监理合同

有关监理合同范文汇总六篇

　　随着法律知识的普及，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的监理合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

监理合同 篇1

　　委托人_________与监理人_________,经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模：_________

　　总投资：_________

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、监理投标书或中标通知书；

　　2、本合同标准条件；

　　3、本合同专用条件；

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、类型、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。

　　本合同一式_________份，具有同等法律效力，双方各执_________份。

　　委托人（盖章）：_________ 监理人（盖章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　账号：_________ 账号：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　第一部分 标准条件

　　词语定义、适用范围和法规

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　（1）"工程"是指委托人委托实施监理的工程。

　　（2）"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

　　（3）"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）"总监理工程师"是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

　　（6）"承包人"是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

　　（7）"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

　　（8）"工程监理的附加工作"是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

　　（9）"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　（10）"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　（11）"月"是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　监理人义务

　　第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和类型移交给委托人。

　　第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　委托人义务

　　第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

　　第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

　　第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

　　第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

　　监理人权利

　　第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

　　（1）选择工程总承包人的建议权。

　　（2）选择工程分包人的认可权。

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的'同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

　　第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出更改。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种更改须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的更改也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　委托人权利

　　第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计更改的审批权。

　　第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

　　第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　监理人责任

　　第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

　　第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

　　第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

　　委托人责任

　　第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

　　第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

　　合同生效、更改与终止

　　第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

　　第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

　　第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

　　第三十四条 当事人一方要求更改或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

　　更改或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，()可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

　　第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理报酬

　　第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

　　其他

　　第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

　　第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

　　第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

　　第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

　　第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

　　第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

　　争议的解决

　　第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

　　第二部分 专用条件

　　第二条 本合同适用的法律及监理依据：_________

　　第四条 监理范围和监理工作内容：_________

　　第九条 外部条件包括：_________

　　第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：_________

　　第十一条 委托人应在_________天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第十二条 委托人的常驻代表为_________

　　第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：_________

　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：_________

　　第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供_________名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供_________名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

　　第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

　　第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：_________（报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：_________

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：_________

　　第四十一条 双方同意用_________支付报酬，按_________汇率计付。

　　第四十五条 奖励办法：奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

　　第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　委托人（盖章）：_________ 监理人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

监理合同 篇2

　　第一部分:通用合同条款

　　词语涵义及适用语言

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

　　（1）“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　（2）“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　（5）“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　（6）“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

　　（7）“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

　　（8）“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　（9）“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

　　（10）“本合同”是指经双方签署并生效的本监理合同。

　　（11）“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　（12）“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　（13）“现场”是指建设项目实施的场所。

　　（14）“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

　　第四条 监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　通知和联系

　　第五条 发包人应当授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表，应提前通知监理人。

　　第六条 在合同实施过程中，双方的一切联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

　　第七条 发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

　　监理人的义务和责任

　　第八条 监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

　　第九条 监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻工程施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　第十条 在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

　　第十一条 监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　第十二条 在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。

　　第十三条 现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

　　第十四条 监理人员必须采用有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

　　第十五条 监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

　　第十六条 监理机构所使用的由发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止以后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。

　　第十七条 在本合同期限内或者合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

　　第十八条 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。

　　第十九条 在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。

　　第二十条 监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。

　　第二十一条 监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　发包人的义务和责任

　　第二十二条 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理提供必要的工作环境和外部条件。

　　第二十三条 发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

　　第二十四条 发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可以认为发包人对其提出的`事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　第二十五条 发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。

　　第二十六条 发包人应向监理机构提供展开监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。

　　第二十七条 如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。

　　第二十八条 发包人应当维护监理机构的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

　　第二十九条 如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加报酬的要求，并就服务期的延长和增加监理报酬尽快签订补充协议。

　　第三十条 发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理造成的经济损失。

　　监 理 人 的 权 利

　　第三十一条监理人有如下权利

　　一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

　　二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

　　三、协助发包人签订工程建设合同。

　　四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

　　五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

　　六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

　　七、按照安全和优化的原则，对工程实施中重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。

　　八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

　　九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令，应事先征得发包人同意。

　　十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。

　　十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

　　十二、对工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

　　十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。

　　十四、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认权和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。

　　十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工管理人员。

　　十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

　　发 包 人 的 权 利

　　第三十二条 有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。

　　第三十三条 有权选定工程设计单位和承建单位。

　　第三十四条 有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

　　第三十五条 有对工程款支付、结算的最终决定权。

　　第三十六条 监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。

　　第三十七条 有权要求监理人提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十八条 本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。

