安装合同

实用的安装合同6篇[优秀]

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的安装合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

安装合同 篇1

　　甲 方：

　　乙 方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1.工程名称;

　　2.工程地点 ;

　　3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)

　　4.工程保修期：工程验收交付使用起一年

　　二、 工程期限

　　1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。

　　2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案

　　(一)前期准备阶段

　　组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

　　(二)施工阶段

　　1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。

　　2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。

　　3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

　　4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。

　　5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。

　　6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。

　　四、项目部组织机构及职责

　　1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

　　2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

　　3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。

　　4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。

　　5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。

　　6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。

　　7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。

　　8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。

　　五、施工进度计划及保证措施

　　进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。

　　保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：

　　(1)根据施工进度计划控制施工期;

　　(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;

　　(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;

　　(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;

　　(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;

　　(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的`供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;

　　(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;

　　(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;

　　六、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为人民币：

　　2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。

安装合同 篇2

　　__________（建设单位或招标办公室）：

　　在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务．我们的投标书（标函）内容如下：

　　我们的'企业概况如下：我们特此同意，在本投标书发出后的______天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间（即从一九____年____月____日起至一九____年____月____日止）的任何时候接受贵单位的中标通知．一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签署__________________建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工．

　　我们承诺，本投标书（标函）一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一但本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件．（如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的，投标方应在投标书<标函>中附上一份银行或上级部门的履约保证书．）

　　投标书发出日期：________年____月____日________时

　　投标单位：_____________（公章）

　　企业负责人：____________（盖章）

　　联系人：__________（盖章）

　　电话：_______________

　　地址：_______________

安装合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：创研信息科技有限公司

　　经甲乙双方协商，就甲方委托乙方制作安装LED电子显示屏有关事宜，双方在平等的原则下签订本合同。

　　一、双方约定的有关事项：

　　1、LED电子显示屏的规格型号

　　该电子显示屏的外观尺寸为长 2.54 米×高 1.808 米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌，并且每平方米为控制显示屏的`软件由乙方负责向甲方提供，并培训甲方工作人员。

　　2、安装地点：烟草公司一楼大厅

　　3、LED电子显示屏的单价为每平方米2600元，合计4.59平方计11934元；控制卡1600元；设计、安装、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为600元；外框80元/米，合计8.696米，计695元。四项合计LED显示屏的总造价是：14829元.

　　4、LED电子显示屏安装工期：乙方必须于年月日前安装完毕，并交付甲方正常使用。

　　5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的95%，即：14087元，剩余5%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即742元，一次付清予乙方。

　　6、施工安全：在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、质量要求：乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。

　　8、质保一年，终生维护。

　　二、违约责任：

　　1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时把显示屏交付甲方使用，否则，

　　每拖延一天，乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。 2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。 3、 若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏，属于免责条件。

　　4、本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签定《补充合同书》，与本合同书等同有效。

　　5、本合同书在履行中若发生争议，由双方协商解决，若解决不了，可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 6、本合同书一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签章之日起生效，具有法律效力。

　　甲方单位盖章

　　乙方单位盖章

　　年 月 日

安装合同 篇4

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同

　　一、工程项目

　　1、 工程名称：

　　2、 交货及安装工程地点：

　　二、项目总造价

　　1、本路灯项目含税总造价为人民币：

　　2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的'功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

　　三、款项支付

　　1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

　　2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;

　　3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。

　　4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。

　　四、供货及安装：

　　1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。

　　2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。

　　五、安全责任

　　乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。

　　六、维修保养

　　本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;

　　七、违约责任

　　甲乙双方互相协商解决。

　　八、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

　　发包人（公章）： 承包人（公章）：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托法定代表人： 委托法定代表人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　日期： 日期：

安装合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就 本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议：

　　一、工程质量及施工周期：

　　甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为年月日至 年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天，按 元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。

　　二、工程内容：

　　风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。

　　三、工程质量要求：

　　按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。

　　四、工程总价（固定价格人民币大写）：

　　（￥：）。 工程内容调整不超过正负 工程结算总价不作调整。（工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务）

　　五、结算方式：

　　1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。

　　2、每月结算到所完成工程量的50%，即元。

　　3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%，即

　　4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%，即

　　5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付%，即

　　六、其它约定事项：

　　甲乙双方如有一方违约（含工期、质量、延期付款等），违约方应

　　向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加，则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担，若施工所引起的问题由甲乙方承担责任。

　　七、安全条款：

　　甲乙双方在签定本合同的同时若未另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，以下面的安全要求执行，若特殊施工的则需另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，作为本合同的'附件，一并履行。

　　1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，尤其是吊装过程中，现场成立专门的保卫和安全文明小组，由公司安全员负责现场安全文明施工。

　　2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规范》，所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱，严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检查是否有漏电现象，下班后要及时拉掉电闸。

　　3、对于安装现场附近的孔洞，必须加盖采取防护措施，防止人员坠落或物件坠落伤人事故，现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。

　　4、施工人员进入现场一律戴好安全帽，高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场，登梯工作时应检查梯子的稳定，防止梯子滑倒而摔伤。

