职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>机械设备租赁合同

机械设备租赁合同

时间:2023-08-01 12:33:55 合同 我要投稿

[必备]机械设备租赁合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,我们用到合同的地方越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编为大家整理的机械设备租赁合同,希望能够帮助到大家。

[必备]机械设备租赁合同

机械设备租赁合同1

  甲方:_________________(以下简称:出租方)

  乙方:_________________(以下简称:承租方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租费双方的权利和义务,经双方协商,待订立本合同,以便共同遵守:

  第一条 设备名称、型号、规格及数量

  设备名称

  型号规格

  机械编号

  数量

  发电机

  发电机

  第二条 租赁期限

  _________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用,应在本合同期满前十五日内,重新签订合同或办理续租手续,否则出租方有权将设备另行安排。

  第三条 工程项目,工作内容和施工地点

  3、1 工程项目:_________________________

  3、2 工作内容:_________________________

  3、3 施工地点:_________________________

  第四条 租赁方式及所有权

  4、1 租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

  4、2 租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  4、3 未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。

  第五条 租赁价格计费时间及租费的签认

  5、1 租赁价格:本设备按每月_________元(大写:_________)收取租赁费,以后使用时间,按三十个日历天数计算壹个月租费,最后使用时间,不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

  5、2 租赁计费起止时间

  5、2、1 _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算

  5、2、2 在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

  5、2、3 机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

  5、3 运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

  5、4 机械的进退场费:机械的进出场运输由出租方负责办理,承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

  第六条 付款方式

  6、1 设备发运之前,承租方须先预付给出租方一个月的租费______________(大写_________元整)及设备返程运费_________(大写_________)共计__________。

  6、2 以后按每月预付一次租费,每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

  第七条 双方义务和责任

  7、1 出租方的义务和责任

  7、1、1 密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。

  7、1、2 负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。

  7、1、3 负责操作人员的工资及设备维修配件。

  7、1、4 与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

  7、2 承租方的义务和责任

  7、2、1 负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。

  7、2、2 免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

  7、2、3 负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

  7、2、4 负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。

  7、2、5 提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。

  7、2、6 租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。

  7、2、7 负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

  第八条 租赁机械的毁损和灭失

  8、1 承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

  8、2 在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。

  8、2、1 将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的`状态。

  8、2、2 更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。

  8、2、3 当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。

  第九条 违约责任

  9、1 承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。

  9、2 未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

  9、3 承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:

  9、3、1 要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。

  9、3、2、 终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

  第十条 本合同的附件

  本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件,租赁机械发运及到达签认收据,双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

  第十一条 争议解决

  本合同如发生争议,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,也可向人民法院起诉。

  第十二条 本合同签字,盖章生效,合同一式四份,双方各持二份。

  出租方(盖章):_______ 承租方(盖章):_______

  负责人(签字):_______ 负责人(签字):_______

  _________年____月____日 _________年____月____日

  附件

  序号

  项目

  合同主要事项

  1、租赁机械名称

  2、规格型号

  3、管理号

  4、出厂日期

  5、数量

  6、制造厂家

  7、租赁机械使用地点

  8、交货地点

  9、损失赔偿金

  10、名义货价

机械设备租赁合同2

  甲方:_________________(以下简称:出租方)

  乙方:_________________(以下简称:承租方)

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确设备租费双方的权利和义务,经双方协商,待订立本合同,以便共同遵守:

  第一条:设备名称、型号、规格及数量

  第二条:租赁期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用,应在本合同期满前十五日内,重新签订合同或办理续租手续,否则出租方有权将设备另行安排。

  第三条:工程项目,工作内容和施工地点

  1.工程项目:_________________________

  2.工作内容:_________________________

  3.施工地点:_________________________

  第四条:租赁方式及所有权

  1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

  2.租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。

  第五条:租赁价格计费时间及租费的签认

  1.租赁价格:本设备按每月_________元(大写:_________)收取租赁费,以后使用时间,按三十个日历天数计算壹个月租费,最后使用时间,不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

  2.租赁计费起止时间

  _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算

  在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

  机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

  3.运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

  4.机械的进退场费:机械的进出场运输由出租方负责办理,承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

  第六条:付款方式

  1.设备发运之前,承租方须先预付给出租方一个月的租费______________(大写_________元整)及设备返程运费_________(大写_________)共计__________.

  2.以后按每月预付一次租费,每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

  第七条:双方义务和责任

  1.出租方的义务和责任

  (1)密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。

  (2)负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。

  (3)负责操作人员的工资及设备维修配件

  (4)与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

  2.承租方的义务和责任

  (1)负责工作期间租赁机械和操作司机的'安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。

  (2)提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

  (3)负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

  (4)负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。

  (5)提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。

  (6)租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。

  (7)负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

  第八条:租赁机械的毁损和灭失

  1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

  2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。

  3.将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

  4.更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。

  5.当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。

  第九条:违约责任

  1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。

  2.未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

  3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:

  4.要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。

  5.终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

  第十条:本合同的附件

  本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件,租赁机械发运及到达签认收据,双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

  第十一条:争议解决

  本合同如发生争议,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,也可向人民法院起诉。

  第十二条:本合同签字,盖章生效,合同一式四份,双方各持二份。

  出租方(盖章):_______ 承租方(盖章):_______

  负责人(签字):_______ 负责人(签字):_______

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械设备租赁合同3

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  根据《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规,本着公平互利的原则,为明确双方的权利和义务,就甲方在 业基花苑商住楼 工程项目向乙方租用起重机械设备(以下简称“设备”)的相关事宜,经双方友好协商,同意达成以下合同条款,供双方遵守、履行。

  一、 设备的名称、规格型号、数量及用租金:

  本次租赁的设备为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产的牛头牌系列,根据各种规格型号不同,工作臂长分别为:50 – 70 米,最大起重量: 6 – 18 吨,臂端起重量: 1 – 3 吨,无附着独立自由高度分别为: 40 – 60 米,最大起升高度为: 176 – 280 米。

  二、 租赁期限及相关事宜:

  1、设备租赁期为设备安装调试完备,交付使用之日起,至工程竣工甲方书面通知停止租赁并付清合同标明的设备在本工程所产生的费用及设备退场为止。

  2、甲方保证该设备在本工程租赁期不少于则按 12 个月支付租金,多于 12 个月则按实际租期支付租金。租期尾数不足月的,按实际使用天数计算(即每月租金除以30天为日租金)。 

