安全合同

安全合同9篇[优选]

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的安全合同9篇，希望能够帮助到大家。

安全合同 篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　工程名称：____________

　　单位____________，因施工需要，借（使）用____________项目部____________处电源。为加强管理，确保用电安全，经双方协商特制定如下安全协议。

　　甲方的权利与义务：

　　1.甲方负责提供给乙方施工现场临时用电平面图及总负荷容量和各项参数。

　　2.甲方应将项目部安全用电管理制度和组织机构、安全用电负责人等内业资料交付乙方，并严格执行。

　　3.甲方有权检查验收乙方施工临时用电方案及安装工艺，发现安全隐患时，以书面形式指出，并限期整改。

　　4.甲方必须审验乙方电器作业人员的安全资质和安全教育情况。

　　5.甲方提供乙方三相五线制380V/220V动力电源工________KW，正常情况下，确保供电质量。

　　乙方的权利与义务：

　　1.乙方必须指定专人负责临时用电的安全管理，并将管理人员名单提供给甲方。

　　2.乙方参加施工中临时用电作业人员，必须是经过考核部门培训、考试合格的，持有____市安全生产监督管理局颁发的特种作业人员操作证的专业技术人员。

　　3.乙方应根据工程种类和借用电源的容量及用电设备的使用情况，编制施工临时用电管理措施和安全用电组织机构负责人名单。

　　4.电器作业人员必须持____市安全生产监督管理局颁发的正式、有效操作证上岗，过期未验、作业期间不带操作证者，视其无证操作，属严重违章。电器作业人员应配备齐全安全防护用品。

　　5.乙方在接到甲方整改通知单，在规定期限内未予整改的.，甲方有权按《____________通知》给予处罚，直至停工整顿。

　　6.乙方应确保电器安装、维修2人以上操作，断电作业，在电源侧断路器处悬挂“有人工作，请勿合闸”的明显标识牌，同时在已断电线路安装临时接地线。固定配电箱应加设安全防护栏。

　　7.乙方在无法停电，又必须带电作业情况下，应设置防触电绝缘设施，并设专人监护。

　　8.乙方在特殊环境或特别潮湿和易腐蚀场所、大型金属管线内作业必须使用12V照明电源，工作用电源应加装隔离变压器供电。

　　9.甲方因诸多原因，未按照安全用电相关规范的要求下达的违章指挥作业任务书，乙方有权拒绝执行。

　　10.乙方未按交底施工，致使工人违章作业，违反本协议内容造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

　　甲乙双方共同的权利与义务：

　　1.甲乙双方应严格按照建设部《JGJ46---20xx规范》（施工现场临时用电安全技术规范），《GB50194—93建设工程施工现场供电安全规范》及____供电局颁发的安全操作规程和市建委颁发的《____市市政工程施工安全操作规程》相关章节，进行临时用电的安装、运行、维修、检查。

　　2.甲、乙双方应杜绝违章指挥、违章作业，并共同遵守协议条款。

　　3.协议中的未尽事宜，甲、乙双方应按照规范要求，共同制定方案，在实际施工作业前，按照相关安全用电管理规范的要求，布置任务，实际工作中严格执行，形成文件存档备案。

　　4.协议一式二份，由甲、乙双方签字盖章后生效，有效期从____年____月____日到____年____月____日，或__________________________

　　甲方（签章）：___________ 乙方（签章）：___________

　　甲方代表签字：___________ 乙方代表签字：___________

　　_______年______月______日 _______年______月______日

安全合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方在甲方进行高空作业中严格按照甲方要求进行施工作业。为了方便于双方的管理，确保施工现场的安全，特制定以下安全职责书。

　　1、乙方务必遵守《中华人民共和国安全法》和《中华人民共和国消防法》，以及无锡市治安管理处罚条例的有关规定。

　　2、乙方务必按照操作规程作业。特殊工种务必持证上岗(电工、焊工和有线高空作业等)。如无证操作造成人身事故或火灾，将由乙方负责。

　　3、施工单位的.施工负责人为第一安全职责人，现场施工负责人为现场安全职责人。施工单位的第一职责人对施工人员及现场安全负责。

　　4、作业前乙方应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育。监护人应时刻对现场进行监护。

　　5、乙方施工人员施工时务必严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带，带好安全帽，做好必要的安全防护措施。

　　6、乙方人员在工作期间，因安全职责造成我伤亡事故，甲方不负任何职责。

　　7、施工现场严禁动用明火。

　　8、乙方应严格遵守安全协议，遵守各项作业规程，严禁违章指挥违章作业。

　　本协议书一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字后生效。甲方：乙方：

安全合同 篇3

　　需方：

　　供方：

　　为明确需、供双方利益、责任与权益，经需、供双方充分协商，订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、工程安全门的制做及工程概况：