　　第三十九条因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：

　　一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。

　　二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。

　　三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　第四十条 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

　　第四十一条 在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决方法应在变更合同或补充协议中明确。

　　第四十二条 发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达28天内没有收到对方答复，可在此后的14天内发出终止合同的书面通知，终止本合同。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第四十四条 由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。

　　第四十五条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

　　违 约 行 为 处 理

　　第四十六条 发包人违约与违约责任

　　在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。

　　二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。

　　对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。

　　第四十七条 监理人违约与违约责任

　　在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定的义务和责任。

　　二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大经济损失。

　　对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。

　　监 理 报 酬

　　第四十八条 正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。

　　第四十九条 监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

　　第五十条 发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

　　第五十一条 发包人对监理提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。

　　其他

　　第五十二条 监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。

　　第五十三条 在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担；在监理范围外的咨询和帮助，经发包人同意，费用由发包人承担。

　　第五十四条 因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。

　　第五十五条 在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。

　　争 议 的 解 决

　　第五十六条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第五十七条 在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。

　　第二部分:专用合同条款

　　说明

　　专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第一条 （1）“工程项目”是指：--------------------

　　（2）“发包人”是指：--------------------

　　第三条 本合同适用的行政法规和部门规章以及地方法规、规章等包括但不限于：

　　《工程监理企业资质管理规定》(建设部第16号令)；

　　《监理工程师资格考试和注册试行办法》(建设部第102号令)；

　　《建设工程监理规范》(GB50319-20xx)；

　　《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-20xx)；

　　《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511l-20xx)；

　　《水利工程建设监理规定》(水建管[1999]637号)；

　　《水利工程建设监理单位管理办法》(水建管[1999]637号)；

　　《水利工程建设监理人员管理办法》(水建管[1999]637号)；

　　《水利工程设备制造监理规定》(水建管[20xx]217号)；

　　《水利工程设备制造监理单位与监理人员管理办法》(水建管[20xx]217号)；

　　《国家水工金属结构产品生产许可证实施细则》。

　　第四条 补充以下内容：监理工作的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；有关工程建设技术标准及其强制性条文；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。本合同的监理依据包括：

　　第五条 发包人常驻代表：待确定后书面通知监理人。

　　监理人的义务和责任

　　第八条监理人应在监理合同生效后的28天内，向发包人提交监理规划、现场监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历、相应资格证书复印件和授权范围。

　　本条增加如下内容：

　　（一）监理机构

　　1、监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为发包人提供与监理人资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效的工作，实现工程建设合同预定的目标。

　　2、监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则展开工程建设监理工作，除

　　《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-20xx）、《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511l-20xx)规定的具体业务以外，还应负责协调及处理本项目执行过程中涉及设计、施工、与其他项目衔接等方面的相关工作，公正的维护发包人的合法权益。

　　3、监理机构应根据相关行业的工程监理规范、规定和工程建设内容分专业、分项目编制监理实施细则。

　　4、监理机构主要人员的资格应在监理机构中详细描述，并得到发包人的认可。监理人员的组成应合理，监理人派驻进场的监理人员的素质、数量、专业配置及层次结构必须满足工程进展和工程监理工作的需要。总监理工程师及主要监理人员必须由本单位注册人员承担，并不得在其他工程建设项目监理中兼职。

　　（二）监理人员的资格要求

　　（１）总监理工程师必须具备水利水电工程建筑专业或相近专业高级技术职称，持有《水利工程建设监理工程师资格证书》及《水利工程建设总监理工程师岗位证书》，且近五年内具有类似工程任职经历；

　　（２）副总监理工程师必须具备高级技术职称，持有《水利工程建设监理工程师资格证书》及《水利工程建设监理工程师岗位证书》，且近五年内具有类似工程任职经历；

　　（３）专业监理工程师应具有工程师相应的中级以上技术职称，并必须取得《水利工程建设监理工程师资格证书》及《水利工程建设监理工程师岗位证书》。专业监理工程师包括（但不限于）水工、金结及设备、机电、水文、地质、材料、试验、测量、计划、财务、合同管理等方面的相关专业人员。