　　5、严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前先办理动火手续，划定专用场地，动火结事要检查后方可离开，施工现场应备足够的消防用具，遇五级以上大风时禁止使用明火作业。

　　6、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。

　　7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。

　　8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人 乙方施工负责人

　　八、其它约定：

　　1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工，任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为，均按元/次罚款。

　　2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的金额总价及其相关机密，若发现或听到一次，罚款元/次。从工程款中扣除。

　　3、如若乙方进场人员的工作态度，工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求，甲方可勒令其退场。

　　4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全，且不听甲方的指导意见，劝阻和相关的返工及更改决定，甲方可以要求其全部退场，所发生的工程费用待项目全部竣工后，合同的总工程价

　　计算工程价款= *60%

　　实际完成的（风机盘管+新风机）的总台数

　　此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。

　　5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件，具有同等法律效力。

　　九、本合同未尽事项，可经双方研究，另行商订。

　　十、本合同一式 份，双方各执一份，且具有同等法律效力，自双方签字（盖章）之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

安装合同 篇6

　　甲方： 中铁隧道集团三处有限公司 XX项目部（以下简称“甲方”）

　　乙方： （以下简称“乙方”）

　　经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，就*** 项目活动板房购销、安装相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，以供双方共同遵守。

　　第一条 合同标的

　　1、合同标的为 “***”品牌的“拆装式活动板房”（以下简称“活动板房”）。 2、活动板房的规格、面积、单价、金额：（项目依据实际情况填写）

　　合同金额合计：大写（人民币）：佰 拾万 仟佰 拾 元角 分。 备注：

　　（1）数量为暂定数量；结算数量以实际验收合格签认的数量为准。

　　（2）活动板房夹芯材质为玻璃棉，燃烧性能为阻燃A级。

　　（3）要求安装后的活动板房达到抗震8级，抗风10级，并预留防风加固装臵。

　　（4）合同期内本综合单价固定不变，综合单价由材料费、搭设安装费、运费、税费和其它杂费等构成，即达到甲方验收合格前乙方可能发生的一切费用。

　　3、活动板房总面积计算规则：

　　（1）活动板房主体面积=外墙外边长×外墙外边宽×层数 （2）室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积 （3）雨蓬面积=雨蓬水平投影面积的一半 （4）总面积=（1）＋（2）＋（3）

　　单层活动板房的雨蓬部分按雨蓬水平投影面积的'一半数量计算，双层活动板房的雨蓬只计二楼部分，按自然层水平投影面积计算。

　　4、活动板房主要材料标准及要求：

　　第二条 活动板房安装

　　1、乙方进场前，甲方应提供符合设计和施工要求的活动板房基础，否则由此造成的进场时间及工期延误责任不在乙方。

　　2、乙方进场材料必须符合本合同第一条第4点的要求，不合格材料不得进场；在乙方施工过程中及活动板房使用过程中，因材料不合格造成的一切损失由乙方承担。

　　3、进场日期：在甲方通知乙方后 日内开始进场安装；安装工期：暂定为 日，即年月日安装完成并通过甲方验收；安装地点： 。

　　4、为便于现场的协调及顺利施工，甲方指定 为联系人，联系电话： ；乙方指定 为项目负责人，联系电话： 。

　　5、活动板房的安装及验收以甲方确认的方案设计图为准，同时符合建

　　设施工现场消防安全技术规范，满足行业标准、地方标准。

　　6、活动板房的安装基础应远离高压线（水平投影距离15米以上），与深基坑或临边应保持2.5米以上的安全距离，以保障活动板房安装及使用的安全。

　　7、甲方应按乙方设计的基础图纸进行活动板房基础施工，并确保施工质量，以保证活动板房安装的工期及质量。

　　第三条 工期顺延及延误责任

　　由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延： 1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加。 2、现场水电无法满足安装要求。

　　3、甲方不能按约定期限提供活动板房基础。 4、不可抗力的自然灾害。

　　在考虑以上因素顺延工期后，若乙方未能按合同规定期限完成活动板房的安装，每延误一天，乙方须赔偿甲方损失 元。

　　第四条 验收及交付

　　1、甲方在接到乙方安装完成可以验收的通知后，组织验收人员到现场与乙方对活动板房共同验收，并共同签署《活动板房验收情况表》；若存在问题需乙方整改，乙方须按期完成整改并再次通知甲方验收，直至甲方验收合格。不论甲方是否验收，都不能免除乙方应承担板房的工程质量责任。

　　2、如甲方接到乙方验收通知后，5个工作日内未到场组织验收，则视为验收合格和交付手续完成。如甲方组织人员现场验收时，经通知乙方，但乙方未到场，视乙方认同甲方单方的验收结果。

　　3、验收合格或使用后，活动板房保管责任由甲方承担。

【安装合同】相关文章：

安装的合同04-15

安装合同08-18

制作安装合同02-28

安装调试合同03-01

工程安装合同02-28

水电安装合同03-02

暖气安装合同03-03

家具安装合同03-03

门窗安装的合同03-03

门窗安装合同03-03