关于工程合同范文汇编5篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，很多场合都离不了合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的工程合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程合同 篇1
工 程 名 称：___________________________
发包方（甲方）：________________________
承包方（乙方）：________________________
合 同 编 号：___________________________
签 定 日 期：___________________________
重庆市工商行政管理局
重庆市建设委员会
使用说明
1.本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。
2.开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
3.竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
4.工期顺延：指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。
5.监理：指专业化的家庭装修监理单位接受业主（装修户）的委托或授权，根据国家有关法律、法规的.规定，按照家庭装修监理合同以及相关家装合同，协助业主对家庭居室装饰装修工程施工进行监督管理。
重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同
发包方（以下简称甲方）：_________________________________________
委托代理人（或甲方代表）：_______________________________________
身份证号码：_____________________________________________________
联系地址：_______________________________________________________
联系电话：_______________________________________________________
承包方（以下简称乙方）：_________________________________________
营业执照号：_____________________________________________________
建筑业企业资质证书号：___________________________________________
开户银行：___________________________ 银行帐号：_________________
注册地址（或办公地址）：_________________________________________
法定代表人或负责人：_________________ 联系电话：_________________
委托代理人（或乙方代表）：___________ 联系电话：_________________
工程设计人：_________________________ 联系电话：_________________
施工负责人：_________________________ 联系电话：_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下协议：
一、工程概况
（一）工程地点：___________________________________________________
（二）工程户型：___________________________________________________
工程合同 篇2
甲方：
乙方：东莞市乐居白蚁防治有限公司
为了消除白蚁危害，避免遭受经济财产损失。营造良好的生产、生活环境，现根据《城市房屋白蚁防治管理规定》及广东省白蚁预防技术规程（DBJ/T15-26-20xx），经甲乙双方友好协商签订本合同书。
一 服务项目
装修装饰白蚁预防
二 服务范围
室内毛坯墙体及装修用的所有木质原材料，花园土壤、绿化处理。
三 服务标准
服务范围内药物处理达到保质期内无白蚁危害。
四 施工方法
药物喷洒处理及根据不同对象埋设防蚁设施等特殊施工方法。
五 施工流程
（1）水电完毕
（2）每批次木工进场
（3）铺设木地板前。
六 保质期限叁年。
七 甲乙双方的责任
1、甲乙双方要建立白蚁防治的档案资料以备查验。
2、乙方必须持有“白蚁防治公司营业执照”等真实有效证件。
3、本项目的施工与装饰装修工程同步进行、甲方应现场监督乙方工作人员施工，施工完毕、甲方签字验收、并对施工做出评价，提出建议或意见
4、乙方须在合同签订15天内、电话联系甲方、确认施工顺利进行。
5、装修期间、如遇恶劣气候等不定因素影响，乙方应及时采取相应措施、以确保施工顺利进行，最终达到白蚁预防工程的最佳效果。
6、白蚁防治工程按房屋平面图和装饰设计制订白蚁预防施工方案。
7、工程质量验收标准以房屋装饰白蚁预防方案和《新建房屋白蚁预防技术规程》作为质量评定验收标准。
八 违约责任
1、合同保质期内、甲方发现白蚁迹象须立即通知乙方，乙方必须在五个工作日内派人免费处理、若乙方拒绝或在五日内未派人处理，将赔偿甲方因此而产生损失。
2、在保质期内、若因白蚁危害给甲方造成的'经济损失（人为原因除外，如：甲方搬运盆栽、家具及其他货物等所携带的白蚁进入室内等情况）、乙方应根据实际情况、双方协商解决、给予赔偿。
3、在保质期内、如出现本条款中1、2事宜、乙方拒绝赔偿。甲方可依法向有关司法部门提起诉讼。
九 服务费及支付
1、工程费用：按房屋建筑面积计算，每平方米收费8元，本项目建筑面积为平方米，防治工程费用共计元（大写：元整）。
2、付款方式：签订本合同时、甲方须全额将工程款支付给乙方。
十 编制本合同的有关法则，文件依据如下
1、《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部【1999】72号令）
2、《新建房屋白蚁预防技术规程》（广东省标准DBJ/T15-26-20xx）
十一 其它：未尽事宜、双方协商解决，本合同一式两份、双方各保存一份、具有法律效益，双方签字盖章后生效、涂改无效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
电话：电话：
年月日年月日
工程合同 篇3
【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（ ）承担。
A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师
答案：B。
【例】：对于单价合同，下列叙述中正确的是（ ）：
A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小
B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担
C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险
D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险
答案：B
【例】：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是 （ ）：
A 分别调整单价和总价
B 按市场价调整单价
C 以总价为准调整单价
D 以单价为准调整总价
答案：D
【例】：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是 （ ）：
A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
