安装合同

时间：2023-05-25 09:34:54 合同我要投稿

实用的安装合同合集十篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编收集整理的安装合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

实用的安装合同合集十篇

安装合同篇1

　　需方： (以下简称甲方)

　　供方： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方采购太阳能，为了保证全面地改造各自义务，签订本合同，共同信守执行。

　　质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

　　第三条、交货时间及付款方式

　　1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。

　　2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕后付%，经甲方验收合格后付 %(自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。

　　第四条、保修条款：

　　乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。

　　第五条、违约责任

　　乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款 %的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款 %.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的.所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。

　　第六条、合同的解除条款

　　如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。

　　第七条、施工责任

　　1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈(最低按元起)。

　　2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

　　第八条、争议的解决

　　甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条、合同正本及合同生效

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇2

　　家庭装修水电安装合同范本

　　甲方：(发包方)____________

　　联系电话：_______________

　　乙方：(承包方)____________

　　联系电话：_______________

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1.水电安装施工地点：____________________________________________

　　2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3.本项工程预计费用元人民币。

　　第二条材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料

　　甲方供应材料清单：

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，后期维修费用由甲方承担。

　　2.甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的安装工程，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料

　　乙方供应材料清单：

　　乙方供应的`水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照其他相关法律法规界定。

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.负责所承工程所产生垃圾的处理工作。

　　4.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　5.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管穿线验收合格后支付工程总款的75%,水电完工后支付剩余款(包含甲方同意增加的费用).

　　2. 乙方承包内容：

　　1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

　　2).所有水电施工过程的垃圾清理(清理至小区垃圾站，如需外运另外收费)。

　　3).户内给排水的安装

　　4).开关面板安装

　　5).卫生洁具的安装

　　6).后期灯具的安装

　　7).其他补充：

　　3.工程结算方式：

　　固定总价结算：

　　第六条违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条其它约定：

　　1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2.由于非乙方原因导致需返工或增加工程量另行收费。

　　3.水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。保修期内由于乙方的施工和乙供产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当、甲供材料损坏或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条附则

　　(一) 本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至___________

　　（五）水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字：乙方签字（盖章）：

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　合同编号:_____________________签约时间:

　　工程地点:_____________________

　　发包单位:___________________________(以下简称甲方)

　　联系电话:_____________________

　　单位地址:_________________________________

　　甲方代表:_________________________________

　　承包单位:___________________________(以下简称乙方)

　　联系电话:_____________________

　　单位地址:_________________________________

　　乙方代表:_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜，达成如下协议:

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况:

　　1、安装工程概况:

　　(1)工程地点_________及面积:_________;

　　(2)工程造价:￥元;大写()

　　(3)工程有效期限天

　　(4)开工日期:年月日;

　　(5)竣工日期:年月日;

　　(6)其中隐蔽工期约天、空调主机系统工程及系统调试约天。

　　2、设备情况:产品名称规格型号单位数量(见清单)

　　3、工程承包方式及施工范：_________

　　第二条乙方工程材料进场时，由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点(装饰方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收:

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定:

　　(1)、年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

　　(2)、年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

　　(3)、年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的'补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限:

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　2、本合同工程安装总价款为人民币:元(大写:

　　(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的___%)元(大写:);

　　(2)隐蔽工程完工后，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的___%)元(大写元)

　　(3)工程主机到场三日甲方支付乙方(第三期工程款)人民币(占合同总金额的_(大写:)

　　(4)工程尾款(占合同总金额的___%)元(大写:元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。(系统调试验收之后交付业主使用30日之内无异议视为验收合格)

　　(5)工程质保金____元(大写元)，验收合格满一年后一周内支付。

　　3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设备吊装费、不含主电源电缆费用，不含空调主机基础。

　　第五条双方义务及违约责任

　　一、甲方责任及义务:

　　1、工程现场甲方负责人

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的5‰的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延:

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　一、乙方责任及义务:

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额5‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　(三)违约责任

