工程合同

工程合同[优秀6篇]

　　随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它可以保护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的工程合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同 篇1

　　三、工期顺延如何认定？

　　因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。

　　四、施工合同约定的工程质量标准与国家强制性标准不一致的是否有效？

　　建设工程施工合同中约定的建设工程质量标准低于国家规定的工程质量强制性安全标准的，该约定无效;合同约定的质量标准高于国家规定的强制性标准的，应当认定该约定有效。

　　五、发包人主张工程质量不符合合同约定的，应按反诉还是抗辩处理？

　　承包人要求支付工程款，发包人主张工程质量不符合合同约定给其造成损害的'，应按以下情形分别处理。

　　（1）建设工程已经竣工验收合格，或虽未经竣工验收，但发包人已实际使用，工程存在的质量问题一般应属于工程质量保修的范围，发包人以此为由要求拒付或减付工程款的，对其质量抗辩不予支持，但确因承包人原因导致工程的地基基础工程或主体结构质量不合格的除外;发包人反诉或另行起诉要求承包人承担保修责任或者赔偿修复费用等实际损失的，按建设工程保修的相关规定处理。

　　（2）工程尚未进行竣工验收且未交付使用，发包人以工程质量不符合合同约定为由要求拒付或减付工程款的，可以按抗辩处理;发包人要求承包人支付违约金或者赔偿修理、返工或改建的合理费用等损失的，应告知其提起反诉或另行起诉。

　　（3）发包人要求承包人赔偿因工程质量不符合合同约定而造成的其他财产或者人身损害的，应告知其提起反诉或另行起诉。

　　六、如何认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错？

　　承包人具有下列情形之一的，应当认定其对建设工程质量缺陷存在过错：

　　（1）承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，没有及时提出意见和建议并继续施工的;

　　（2）承包人对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的;

　　（3）对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，承包人不予拒绝而进行施工的。

　　前述情形下，因工程质量存在缺陷造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。

　　七、发包人以工程质量不符合合同约定为由，要求承包人承担修复费用的，如何处理？

　　因承包人原因致使工程质量不符合合同约定，承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复，发包人另行委托他人修复后要求承包人承担合理修复费用的，应予支持。

　　发包人未通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。

　　八、施工合同约定工程保修期限低于法定最低期限的条款是否有效？承包人要求返还质量保修金的，如何处理？

　　建设工程施工合同中约定正常使用条件下工程的保修期限低于法律、行政法规规定的最低期限的，该约定无效。

　　当事人就工程质量保修金返还期限有约定的，依照其约定，但不影响承包人在保修期限内承担质量保修责任;没有约定或约定不明的，工程质量保修金返还期限为工程竣工验收合格之日起二十四个月。

　　建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格并交付发包人使用的，承包人应依据法律、行政法规的规定承担质量保修责任。发包人要求参照合同约定扣留一定比例的工程款作为工程质量保修金的，应予支持。

工程合同 篇2

　　摘要:当前我国城市一直处于快速发展阶段，而市场经济体制也更加趋于完善化，交通行业作为交通枢纽，对于城市的发展有着直接的促进作用。交通行业中最主要的便是对于公路工程的建设，随着城市进程的快速前进，公路工程建设的数量可谓是日日增长，并取得显著的成绩。公路工程建设中对于合同的管理是非常重要的，如何对合同进行有效的管理与企业的经济效益提升有着直接的关联，甚至还会对工程的顺利开展造成一定的影响，因此公路工程的建设一定要对合同的管理加以重视，并不断的进行优化，在保证企业利益的同时能够对公路工程的建设起到制约作用。

　　关键词:公路工程；合同管理；优化

　　近年来，我国在公路工程建设上取得的成绩足以让人自豪，伴随工程项目的不断增加，合同的管理逐渐成为工程管理中的重要内容，并受到越来越多人的重视。合同管理的科学性与有效性将会对公路工程最终效益的实现产生直接的影响，不仅如此，当前市场经济的多变性，公路工程的承包方以及建设方为了能够充分发挥自身的职权与义务就必须要通过合同来进行实现，这也就充分展现了合同管理的重要作用。

