【热门】购销合同合集6篇
随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的购销合同7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同 篇1
甲方(供方)： 乙方(需方)：
负责人： 负责人：/
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以致双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单价、数量
甲方向乙方提供以下货款
第二条 商品质量标准
如果乙方在销售此批货物的.过程中，发现不合格产品，乙方有权要求退还商品，甲方应无条件接收退还商品要求。
如果乙方发现大小号不一，或色泽发生错误等，甲方也应提供退换货服务。
第三条 商品单价及合同总金额
双方核定单价为：
总计人民币：
如今原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需方双方协商，按上述价格执行。
第四条 交货方式
交货时间：
交货地点：
运输费支付方式：
第五条 付款
乙方应自合同签订之日起，预付给甲方 元的押金款，逾期不付的将视为放弃本合同。乙方应于贷款送达之日起半个月内将剩下的 元补付给甲方。
第六条 违约责任
1、 付款后甲方无货，使乙方造成损失，应偿付乙方此批货款总价5%的违约金。
2、 甲方如提前或延期交货或交货不足数量者，甲方应偿付需方此批货款总值1%的违约金。乙方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付甲方此批货款总值3%违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承诺经济责任。
3、 甲方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货方法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由甲方负责，如经甲方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失。处理费用由甲方补付给乙方。
4、 当事人一方因不可抗拒力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第七条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。
第八条 合同履行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换或另订合同，方为有效。
此合同一式两份，分别由甲乙双方妥善保管。
甲方(供方)负责人：开户银行及账号：年 月 日
乙方(需方)： 负责人： 开户银行及账号： 年 月 日
购销合同 篇2
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就 变频水泵采购事宜达成如下协议：
一、 合同标的名称、品牌、型号、规格、厂家、数量清单见下表
1、以上价款包含：生活给水泵、变频控制柜、隔膜式气压罐、槽钢底座、配套管路与阀门等全部配件的生产、运输、装卸车、安装调试、验收、售后服务、普通增值税发票税金等相关一切费用。
2、材料设备的包装由乙方负责，按适合运输条件设计。
注：基础附图(打印图)在合同签订七个工作日内提供给甲方。
二、质量标准：
1、产品质量要达到国家强制执行标准;
2、提供有关验收资料(公司营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证、公司简介、法人身份证复印件等资信资料。全国工业产品生产许可证;ISO9001:20xx质量管理体系认证证书;CCC中国国家强制性产品认证证书;产品检验报告);进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。
3、发现所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
三、交货时间、地点：
1、甲方在合同签订好，预付款到账以后 35个日历内，乙方应交货,并根据甲方通知，将所供设备运至甲方指定地点拆箱，并负责协助安装调试完毕后交甲方验收。
2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料(资料文字为中文)和必备的附件，否则甲方有权拒收及延迟支付合同款项，直至乙方补齐相关资料，期间耽误的供货期不予顺延。
3、交货地点：
四、付款方式(转账)：
1、设备款的支付方式为双方合同签定后，甲方支付乙方设备总价20%的定金(乙方开具收款收据给甲方);
2、货到工地甲方在10个工作日内支付设备总价的60%(乙方开具总价税票给甲方);.
3、设备安装调试验收合格后10日内付至合同总价的95%(或为货到工地三个月内调试，逾期视为调试合格);
4、剩余设备总价的5%质保金，验收合格满一年后20日内付清(质保期为一年，以调试验收合格之日算起一年内 )。
五、售后服务
1、设备免费保修期为设备安装调试验收合格之日起一年;3年内免维护，保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。
2、乙方免费配置部分零部件保证所供设备在发生故障时，最迟在 24 个小时内修复，必要时应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品，采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。
六、违约责任
1、乙方逾期供货(或逾期安装，货到以后7天内安装)，每拖延一天按500.00元处罚，如果超过20天则按违约责任第3条执行。
2、如果乙方提供的产品不是合同约定的品牌、型号规格、原产地，则甲方有权退回，供货期不予顺延，并按违约责任第3条执行。
3、乙方中途退场按本合同总造价的50%承担违约金。
4、甲方如果逾期付款，每拖延一天按未付款部分金额的'1‰处罚。
5、本合同实施中甲、乙方不因设备、材料、人工价格的市场波动而调整本合同所定单价。
6、乙方对设备到达工地交货给甲方前的安全负全部责任;设备到达工地交货给甲方后的安全由甲方负责。
7、若因乙方产品升级换代，在确保产品的各项指标和使用参数不变或提升的前提下，费用由乙方负责，甲方保留对合同中所约定的产品型号进行变更的权利，乙方同时保证产品升级不加价，所有产品的变动乙方必须通知甲方且征得甲方同意。
8、乙方提供的产品必须符合国家有关绿色环保规定;乙方对产品材料设备设计方案和质量负全部责任、乙方或没有按合同约定设计配置和生产，由此造成的一切损失由乙方承担。
9、乙方必须提供全新正宗材料设备产品，如发现乙方提供的材料设备有假、冒、伪、劣，甲方有权退货并解除合同，并按违约责任第3条执行且乙方必须赔偿甲方的全部损失 10、甲方现场代表
乙方现场代表
七、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方项目所在地人民法院起诉。
八、合同生效、失效日期：双方签字盖章自乙方收到预付款后合同生效;货款结清、合同保修期满自动解除(有约定的除外)。