　　（４）设备监造师必须持有相应资格证书；

　　（５）建设部、水利部及国家电力公司颁发的有关资格证书均可，但必须符合相关专业要求。

　　第九条 监理人的监理范围为：(见第二卷《监理范围和主要服务内容》中有关内容)。

　　监理人的监理工作内容和主要措施：(见第二卷《监理范围和主要服务内容》中有关内容)。

　　监理人应在监理合同生效后的10天内，派出监理人员进驻施工现场。

　　第十条 监理人员的调整增加以下内容：

　　（１）监理机构进场人员必须相对稳定，所派驻的监理人员在本项目中的现场累计时间每年不得少于９个月。

　　（２）更换现场人员，应代以相当资格与技能的人员。

　　（３）更换正、副总监理工程师，应事先报经发包人同意。总监理工程师或副总监理工程师离开现场必须事先征得发包人同意。

　　第十三条 本条增加如下内容：

　　需旁站监理的工程关键部位是（但不限于）：电站枢纽大坝和厂房基坑开挖、隧洞开挖、基础工程、土方回填、建筑物止水、混凝土工程含碾压振捣、防冻保温工程、洞室一次支护及混凝土衬砌工程、金结制安、机电设备安装、观测工程的施工等。

　　需旁站监理的关键工序是（但不限于）：施工放样、厂房基坑开挖的支护、保护层开挖、基础清理、钻孔清理及灌浆、隐蔽工程的施工材料检查和施工过程、止水带的连接、混凝土拌和、混凝土的浇筑、碾压振捣和温度控制、钢筋制安（含锚杆、钢筋网）、喷混凝土、土方回填的压实和质量检查、土工织物的铺设及焊接、防冻保温施工、观测设备安装与调试以及其他需要监理进行旁站的所有工序。

　　第十六条 监理机构使用发包人提供的设备、设施和物品，除有特殊规定外，属于发包人的财产，在监理业务完成或合同终止后28天内移交给发包人。

　　第十九条 因监理人的过失造成发包人的直接经济损失，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：赔偿金＝直接经济损失／工程总建安费用（概算）×监理费合同额（税金等各项应扣费用扣除后）。

　　发包人的义务和责任

　　第二十三条发包人应当在监理范围工程开工前14天，免费向监理人或监理机构提供与被监理工程有关的监理机构所需要的勘察设计、施工、设备材料采购等承包合同副本1套，设计文件（含设计图纸、变更、通知及技术要求等），其他有关完整资料1套。凡发包人提供给监理人或监理机构的所有文件和资料，监理人或监理机构应在合同期满后或在发包人通知的时间内归还发包人。发包人提供给监理人或监理机构的有保密要求的文件和资料，发包人应在文件和资料上注明，监理人或监理机构应按保密法有关规定和发包人的要求保存和使用。

　　第二十四条 发包人对监理人或监理机构书面提交并要求做出决定的事宜作出书面决定，并送达监理机构的时限：

　　（１）一般文件７天；

　　（２）紧急事项３天；

　　（3）变更文件14天。

　　第二十六条 发包人向监理机构免费提供的必要工作生活条件为： 满足监理人员在施工现场办公和住宿所使用 的房屋（包括免费提供办公及生活所用的水、电、暖、场内固定电话）；办公用桌、椅、文件柜及宿舍的床、桌、椅；为监理人员在施工现场职工食堂免费提供就餐。

　　监 理 人 的 权 利

　　第三十一条 删去第二款并代之以：对承包人选择的分包项目和分包人的确认权和否认权，但监理人在批准分包之前须报发包人批准。

　　删去第六款并代之以：征得发包人的同意，监理人对工程设计变更现场的处置权。

　　删去第七款并代之以：按照安全和优化的原则，对工程施工中的重大技术问题通过发包人向设计人提出建议意见；

　　第三十一条 增加如下内容：如果发包人认为总监理工程师不称职，有权向监理单位提出更换总监理工程师的要求，监理单位应考虑发包人的要求。

　　违 约 行 为 处 理

　　第四十六条发包人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：与监理人的实际损失数额相同，但总数不超过监理人提交的履约保证金的数额。

　　二、经济损失：与监理人的实际损失数额相同，但总数不超过监理合同价。

　　第四十七条 监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：总数不超过监理人提交的履约保证金的数额。违约的事件至少包括（但不限于）：