　　1、因一方原因，造成合同无法继续履行的，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失及违约金元。

　　2、甲方未按期支付第二、三、四期工程款的，每延期一天向对方支付违约金元。

　　3、由于乙方原因，工程质量达不到标准，乙方负责反工，工程费用由乙方支付，工期不予顺延。

　　4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。

　　第六条工程变更

　　1、工程项目或施工方式如须变更，双方应协商一致，签定熟门熟路变更协议，同时明确相关工程费用及工期。

　　2、所产生的工程费用经甲方签证后，(支付乙方不低于所增费用的50%)在同期支付工程款时一并支付。

　　第七条产品质量责任和售后服务条款

　　1、自验收之日起,工程保修期为壹年。

　　第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完后自动终止。

　　第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十二条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十三条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十四条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方(甲方):

　　地址:

　　代表人:

　　电话:

　　承包方(乙方):

　　地址:

　　代表人:

　　电话:

　　日期:年月日

安装合同篇4

　　甲方：蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)

　　乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方)

　　一、分包范围：

　　1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。

　　2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。

　　二、工期：

　　1、开工日期：20xx年

　　2、总日历工期：工期记

　　三、合同价款：

　　参照建设公司与开发公司主合同，在主合同结算前提下，下浮总价20%为结算依据。

　　四、收费标准：

　　1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包管理费：

　　(1)甲方收取乙方总价的20%

　　甲方收取总包管理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。

　　五、工程质量：

　　1、本工程质量确保。

　　2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。

　　3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

　　4、安装工程若达不到本条款第1条规定，按蒙西公司要求处罚。

　　5、乙方为了确保本工程施工质量，佰万元，如达不到本条款第1条所规定，质量保证金没收，达到本条款第1条之规定，质量保证金按如下分期退还乙方，工程到六层退保证金肆拾万，十五层退叁拾万，工程封顶退保证金叁拾万。

　　六、工程进度：

　　1、乙方严格按照甲方的总承包合同工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%，扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%，扣除20%管理费后支付。

　　2、乙方达不到总合同及项目部施工进度计划的要求，按照总包合同的相关条款执行。

　　3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过

　　程中，若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度，工程质量达不到甲方要求，满足不了这两项，甲方有权终止合同，按已完成工程量扣除管理费后的70%结算，其余视为违约金，不再结算。

　　七、工程安全生产，文明施工：

　　1、乙方在本工程施工过程中，严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

　　2、杜绝违章作业，违章施工。

　　3、乙方在施工过程中，因乙方责任所造成的'安全事故，由乙方承担一切法律及经济责任。

　　4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。

　　5、在施工过程中，乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督，配合甲方达到文明工地评比的各项要求。

　　6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗，并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。

　　7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止合同的权利。

　　八、工程款的支付：

　　1、本合同范围内工作内容必须由乙方独家施工。甲方支付乙方所有工程款均须专款专用，具体参照与甲方签订的主合同。

　　2、合同价款的调整，合同价款在发生下列情况之一的可作调整：

　　1)、建设单位代表确认的工程量增减;

　　2)、建设单位代表确认的变更或工作洽谈;

　　3)、工程造价管理部门公布的价格调整;

　　4)、合同约定的其他增减或调整。

　　3、本合同履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款同等。

　　九、材料

　　1、材料由乙方自主采购，在总包合同中明确的甲方材料由建设方提供，乙方按照施工图纸上报供货计划。

　　2、乙方所采购的所有材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的有关规定。

　　3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求，并严格按照甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。

　　4、材料进场应及时向监理报监，不得将未报监资料用于工程上，对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方承担。

　　十、施工人员管理：

　　所有进场人员均遵守甲方的人员管理制度。

　　十一、资料：

　　1、甲方向乙方提供工程施工图3份图纸。

　　2、乙方的所有资料均应及时整理完善，做到与工程同步，并及时汇总到甲方资料室。

　　3、在工程竣工验收前，乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。

　　4、乙方在施工前及时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建设方)审批。

　　十二、配合和协调：

　　1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜，乙方负责配合甲方的工程协调。

　　2、甲方免费提供乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建设施及施工用水、电。临建设施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方承担并施工，材料费由甲方承担。乙方需配备专业水、电工各一名，在24小时内服从甲方统一领导分配。甲方不安排乙方施工人员住宿及费用。