  三、 租金、进退场费的结算及支付方式:

  1、月租金以人民币计算,包含操作司机工资,设备保养、维修、日常维护等费用,凭收据结算不含税。

  2、进退场费为人民币:起重机台。(含设备进场安装、报检、顶升、拆卸、运输等所需的费用)凭收据结算不含税。

  3、进退场费在设备进场安装自检、调试完备并能正常使用时,甲方在10日内一次性付款贰万伍仟元正,余款待该设备拆卸完成后一次性付清。

  4、月租金的支付方式:甲乙双方应按时办理好交付使用手续,租金按每月结算一次,以起租日至第二个月的今天为一个月,甲方于每月10前付给乙方上个月租金,以后每月以此类推。

  5、甲方可以现金、支票、电汇或银行汇票任何一种方式支付设备的进退场费及租金,如使用任何未经乙方书面同意的期票或银行承兑汇票支付上述款项,均视为拖欠租金行为。

  6、乙方收取进退场费及租金时,出具收款收据,如甲方要求乙方出具正式发票时,甲方需另外支付发票金额7.5%的税金。

  四、 甲方责任:

  1、必须严格按照乙方提供的设备基础受力数据制作基础,并提供施工方案及基础验收报告给乙方办理安装报检。基础达到保养期后,通知乙方设备进场,安排安装的具体时间。

  2、负责工地现场道路畅通,确保设备进退场时的吊车、板车顺利出入。清除安装及拆卸现场的障碍,确保设备在安装、拆卸时50T汽车吊车有足够的作业空间。如因施工现场障碍原因造成设备不能正常安装、拆卸或解体,需要使用超过25T以上的吊车,则超出部分,需增加的费用由甲方承担。

  3、在设备基础2米范围内,设置一个专用电箱,配备200A的漏电和闸刀开关,供电电线截面不少于25m㎡,负责设备的用电。

  4、负责配备设备吊钩以下的吊装用具、索具、对讲机等。加强项目对设备的管理工作,做好安全交底,并指定一名管理人员安排、监督设备班组工作。

  5、保证按约定日期,准时向乙方支付租金。并负责提供设备操作司机的食宿。

  6、保证设备的正常供电,特别是在设备运作及顶升过程中,如须停电要提前告知现场操作司机及工作人员。如在设备操作司机及现场工作人员未知情的情况下突然停电,由此所产生的后果由责任方负责。

  五、 乙方责任:

  1、负责办理设备的报装、报验、安检取证及设备进退场的运输、装拆、顶升调试等工作,并承担相应的安全责任。

  2、在承租期内,乙方保证提供设备是符合国家有关设备质量及其标准的设备,并负相应的责任。

  3、每台设备负责配备2名操作司机,工资由乙方发放。如因操作不当而引发的安全事故由乙方及责任人承担。乙方司机必须坚持做好交接班记录及设备日常保养与安全装置检查维护等工作。

  4、乙方委派的设备操作司机,必须服从甲方现场管理人员在不违反操作规程的前提下合理安排和管理,保证按时、按量完成甲方现场管理人员指派的吊装工作。对于不服从甲方现场管理人员工作安排,且态度恶劣的操作司机,甲方有权随即将其清退出场,乙方要按照甲方意见及时更换操作司机。

  5、乙方设备维修人员应做到全天候24小时服务,如遇突发大故障,必须全力抢修。

  6、租赁期内乙方应按照“日常维护、强制保养、定期检测、视情修理”的原则,实施维修保养计划。每月定期对设备进行安全检查和技术鉴定工作,确保设备安全运行,并承担其费用。

  六、 其它约定事项:

  1、合同签订后,在有效期内,任何一方在未经另一方书面同意的情况下,单方变更或解除合同,必须向另一方赔偿本合同所约定的租金和进退场费总额20%的违约金(不含税),还必须在七天内付清尚欠的`租金及违约金。

  2、本合同标明的设备,所有权属乙方,甲方在按时支付租金的前提下只拥有设备的使用权,任何情况下,甲方无权转让、变卖、抵押、扣押及处置所租赁的设备。

  3、设备退场,如需对现场道路进行平整,回填或加固等,此项工作及所产生的费用均由甲方负责。

  4、若设备因质量原因,经相关检测部门检测,因验收不合格而不能使用时造成甲方工期延误,每延误一天乙方给予甲方800元人民币的罚款。

  5、乙方操作司机必须按时上班,每天工作时间为16小时,如遇特殊情况必须配合甲方施工吊装,保证设备正常作业,在施工过程中,如因乙方操作司机上班时间影响吊装时间每次超过30分钟(每月超过3次),即开始处罚乙方300元人民币/次。

  6、未经乙方授权,不能随意开启所租赁的设备,若甲方在未经乙方书面或口头同意,违规操作租赁设备,由此所引发的一切后果由甲方负责。

  7、若乙方无故或与其他借口停止设备使用,甲方有权更换租赁单位,由于更换租赁单位而发生的一切费用,均由乙方承担。

  8、在租赁期内,每月因故障停用累计超过36小时,扣减相应的租金。无论何种原因引起甲方的损失,乙方不承担任何合同以外的其他责任。若因人力不可抗拒的因素造成设备的损坏及安全事故,双方互免追究责任。

  9、租金原则上是连续计算,不因国家节假日而改变,也不因工程项目停顿而停止。因工程停工待料超过两个月以上,甲方可要求乙方协商解决报停或退场事宜。

  10、逾期付款,乙方有权停止设备的使用,由此造成的损失乙方不负责。甲方应在书面通知停止租赁日期10天内付清租赁款。在没有付清租赁款项的情况下,乙方保留不退场的权利,同时,租期继续延续,直至付清租赁款项为止。

  11、租赁期结束,如甲方付清所有租赁期内的费用,工程无障碍物能正常拆卸,乙方在接到甲方拆卸通知后,必须在15天内将设备拆除运走(特殊情况顺延),否则甲方有权安排专业人员拆卸,由此所产生的费用由乙方承担。

  12、甲方若在乙方设备拆除并运走后,仍拖欠租金,乙方保留继续追款的权利,并按所拖欠租金总额每日千分之三的标准,向乙方支付违约金。

  七、本合同未尽事宜,双方可另签补充协议,补充内容与本协议据同等法律效力。

  八、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲、乙双方负责人签字、盖章生效,合同有效期从签字之日起至甲方付清租赁款项设备拆离现场之日止。如果双方发生纠纷,首先友好协商解决,协商不成可向法院起诉,原告方可在单位所在地法院起诉。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