　　（１）在进场时，未经发包人同意，监理人擅自更换投标文件中总监理工程师人选或更换其他监理人员超过投标文件中监理人员总数的１０％，将扣除履约保证金并终止合同。

　　（２）未经发包人同意，总监理工程师离开工地脱离工作岗位或每季度月平均在工地时间少于21天／月，按 1000元／天·人计算违约金；副总监理工程师，部门或技术负责人等主要监理人员离开工作岗位或每季度月平均在工地时间少于21天／月，按800元／天·人计算违约金。

　　（３）在监理服务期内，未经发包人同意，监理人擅自更换总监理工程师时，除按发包人要求即使纠正外，还应按5万元／人·次计算擅自更换总监理工程师（含副总监工程师）的违约金，按5000元／人·次计算擅自更换其他主要监理人员违约金。

　　发包人在发现监理人违约行为７日内书面通知监理人，并有权按计算的违约金额度在应支付的监理费用中进行扣除，或从监理人履约保证金中得到违约金。

　　二、经济损失：与发包人的实际损失数额相同，但总数不超过监理合同价。由发包人从应支付给监理人的监理费用中扣回。

　　监 理 报 酬

　　第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：

　　1、 发包人根据监理合同，按如下方式支付监理报酬

　　（1）自监理合同签订起，在监理人提交履约保函，合同生效后28天内支付合同总价的 10 %作为首付款（扣留首付款的5%作为保留金）。

　　（2）监理服务开始后，发包人每季度支付一次监理费用作为进度款。支付时将综合考虑工程实际进度，监理人实际投入的人员、设备及设施、实际完成的监理工作量等因素，以合同总价为基数，按如下计算方式分期支付监理报酬。

　　结算金额=(合同金额 ÷ 合同工期 ×95%－ 预付款金额 ÷ 合同工期)×3

　　（3）本工程项目移交验收前，监理报酬的支付（含首付款）不超过监理合同总价的95%。

　　（4）每次支付将扣留应支付金额的5%作为保留金。

　　（5）支付凭证应符合财务规定。每次支付时，监理人应将支付申请、监理实际投入和工作内容、工作量统计等，报发包人相关部门审签后，作为支付依据。

　　（6）当工程不能正常进行，或监理人的服务方式，或进场人员不能令发包人满意，并在发包人提出建议得不到明确答复和及时改正时，除按本合同相关规定执行外，发包人保留调整付款进度和额度，以及按本合同规定向监理人索赔的权利。

　　2、结算

　　（1）在签发工程移交证书后21天之内，结算监理合同费用（扣减监理人赔偿金）；

　　（2）在签发工程缺陷责任终止证书，经发包人检查无质量问题和监理责任问题，提交完整的监理档案并归还发包人提供的建设文件与文件资料后，结算其他应向监理支付款项的余额，扣减其他应从监理人扣回的款项后，发包人向监理人返回保留金和履约保证金。

　　第五十条 发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率:为同期银行贷款利率。

　　其他

　　第五十五条 监理人须自费投保如下保险：

　　（1）监理人的一切设备、机械和工具的保险；

　　（2）监理人所雇人员的人身保险；

　　（3）监理人认为需要的其他险种。

　　对于监理人所雇的人员因任何原因所受任何身体伤害导致任何赔偿或补偿责任，发包人概不负责；监理人应保障并持续保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。

监理合同 篇3

　　编号 年 第 号

　　建设单位： (简称业主)

　　监理单位： (简称监理方)

　　根据 年 月 日双方签订的协议，业主方愿意委托监理方承担本工程的建设监理任务。

　　为明确双方在建设监理过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，一致同意签订本合同，以期双方共同遵守。

　　第一条 委托监理工程概况

　　(1)工程名称：

　　(2)工程地点：

　　(3)投资性质：

　　第二条 监理工程的范围及其工程造价

　　(1)范围：

　　(2)工程造价：

　　第三条 监理内容及职责分工

　　(1)设计阶段

　　①提出设计要求，组织评选设计方案。

　　②协助选择勘察、设计单位，商签勘察、设计合同，并组织实施。

　　③审查设计和概(预)算。

　　(2)施工招标阶段

　　①协助设计单位与承建单位编写开工报告。

　　②确认承建单位选择分包单位。

　　③审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见。

　　④审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量，并审查材料和设备供应单的资质。

　　⑤督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。

　　⑥调解建设单位与承建单位之间的争执

　　⑦检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对不合格者提出试验或更换要求。

　　⑧检查工程进度和工程质量，验收分部分项工作，签署工程付款凭证。对严重违反规范、规程者，必要时签发停工通知单。

　　⑨鉴定隐蔽工程，参与处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行。

　　⑩督促整理合同文件和激素档案资料。

　　⑾组织设计单位和施工单位进行工程初步验收，提出竣工验收报告。

　　⑿审查工程结算。

　　(3)保修阶段

　　负责检查工程状况，签订质量问题责任书，督促保修。

　　经双方协商，业主委托监理方对本工程的 、 、 、 、 、 阶段施行监理工作，监理方将按照本公司制定的相应阶段的监理程序及工作细则实施监理工作，对上述各阶段实行工期控制，质量控制、费用控制及合同管理。