　　1、工程安全门的颜色款式格

　　2、工程门的生产要求：板厚ST12冷轧板及磷化烧漆处理。

　　3、产品配件：合页采用高强度钢制内铰链，门框带连体门套及门铃、门镜、锁具为公安部合格专用防盗锁。(或以封样为准)

　　二、合同总价：

　　本合同订工程安全门单价为 樘/元，共计 樘，电控楼宇门单价为 套/元,共计 樘，其中左开门 樘，右开门 樘，楼宇对讲门 ：套，人民币总金额 元，如实际情况发生变动按实调整。

　　三、付款和结算方式、工程门首付按总造价%付定金款，到货应付 %，安装验收合格完毕后应付 元。

　　四、产品交货及安装、验收：

　　1、交货时间：供方在接到需方书面通知后安装工地，并在天内安装完毕。

　　2、在供方安装过程中，需方应同施工单位协调提供电力，堆放场地。

　　3、供方在安装中要做好施工全过程的成品及对未建成品、半成品的保护工作，以免使施工单位造成损失，并要及时与施工单位调好各方面关系。

五、违约责任:

　　1、供方在接书面通知书按合同总额的千分之五向需方支付违约金并承担此增加的一切费用。如25天内仍未进场安装的，需方有权终止合同，并向供方索赔合同竞价的`5%违约金。由供方造成工期延迟，每天按合同总价的千分之五赔偿给需方。

　　2、需方不能按合同约定支付货款。每天按合同总价的千分之二向供方支付违约金。

　　3、如遇不可抗拒因素，而不能履行合同时，免除承担违约责任。

　　六、其它：

　　1、本合同由需供双方签字盖章之日起具有同等法律效力。

　　2、本合同一式2份，需供双方各执1份。

　　3、本合同未尽事宜，由需供双方协商解决，如协商不成，由工程所在地法院裁决。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　需方代表： 供方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　20xx年 月 日

安全合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、项目工程名称：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

　　二、项目工程地点：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

　　三、运输要求、方式：

　　（1）要求运输车辆根据挖机情况定，

　　（2）所有车辆由金沙县石场乡余银组织。

　　（3）以车箱容积为标准，平车方量为18方。

　　四、工期：

　　本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

　　开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

　　五、单价、结算

　　（1）以车厢容积为标准算方（加高部分不另行计算立方），运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m 3，超出1.1-2.0公里内加1元/m 3，超出2.1-3.0公里内加1元/m 3，3.1-4.0公里内加1元/m 3，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

　　（2）甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。

　　六、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

　　2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

　　4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

　　2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

　　3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

　　4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

　　5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

　　6、乙方提供的.车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

　　七、违约责任

　　1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

　　2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

　　八、争议解决办法

　　本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方代表：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　签订时间：

　　乙方代表： 身份证号码： 联系电话： 签订时间：

安全合同 篇5

　　甲方：小虞河路污水管道 工程项目部

　　乙方：推土机驾驶员

　　1、乙方必须进行岗前培训并持证上岗，严禁无证上岗操作。

　　2、推土机未进行检测，乙方严禁使用压路机进行工作。

　　3、推土机驾驶员在操作时，严格执行班前班后对推土机的燃油、冷却水、润滑油情况，履带销钉有无窜出现象，推土铲运转情况，液压系统运行及密封件的漏油情况，运行时的压力及温度进行自查制度。

　　4、乙方严禁在酒后进行施工操作；严禁在夜间作业时，现场照明条件不好的`情况下进行施工。

　　5、乙方应自觉遵守推土机的其它《安全操作规程》和《技术操作规程》，严格执行合同条约，如有违反规程和合同而引起的各种事故均由乙方自负。

　　甲方项目经理（签字）： 乙方（签字）：

　　昆山市市政工程有限公司

　　项目部

　　年 月 日

安全合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方因与 发生经济纠纷，向 人民法院申请诉讼财产保全，金额为 元。根据人民法院的要求，乙方请求甲方为其诉讼财产保全提供担保，乙方经与甲方协商，在平等互利的基础上，达成如下协议：

　　一、甲方同意为乙方向人民法院提供的诉讼财产保全（诉前、诉中）提供担保，担保金额为 元，担保的方式为 （一般保证或连带责任保证）。

　　二、乙方同意在签定合同后五日内按诉讼财产保全金额的 %向甲方一次付清财产保全担保费，甲方同意乙方交纳担保费后三日内向乙方出具诉讼财产保全担保书。

　　三、甲方出具诉讼财产保全担保书后，在乙方不违反本协议的情况下，不得撤保，否则，应退回所收担保费，如因此给乙方造成经济损失的，还应赔偿乙方损失。

　　四、甲方为乙方出具诉讼财产保全担保书后，无论人民法院采取财产保全措施的效果如何，甲方均不退所收的担保费。乙方经法院裁定准许撤诉的或甲方为乙方出具诉前财产保全担保后，未及时起诉造成法院解除财产保全措施的，乙方可持相关证明文件，甲方退回一半担保费。