　　1公路工程合同特点

　　公路工程中对于合同的管理一定要对合同的特点进行全面的了解，只有这样才可以确保合同管理的有效性:①涉及到的内容比较广，条款多。公路工程合同的管理所涉及到的内容是比较广的，除了要保证承包方与建设方的自身利益之外，还要为公路工程建设的顺利进行提供保障，所以对于公路工程合同的拟定，不仅要对常规条约进行制定，还要以公路工程建设的实际状态为基准来进行特别条约的拟定。公路工程中的建设方与承包方在进行合同签署的时候，一定要先对彼此企业的全部情况进行掌握与了解的前提下，来进行合同的签订，以此来避免由于合同内容的差异性而引起不必要的纷争;②合同的法律性特点。公路工程合同在签订之后就具有了法律性，因此必须要按照合同中规定的时间来完成工程，并履行合同中的各种条约，倘若合同超出时间限定的话，就不会再具有法律性，自然也就不会受法律保护。公路工程的建设所花费的时间是比较长的，除了要进行工程招投标工作之外，还要对公路工程进行施工设计与规划，之后才可以进行工程的施工，还包括工程竣工阶段的验收等，因此工程合同的有效期限必须要在两年或者两年之上;③多变性特征。公路工程属于户外工程，在对其进行建设的过程中往往会受到多种因素的影响，从而导致合同会经常性的进行更改，这就使工程合同具备了多变性的特征。引起合同变更的主要原因就是设计与实际不符以及施工进度慢所导致的，出现这种现象的原因主要是因为施工前期阶段的准备工作没有做到位。此外，公路工程的建设也会涉及到一些附加工程，所以在对其进行施工的过程中，管理人员一定要结合现场情况来及时的进行记录，以此来为索赔以及变更等提供凭据。

　　2公路工程合同管理管理的重要性

　　公路工程建设施工中，对合同管理加以重视在一定程度上有利于工程施工项目管理目标的实现。公路工程合同条款中除了会对与经济利益相关的内容进行约定之外，还会对企业的社会效益目标进行呈现，不仅如此，对技术、经济以及法律三者之间也会进行有效结合。公路工程合同签订的主要目的就是为了对建设方与承包方的各自职责与义务等进行明确规定，倘若两者之间出现经济纷争的话，合同也会发挥其自身的法律效应。不管是对于公路工程的建设工作还是施工过程的管理工作都必须要依照合同中的规定来执行，只有这样才可以让合同落实到工程中的每个阶段。对于公路工程施工管理的内容主要就是对施工质量以及施工进度等的管理，而这些管理必须要以合同管理为基础，如果合同的`管理没有实质性作用的话，工程的管理也就无法进行，因此对公路工程合同加以管理，并进行优化，是保障双方利益以及工程顺利进行的重要前提。

　　3公路工程合同管理近况

　　3．1合同管理缺乏规范性

　　城市的持续化发展，使我国在公路工程建设上的资金投入也不断的增加，这在一定程度上也会让市场变得更加激烈，对合同的管理也会带来不好的影响，致使合同的管理缺乏规范性，主要体现在:①合同文本不规范，合同条约不具备严谨性，合同内容的制定也不全面，甚至有些条款模棱两可;②合同的制定中建设方与承包方的职责与权益不一致，具有不公平性。

　　3．2合同管理的相关体制不完善

　　不管是任何一所工程的建设，都是建立的经济效益的基础之上的，公路工程也不例外，所以就会导致大多数施工企业比较看重施工的建设，而不注重工程的管理，尤其是合同的管理更是认为没有必要。就目前而言，在公路工程合同管理上没有相关的法律法规作为支撑，从而导致合同管理比较絮乱。不仅如此，对于合同的签署过程也缺少必要的监督机制，就算有部分企业制定了与之相关的规章制度，但在执行的过程中没有得到有效的落实，最终导致合同的无效管理。

　　3．3合同管理人员的整体能力偏低

　　当前的公路工程合同管理之所以取得的效果不显著，其主要原因就是合同管理人员的整体能力偏低，具体体现在:①合同管理相关人员在法律以及经济管理等方面的知识较为缺乏;②没有对合同管理人员进行定期的知识培训，导致在遇到深层矛盾或者是纠纷的时候，处理能力明显不足。