　　第四条 监理依据

　　(1)国家关于工程建设的政策、法律、法规、规范及标准。

　　(2)政府批准的建设计划、规划。

　　(3)依法成立的有关工程承包合同或协议。

　　第五条 业主职责

　　(1)负责办理或委托承包单位办理建设前期的各种申报及审批手续。

　　(2)负责办理或委托承包单位办理开工前的拆迁及施工用地、水源、电源、运输道路、施工执照、开工许可证等各种申报手续。

　　(3)提供与工程有关的技术资料，包括设计文件、勘察资料、设计图纸、设计概预算及有关的工程承包合同。

　　(4)业主必须指派一位充分了解工程范围、有权迅速做出决定和快捷提供资料的人员，出任其代表。

　　监理合同一旦生效，监理方将依据合同全权负责对承包单位的监理，业主对承包单位工作的意见和要求，应通过监理方转达实施。(5)业主在勘察设计及施工承包单位签订的合同中必须写明委托监理及监理职责和权力的.条款，以确保承包单位接受监理工程师对工程建设进行实质性监督管理。

　　合同应明确监理单位 有权要求承包单位撤换不能胜任本项工程的管理施工人员。

　　(6)业主负责将有关委托监理的条款通知各有关单位，取得各有关单位对监理工程师工作的配合。

　　(7)业主必须为监理人员提供必要的现场办公及住宿用房，并协助解决其生活问题。

　　第六条 授权总监理工程师

　　经双方协商，业主同意监理方根据工程需要提出的工程监理组织机构，并委派为项目总监理工程师，授予其代表行使在工程监理合同范围以内，按照国家及地方管理经济合同的有关规定，行使处理监理业务的全部有限权力。

　　第七条 监理酬金及其支付规定

　　(1)根据本工程项目的规模、复杂程度及监理深度，双方同意建设监理酬金按监理方承担监理范围内的工程结算总金额的 %核取(其中设计阶段为 %，施工招标阶段为 %，施工阶段为 %)。

　　(2)本合同经双方签字盖章后15天内业主向监理方支付 万元作为预付款，勘察、设计完成后支付 万元，决标后支付 万元，施工基础阶段完成后支付 万元，主体结构完工后支付 万元，建设工程竣工后支付 万元，剩余为数竣工移交完毕，以结算总金额为基础一次结清。

　　(3)凡业主未按第7条(2)款规定付款时，每拖延一个月，即需支付相当于逾期未付金额10%的逾期违约金。

　　第八条 本合同有效期

　　自 年 月至 年 月，本合同规定的监理工程项目在建设过程中如因业主原因或双方不可控制原因，需中断合同或延长合同工期时，监理方为此项目所发生的一切费用用由业主承担，如系监理方原因则监理方为此项目开支的费用由监理方自负。

　　第九条 监理酬金

　　如监理方按合同完成任务时，可全额计取;如因监理方过失造成质量事故损失时，除施工单位应承担直接施工损失外，家你方应按收费的比例退还监理酬金，其计算方法为：直接损失金额×监理收费百分率=应退还监理费。

　　第十条 监理奖金

　　对由于监理工程师的合理建议，在满足工程只俩青年感情况下所节余的投资，业主应按节余投资部分的30%，作为对监理工作出色的奖金。

　　第十一条 合同的终止

　　倘若任何一方严重地不按本合同条款履行义务，30天后，另一方可以书面通知终止合同，即使提出终止的一方无任何过失。倘若终止是由于监理方以外的人士的过失所导致的，监理方有权要求给予30天终止通知，并要求业主对其直至终止日期提供的服务按实际投入监理工程师人数计算，每人每日为人民币 元。