九、本合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份。本合同所有条款均为打印文字(中文)，对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确认后生效。 附“配置清单”
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇3
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的'商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇4
)
金山农行金投综合楼石材购销合同
甲方：世安建设集团有限公司 （以下简称甲方） 合同签订地： 乙方：上海月潭装饰工程有限公司（以下简称乙方） 合同编号：
根据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规定，结合本工程的情况双方协商确定由 乙方 承担石材的供货，并签订本合同。以资共同遵守。 一、石材、规格、价格及金额：
二、交货方式：
乙方负责送货到甲方工地，经甲方材料员 验收、点数签字为准，运费由乙方承担。 三、交货日期：
乙方确保在收到甲方供货通知后， 天内将货物送到甲方工地。 四、合同价：本工程合同总价为业主审计结算价的85%。
五、付款方式：本工程所有石材、辅料、及安装等，预付八十万元整，其余费用待验收通过
后一次性支付至合同总价的95%，留合同总价的5%作为质保金，一年后付清。 六、双方责任：
1、甲方责任：乙方货到工地，甲方不能无故拖延验收时间并按合同约定付款，若甲方未能执行，乙方有权不供货，由此引起的工地停工及乙方的经济损失均由甲方负责，视为违约。施工脚手架、水电及工人住宿由甲方提供。
2、乙方责任：乙方收到甲方的供货通知后，天内货物不到工地造成甲方停建，一切责任由乙方承担，视为违约。 七、违约责任：
在履行合同的`过程中，因一方违约造成另一方经济损失，违约方根据对方的实际经济损失情况给予赔偿、并支付违约金（滞纳金为：合同总价的1‰/日支付）。 八、合同生效：
本合同经双方签字、盖章后立即生效，合同签字后，乙方立即备货，如果任何一方单方面解除本合同，视为违约。 九、诉讼和仲裁：
本合同的任何变更解除均须双方同意后并签署书面意见方有效。因入变更解除本合同，致使对方受到损失时，有责任赔偿对方的经济损失，双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提出诉讼。
十、合同附件：
甲方（签章） 乙方（签章）
联系电话： 联系电话：
传真： 传真：
单位地址： 供货地址：
签订日期： 年 月 日
购销合同 篇5
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。
一.甲方工程建设所需的沙子全部从乙方购买，乙方沙子不能满足甲方工程需要，甲方可由其他渠道购买沙子。
二.供货内容及地点：
三.供货单价：沙： x元(大写)/立方米。
四.质量要求及验收标准：
甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起则该批沙子的`质量视为完全合格。经双方确认沙子质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的沙子运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在x日内换送合格沙子。
五.供货期限：
从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要的xx立方米材料供应至甲方指定的地点。供需量xx万立方米。
六.运输费用及费用负担：运输费及卸车费由乙方承担。
七.工程款的支付及结算：
1、工程款按照每月完成沙子总价款的供应的百分之七十预付。工程结束x个月之内支付尾款。
2、 材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。
3、 乙方提供有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。
八.如有未经事项在此填写：
九.违约责任：
1、 如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。
2、 乙方无故不交货或甲方无故退货，(非质量因素)视为违约，违约方应向对方支付不履行部份货款的x%作违约金。
3、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
5、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
6、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
7、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
8、本合同一式由甲、乙双方各执正本副本份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇6
供货单位： (以下简称甲方) 签约地点：
需方单位： (以下简称乙方) 签约时间：
一、乙方向甲方购买五金工具、标准件产品、建筑五金产品，总金额壹佰零肆万伍仟柒佰陆拾叁元整(其产品名称、商标、制造厂家、产品数量和单价另见附表)。
二、产品的技术标准级质量要求，执行厂家对质量负责的条件和期限。
三、付款方式：合同签署后二月内，乙方向甲方预付货款贰拾万元，余款捌拾肆万伍仟柒佰陆拾叁元在乙方收到货物后五天内由乙方汇到甲方指定的账户。
四、交(提)货地点方式：甲方在收到乙方贰拾万元后柒月内将乙方所购货物按品种、规格包装运输到乙方仓储地(哈市香坊区联草街26号)。
五、验收标准方法：按《供货明细表》验收
六、乙方在收到甲方所供货物后，必须在柒月内将余款汇入甲方指定账户，不得以任何产品质量问题为借口，拖延或拒绝支付欠款，一旦发生欠款，甲方有权如数追讨直至诉讼至法院追讨。
七、乙方在甲方所供货物支付时，应立即对所供货物进行验收，如有异议，应立即书面提出，否则甲方不承担质量责任。
八、如甲方所供货物存在质量、数量、规格、种类等问题，甲方应在伍日内予以解决，否则所造成的'损失有甲方承担。
九、本合同条款发生变更时，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、解决合同纠纷的方式：由当事双方协商解决，协商不成双方同意在甲方所在地人民法院起诉。
本合同有甲乙双发签署后生效，正本一式两份供需双方各执一份，具有同等法律效力。
供方单位名称(章)： 需方单位名称(章)：
单位地址： 单位地址：
法 人： 法 人：
委托代理人： 委托代理人：
【购销合同】相关文章：
购销合同【经典】10-09
（精选）购销合同10-18
[精选]购销合同10-25
购销合同(经典)08-19
购销合同(精选)08-31
购销合同[精选]10-21
购销合同【精选】12-07
(精选)购销合同02-07
购销合同（精选）12-15
（精选）购销的合同07-28