安装合同【精选8篇】
在人们越来越相信法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的安装合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
安装合同 篇1
蒋洪芹（以下简称“甲方”）
罗礼平（以下简称“乙方”）
经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：
第一条 工程项目
一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点：贵州镇远县
三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设；新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。
二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。 １、不可抗力原因。
２、甲方未提供施工必备条件。
３、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守．围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的.建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整（小写：￥5160000.00元）。
二、付款方式：
工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即4902000.00元（大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整）。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元（大写：人民币贰拾伍万捌元整）作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收；若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金；因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的；甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金；
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份，双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方（签字盖手印）：乙方（签字盖手印）：
年 月 日 年 月 日
安装合同 篇2
承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就该0.38KV室外电缆安装工程（以下称为“分包工程”）施工事项经协商达成一致，特签订本合同。
一、工程概况
工程名称：室外电缆安装工程
工程地点：分院施工现场
工程承包范围： 0.38KV室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。
二、合同价款
本分包工程总价元（大写：）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。）
三、工期
年 月 日竣工；
合同工期总日历天数为： 40 天。
四、工程质量标准
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标
准，并符合承包人IS09001质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付
本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%；工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%；在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%；余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任
1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查；
2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作；
3．开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任
1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。
2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。
3．分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。
4．分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的`合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5．在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。
6．分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7．在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收
1．工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸。
2．工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。
十、其他
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人： 分包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真： 委托代理人：电话：传真：
开户银行：
帐号：开户银行：帐号：
安装合同 篇3
甲方：锦屏县钟灵乡人民政府 （简称甲方） 乙方：中山南德太阳能路灯有限公司 （简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购〔20xx〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。
一、项目概况
项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。
项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。
二、质量要求及技术标准
乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。
三、项目建设内容及产品参数
项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高
6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。
四、承包方式
按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。
五、甲方职责
1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。
3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天（节假日和双休除外），甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付违约金。违约金超过合同总额50%，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方返还已发货之设备。
六、乙方职责
1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配置要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。
