指导和督促本工程安全工作,提高本工程安全生产,文明施工管理水平,特订立本安全监理协议书。
委托人的安全职责
一、 委托人应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供
气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。
二、 委托人不得对监理人员提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性
标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。
三、 委托人不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的
安全防护用具,机械设备,施工机具及配件,消防设施和器材。
监理人的安全职责
监理人行政负责人对本监理工程项目的安全监理工作全面负责,项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责,并根据工程项目特点,确定施工现场具体安全监理人员,明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导下,从事施工现场日常安全监理工作,安全监理人员须经安全监理业务教育培训,考核合格,持证上岗。
一、安全监理文件的编制。
监理人编制的项目监理规划应包含安全监理方案,并明确安全监理内容、工作程序和制度措施。编制的监理实施细则应包含安全监理的个体措施。
二、施工准备阶段安全监理的主要工作
1 协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。
2 审查专业分包和劳务分包单位资质。
3 审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种
作业人员资格,督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。 4 督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系;督促施工单位检
查各分包企业的安全生产制度。
5 审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工
及应急抢险方案。
6 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。
三、施工过程中安全监理的主要工作
1 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,
制止违规施工作业。
2 对施工单位中的高危作业等进行巡视检查,每天不少于一次。发现严重违规
施工和存在安全事故隐患的,应当要求施工承包单位整改,并检查整改结果,签署复查意见;情况严重的,由总监下达工程暂停施工令并报告委托人;施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。
3 督促施工承包单位进行安全自查工作;参加施工现场的安全生产检查。 4 复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续,并签署意见。未经安全
监理人员签署认可的不得投入使用。
5 安全监理人员应对高危作业的'关键工序实施现场跟班监督检查。
四、安全监理的资料管理
1 参照国家建设工程监理规范的资料管理和表式要求。
2 安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理工作
情况,记录发现和处理的安全施工问题。总监应定期审阅并签署意见。 3 监理人应增编安全监理月报表,对当月施工现场的安全施工状况和安全监理
工作做出评述,报委托人和安全监督部门。
4 使用音像资料记录施工现场安全生产重要情况和施工安全隐患,并摘要载入
安全监理月报。
5 资料必须真实、完整。
法律责任
1 委托人有违反本协议书责任行为,按照《建设工程安全生产管理条例》的规
定限期改正,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任。
2 监理人有违反本协议书责任行为,按照《建设工程安全生产管理条例》的规
定限期改正,直至停业整顿。造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任。
本协议书作为工程监理合同的附件,与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 本协议书一式四份,由甲乙双方各执二份。
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 日期:
监理合同 篇5
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下:
工程名称:_________;工程地点:_________;工程规模:_________;总投资:_________;监理范围:_________。
二、本合同中的措词和用语与所属的.监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1.监理委托函或中标函;
2.工程建设监理合同标准条件;
3.工程建设监理合同专用条件;
4.在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本_________份,各执_________份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
监理合同 篇6
词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语,具有如下含义:
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程,工程建设监理合同标准条件。
(2)“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的`时间段,合同范本《工程建设监理合同标准条件》。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。 监理单位的义务 第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。 业主的义务
第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定。
监理合同 篇7
第一部分 协议书
建设单位(全称): 委 托 人(全称): 监 理 人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模:
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
本合同签订后,三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。
五、签约酬金
1、签约酬金(大写): (: )。 包括:
1、监理酬金;
2、相关服务酬金。
2、计费办法:
(1)、公开招标监理项目计费办法以预算清单编制依据为准,
(2)、县工程监理机构库内抽取监理项目计费方式根据〔xxxx〕xx号的规定,参照〔xxxx〕xx号文件《xxxxxxxxxxxxxxxxx》的`规定执行。
3、结算方式:结算时,根据实际监理范围的工程造价,按预算编制(招标项目)或监理机构库管理办法规定的相同取费标准及系数,并按投标优惠率(招标项目)计算监理费,最终以xxxxxxxxxxx审核为准。