　　3、在施工过程中，乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进行检查、维护、维修，人工费用由乙方承担(二级箱以下跟乙方无关的部分除外)。

　　4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划，并编制专项施工组织设计。

　　5、工程停、缓建：执行国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

　　6、违约、索赔

　　7、乙方无条件配合甲方文明工地评比的整改工作。

　　8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方承担。

　　9、乙方委派同志为现场安装负责人，实施对安装过程的全面管理，甲方委派同志对本工程进行全面管理。

　　十三、其他：

　　1、本合同未列条款参照甲方蒙西建设集团有限公司与建设单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包合同中相应的甲乙双方责任权利执行。

　　2、在乙方未进场前，委托其它班组施工临电临水人工费拾万元，由乙方支付。

　　3、对本合同有争议处，由双方协商解决，签订补充合同。

　　4、本合同一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字后生效，本合同来往账目结清完毕保修期满后自动失效。

　　甲方：乙方：

　　甲方负责人：乙方负责人：

安装合同篇5

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1.1工程名称:

　　1.2工程地址:

　　1.3工程内容:强电安装

　　二、工程承包范围及方式

　　2.1承包范围:2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。

　　2.2承包方式:分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)

　　2.3机具供应:施工机具乙方自理

　　三、合同工期

　　3.1开竣工日期:开工日期为年月日;竣工日期为年月日。

　　四、工程质量

　　4.1 工程质量标准:合格。

　　4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。

　　五、合同价款

　　5.1合同预算价格:材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。

　　六、付款方式

　　乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。

　　七、甲方责任

　　7.1甲方满足施工用电量的需求。

　　7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。

　　7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。

　　7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。

　　八、乙方责任

　　8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。

　　8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。

　　8.3 乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。

　　8.4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的`安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。

　　8.5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。

　　8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

　　8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。

　　九、违约责任

　　9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　9.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　9.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。

　　9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。

　　9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。

　　十、合同纠纷的解决方式

　　10.1甲乙双方进行协商调解

　　十一、合同份数及生效日期

　　本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。

　　甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

　　法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，现甲方将冷水江市东苑臵业有限公司———东苑国际商业广场工程以包现场加工、包安全、包安装、包质量、保进度的形式承包给乙方·为了明确双方各自相互权利，遵循平等、自愿和诚信的原则，订立如下合同条款，双方共同遵守执行·

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：冷水江市东苑臵业有限公司———东苑国际商业广场

　　2、工程地点：娄底冷水江

　　3、建筑面积：约1162平方米

　　二、工程范围及价格

　　1、钢结构规格：长米、宽米，檐高米（其他备注：整栋厂房不规则，具体尺寸见施工图）

　　2、现场制作范围包含：

　　3、安装范围包含：工程预埋、主体钢架、吊车梁、外围檩条、屋面彩板、保温棉、钢丝网、墙面板、夹芯板推拉门、彩瓦收边包角、门窗包边等所有±零以上的及图纸中所包含的钢结构工程，不含任何土建，窗户由甲方所采购塑钢窗的供货方安装·（以上内容不包含部分可划掉，另行用手写如下：

　　4、安装承包价格：包工不包料每平方米为元人民币，合同价格包括所用工具和生活费用，含机械吊装费·

　　三、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按施工图纸要求施工，服从甲方现场管理人员指挥，执行甲方管理人员的指导和监督，把好质量关·

　　2、乙方在主构件进场前应做好预埋件的安装，预埋件安装完毕后须符合图纸尺寸、标高全部无误，否则乙方必须无条件整改好，并由甲方施工代表审核方可·

　　3、主钢构进场，吊车卸货时要注意不得导致构件或连接板件变形，安装前如构件上沾有黄泥或其他污物必须先擦拭干净后方可安装，如有构件表面生锈必须补漆后再安装，所有螺栓必须拧紧；

　　4、彩瓦进场，卸货时须注意不得有人为或设备损坏，安装屋面瓦时不得人为踩踏破坏，屋面瓦安装完毕后须整理现场不得留有螺钉或其他零碎东西，墙面瓦安装后要整洁美观，不得人为拆坏，所有彩瓦安装完毕后必须做清洁工作，保证瓦面干净整洁·