机械设备租赁合同4

  出租人(简称甲方):_______________

  承租人(简称乙方):_______________

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备,甲方同意有偿出租给乙方使用。

  二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准:

  种 类 数量 押金标准 计量单位 租金单价(元) 赔偿价(元) ____ ____∕天 13。00元∕m___ ____∕天 4。00元∕只

  应收押金(共计):____

  特别说明:以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。

  三、租赁物的用途和使用方法:乙方应将租赁物用于承建 _________________ 工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。

  四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表,以便甲方按时、按量的供应。

  五、租赁期限:____ 年____月____日至____ 年____月 ____日,共计 ____ 天。承租人因工程需要延长租赁期限的`,应在本合同届满前15日内,重新订立租赁合同。

  六、租金应按月支付,乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单,并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。

  七、经双方协商,乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写)________元,甲方收到押金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续。赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)。

  八、乙方在甲方指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派 ____为提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方或者提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。

  九、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。

  十、租赁期间,租赁物资的维修由乙方负责,费用由乙方承担。

  十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

  十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失的,应按照以下标准由乙方向甲方支付赔偿金:材料缺损的,________________赔偿。未经甲方书面同意,乙方不得将钢管截断使用。否则按照钢管缺损处理。

  十三、违约责任:

  ①乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。

  ②乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。

  ③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条第②款的规定承担违约责任。

  ④其他违约行为:________________________________。

  十四、保证人________就乙方的合同义务向甲方提供担保,保证乙方履行本合同义务,如乙方违约,保证人按照《中华人民共和国担保法》的规定对乙方的违约行为承担保证责任。

  十五、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

  十六、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,向甲方住所地人民法院起诉。

  十七、本合同一式___份,甲、乙双方各执___份,保证人执___份。

  十八、本合同自甲、乙双方(及保证人)签字或者盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械设备租赁合同5

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向乙方承租设备特签订本合同。

  一、租赁设备概况:__________________________________________________________________________________________

  二、设备使用地点及工程项目:

  本租赁设备仅限于在____________,用_______________工程。

  三、租赁设备的所有权和使用权:

  1、乙方拥有对租赁设备的所有权。

  2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

  四、乙方为该设备配备操作手______人,由_ 方负责工资,工资每人每月__________元。 方负责操作手的劳动保险费用和工作时间内的人身伤害事故,操作手在工作中因过失造成他人人身或财产损害的赔偿责任由 方负担。

  五、租赁期限及租金结算按以下第___方式:

  1、设备租赁按台班计费。自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,甲方将设备完好交给乙方办理退场手续,若甲方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同;如在租赁期限内在施工地甲方已完成了生产任务,或甲方与建设方终止了施工合同,甲方按使用时间向乙方交付租金。

  2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过 小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。

  设备的租赁费按月结算____________元/月/台,_________元/天/台,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时的租赁单价结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。每月按月租金的 %向乙方交付一次租金,剩余租金的支付时间为 。

  3.设备的租赁费按工作量结算,工程量单价___,(一次性包死价_____元大写_____整)

  六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用:

  1、设备的进场费由_______方负担,退场费由______方负担,甲方应在设备退场前 天通知乙方。

  2、设备在租赁期间所需的各种油料由 负担。

  3、在租赁过程中, 承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费用。

  4、设备在租赁期间内由甲方使用,甲方应协助乙方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修和配料费用在____元以下的由 负担,维修费用在_______元以上的由 负担,所付费用以乙方机手签字为准,由乙方负担的部分从乙方收取设备租赁费中扣除。

  5、在工作过程中,设备出现故障,乙方应及时进行维修,设备因故障造成停工的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费,如不能在甲方要求的合理的时间内修复,乙方应更换同质设备替代,否则乙方应承担由此给甲方造成的.损失,如因甲方原因造成设备故障及零部件损坏,费用由甲方负担。

  6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。

  七、乙方的义务:

  1、为甲方提供性能良好的设备。

  2、设备进入甲方施工现场后,乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的管理要求和规章制度,违章操作造成的一切安全事故由乙方自行负全责,甲方不承担连带责任。

  3、乙方机手应按设备操作规程施工,在正常施工条件下,乙方机手不得拒绝甲方要求的连续施工。

  4、乙方机手应严格、真实填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每天将此表交甲方单位签字盖章,并以此表计算租金,否则甲方有权拒绝支付相关费用,甲方如发现乙方机手虚报工作时间,除扣除虚报的租赁费用外,处以虚报费用3倍罚款,从结算中扣除。

  5.乙方机手消极怠工或工作效率低于平均水平的,甲方可以停付或折扣支付期间的相关费用。

  八、甲方的基本责任:

  1、甲方不得强迫乙方机手违章或超负荷作业。

  2、甲方应按合同约定按时向乙方交纳租金。

  3、甲方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给乙方。

  九、违约责任:

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。

  2、在租赁期间,未经乙方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由甲方全部负责。

  3、若甲方未按合同规定支付租金或超期使用,乙方有权终止合同调回所租设备或停机。

  十、争议的解决:

  有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交工程所在地法院诉讼。

  十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式______份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章后生效。

  承租方(甲方):______________________________ 出租方(乙方)______________________________

  负责人:______________________________ 负责人:______________________________

  签定日期:________年________月________日 签定日期:________年________月________日

  标准机械设备租赁合同范本

  签订日期:__________________________________ 合同编号:____________________________

  承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________

  出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________

机械设备租赁合同6

  出租方:(以下简称甲方)__________________

  承租方:(以下简称乙方)__________________

  根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

  第一条、机械设备基本情况

  1、机械设备名称:__________________

  2、机械设备型号:__________________

  3、机械设备数量:__________________

  4、机械设备用途:__________________

  第二条、设备使用地点及工程项目

  乙方向甲方租用机械设备,该租赁设备仅限于在__________________,用于__________________工程。

  第三条、租赁设备的所有权和使用权

  1、甲方拥有租赁设备的所有权。

  2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

  第四条、租赁期限

  1、乙方向甲方租用机械设备的'租赁期限共________年________月,甲方自________年________月________日起将________(租赁财产)交付乙方使用,至________年________月________日收回。