　　第十二条 不可抗力

　　由于任何非政府行为，例如天灾、山崩、闪电、地震、火灾、爆炸、水灾、公敌行为、战争和封锁所造成的不可抗力影响，致使业主或监理方未能履行或需要延期履行本合同规定的义务，受影响的一方必须就不可抗力影响 详情，以书函或电函通知另一方，并应在其后15天内，将有关机构签发的证明书寄给另一方，以供确认。倘若不可抗力的影响连续超过120天，双方必须解决是否继续履行合同的问题。倘若合同已无效，并不能继续执行，双方必须通过协商解决赔偿问题。 第十三条 其他事项

　　(1)未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。

　　(2)本合同执行过程中，双方有分歧意见时，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一致时，可报请监理主观部门协调，经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。

　　(3)合同签订生效后，监理方将监理工程师名单及监理职责、专业通知业主。

　　(4)本合同双方签字盖章后生效，至监理费结清后自然失效。

　　(5)本合同一式 份，双方各执 份。

　　建设单位(业主)： 监理单位(监理方)： 公证单位：

　　(盖章) (盖章) (盖章)

监理合同 篇4

　　委托方（以下简称甲方）： 联系电话：

　　受委托方（以下简称乙方）： 联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚信的'原则上，就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。

　　第一条、工程概况

　　1、 工程地点：

　　2、 工程监理内容：

　　3、 工程监理方式，双方商定采取下列第 种合作方式。

　　a、全程式监理

　　b、阶段式监理

　　4、 合同价款（人民币） 元（金额大写）。

　　第二条、甲方工作

　　1、如果采取全程式监理，甲方负责协同乙方对该项工程现场，进行实际勘探工作。

　　2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。

　　第三条、变更

　　合同执行中如有事项变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程监理费用。

　　第四条、执行标准

　　双方约定本工程施工质量按下列第 项标准执行。

　　a、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

　　b、其他规定：

　　第五条、监理款项支付方式

　　a、双方约定合同生效后，甲方先支付乙方工程总监理费 ％，即 元；工程中期验收后，甲方向乙方支付工程总监理费 ％，即 元。

　　b、 支付方式：

　　第六条、质量报告

　　如果甲方选择全程式监理方式，乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的各项验收报告单。

　　第七条、违约责任

　　因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　第八条、合同争议的解决方式

　　双方发生争议，协商解决不成时，按下列第 项方式解决。

　　a、 向北京市仲裁委员会申请仲裁；

　　b、 向 人民法院提起诉讼。

　　第九条、附则

　　本合同经甲、乙双方签订后生效。

监理合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　应甲方要求，在原甲方与乙方__年__月__日签订合同的基础上，做相应增项。

　　根据原施工合同，经双方协商，做如下补充协议：

　　一、工程范围

　　__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。

　　二、工期要求

　　__年__月__日至__年__月__日。

　　三、新增工程量

　　详见附表。

　　四、质量要求

　　按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

　　五、付款方式

　　按原合同执行。

　　六、其它

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议1式2份，甲乙双方各执1份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：（盖章）

　　法定代表人：

　　签约日期：

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：

　　签约日期：

监理合同 篇6

　　本合同书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同：

　　一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。

　　1、公路工程施工监理中标函或委托函

　　2、公路工程施工监理合同通用条件

　　3、公路工程施工监理合同专用条件

　　4、《公路工程施工监理规范》（JTJ 077-95）

　　5、公路工程施工监理招、投标文件

　　6、双方签认的补充或修正文件

　　7、其它文件

　　8、附件：

　　附件A——监理服务的形式、范围与内容

　　附件B——甲方提供的监理工作条件

　　附件C——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、甲方在此同意按照本监理合同规定的'期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同书副本_________份，双方各执_________份。

　　甲方：（盖章）____________ 监理单位：（盖章）_________

　　法定代表人：（签字）______ 法定代表人：（签字）_______

　　单位地址：________________ 单位地址：_________________

　　邮编：____________________ 邮编 ______________________

　　电话：____________________ 电话：_____________________

　　传真：____________________ 传真：_____________________

　　开户银行：________________ 开户银行：_________________

　　帐号：____________________ 帐号：_____________________

【监理合同】相关文章：

监理的合同03-05

2022监理合同04-15

建设监理合同03-22

监理的合同15篇04-01

水利监理合同03-17

监理的合同(15篇)04-03

委托监理合同03-02

工程监理合同02-28

监理合同书04-15

精选监理合同3篇05-24