　　5、屋面安装过程中对最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施·

　　6、若发现人为的问题对质量造成影响，安装队必须承担全部责任·

　　四、工程进度及要求

　　1、现场制作工期为材料到现场起，天完成；

　　1、施工工期为钢柱进场起，天完成主体钢架与屋面板、保温棉、墙面板，天内所有钢结构安装完工，具备工程交付验收的`条件（下大雨或下雪自然原因耽误除外），如乙方拖延工期按以下规定执行·

　　2、乙方如不按进度计划要求施工，无特殊原因，延误工期则每天罚款500元·

　　3、乙方如施工力量及技术力量确实不适合工程施工要求，甲方有权终止合同，并指派其他施工班级进场，所造成的一切费用损失由乙方负责·

　　推荐阅读：钢结构厂房建设合同样本钢结构厂房承包合同钢结构厂房合同范本钢结构厂房制安合同模板建钢结构厂房合同样本钢结构厂房合同

　　五、甲方责任

　　1、所有建设该工程所需的材料均由甲方购买提供给乙方，并运抵现场；

　　2、若在安装过程中，因当地群众阻扰施工，发生纠纷，由甲方负责处理，乙方不得与阻工扰工人员发生冲突，否则一切后果自负·

　　五、乙方责任

　　1、乙方在现场制作与现场施工过程中，严格按照安全操作规程进行作业，必须为每一位现场施工人员买保险（进场前所有保险凭证必须先交由甲方复印并保存留底），做好安全保护措施，做好自律自省自察工作，杜绝发生安全事故，所发生一切安全事故，均由乙方负全部负责·

　　2、乙方对现场工人必须进行安全教育，并配合甲方对工作进行安全教育和三级教育，以树立工作的安全概念·乙方必须教育好本班级人员，提高其安全意识，提高防患意识，严禁没有安全培训的工人上岗·

　　3、乙方所有现场施工人员，禁止发生偷盗行为，工地现场所有财物归甲方所有，如发生偷盗行为，甲方有权对乙方处以1000元/次的罚款，乙方还必须赔偿甲方因偷盗所产生的全部损失·

　　4、乙方所有现场施工人员，在上班时严禁喝酒，以免发生安全事故及产生安全隐患，如甲方发现一次，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款·

　　六、工程付款及结算

　　1、乙方人员全部进场安装三日后付生活费与预埋费用计人民币元

　　2、主体钢架安装完毕后，付安装总款20%，计人民币元

　　3、屋面板、墙面板安装完毕，再付安装总款30%，计人民币元·

　　4、所有工程安装完毕，验收合格后，再付至安装总款的95%，计人民币元

　　5、余留5%质保金，计人民币元，作为工程保修金，保修期为12个月，到期如无质量问题，一次性付给乙方·

　　七、违约处罚

　　1、乙方在施工时，达不到业主和监理验收，造成返工所需费用由乙方自负·

　　2、乙方在签定协议之后，中途退缩、怠工、有意人为误工，甲方有权不予结算并且不支付任何安装工程款·

　　八、争议解决条款

　　本合同如有未尽宜，双方应友好协商，补充合同条款解决·双方签订的补充条款与本合同有同等的法律效力·如前后内容有矛盾的补充合同协议规定为准·因本合同引起或与本合同有关的任何争议导致双方不能达成一致时，任何一方可向工程所在地诉讼·

　　九、本合同有效期自双方签订盖章之日起完工所有款项付清之日·合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款5%的违约金·