六、期限 监理期限:
自 年 月 日始,至 年 月 日止(延期不增加费用)。
七、双方承诺
1. 监理人向建设单位及委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 建设单位及委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供必要的配合和资料,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间: 年 月 日。
2. 订立地点: 。
3. 本合同一式 柒 份,具有同等法律效力,建设单位 贰 份,委托人 贰 份,监理人 叁 份。
建设单位:(盖章)
委托人:(盖章) 监理人:(盖章) 地址: 法定代表人 (或)授权委托人: 开户银行: 账号: 邮编: 电话:
地址: 法定代表人 (或)授权委托人:邮编: 电话:
地址: 法定代表人 (或)授权委托人: 开户银行: 账号: 邮编: 电话:
监理合同 篇8
1.信息管理手册的主要内容,不包括()。
A.绘制信息处理流程图 B.确定信息管理的任务
C.信息处理平台的建立与运行维护 D.确定工程档案管理制度
2.某高层办公楼工程项目,由甲公前进行施工总承包,主体结构工程施工由甲公司自行承担,桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。小张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员,小张的主要工作职责应该是()。
A.收集、整理、管理本项目范围内的所有信息
B.只要将主体结构工程施工形成的工程文件整理、立卷后移交建设单位
C.收集、汇总本单位和各分包单位形成的工程档案,立卷后及时间向建设单位移交
D.收集、整理本项目的工程文件,立卷后及时向地方城建档案部门移交
3.某施工承包工程,承包人于20xx年5月10日送交验收报告,发包人组织验收后提出修改意见,承包人按发包人要求修改后于20xx年7月10日再次送工程交验收报告,发包人于20xx年7月20日组织验收, 20xx年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为()。
A.20xx年5月10日 B.20xx年7月10日
C.20xx年7月20日 D.20xx年7月30日
4.劳务分包合同中,劳务分包人应()。
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改所造成的损失及各种罚款
5.某业主拟建一栋砖混结构的宿舍楼,建设工期8个月,施工图等资料齐全,采用()计价方式合适
A.固定单价合同 B.变动单价合同
C.总价合同 D.成本加酬金合同
6.单价合同对于承包商而言不存在()风险。
A.工程量 B.价格
C.设计错误 D.环境变化
7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,没有()的变更指示,承包人不得擅自进行工程变更。
A.发包人 B.设计人
C.监理人 D.政府建设主管部门
8.根据《标准施工招标文件》中的通用条款,承包人按合同约定提交的'最终结清申请单中,只限于提出()的索赔。
A.在合同工程接收证书颁发前 B.在合同工作接收证书颁发后
C.在竣工付款证书接收前 D.在缺陷责任期终止证书颁发后
9.施工中当前一专业工程对后续专业工程施工质量产生影响时,应该填写()。
A.施工试验记录 B.交接检查记录
C.质量评估记录 D.隐蔽工程验收记录
10.下列关于归档施工文件的说法,不符合归档文件质量要求的是()。
A.工程文件的内容及其深度必须符合国家有关技术规范、标准和规程
B.归档文件可以为复印件,但必须加盖单位印章
C.竣工图可以利用施工图改绘
D.工程文件使用碳素墨水书写
答案: 1C 2C 3B 4D 5C 6A7C 8B 9B 10B
监理合同 篇9
1、 指定分包商由(A)指定或选定。
A、业主
B、承包商
C、设计单位
D、业主和承包商共同
2、 施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的(D)。
A、内外部条件的变化
B、发包人应承担责任的原因
C、协调管理的原因
D、承包人的原因
3、 在建设工程材料采购合同中,由供货方代运的货物,应由(A)在站场提货地点共同验货,以便发现灭失、短少、损坏等情况时,能及时分清责任。
A、采购方和运输部门
B、供货方和采购方
C、供货方和运输部门
D、供货方、采购方及运输部门
4、 在设计合同的履行过程中,由于设计人自身原因,延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间,每延误1d,应减收该项目应收设计费的(B)。
A、1‰
B、2‰
C、3‰
D、5%o
5、 甲施工企业与乙承重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同,约定5月10日甲付给乙
100万元预付款,6月21日由乙向甲交付两辆起重机,但到了5月10日,甲经调查发现乙确已全面停产,经营状况严重恶化。此时甲可以(D),以维护自己的合法权益。
A、终止合同
B、转让合同
C、行使同时履行抗辩权
D、请求对方提供适当担保
6、 下列财产中,不可以作为抵押物的是(C)。
A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物
B、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
C、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权
D、抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权
7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的,所产生的后果由(A)承担。
A、采购方
B、供货方
C、代运方
D、采购方和供货方共同
8、 承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前(A)d内,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A、7
B、14
C、28
D、30
9、 FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,应由承包商承担责任的事件是(D)。
A、拖延支付工程款
B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰
C、施工图纸有错误
D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔
10、 根据FIDIC《施工合同条件》的规定,保留金是按合同约定从(D)中相应扣减的一笔金额。
A、合同价内的暂列金
B、业主应交付的预付款
C、承包商应交付的定金
D、承包商应得的工程进度款
11、关于抵押权实现的表述中,不正确的是(D)。
A、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有
B、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款不足部分由债务人清偿
C、债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼
D、债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿
12、施工合同履行过程中,单机无负荷试车时,承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知,通知的内容不包括(D)。
A、试车内容
B、试车时间
C、试车地点
D、对承包人的要求
13、关于质押的表述中,不正确的.是(A)。
A、质权是一种法定的担保物权,以转移占有为特征
B、债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,移交的动产或权利为质物
C、质押后,当债务人不能履行债务时,债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿
D、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,以担保债权履行的担保
14、 FIDIC《施工合同条件》规定,所签合同内注明的完
完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和称
为(B)。
A、缺陷通知期
B、合同工期
C、合同有效期
D、施工期
15、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同,双方均未加盖公章或签字,不久甲公司交货,乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题,遂诉至法院,根据《合同法》的规
定,下列表述中正确的是(C)。
A、合同无效,但已履行部分双方不再返还
B、合同无效,已履行部分双方返还
C、合同已成立,甲公司承担违约责任
D、合同未成立,已履行部分双方相互返还
16、工程建设施工过程中,(C)是最为常用的一种担保方式。
A、定金
B、留置
C、保证
D、质押
17、按照《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为(D)
A、必须征得对方同意
B、无须征得对方同意,也无须通知对方
C、无须征得对方同意,但应提供担保
D、无须征得对方同意,但要通知对方
18、下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是(C)。
A、当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任
B、当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任
C、订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任
D、订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
19、施工合同履行过程中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则(B)。
A、承包人承担全部费用,工期相应顺延
B、发包人承担全部费用,工期相应顺延
C、发包人承担全部费用,工期不予顺延
D、承包人承担全部费用,工期不予顺延
20、担保方式中的保证,在实际运用过程中应理解为(B)。
A、保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定给予赔偿
B、保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
C、债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
D、债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
21、 合同约定的工期,是指在(A)中写明的时间与施工过程中遇到合同约定,经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。
A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件
22、 关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是(D)。
A、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
23、 FIDIC《施工合同条件》通用条款规定,为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转,订购物资经工程师确认合格后,按发票价值的(C)作为材料预付的款额,包括在当月应支付的工程进度款内。
A、50%
B、65%
C、80%
D、95%
24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中,不正确的是(C)。
A、安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车
B、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知
C、试车记录由发包人准备
D、试车合格,工程师在试车记录上签字
25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔,这种索赔叫做(A)。
A、合同被迫终止的索赔
B、意外风险和不可预见因素索赔
C、工程加速索赔
D、工程变更索赔
26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括(D)。
A、造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任
B、与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误
C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
D、索赔意向通知必须在28 d内提交
27、 FIDIC《施工合同条件》规定,将合同争议提交争端裁决委员会决定的,裁决委员会应在收 到争议文件后(D)d内做出合理的裁决。
A、15
B、28
C、72
D、84
28、 招标代理机构评标委员会的专家人选,应是从事相关领域工作满(D)年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。
A、3
B、5
C、6
D、8
29、 FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供(C),具体工程的合同内是否包括此条款,取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。
A、投标保函
B、履约保函
C、支付保函
D、预付款保函
30、 FIDIC《施工合同条件》规定,自工程接收证书中写明的竣工日开始,至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为(B)。
A、缺陷通知期
B、施工期
C、合同有效期
D、合同工期
【监理合同】相关文章:
监理的合同05-24
监理合同最新范本监理合同最新08-31
(精选)监理合同10-20
监理合同05-15
监理聘用的合同10-07
【集合】监理合同05-24
建设监理合同09-29
水利监理合同07-13
监理的合同(15篇)10-11
工程监理合同08-26