  2、租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

  第五条、租金及结算方式

  根据国家规定的________(租赁财产)的租金标准(无统一规定的,由双方当事人商定),乙方每月应向甲方交付租金________元,交纳租金的时间为每月的最末一日(或双方商定其他时间一次或几次交付)。

  风险告知:明确各项金额及支付方式,租金、押金的金额及支付方式等需明确约定,否则极易产生争议甚至诉讼纠纷。在支付租金及押金时,应当在合同中约定支付方式。最好是用银行转账方式,以确保纠纷发生时候有充足的支付依据。如果采用现金支付的方式,应注意保管好有效的收款凭证,在纠纷发生时才能有效保护自己的合法权益。

  第六条、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用

  1、设备的进场费由乙方负担,退场费由甲方负担,乙方应在设备退场前七天通知甲方(如果设备实际租赁不足一个月进退场费全由乙方承担)。

  2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。

  3、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修费用在______元以下的由乙方负担,维修费用在______元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。(易损件如叶片、链条、铰笼等费用由乙方承担)

  4、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月停工三天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。

  5、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。

  甲方:

  乙方:

  日期:

机械设备租赁合同7

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:

  一、设备型号:数量:

  二、租赁期限(时间):工程机械设备的'租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

  三、租金及支付:月租,每月租金元整(大写:_____元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。

  四、甲方应该安排好机械作息时间。

  五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。

  六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。

  七、违约责任:由违约方负责。

  八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。

  甲方:_________________乙方:_________________

  日期:_________________日期:_________________

机械设备租赁合同8

  甲方(出租单位):

  乙方(承租单位):

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为明确甲,乙双方的权利,义务关系,本着互利互惠,共同发展的宗旨,经双方协商一致,签订本合同。

  一. 租赁设备名称,型号规格,参数,数量:

  设备名称:塔式起重机

  规格型号:QTZ40(4509),QTZ63(5103)

  产品参数:设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置,塔式起重机地面以上高度为50米,甲方提供的设备必须是20xx年以后出厂。

  数量:甲方向乙方提供型号为QTZ40塔式起重机壹台,型号为QTZ63塔式起重机贰台,包括附墙,升节,并提供设备配件。

  二.地点: 乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场(以乙方负责人郭祥林,王军道指定地点为准)。

  三.租赁时间:

  以实际租赁时间为准(每台塔机租赁时间按实际分别记取),租赁期不足5个月按5个月记取;时间记取从甲方安装调试完,经乙方验收合格,交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按15日计算,不计租赁费。如因乙方原因(包括:1.脚手架等物件阻碍塔吊降节。2.场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3.按合同未付清租赁费又不能达成新协议。)使设备无法出场,则视为乙方按合同继续使用甲方设备,租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。

  四.租赁价格及付款方式:

  1.进出场费:QTZ40型为人民币壹万玖仟元整(¥19000元/台);QTZ63型为人民币贰万贰仟元整(¥22000元/台);以上价格含运输费,装卸费,安装拆除费,附墙费,增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后,由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付(单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费);

  2.设备租赁费:QTZ40型每台每月人民币壹万零伍佰元整(¥10500元/台);QTZ63型每台每月人民币壹万伍仟元整(¥15000元/台);租赁期间租金按月结算,不足月按天计算,乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金(以单台塔吊为单位分别记取租赁费)。

  3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员,工资按20xx/人(含伙食费)。乙方根据实际到场人员数(2人以下)在下月20日支付上月工资(不足一月的,按天计算)。

  4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。

  五.甲方责任:

  1.设备租赁期间的所有权属甲方,未经甲方同意,乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。

  2.负责设备的维护、保养;当设备出现故障时4小时内派人修理完毕,一般故障当天内解决,排故时间超过24小时则按实际天数扣数,不足一天的按一天扣除;严重故障不超过3天,否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间,大修只允许一次。

  3.他塔吊租赁期间,甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作,以便塔机正常运行,并根据工程进度情况及时安排升节和附墙,以此来保证乙方24小时正常使用(每星期进行24小时不间断施工不能超过2次),随机司机必须持证上岗,及加盖甲方公章的上岗证

  4.根据乙方的电话通知,负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕(除雨、雪、大风天气外),并调试合格。

  5.确保塔吊使用期间的安全,承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。

  6.甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。

  7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责,甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料,参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作,平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件(加盖公司公章)。

  8.塔吊安装完毕后,在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证,费用由甲方自理。

  9.塔吊进场前,保证整机的外观及施工现场的.文明施工,若整机外观达不到现场文明施工要求,甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成,否则乙方不予以验收,同时要满足现场施工要求,否则按每延误一天处罚1000元,从甲方的进出场费中直接扣除。

  六.乙方责任:

  1. 租赁期间,享有设备的使用权,甲方操作人员不听指挥,违反操作规则,有权要求换人。

  2.负责租赁设备基础设施(甲方提供图纸),必须按图施工,做好隐蔽记录,配合甲方做好安装及检测所需材料,保证基础满足施工要求。

  3.有权要求甲方根据工程进度及时做好升节,附墙服务,满足工程进度要求,附墙,升节提前三天通知甲方;如需附墙,负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。

  4. 维护施工现场正常秩序,维护甲方设备不受外来侵害,未经甲方许可,不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者,更不能作自有财产转卖或进行抵押。

  5.遵守设备安全操作规程,不强令司机违章作业,否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养(甲方保证不影响乙方项目正常施工)。

  6.负责甲方派出的随机人员的住宿。

  7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项,提前5天通知甲方退场时间。

  8.将设备所需电源(380V±5V)送至设备底部,配置单独的标准配电箱。

  七.违约责任:

  (一)、甲方的违约责任:

  1.未按时按质按量提供租赁设备,每延误一天处罚1000元。

  2.未按时完成报装、报检,应承担因此产生的一切损失,同时处以1000元/天的罚款。

  (二)、乙方的违约责任:

  1.如不能按时交纳租金,需及时与甲方协商;如协商无效,则按照合同约定按时支付租金。

  2.有意拖欠支付租金,甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。

  3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为,除甲方有权解除合同,限期如数收回租赁设备外,乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。

  八.其他约定事项:

  1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票,塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表;

  2.设备租赁期间,乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月,书面通知甲方,停工期间,甲方按租赁单价的50%收取租金;如报停超过三个月以上,甲方有权书面通知乙方后,拆除设备出场。

  九、争议的解决:

  本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应及时友好协商解决,如协商解决不了时,双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。