2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各项目村寨，并通过县、乡、村共同验收。接收或安装阶段发现货物有损坏问题，乙方应负责补换。不按照甲方要求及时供货，影响甲方项目按时完工的'，甲方有权终止合同。
3、整体质量保证3年，在质保期3年内，乙方在接到甲方故障通知后，3天内到现场进行维修。在质保期内，若经确认路灯中零部件非人为因素损坏的，由乙方负责免费维修，若路灯中零部件因人为因素或自然灾害而导致故障或损坏，乙方不负责免费维修。质保期满后维护费用由甲方承担，路灯设备由乙方终身维护。
4、乙方负责太阳能路灯的全程安装，若因为乙方安装原因造成路灯损坏的，由乙方承担损失。
5、安全施工：施工队伍必须遵守工程所在地的村规民俗，并严格按照国家施工安全规程进行施工，做到文明施工，安全施工。否则，由此造成的一切安全生产事故责任由乙方负责，甲方概不负责。
七、项目承包总金额：叁拾万元整（￥300000.00元）。
1、太阳能路灯货款：228000元。
2、安装调试费：72000元。
八、项目验收
项目完工，经县、乡、村验收合格后，甲方根据验收合格的实际安装数量结算。
九、资金支付方式
项目验收合格后7日内一次性支付合同金额的95%，合同金额的5%作为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起3年期满后7日内付清。
十、工程工期
本工程合同总工期为 天，开工日期年 月 日，竣工日期年月日。
十一、本合同从双方签字之日起生效，一切因执行本本合同所发生与本合同有关的争议，未尽事宜，双方先通过友好协商解决，如双方协商不能解决时提交甲方当地人民法院做最
后裁决。本合同一式三份，签字后甲乙双方各持一份，政府采购管理机构一份。双方签字盖章后本合同传真件与原件具有同等法律效力。
甲 方（盖章） 乙 方（盖章）
法人代表
（或委托代理人）
年月
法人代表 （或委托代理人）年月 日日
安装合同 篇4
编号:在ZH/ NM/LW 20xxNO
内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装
工程施工合同
发 包 方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部
承 包 方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧
20xx年月日
发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲
方）
承包方（全称）： （简称：乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：
第一条 工程项目
一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。
二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧
三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。
四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。
五、工程范围及内容：
5.1给排水、采暖安装工程
给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。
1〉 给水系统
本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：
A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。
C：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；
D：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；
E：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；
F：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；
G：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；
H：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；
I：住宅部分户内卫生器具安装；
J：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。
2〉排水系统
本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：
A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
B：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；
C：屋面各机房排水管道、地漏安装；
D：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；
F：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵；
G：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露；
H：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；
I：管道安装、设备阀门、仪表安装；
J：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；
K：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；
L：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3〉雨水、空调冷凝水系统：
本系统施工范围内包括工程图纸（含土建部分图纸）范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：
A：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮1.5米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；
B：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；
C：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
D：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；
E：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；
F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；
G：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；
H：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。
J：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；
5〉热水系统：
本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于： A：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；
B：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；
C：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；
D：所有施工系统（含阀门）的.强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、
最终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；