　　4优化公路工程合同管理的有效对策

　　4．1确保合同管理的规范性

　　只有保证合同管理的规范性才可以为企业的经济效益提供保障，所以对合同管理进行规范是很有必要的，并不断地增强法律意识;①双方在对公路工程合同进行签署的前期阶段，一定要对合同中所包含的各种条约进行逐一查看，并对合同的严谨性与法律性进行审核，以此来避免遇到合同纠纷时，能够保证自身的利益;②合同在签署之后一定要进行严格管理，倘若建设方或者是承包方出现合同纷争的话，可以作为索赔以及合同终止的凭据。

　　4．2对合同进行全面审查

　　为了保证公路工程合同管理的有效性，就必须要对合同进行全面的审查，主要就是检查合同是否具备法律性，是不是在合法的范围之内以、双方是否有履行能力等，并且也要对合同文本进行审查，保证其规范性，合同中的内容也要确保双方公平，建设方与承包方的职责与权力也要进行明确。在对合同签署之前，不管是建设方还是承包方都必须要按照公平的原则，并结合我国的相关法律法规来对合同中的条约进行协商，当双方协商完毕之后才可以签署合同。

　　4．3提升合同管理人员的整体能力

　　只有不断的提升合同管理人员的整体能力才可以达到当前公路工程合同管理的要求，所以企业一定要对合同管理人员进行定期培训，以此来提高他们的专业能力与素质。公路工程合同管理人员的培训必须要有足够的资金投入作为支撑，以定期培训的方式来对相关知识与管理技能等进行培训。除此之外，培训内容还应该以法律知识以及职业道德等作为主要内容，可以通过案例分析以及合同管理经验交流的方式来使管理人员获得更多的知识与管理方法。

　　5总结

　　总的来说，随着公路事业的蒸蒸日上，公路工程的建设也取得显著的成绩，合同管理对于工程的开展以及各种的职责都会进行明确与规范，而公路工程中合同的管理必须要保证其执行的操作性，以此来保证建设方与承包方的利益，在对建设方与承包方进行约束的同时，能够为工程的开展以及施工的质量提供保障。

　　参考文献

　　［1］张彩华．公路工程建设的施工合同管理［J］．经营者，20xx，30(2).

　　［2］郑碧娇．关于公路工程合同管理若干问题的探讨［J］．中国新技术新产品，20xx(3):79．

　　［3］刘亮秀．如何加强公路工程合同管理［J］．山西建筑，20xx，37(16):251－252．

工程合同 篇3

　　甲方：______________________

　　联系电话：______________________

　　身份证号码：______________________

　　现住址：______________________

　　工程地址：______________________

　　乙方：深圳__________装饰工程有限公司

　　联系电话：____________________

　　营业执照号：____________________

　　资质证号：____________________

　　地址：__________

　　法人代表：__________

　　兹有甲方委托乙方承担装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款：

　　第一条：设计工作概况

　　1.1设计工作流程

　　1.2设计收费标准及工作范围表

　　第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：

　　第一阶段：方案设计

　　2.1.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等）,乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括：

　　①效果图______张

　　②平面结构图______张

　　③天花平面图______张

　　④平面布置图______张

　　⑤地面材质图______张

　　⑥主要材料的确认

　　2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；

　　2.1.3若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可；

　　2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可；

　　2.1.5设计周期：______天（日历天）。即______年______月______日至______年______月______日

　　第二阶段：施工图绘制

　　2.2.1在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;

　　2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；

　　2.2.3施工图绘制周期,签订施工合同后______天。

　　第三条设计费支付方式：

　　3.1乙方按套内面积______平方米,每平方米______元收取设计费,总设计费人民币大写__________________元,小写￥____________元。

　　3.2付款方式：

　　3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即：____________元；（注：若总设计费的60%总金额少于____________元的,则该订金为____________元,且则须一次性付清）

　　3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。

　　第四条双方的`权利与责任：

　　4.1甲方：

　　4.1.1确定一名甲方代表,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认；

　　4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为____________元）

　　4.1.3配合施工图交底；

　　4.1.4配合材料的确定；

　　4.1.5参与竣工验收。

　　4.2乙方：

　　4.2.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计；

　　4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料；

　　4.2.3根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制；

　　4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决；

　　4.2.5参与施工交底；

　　4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。

　　第五条违约责任

　　5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费；已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付；超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