B 全部工程量和通货膨胀的风险
C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
答案：B
【例】：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是 （ ）：
A 承包商丧失了今后一切的索赔权力
B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中
答案：D
【例】：固定总价合同适用于 （ ）的项目：
A 工期长、工程量变化幅度很大
B 工期长、工程量变化幅度不太大
C 工期短、工程量变化幅度不太大
D 工期短、工程量变化幅度很大
答案：C
【例】：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是 （ ）：
A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制
B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制
C 该计价方式不宜用于项目管理合同
D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同
答案：A
【例】：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）：
A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C 工程师未确认，承包人应修改进度计划
D 工程师未确认，承包人应等待工程师的'进一步指示
◆ 答案：B。
《建设工程合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间 限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。
【例】：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（ ）：
A 工程验收通过
B 承包人送交了竣工验收报告
C 办理完移交工程手续
D 发包人支付了竣工结算款
◆ 答案：C。
《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终 止。
【例】：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（ ）后推迟开工日期
A 需承包人书面通知工程师
B 应经建设行政主管部门批准
C 应经工程师批准
D 需承包人书面通知发包人
◆ 答案：C。
《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天
，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。
【例】：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）：
A 投标书及其附件
B 招标阶段对投标人质疑的书面解答
C 资格审查文件
D 工程报价单
E 履行合同中的变更协议
◆ 答案：A、D、E。
《建设工程合同（示范文本）》的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。
【例】：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失 ，则该损失应由（ ）承担。
A 发包人
B 承包人
C 设备供应人
D 发包人和承包人分别
◆答案：A。
施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：①工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工
程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。
【例】：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）：
A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B 投保人和被保险人是保险合同的当事人
C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D 保险合同的有效期至工程保修期满为止
答案：C
【例】：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（ ）：
A 工程动工
B 全部工程验收合格
C 工程所有人实际占有全部工程
D 施工合同约定的竣工
E 保修期满
答案：B、C
【例】：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。
A 外力引起的电气装备
B 地震导致施工建筑物
C 台风摧毁施工现场内的临时工程
D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
E 气温变化造成精密仪表
答案：A、B、C
【例】：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（ ）方式发包。
A 应该采用公开招标
B 应该采用邀请招标
C 应该采用议标
D 可以采用直接委托
答案：D。
《招标投标法》规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。
【例】：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。
A 公开招标
B 邀请招标
C 议标
D 方案竞赛
答案：B。
方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。
【例】：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。
A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人
B 竞争的激烈程度相对较差
C 招标时间长
D 招标费用高
E 评标工作量较大
答案：A、B。
【例】：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（ ）。
A 招标人承担，费用由投标人承担
B 投标人承担，费用由招标人承担
C 招标人承担，费用由招标人承担
D 投标人承担，费用由投标人承担
答案：A。
《招标投标法》规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。
【例】：公开招标在开标时，应当由（ ）。
A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B 招标监督机构主持，投标人自愿参加
C 招标人主持，所有投标人均应参加
D 招标人主持，投标人自愿参加
答案：C。
《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代
表出席。
【例】：按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。
A 与投标人就投标价格进行谈判
B 将中标结果通知未中标的投标人
C 强制中标人接受新的承包条件
D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E 授权评标委员会确定中标人
答案：A、C、D。
【例】：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（ ）为准。
A 现场考察时招标人口头解释
B 招标文件规定
C 书面回函解答
D 仲裁机构裁定
答案：C。