  十.甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。

  本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定和本合同具有同等效力。

  本合同用中文书写,一式叁份,甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效,有效期自签订之日至价款结清为止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械设备租赁合同9

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,为明确出租方、承租方的权利和义务,遵循平等、公平和诚信原则,甲、乙双方经友好协商就建筑机械租赁事宜达成一致,签订本合同,以兹共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:时光俊园

  2、工程地点:贵阳市高新区

  3、工程类型:

  民用建筑土建施工□民用建筑钢结构施工□工业厂房□路桥建高□其他

  二、租赁设备及技术要求

  租赁设备表

  三、租期与租金计算方法

  1、根据乙方工程的具体情况,经双方协商,同意按以下方法计算租赁费;自设备进场安装完毕自检合格起算租金,至设备接到乙方报停通知拆除出场,按月计价。

  2、设备租金及其他费用:

  3、设备基本租期:自20_年 月 日开始启用,最低保证半年;设备租期不足约定基本租期,租金总价款按基本租期计算,超过基本租赁期按实际天数计算租金。(日租金=月租金/30天)

  4、设备进场日期:双方约定设备最迟进场启用时间为20_年 月 日。若乙方在上述时间内未具务安装条件,所造成的设备租金损失将按双方约定的最迟进场启用日期起算租赁费。

  5、租价内费用项类

  1)月租费中包括但不限于以下费用:设备租赁费、易损失及零配件的购置和更换费用、折旧费、大修费、日常维修费。

  2)进出场费包括但不限于以下费用:进出场运输费、安装拆除费、报检费、辅助起重设备租赁费、基础预埋件费用、顶升和附着安拆费。本费用不含税,进出场费用由乙方支付,甲方包干使用。

  3)甲方为乙方租赁的设备安排操作司机,每台两人,指挥一人,按工地施工需求,增加人员增加工资,由乙方负责食宿,工资由乙方承担,支付方式:乙方委托甲方代收代付。 □乙方自支付。操作司机工作时间由甲方安排;操作人员的现场指挥管理归甲方负责;

  6、春节期间停工租金计算方式:停工时间按国家规定节假日计算,停工期间不收取租金。

  7、设备报停退场:乙方需提前30天,向甲方发出书面的设备报停通知,以便甲方做好退场准备。

  四、租赁款项的结算及支付

  1、租金按月缴付。甲方在每月5日前向乙方出具结算单,乙方应在每月10日之前付清上月设备租赁费用;塔吊在启用后;两个月后开始支付第一个月租金、人工工资以后按月支付,在设备退场前结清所有费用,否则不拆除设备租金照算。

  2、本合同付款方式电汇/转账,乙方可通过□个人账户□公司账户转账付款至甲方指定账户:

  开户名:

  开户行:

  账号:

  3、如乙方以现金方式支付租赁款,未经甲方出具书面授权委托书,非受托人到甲方领取租赁款时,乙方有权拒绝支付,且不承担任何违约责任。

  4、合同定金 万元。合同签订当天,乙方即支付合同定金。乙方不支付定金的,甲方有权拒绝安排设备进场。

  5、进出场费的支付:安装完毕两个月后,在第一次支付租赁费用时一并支付进出场费380OO元。固定基础(螺栓预埋式)口固定基础(固定底架式)口标准节预理口其它重要提示:如采用固定基础,则根据设备使用说明书的要求,其地基承载力须达到达2O0Kpa。乙方必须确保本项目设备基础位置的地基承载力,如果现有的地基承载力<2OOKpa,乙方必须对地基进行加固,以确保地基承载力达到设备说明书要求的承载力,否则任何因地基承载力不够,地基不均匀沉降等引起的所有后果均由乙方承担。

  一.安装和拆除方式

  25吨汽车吊正常安拆口正常安装、屋面吊拆除口其他合同签定后,如果

  1.安装前现场安装条件有所变化;

  2.拆除前,因为建筑结构、场地等原因;

  必须使用更大吨位的起重设备进行安拆,则乙方同意追加因此造成的台班费差价。

  1)重要提示:(关于臂长):甲方按照合同要求的臂长进行安装,若乙方需要更改臂长,则应书面通知甲方,否则甲方有权拒绝。乙方调整臂长必须保证设备回转范围内没有障碍物,确保起重臂能自由周圈旋转,否则,甲方有权拒绝,且不承担任何责任。

  2)重要提示:(关于附着):甲方提供标准的附着框,标准长度的拉杆,必要时由乙方负责对附着位置进行结构加强。上述的'附着道数是根据设备性能的常规布置,实际施工中受乙方进度及建筑结构特点的影响,附着的橱距可能会有所降低,即可能需要增加附着的道数。对此,乙方同意追加支付甲方增加附着道数的费用,具体费用由双方协商,采用签证方式确定.拉杆长度超过‘使用说明书>内所规定的标准长度,所增加的费用由乙方承担。

  二.乙方需提供的条件包括

  1.合同约定的各项资料的提供、基础的提供、测量仪器及人员的提供、拆除时可能需要的脚手架的搭设、设备的安装和附着顶升及拆除作业所需的场地、道路、作业面脚手平台及作业面的防护。

  2.乙方负责对甲方以上作业所设定的警戒线范围内的其他施工作业及人员的协调。

  3.乙方还需在施工现场为甲方提供能锁闭的机操工住宿及仓库1间,免费提供甲方人员住宿及存放设备的小型构配件,伙食费乙方承担。

  4.按合同约定的设备型号,如甲方提供全新设备(甲方购置后直接从厂家运至乙方现场),则按行业惯例,设备所需的配重由乙方现场制作,由甲方提供制作图纸。

  三、现场代表

  甲方指派为现场代表:

  乙方指派为现场代表,负责施工现场与乙方的工作协调。

  六、甲方权利和责任

  I.租赁期间,设备所有权属于甲方,甲方无需经乙方同意,可将本合同项下的权利或部分权利转让给第三人’,但需确保不影响乙方的施工使用。

  2。机械设备的安装、预升、调试、验收由甲方负责。甲方应当按照乙方要求及时安装、调试,确保正常使用。

  3.甲方必须委托具有相应拆装资质的企业进行拆装,作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和顶升、锚固必须由同一单位完成。

  4.安装、调试完毕后,提供首次有资质单位的<验收检测报告》,施工机械安装,顶升,附墙等交底和验收记录表、作业人员操作证,甲方应在机械安装完成后30天内交乙方存档备案。