　　十、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字生效，依此为凭·

　　甲方：乙方：

　　工程部代表：施工班长：

　　电话：电话：

　　身份证号码：身份证号码：

　　年月日年月日

安装合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：

　　一、工程名称：楼配电箱的制作。

　　二、承包方式：

　　1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。

　　2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。

　　三、合同价款：

　　1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，

　　大写：；

　　2、支工程款时根据甲方要求提供收据。

　　四、付款方式：

　　1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；

　　2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；

　　3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；

　　4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；

　　5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。

　　五、材料品牌：

　　1、本工程采用元器件的`品牌：。

　　六、技术要求及验收标准：

　　1、箱体半周长米以内采用不小于㎜的冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。

　　2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。

　　3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。

　　4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。

　　七、甲方义务

　　1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。

　　2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。

　　3、负责配电箱进场的检查、验收。

　　八、乙方义务：

　　1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。

　　2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。

　　3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。

　　九、保修：

　　配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。

　　十、违约责任：

　　甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。

　　十一、附则：

　　1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》

　　2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表人：代表人：

　　年月日年月日

安装合同篇8

　　甲方：中山市鼎杰广告发展有限公司

　　乙方：中山市旭晖钢结构金属材料有限公司

　　甲乙双方本着互利互惠、平等公正的原则。经双方友好协商，制作龙门架事宜达成以下协议：

　　一、工程内容：龙门架壹个，规格：51米长*10米高*2面，离地总高度10米，

　　二、施工地点：(甲方指定) 世纪大道保利国际广场地段

　　三、工程工期：自工人进入施工现场之日起45日内完工(有效工作日)。

　　四、工程价格：工程总价为：22万元正(大写：拾伍万伍仟元正)。(总价含税，不包括照明设备和画面)

　　五、付款方式：

　　a．合同签订时，甲方支付乙方总额的20%即4.4万元（大写：万元正）；工程完成后甲方支付乙方总额的40%即8.8万元（大写：万元正）；正工程验收合格30天后支甲方支付乙方总额的30%即

　　6.6万元(大写：万元正)；10%的余款即2.2万元作为工程质量保证金，1年后视质量保证情况，一次性返还乙方（如有质量保证不到位问题甲方有权扣除乙方保证金。

　　工程验收时间：为工程完工后10个工作日内，超过15天末验收视为合格；

　　六、工程质量：按照双方认的龙门架设计图纸和材料型号，工艺要求，进行制作施工。，保证工程质量。

　　七、双方责任：

　　甲方责任：

　　a．甲方协助负责办理制作龙门架施工所需的`一切合法手续 b．b．甲方负责协调施工现场周边事务。

　　c．甲方对工程做现场验收，若不合格好及时整改。

　　d．按合同及时付款。

　　乙力责任：

　　a．乙方按甲方设计图纸和材料型号，工艺要求，要求严格施工，保质保量完成工程内容。

　　b．乙方应文明施工，安全施工，一切财产损失，安全事故由乙方承担。甲方不承担任何责任。

　　c．乙方应对施工现场周边环境进行保护，完工后尽量恢复原貌，清洁现场。

　　八、龙门架的使用及管理；

　　本龙门架自竣工后1年内如发生脱漆、脱焊、材料不合格等，乙方负责免费进行维护维修，壹年后交由甲方管理。鉴于龙门架设置于野外，甲方必须每年对龙门架进行维护维修，除锈刷漆：在正常使用情况下，本龙门架安全试用期限为3年。

　　九、违约责任：如单方违约，由违约方向履约方支付本合同总额的5％的违约金。如因违约给履约方造成损失，由违约方全部赔偿。

　　十、本合同未尽事宜双方协商解决，不能达成协商的向当地人民法院申请仲裁。

　　十一、本合同一式二份，双方各执份。盖章签字后具有同等法律效力。

　　甲方：中山市鼎杰广告发展有限公司

　　甲方代表

　　电话：

　　乙方：中山市旭晖钢结构金属材料有限公司乙方代表电话

　　：电话：

　　年月日

安装合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着诚信、平等、自愿的原则，甲方将象山兰园项目一期工

　　程现场办公区三根旗杆的制作安装委托乙方施工，经双方充分友好协商一致，达成本协议，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：xx工程现场办公区旗杆制作安装项目