　　5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。

　　5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。

　　5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。

　　5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失

　　5.6由于乙方设计的原

　　因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。

　　第七条附则

　　7.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；

　　7.2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力；本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,

　　7.3本合同履行完后自动终止；

　　7.4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

　　甲方（签字）：____________乙方（盖章）：____________

　　签约代理人：____________

　　______年______月______日______年______月______

工程合同 篇4

　　委任单位：

　　施工单位：

　　就装饰装修工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容：

　　四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

　　五、工程造价为人民币：××

　　六、付款方式：

　　1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)

　　七、材料设备：

　　本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收：

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的`质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任：

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注：

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

　　签订合同地点：

工程合同 篇5

　　室外装饰装修工程施工合同

　　建设单位： （以下简称甲方）

　　承包单位： （以下简称乙方）

　　本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务，加强双方的协作﹑保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二﹑工程地点：

　　三、工程内容

　　1、室外真石漆装饰，底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元/㎡，花瓶柱单价120元/m，大线条单价50元/m，小线条单价30元/m，窗套单价30元/m。

　　2、本工程所有工程量竣工后均按实结算。

　　四、承包方式

　　1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包。

　　2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响，为包干单价，不做调整。

　　五、付款条件及方式

　　本工程完工之日一次性付清工程款。

　　六、计算和结算方式

　　1、本工程竣工结算方式：以实际为准，按实结算。计算方法为：结算价=合同单价×实际工程量。

　　七、甲方职责

　　1、负责协调提供施工用水、用电等，水电费由甲方承担。

　　2、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的.一切问题，由甲方承担。

　　3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责。

　　八、乙方责任

　　本工程承诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的一

　　切故障均由乙方负责保修。

　　九、违约责任

　　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　十、其它

　　1．本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。

　　2．本合同未尽事宜，双方协商议定。

　　3．本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　4．本合同壹式 贰 份，甲、乙双方各执壹份。

　　十一、合同有效期限

　　本合同自双方法人签字之日起生效，有效期至结算付清所有工程价款。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年 月 日

工程合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保双方权利和义务，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》签订本合同，以此共同遵守。

　　一、 工程内容：

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地址：3、 主要材料：

　　二、工程造价及承包方式：

　　1合计约

　　注：面积计算方法：按彩钢板屋面投影面积计算。

　　2、承包方式：

　　三、工程付款方式：

　　1、本合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的 %预付款，计人民币 元，大写 。收到预付款后合同正式生效，乙方安排生产。

　　2 %工程款，计人民币 元，大写

　　3、工程进度达到主体完工时，甲方应向乙方支付工程总价的% 工程款，计人民币 元，大写

　　4、工程竣工，验收合格后，甲方将剩余工程款当日结清，若甲方拖延欠账所引起的一切后果自负。

　　四、施工方案及工期要求：

　　1、工程质量应符合甲方认可的设计图和技术资料的要求，按照图纸和技术要求进行验收。

　　2、乙方于年月 日进场施工，施工有效工作日为注：以材料进场之日起算起。

　　3、施工中，如遇下列情况之一，工期可顺延：

　　1）因甲方变更设计方案。

　　2）人为因素干扰影响施工进度。

　　3）如遇风、雨、雪天气或停电等不可抗力因素。

　　4、乙方进入工地前，甲方应做好“三通一平”，准备好有关施工条件。

　　五、违约责任及其它事项：

　　1、本合同签订后双方必须严格履行，任何单方终止合同，应按工程总造价% ，扣除违约金。

　　2、若甲方在接到乙方《通知》验收收合格。

　　3、工程验收合格日前，甲方提前使用，由此发生的质量问题或损坏，由甲方承担，乙方不承担任何责任。移交之日起，验收合格日，甲方向乙方出具合格证明。

　　4、本合同如由委托代理人签订，必须由委托代理方的'法定代理人出具授权委托书，并作为合同附件。

　　5、本合同未定事宜或对本合同的变更，必须由双方协商订立补充协议约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　6、乙方只对甲方签字人负责，工地周边问题，如土地手续、群众骚扰，及工程其它相关手续均由甲方负责。

　　7、工程内容之外及变更签证部分另行计费。

　　8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　9、本合同自双方签字及第一次财务发生之日起生效。

　　10、甲方变更图纸及另加活，可令拟附加合同另行加费。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　传真：传真：

　　电话：电话：