  5.甲方提供的机械设备必须机况良好,资料齐全,并有责任对设备进行定期检查和技术鉴定工作,确保设备安全可靠运行。

  6、租赁期内,操作中出现故障甲方要及时抢修更换配件并负责费用。每月的累计维修保养时间为24小时,特大故障4 8小时,如维修保养累计超过2 4小时或特大故障超过48小时甲方不能及时修复,乙方有权扣减甲方当天租金。

  7.租赁期内,操作人员接受乙方的统一指挥,上岗前的培训,三级教育,持证上岗。服从乙方的现场管理。机械设备的使用必须严格按照<施工安全操作规程》进行,操作人员有权拒绝乙方工地指挥人员违反操作规程的指令。

  8.若甲方操作人员不服从乙方正确、合理的指挥调度,乙方有权要求甲方重新推荐操作人员,因为乙方地面或楼面指挥所造成的安全事故,由乙方自行承担;因甲方设备的自身原因造成的安全事故,由甲方负责承担损失(以吊钩为界)。如乙方命令操作人员违规操作、冒险操作、过分疲劳操作,乙方应及时通知并停止作业,若乙方在上述气候环境内施工,造成的损失由乙方负责。

  七、乙方权利和责任

  1.乙方在合同注明的,建筑物的工作范围内享有使用权,乙方在使用期间不得将设备(包括增加的设备)转租、转让、冲抵债务或进行抵押。因上述原因造成的损失,由乙方负责全部责任。

  2、施工机械基础由乙方负责工料按厂家提供详细的基础施工图施工,安装前乙方必须提供《基础施工方案》、《基础计算书》等相关资料及监理单位盖章的《基础隐蔽验收记录表》,否则甲方有权拒绝安装。

  3.提供能满足设备安装、附着顶升、拆除所需的场地、道路、配电设施、作业面脚手平台及作业面的防护,并提供以上作业所需的电气焊设备辅助作业。负责以上作业所设定辨警戒线范围内的其他施工作业及人员的协调。苦需夜间施工或占用道路,其申报手续由乙方办理,其费用由乙方支付,夜间施工现场乙方必须提供足够的灯光照明。

  4.乙方使用施工机械需要顶升、附着,需提前l 5天通知甲方,以便安排工作计划。施工机械的附墙拉杆长度不能大于说明书要求,如果大于说明书要求的由乙方负责工料免费制作,且安装、顶升、拆卸过程中,所需使用的氧气、乙炔、电焊机由乙方免费提供。设备在安装、拆卸和附着过程中,乙方的塔吊必须无条件提供给甲方使用。

  5.设备、附件进场按《设备运输单》为准,运至本合同约定的安装地点后,所有设备附件由乙方保管,丢失按原价赔偿。所租赁的电梯设备,电梯笼内的配件由甲方负责,笼外的由乙方负责。

  八、租赁设备的使用、维修、保养及相关费用

  1.租赁设备在租赁期内由乙方使用。甲方负责设备的维修、保养,确保设备保持良好运行状态,承担由此产生的费用。但因乙方原因造成设备故障的,由乙方支付相关材料费、人工费等费用。

  2.对设备安拆、维修、驾驶等作业人员,应享受建筑施工企业意外伤害责任险的权益,乙方按国家蔑定支付保险费。如发生意外事故,甲方负责事后的索赔事宜。事故造成的损失除保险公司理赔以外的部分由责任方承担。

  九、违约责任

  甲方如违反本合同条款时,在无法协商的情况下,乙方有权要求甲方退场,乙方按设备实际工作时间支付甲方租金,终止本合同。

  十、争议的解决

  1.凡因履行本合同所发生的或本合同有关一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决。

  2.如果协商不能解决,当事双方同意由合同签署地仲裁委员会仲裁的有关程序进行仲裁裁决或人民法院判决。仲裁费用和胜诉方的律师费等一切费用应由败诉方承担。

  十一、停工及设备损坏及丢失责任

  1.由于不可抗力或其它菲甲方原因,乙方工程中途停工,停工期间设备租金照计。

  2.租用期婀因乙方或第三方原因造成设备损坏或由于违章指挥造成的损失均由乙方负责照价赔偿,并负全部责任。

  十二、本合同已包括双方关于合同主题的全部内容,并取代双方此前关于合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外,其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单),对双方均无约束力。

  十三、本合同一式三份,甲方1份,乙方2份,双方签字盖公章后并加盖甲方齐缝公章后生效(未加盖甲方齐缝公章本合同无效),合同在乙方付清全部费用并且设备拆卸退场后失效。

  十四、本合同未尽事宜,双方在合作过程中本着互相尊重,互相谅解的精神进行协调解决。双方就施工机械租赁有关事宜达成补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十五、补充条款

  补充条款与上述条款内容不一致者,以本补充条款为准。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

机械设备租赁合同10

  合同编号:_________

  承租方(以下简称甲方):__________________

  出租方(以下简称乙方):__________________

  根据《中华人民共和国合同法》以及国家现有法律法规的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的职责,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。

  一、机械概况一览表

  二、双方职责及有关配合事宜

  1.租赁管理及双方职责:乙方负责租赁设备的进退场安拆、加节附着、维修、日常保养和提供相关内业资料等工作,并承担相应的安全责任。甲方负责设备的使用,乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理,并承担相应的安全责任。

  2.设备进场前,乙方需对设备进行维修和保养,保证设备的完好性,设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后,乙方将设备交付甲方使用。

  3.甲方应提供一份与安装有关的正式项目施工图交乙方,设备的安装位置与安装(拆卸)方案有关问题应由甲、乙双方共同研究确定,并及时做好记要。

  4.设备进、退场前,甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作,使乙方设备能够顺利到达指定地点。否则,甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。

  5.设备的基础有甲方负责设计与施工。设备安装前,甲方应提供壹份基础的设计方案与验收等资料给乙方。设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方提供,费用由甲方支付。

  6.乙方应配合甲方做好基础预埋节(件)的安装,并按甲方的要求及时进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。

  7.设备安装前,甲方应提供总功率为_______kw电源(380v±5﹪),从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责,专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。

  8.设备在安装或拆除过程中,甲、乙双方均应派管理人员驻现场,随时协调解决安拆作业中出现的问题。设备的安装、拆除过程中,施工现场的警戒区域,甲方应根据乙方的要求划定与落实。