　　五、针对甲方的`诉讼保全担保，乙方承诺履行以下义务：

　　1、如实提供起诉状、财产保全申请书、能够证实其诉讼主张的证据等诉讼材料的复印峻。

　　2、及时反馈财产保全措施的执行情况，并将取得的人民法院的保全裁定，冻结、扣押、查封清单复印峻送给乙方备存。

　　3、如诉讼保全申请错误给甲方造成经济损失的，乙方同意对甲方的经济损失承担全部赔偿责任。

　　4、及时向甲方反馈乙方诉讼的进展情况，及时将对方的答辩状和相关证据、人民法院的判决、裁定、调解书等法律文书的复印峻提供给甲方。

　　5、如出现对方反诉的情况，及时将获取对方的反诉状、相关证据的复印峻提供给甲方。

　　五、如乙方违反本协议第四条的约定或提供虚假证据或恶意诉讼的，可能造成甲方损失的，甲方有权与法院协商撤回财产保全担保，申请法院撤消财产保全措施，由此造成的经济损失由乙方自负，且所收担保费不再退回，并应按财产保全担保金额的10%支付违约金。

　　六、本协议一式二份，双方各执一份，双方签字或盖章生效。

　　甲方：南阳市中小企业信用担保中心 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

安全合同 篇7

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）身份证号：

　　乙方承揽甲方空调、热水器安装，按照本合同及客户要求安装、调试。为了明确双方权利义务，经双方平等自愿协商，根据中华人民共和国合同法有关承揽合同之相关规定，特商定以下条款，共同遵守执行：

　　一、工作内容及要求：

　　1.空调、热水器等家用电器安装

　　2.与用户沟通时必须说明是XXXX售后服务人员，维护XXXX的形象。

　　3.进行收费项目时，向用户出示收费标准并征询用户意见

　　二、安装人工费及结算：

　　安装人工单价为：空调：挂机元/台、柜机2P元/台、3P 元/台，电热水器 元/台、太阳能热水器 元/台。

　　结算方式为

　　三、质量与安全要求：

　　1、乙方须严格按照本合同及空调、热水器的安装规范进行安装调试，做到保质保量，并接受甲方及用户监督。安装质量不符合安装规范及用户要求的、导致用户财产遭受损失的，乙方须无条件修理或者返工并承担全部赔偿费用。

　　2、乙方不得将承揽安装交由第三人完成，如有违反，甲方有权解除合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

　　3、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　4、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的.安全带、等劳动保护用品。在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　5、乙方应确保无伤亡事故。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6、乙方在安装过程中，不得污染用户原有装饰，做好清理、清洁工作达到用户满意。

　　四、 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

安全合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条 乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的'机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

安全合同 篇9

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　为适应市场需要，扩大销售， 品牌（专厅），需重新进行全面装修。经招投标，甲方决定本工程由 承包装修施工。为确保装修工程的质量，安全和顺利施工，明确双方权责，经双方协商，特订立以下质量、安全协议，共同遵守：

　　一、乙方必须严格按图施工，确保工程质量，并接受甲方代表的监督与指导。

　　二、乙方施工使用的'装修材料、配件，均必须向甲方提供产品的合格证，装修材料均必须使用防火材料，符合防火要求。严禁使用假冒伪劣产品和三无产品。

　　三、施工造价严格控制在预算之内，预算外增加工程，需经甲方代表出具施工联系单，签字后，甲方方可认可。

　　四、乙方施工必须安全用电，规范用电，拉按电源须由商场电工指定的电箱拉按，不得私控乱接，不准使用不合格的电工材料与器材。

　　五、装修时，严格禁止在地砖上打墙、钻孔，违者发现一处，扣乙方负责人人民币1000元，在工程款中扣除。

　　六、施工场地严禁吸烟，违者罚款一人1000元;装修垃圾，乙方必须日做日清，倒在商场经理室指定的位置。

　　七、乙方必须规范施工，安全施工，严禁野蛮施工，凡在施工中发生工伤事故，均由乙方自负，与甲方无涉。

　　八、工程期限：经双方商定，本工程施工到 年 月 日止，合同施工期限为 天，不得延期，如特殊原因，需经甲方负责人签字同意，方可顺延。

　　九、工程款支付：本工程总造价以预算一次性核定价为准，增加工程另加，本工程竣工验收合格后，付本工程总金额 ， 作为质量保修金，一年后付清。垃圾清运费 元，在进场前交商场。

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、本合同一式四份：甲乙双方各执一份，商场总经理执一份，公司工程部存档一份，本合同签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方： 代表： 代表：

　　年 月 日