【例】：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。
A 设计方案优劣
B 环境保护措施是否合理
C 投资估算是否超过限额
D 投标报价是否最低
E 社会信誉是否良好
答案：A、B、C、E。
B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。
【例】：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。
A 投标人可以修改投标文件的实质内容
B 投标人不得修改投标文件的实质内容
C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
答案：B、C、D、E。
《招标投标法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标
文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。
【例】：确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同价。
A 标底价
B 投标价
C 评标价
D 标底修正价
答案：B。
【例】：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ ）。
A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C 不予淘汰，允许投标人重新报价
D 初评阶段予以淘汰
答案：B。
【例】：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标 人（ ）招标人的要求。
A 应当接受
B 可以接受
C 应当拒绝
D 可以拒绝
答案：C。
《招标投标法》规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。
【例】：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按
（ ）的顺序履行。
A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
答案：C。
【例】：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（ ）。
A 施工合同成立，但不生效
B 施工合同成立，且已生效
C 施工合同不成立，不生效
D 施工合同不成立，但有效
答案：B。
口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。
【例】：当合同履行过程中发现，对给付货
币地点，合同中没有明确约定，事后双方又
未能达成补充协议，依据《合同法》，应在
（ ）履行。
A 支付货币一方所在地
B 接受货币一方所在地
C 货币存放地
D 货币使用地
答案：B。
◆【例】：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（ ）。
A 将钢材送到施工现场
B 将钢材送到发包人的办公所在地
C 将钢材送到发包人的仓库
D 通知发包人自提
答案：D。
《合同法 》中规定“合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地 。
【例】：合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）。
A 继续履行
B 采取补救措施
C 赔偿损失
D 返还财产
E 追缴财产，收归国有
答案：A、B、C。
承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责罚。
【例】：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。
A 工程师
B 承包人
C 工程师和承包人
工程合同 篇4
(发包方)甲方:______
(承包方)乙方:______
按照<中华人民共和国合同法>、<全国室内装饰设计，施工企业管理规定>的规定，结合本工程具体状况，双方协商达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:_____________室内装饰工程
2、工程地点:________________________
3、承包范围:____________________________________
4、承包方式:施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包礼貌施工。
5、工期:本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量:按本合同第5条约定标准
7、合同价(人民币大写):__________________元整。
二、甲方义务
1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、乙方义务
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
四、关于材料供应的约定
1、甲方带给的材料:详见附件二<甲方带给材料、设备表>。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为贴合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，职责由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方带给材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方带给的材料:详见附件三<主材料报价单>。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不贴合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方带给的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
五、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行dbj08-62-97<住宅建筑装饰工程技术规程>、db31/t30-1999<住宅装饰装修验收标准>和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方带给的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
六、关于工程价款及结算的约定
1、进场施工前后三日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。
2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及职责的所有费用。
3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。
4、如分部分项工程量清单中的工程资料发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订<工程项目变更单>(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工资料所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如透过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的'看管费用和其他相关费用。
八、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
九、有关安全生产和防火约定:
甲方带给的施工图纸做法说明及施工场地应贴合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方职责的，甲方负责和赔偿；属于乙方职责的，乙方负责修复和赔偿。
十、违约职责
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担职责。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担职责。
十一、纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿透过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，能够按照本合同约定向
______市仲裁委员会申请仲裁
______人民法院提起诉讼。
(将不选定的解决方式划出)
十二、合同的变更和解除
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方务必严格遵守。任何一方需变更合同资料，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十三、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):_____________________乙方(签章):______________________
委托代理人:____________________法定代表人:________________________
住址:__________________________地址:______________________________
电话:__________________________电话:______________________________
签订日期:___年___月___日签订地点:_____________
工程合同 篇5
合同编号：
委托方： （下称甲方）
受托方： （下称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，经甲，乙双方共同协商一致，合同双方就 项目的技术经济咨询签订本合同书，以共同遵守。
第一条 咨询目的
（一）加强对土建，安装，装修等工程的投资控制，提高投资效益。
（二）加强对土建，安装，装修等工程的进度款监控，合理使用投资资金，节约成本。
第二条 咨询内容
按下面第（二）项办理：
编制（审查）招，投标工程项目的标底，标价。
审核工程结算书。
编制工程项目投资评价可行性报告。
工程造价鉴定，工程进度款监控。
第三条 咨询项目概况
项目名称：
项目地点：
项目结构概况：
项目建设规模：
建筑面积：
工程造价：
工程开（竣）工时间：
咨询服务成果的用途：作为建设单位和施工单位工程价款结算的依据。
第四条 咨询服务期限
乙方完成咨询服务的期限，按下面第（三）项执行：
（一）合同签定之日起共 工作天内完成，但不包括与当事人核对技术数据的时间。
（二）合同签定之日起 工作天内完成 ，之后 工作天内完成咨询服务成果。
（三）合同签定之日起 10 工作天内完成初步咨询服务成果，甲方如有疑问和异议在乙方提交初步咨询服务成果起 工作天内提出，由乙方在甲方提交疑问和异议起 工作天内复核并提交咨询服务成果，但不包括核对技术数据的时间。
第五条 咨询服务收费标准
按以下第（ ）项执行：
（一）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按 个单项计算）。
（二）按工程预（结）算总造价的` ‰计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按 个单项计算）。
（三）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %（但不少于总造价的 ‰）计收。
（四）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %和工程预（结）算总造价的 ‰之和计收，但单项工程不少于 元。
（五）按工程钢筋实际用量的税前工程造价 ‰计收，但单项工程不少于 元。
（六）按工程预（结）算税前造价的 ‰计收，但每个单项工程不少于 元（本合同按 个单项计算）。
第六条 咨询服务费支付办法
（一）本合同签订后三天内甲方向乙方预付咨询服务费 元。
（二）乙方每月向甲方提交一份咨询费结算报告，结算报告经甲方审查后，按第五条确定的收费标准的 %每月办理一次结算手续。
（三）余款在项目咨询完成并交割（即甲方，乙方和承建单位三方就本咨询服务成果取得共识，达成一致）时一次付清。
（四）在承建单位未认可的情况，乙方出具咨询报告，并对咨询报告负责。如甲方和承建单位之间发生诉讼或仲裁，乙方应协助甲方进行相关举证工作。
第七条 甲方责任
（一）按项目咨询要求和范围在合同签定后两天内向乙方提供以下的全部资料及情况（迟交齐资料则咨询服务期限顺延），并对所提供的资料和情况负法律责任。
1。工程承发包合同和工程招，投标文件等资料；
2。工程会审记录资料；
3。工程施工（竣工）图纸；
4。工程变更，签证等有关资料；
5。有关标准图集及标准规范；
6。工程建设方供应的材料（设备）清单；
7。承建单位的预（结）算书等资料；
（二）须配合乙方咨询服务（包括组织与承建单位核对技术数据的时间，地点等）并按时支付咨询费用。
（三）在本合同约定范围合法使用乙方提交的咨询服务成果。
（四）对乙方的要求和通知，答复等均以书面形式，传真件等只作参考，不作凭证。
第八条 乙方责任
（一）按合同要求完成并提交咨询服务成果给甲方，并对咨询服务成果负责。咨询服务成果包括：
1、工程概况；
2、编制（审查）依据及说明；
3、工程造价汇总表及说明；
4、工程结算书；
5、审查结果分析，工程量，取费标准审核的说明；
6、列出送审预（结）算书与审查结果的主要造价增减对照表；
7、有关建议；
（二）按第四条规定期限内完成咨询服务成果。
（三）对甲方提供的资料及编制（审查）结果保守秘密。
（四）未经甲方同意除与甲方联系人接触外，不得与咨询项目承建单位或项目其他有关
工作人员有任何接触。
（五）须向甲方提供收费的正式服务发票。
（六）不得截留，外传，遗失甲方提供的资料，咨询服务成果完成交割时退还甲方。
第九条 违约责任
（一）在履约期间，如因甲方原因导致终止合同，乙方除不退还已预收的咨询服务费外，还可按第五条规定向甲方收取全部咨询服务费；如属乙方原因导导致合同终止，乙方除向甲方退还已预收的咨询服务费外，并赔偿损失。
（二）项目咨询完成并交割后甲方逾期付款的，从咨询成果交割后第三天起，每逾期一天，甲方按应付金额的0。05%向乙方偿付滞纳金。
（三）甲方逾期一个月仍未付清款项的，乙方有权采取适当的措施追收欠款。
（四）乙方延迟提交或不提交咨询报告意见的，免收咨询服务费，并支付违约金。
第十条 纠纷解决方式
在执行本合同过程中，如发生纠纷而未能协商解决，按下面第（二）项方式解决：
由政府仲裁机构依法裁定；
向法院依法起诉。
第十一条 其他
（一）有下列任一情况出现合同解除。
1、政策原因需要解除；
2、因不可抗力因素（如地震，战争等）需解除；
3、甲，乙双方同意解除。
（二）本合同一式二份，甲，乙双方各执一份，均具同等法律效力。
（三）本合同自双方签字盖章之日起生效，委托咨询项目完成并结清咨询服务费后自然失效。
委托单位： 受托单位：
（盖章） （盖章）
负 责 人： 负 责 人：
联 系 人： 联 系 人：
电 话： 电 话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
【工程合同】相关文章：
工程工程合同02-24
工程工程合同【荐】04-19
【热】工程工程合同04-20
工程合同工程合同03-02
工程工程合同(精选15篇)04-18
工程工程合同精选15篇04-19
建筑工程工程合同04-11
工程工程合同范本03-25
工程土方工程合同02-23
工程工程合同 15篇03-02