  9.当设备需要做附墙时,甲方应提前_____-_____天通知乙方,以便乙方统筹安排。

  10.乙方及时提供设备验收资料及使用过程的内业资料交付甲方使用。乙方设备进入工地后,甲方应做好设备及附件保护、保管工作。若发生丢失、毁损、灭失,甲方应承担赔偿责任。

  11.根据甲方的.要求,乙方为本设备配备证件齐全_______名操作司机。在租赁期间,设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律,服从甲方项目部的管理,为甲方提供服务。甲方要合理安排作业时间,不得疲劳作业,若出现乙方配备的司机违反甲方管理制度或违反操作规程,甲方有权要求退回。

  12.在租赁期间,设备的所有权属于乙方,甲方只有使用权。甲方若需对设备进行改善或增、减部件,必须征得乙方的书面同意。

  13.甲方在工地提供宿舍_______间,作为设备常用配件及司机休息之用。

  14.甲方每月应安排半天停机时间作为设备保养、检修作业时间,且不扣除租赁费。

  三、费用结算及双方约定

  1.设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起,至设备实际停用日止。设备实际停用日必须经双方书面确认。

  2.设备安(拆)、进(退)场、附着、爬升等工作内容按_______计费。基础预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_______计费。

  3.设备租赁费每月以_______计费;设备司机工资由甲方负责按时发放,每人每月以_______计费。甲方承担未及时支付工资的法律责任。

  4.甲方应保证租赁期限不少于_______个月,少于_______个月,按_______个月结算,超出_______个月时,按实际租赁时间结算。

  5.合同签定后,甲方预付设备押金_______;押金不计利息不抵租金。设备安装完毕三日内,设备拆除前双方结清所有费用(含拆除退场费),乙方退还押金。

  6.若由于施工组织设计或现场情况的特殊要求,造成设备安装、拆卸无法正常进行,需增加的费用由甲方负责承担。

  7.设备如果在使用中出现故障,乙方应及时派人修理。造成设备每次停工修理时间超过一天的,每超一天租赁费应按_______元/天扣除。

  四、违约责任

  1.若由于甲方未能按约定交付租赁费,乙方有权停机直至拆除,由此产生的拆除退场费与相关损失由甲方承担。

  2.未经对方书面同意,任何一方不能中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付_______违约金。

  五、争议的解决

  凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决;如协商无法解决,采取如下一种方式解决

  1.提交______________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。

  2.诉诸当地______________法院,诉讼解决。

  六、补充

  事___________________________________

  七、附则

  1.本合同一式二份,双方各持二份,具有同等法律效力。

  2.本合同自签章之日起生效,至拆机退场结清费用止自然失效。

  3.本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,并与本合同具有同等法律效力。

  甲方:(盖章)_____________________乙方:(盖章)_____________________

  法定代表人:_______________________法定代表人:_______________________

  委托代理人:_______________________委托代理人:_______________________

  电话:_____________________________电话:_____________________________

  地址:_____________________________地址:_____________________________

  签约时间:_______________________年________________月_________________

机械设备租赁合同11

  出租方: (以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确租赁双方的权利义务关系,经过双方协商一致签订本合同。

  一、租赁设备:

  二、加节部分

  1、标准节每节每月元(租费)。

  2、扶墙每道每月元,用几道算几道(租费)。

  3、扶墙安装人工费(包括汽吊、汽车运输、安装、升节、拆节、资料)每道扶墙 元。

  三、租赁用途和期限:

  1、本租赁设备用于乙方项目部工程施工。

  2、本设备租赁期限自年月日至年月日,按实际设备进退场结算。

  四、租赁费用:

  1、押金:乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金,押金待租赁设备使用完毕时退回。

  2、租费:从设备安装调试合作后开始计算至乙方通知甲方可以拆卸之日为止,不足一个月的按天数计算。月租赁在每次月 日前付清,否则甲方有权将塔机拆卸归还。

  3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费(其中安装包括汽吊25吨以内,超出部分差价按实计算,运费含塔机标准独立高度以内,超出部份差价按实计算)共计 元/每台,均由乙方负责。

  4、设备基础连接螺丝按实际计算,由乙方负责。

  5、塔吊设备检测费用由乙方负责。

  五、设备使用及维修:

  1、设备必须经甲、乙双方验收合格后方可使用,若未调试合格,乙方立即使用,一切责任由乙方承担。

  2、本租赁设备在使用期内所有材料费、修理费、保养费等都由甲方负责。如因乙方使用不当,造成人为损坏,由乙方负责。

  3、本租赁设备操作人员必须持有关部门颁发的上岗证。操作人员由乙方自行解决。

  4、本租赁设备的'操作人员应负责设备日常维修保养工作,如不按规范操作,所发生的安全事故由乙方负责,由于机械设备本身质量问题所引起的安全事故均由甲方负责。

  5、租赁结束十天内付清所有费用。

  六、其它事项:

  1、未尽事宜协商补充,另见附件。

  2、如有争议协商不成,可上诉至法院。

  3、合同自双方签字之日起生效,租赁完毕款清自行失效。

  4、合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

机械设备租赁合同12

  承租方(简称甲方):

  出租方(简称乙方):

  因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:

  一、 设备型号: 数量:

  二、租赁期限(时间):

  工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

  三、租金及支付:

  月租,每月租金 元整(大写:_____元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。

  四、甲方应该安排好机械作息时间。

  五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。

  六、机械设备只能由乙方指定的'操作工操作,其他人员不得上机操作。

  七、违约责任:由违约方负责。

  八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。

  此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械设备租赁合同13

  承租方: (以下简称甲方)

  出租方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方同意签定本合同。

  一:租用设备的'名称、规格型号、数量及收费标准:

  机械名称

  规格型号

  数量

  收费标准

  振动压路机

  YZ16JC

  1台

  1000元∕台班

  二.设备使用地点和进出场时间及费用:

  1.乙方设备自20xx年 9 月25日到场,自20xx年 9 月26日开始计收台

  班费用。

  2.施工地点:

  3.进场费:500元,出场费500元。

  三.班制及结算:

  1.台班计算方法:每8小时为壹个台班,不足8小时按壹个台班计算(台

  班计时为8小时,包括整备2小时)。

  2.结算方式:甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。

  四.权利和义务

  1.甲方权利和义务

  (1)机械开始工作前,负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。

  (2)保障乙方设备安全进出场道路畅通,并保证乙方机械设备及人员驻场

  期间的完好和安全。

  (3)不得将乙方机械转租第三者,并由甲方解决司机的食宿问题。

  2.乙方权利和义务

  (1)乙方根据甲方要求,在规定的时间内进入施工现场。

  (2)当甲方违章指挥强制作业时,乙方工作人员有权拒绝执行。

  五.其他约定事项:

  六.本合同一式 份,合同双方各执 份。

  出租方(章); 承租方(章);

  经办人: 经办人:

  电话: 电话:

  签定日期: 签定日期:

机械设备租赁合同14

  出租单位:淮安市荣华建筑设备租赁有限公司(简称甲方)

  承租单位:江苏宏信建设工程有限公司(简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

  第一条工程名称:施工地点:

  第二条租赁期限

  进场时间:月起用时间:年日合同期限:月

  第三条租金计费方法及交纳期限

  1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

  2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付

  4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。

  6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。

  第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任

  一、甲方责任

  1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的'检验标准,提供基础图;

  2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

  3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。

  二、乙方责任

  1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。

  2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

  3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

  4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

  5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。

  第五条安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。

  第六条争议的解决

  1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。

  2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。

  第七条补充条款

  出租方(甲方盖章):

  承租单位(乙方盖章):

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  日期:

  日期:

机械设备租赁合同15

  订立合同单位:

  承租方:(以下简称甲方)

  ______:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则,双方进行了充分磋商,就工程机械设备租赁事项,乙方同意租出下列机械设备。为此甲乙双方授权代表特签订如下租赁合同条款,以资共同遵守。

  1、租赁机械详情:

  1.1租赁机械名称、型号规格、数量、租赁费、技术参数等:

  1.2出租机械地点:

  1.3机械使用地点:梅关大道

  1.4机械租用期限:租赁期暂定10个月,预计租赁费总额万元(含进出场等费用)。

  1.5进场时间:9#楼塔吊自20__年8月6日起租,其他塔吊安装完毕调试合格之日起计算租赁费。租赁结束承租方递交给出租方要求退场书面通知所到之日增加7天拆卸租赁结束。若承租方需延长使用时间,按实际发生时间结算,但租赁价格不变,租赁不足月部分按每天566.67元计算。

  1.6租赁期内乙方指定现场代表应提前7天通知对方并确认,同时对前任工作所签署的文件予以认可。

  2、租赁费用计算机付款办法:

  2.1_月_台;进退场费、元/台。进退场费分三次付清,塔吊安装调试完毕后首次支付进场费10000元,主体封顶后支付10000元,余款10000元及剩余租金在塔吊拆除前付清。本合同约定的费用均不含税务发票。

  2.2机械先使用后付租赁费,其租赁费每月结算一次,并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付,最后一次结算(包括续租),双方办理总租赁费汇总结算单,并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由,不按期付款(拖延支付期不大于15天,免计滞纳金),甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。

  2.3该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。

  2.4春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。

  3、出租方职责和权利:

  3.1提供的中联QTZ80塔机应符合国家标准,必须是10年后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全),整机状况完好,每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外,如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时,甲方应及时通知乙方到现场进行抢修,确保机械正常运行,如因出租单位原因造成工程停工24小时,按实际停工时间双倍扣除台班费。

  3.2乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格),附墙材料由乙方负责,甲方配合安装。

  3.3负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证,并复印一份交甲方。

  3.4安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作,在自检合格后乙方应及时办理报批资料,甲方应予配合,并配合检测工作,同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。

  3.5塔机投入使用后的运行记录由乙方负责,按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册,确保设备处于安全可靠的运行状态。

  3.6操作工应具有相应培训资质部门颁发的上岗证,操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定,严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。

  3.7出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故,引起的各种损失由出租方承担损失。

  3.8在使用期限内,使用机械的所有权属于乙方,甲方对使用机械只有使用权,甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的行为。在使用期限内,如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移,其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。

  3.9乙方负责常规维修、保养的材料费用,如因甲方原因造成设备损坏的.由甲方承担责任。

  4、承租方职责和权利:

  4.1承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定,严禁违章指挥作业。

  4.2承租方配合出租方进行该塔机的取证工作,有权对所租机械进行监督、不定期检查,如发现安全隐患有权要求停机整改,严重的应停机使用,并按实际停工期扣除相应的台班费用。

  4.3出租方按需要配备司机,专职指挥由甲方负责,司机应服从指挥信号,承租方对司机视线不明的吊装,应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦,对吊物的重量及高度、幅度予以告知,负责塔机吊钩以下部位的安全责任。

  4.4承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。

  4.5承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子,并负责设备接地防护工作。

  4.6承租方对制作的基础质量负责,承担因基础所导致的安全责任。

  4.7甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通,应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担),确保容量60KW、电压380V,否则,因不符合上述条件而造成的一切损失均由甲方承担。

  5、不可抗力因素:

  5.1租赁期间,如因不可抗力的原因造成租赁物的损坏和灭失,承租方则不负责修复和赔偿的责任。

  5.2因不可抗力因素所产生的人员伤害、设备损毁及对第三方造成侵害,依据所属单位各自承担。

  6、安全责任及文明施工:

  6.1安全目标:杜绝伤亡事故的发生,双方另行签订安全协议。

  6.2乙方应遵守国家和地方关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的合理要求,切实做到安全施工。

  6.3乙方应按甲方要求在施工期间,应做好塔机的防火、防水、安全保卫、物料保管、场地清洁及环境保护等工作。

  6.4乙方在施工期间,应保证公众免受伤害及死亡,公共财产及设施不受侵犯和损失。如发生因施工导致公共设施的损坏或公众的伤亡,由责任方负责,并承担由此而发生的费用。

  6.5乙方对乙方进驻现场的司机进行思想教育,杜绝聚众闹事,打架斗殴,若出现此类现象,甲方有权对乙方人员处以经济处罚。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【机械设备租赁合同】相关文章:

机械设备租赁合同07-14

机械设备租赁合同【精选】07-24

施工机械设备租赁合同03-13

(优秀)机械设备租赁合同07-20

机械设备租赁合同[热门]07-18

(荐)机械设备租赁合同07-30

[合集]机械设备租赁合同07-30

【优秀】机械设备租赁合同07-26

[推荐]机械设备租赁合同07-26

机械设备租赁合同(精华)07-26

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有