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工包料

　　四、承包范围及内容：

　　三根不锈钢旗杆的制作安装，包括附件及辅材，包括但不限于

　　旗杆的球头，滑轮、拉绳、变径连接件等。不含土建部份的基坑开挖、混凝土浇注、砖砌体及石材粘贴工程。

　　五、工期：5月7号安装完成。

　　六、工程计价及付款方式：

　　1括所有人工费、材料费、机械费、管理费、税金等一切费用。

　　2、工程完工经甲方验收合格且乙方提供符合甲方要求的发票和收据交与甲方后三日内，甲方付至合同价款的80%，剩余价款在保修期满两年后10个工作日内无利息付清。

　　七、工程质量及质量保证：

　　乙方必须严格按照施工图纸或甲方的`要求施工，工程质量为合格。工程质量保证期为2年，在此期间出现的风荷载等质量事故（不包括人为因素）均由乙方承担维修、更换的责任。

　　八、违约责任：

　　1、若因乙方原因影响该工程不能如期完工，每延误一天，乙方承担延期费500元，累计计算。

　　2、保修期间，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人处理，否则，甲方有权委托他人进行修复，所产生的费用甲方有权向乙方进行索赔。

　　九、其它约定：

　　乙方在施工过程中应确保安全文明施工，做到工完料净场地清。乙方在施工中所发生的伤、亡等事故均由乙方自行承担责任。

　　十、本协议未尽事谊双方协商解决，当协商不能达成一致时，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　后附施工图纸，施工图纸所显示的旗杆高度为台面以上的商度，

　　台面以下的做法和高度根据现场实际情况施工。

　　甲方（公章）：_______乙方（公章）：_______法定代表人或授权代表：__ 法定代表人或授权代表：___

　　地址：地址：电话：电话：传真：开户行：

　　帐号：

　　签约时间：20xx年月日

安装合同篇10

　　甲方：XXXXXXXXXX

　　乙方：XXXXXXXXXX

　　经甲乙双方认真友好协商、本着互惠互利的原则，就翠林大浴场不锈钢水箱工程制作安装达成下述条文：

　　一、工程名称：翠林大浴场不锈钢水箱制作及安装工程

　　二、工程地点：常州市钟楼区西林路34-2号

　　三、工程承包方式：包工包料，含制作、水箱槽钢基础、运输、装卸、现场吊装到位，直至验收合格的`一切费用。

　　四、工程范围：2只30T长方形水箱（内径：Φ长5m×宽3m×高2m）；

　　2只20T圆形水箱（内径：Φ2.7m×3.6m）

　　五、工期：圆形水箱 15 天，方形水箱9月上旬（签订合同之日起）。乙方每逾期一天按合同总价款支付1% 违约金。

　　六、工程价款为 108000 元。合同签订后，预付款款 30 %，计32400 元，吊装结束验收合格后付 65 %，计70200 元；质保期一年后付余款 5 %，计 5400元。工程使用的配套装置等以实际使用量为准，在工程决算时进行核对，如实际用量比乙方所报的计划数量少，则相应扣减工程款。以上工程价款为含税价（开增值税发票）。

　　七、技术要求：

　　1、水箱材质采用SUS304-2B不锈钢，形式为模压拼装式。在水箱顶板上设人孔，在水箱外设置不锈钢扶梯，以便检修保养。

　　2、水箱均按设计图纸要求制作，水箱除保证有效容积外，仍需考虑浮球液位控制空间。

　　3、水箱上各进出水管口直径和标高尺寸可按图施工，但具体位置应根据现场实际情况确定，即现场开孔焊接。

　　4、水箱基础工字钢、槽钢应油漆二度防腐。槽钢采用12#国标槽钢，间距500mm一档。

　　5、长方形水箱内部拉筋500mm×500mm，圆形水箱内部滚加强筋。

　　6、长方形水箱底板是304不锈钢2.0mm，侧板下层是304不锈钢

　　1.5mm，上层是1.2mm，顶板是304不锈钢1.0mm。水箱内部加强筋是304不锈钢型材。圆形水箱304不锈钢底板1.5mm，侧板是304不锈钢1.5mm

　　八、制作要求：

　　（1）焊接要保证无虚焊、无夹渣；

　　（2）表面光滑、无裂纹、焊缝无气泡，内衬结构排列要匀称，无毛刺。

　　（3）水箱安装结束，内外进行清理、去污。制作安装完毕后，作满水试验。