E：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；
F：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；
6〉采暖系统：
本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：
A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
B：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件（附件）安装；
C：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；
D：所属管道穿一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；
E：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐； F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；
I：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；
5.2电气安装工程
1〉动力配电及照明系统和弱电系统等：
本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：
1. 照明系统：
A：配电系统：从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各
安装合同 篇5
施工组织设计（方案）报审表
马鞍山南部承接产业转移示范园区安置
房B组团14-27#楼
编制单位：
编 制 人：审 核 人：批 准 人：日 期：
龙 门 架 安 拆 方 案 马鞍山向山建筑安装有限公司 年 月 日
第一部分 概述
一、工程特征：我公司承建的马鞍山南部承接产业转移示范园区安置房项目
建设工程（B组14#-27#楼），马鞍山市当涂县太白镇纬六路南侧，经三路东侧，建筑层数为四层或六层， 20#、24#、25#和27#为半地下室结构，总建筑面积约五万平方米，结构类型为混凝土多孔砖承重结构。（檐高18.10m），共14栋。
二、安装时由我公司安全科派员、各项目部安全员现场监督、指导安装。
三、装后由我公司安全科验收，试运行符合要求后再投入施工使用。
第二部分 安装与拆卸
一、升降机的安装
（一）底盘安装
1、自建设工程基础梁或雨蓬外边向外3.2m处用白灰划一条4.5m长直线与基础梁平行，以此线为宽度中心线挖地槽4.5m（长）×（0.4-0.6m）（深）×1.5m（宽），这样可保证安装后的吊笼距墙边1.5m（35m以上建筑深度增到0.8m），以便搭建上料平台。
2、底盘下插入钢管，横担在地槽上，地脚螺栓穿在底盘螺栓孔中旋上螺帽，挂在底盘上。
3、向地槽内浇筑完C20混凝土，抽出横担钢管放平底盘，用水平尺找平底不平底为1/1000mm；混凝土达到终凝时间（冬季：120小时，夏季：72小时）以后紧固底盘，再次用水平尽找平，技术要求水平面尺找平底盘的.水平度在1/100mm以内。
4、底盘安装好后在吊笼位置做3800（长）×20xx（宽）的水泥地坪，厚度要求8cm以上。
（二）上平台安装
1、上平台抬放到底盘上，上平台标准节孔对正底盘标准节孔，将两节标准插入上平台标准节孔中，最后用M16×30螺栓紧固标准节与底盘。
2、大额头底用M16×30螺栓紧固在上平台上，端面轴承放入轴承座中，其内插入大额头。
（三）标准节安装
1、上平台两端各放二节标准节，分别在第一层标准上口放上小额头，两边分别挂1t×3m手拉葫芦。
2、放下葫芦挂钩，挂上上平台提升环，两名安装工同时用拉葫芦提升上平台至离第一层标准节上口15cm左右，平台自动停车。
3、卸下小额头，两边从地面各拉一节标准节放置在标准节孔上，用M16×30螺栓紧固。在第二层标准节上口重新装上小额头，重复步骤2，至到8节标准节安装结束。
（四）吊笼安装
1、吊笼对称抬放在底盘两标准节立柱之间。
2、将导靴档轮安装在吊笼立柱上，调整导靴档轮与标准节立柱之间间隙，保证在5mm以内，紧固导靴档轮轴螺母。
3、将4只停车器安装在吊笼停车器座上用M16×30螺栓紧固。
（五）卷扬机及钢丝绳安装
由于施工现场环境不同，卷扬机可分远处安装和近处安装：
A、卷扬机远处安装
卷扬机位于标准节立柱15m-25m处与立柱定滑轮钢丝绳槽成一直线。用∠6.3角钢（或φ50mm×3mm厚钢管）的打入1.5m深地桩3只，呈品字形（或浇筑混凝土基础），并固定卷扬机。
1、钢丝绳直径选用6*19—11—185（φ11mm）或6*19—12—170（φ12mm）。
2、卷扬机与升降机之间挖40cm（宽）×20cm（深）地槽，两侧分别用红砖砌120墙，钢丝绳从卷扬机经过地槽至升降机立柱滑轮，向上到上平台定
安装合同 篇6
甲方：电话：项目负责人：职务：
乙方：电话：
依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，本着公平、公正的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃执行。
第一条：工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围和内容
4、单价和总价：按消防火灾报警设备点位计/点位(大写人民币元整。该单价为合约包干单价，合约履行期间，除工程非施工原因延期6个月以上时间外，单价不作调整。
第二条：工期
1、开工：年月日，竣工：年月日。
2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工者;
(2)因重大变更经建设单位同意顺延的;
第三条：付款方式
1、进场施工人员食宿问题由乙方自理，每个月根据乙方所完成实际工程量95%支付，抵扣之5%质保金在两年工程质保期到期一个月内一次性支付。
2、甲方概不预支一切工程费用，每月10日前上报甲方上月工程完成进度
3、甲方如因资金原因将工程款顺延一个月发放，应提前告知乙方，乙方须有能力承担一个月之费用的能力。
4、自动退场或自动终止协议退场的按完成的工程量50%结算工程量，余额作为赔偿罚没。
第四条：双方责任
(一)甲方责任：
1、为乙方提供施工图纸和相关文件一套。
2
3、负责与建设单位、监理单位联系和协商各项工作。
4、严格把好质量关，及时处理现场施工中影响工程质量的各种问题，组织乙方参与工程验收。
5、负责组织技术资料图纸会审及材料送检等工作。
6、负责工程款结算，向乙方支付工程款。
7、甲方有权维护乙方民工工资事项，如乙方拖欠民工工资而造成民工闹事的，甲方有权代付民工工资，并从工程款中扣除。
(二)、乙方责任
1、服从、听从甲方管理人员指挥，按甲方的总体进度合理安排施工。
2、负责和自带本安装工程所需一切工具、机具设备和施工技术人员的进场和施工，并做好开关前一切准备工作。
3、计划提供材料采购单给甲方，至少提前一周向甲方提交下一道工序的材料清单，并对甲方供应的材料进行核对，确认无误后方可使用。如甲方采购的材料不符合设计要求而甲方坚持使用，则产生的后果由甲方承担。
4、所有人员必须持证上岗，特殊工种必须持本人有效证件上岗。
5、参与图纸会审，以文字形式报项目部。
6、参与甲方竣工验收，提交绘制竣工图纸所需一切资料。
7、爱护甲方材料，通过计算认真套料，准确下料，如因粗心大意或错
8、认真阅读和分析图纸，因错误施工造成的反攻其一切损失和工期均由乙方负责。
9、负责配合甲方施工人员在合同范围内的放样工作。
10、施工过程中配合二装单位的吊顶、墙面施工，如因乙方原因对二装成品造成的破坏，损失由乙方承担。
11、凡乙方施工范围内产生的`建筑垃圾，如开槽后的垃圾、废接头、废线管等均由乙方负责清理。
12、长度为50cm以上的线缆均不应视作废料，应妥善保管合理利用。
13、乙方应指派专人领取甲供材料，负责核对领取数量、型号并在领料单上签字确认。
16、乙方必须有足够的施工作业人员，密切配合各班组施工，不得在土建粉刷后进行开槽、打洞敷设线管等。因乙方施工人员不足而导致的各施工工序跟不上和工期拖延所产生的一切责任和后果均由乙方承担。
17、引线、机具耗材等辅料由乙方负责(包括二次装修在内)。且乙方对其所采购之材料质量负责，如若存在质量缺陷，甲方有权要求乙方无偿更换。
18、如中途遇工人闹事，甲方有权将该班组清场，并处5万元以上罚款。
第五条：材料管理
1、甲供材料由甲方管理，统一堆放工地现场与仓库里，乙方由专人凭领料单(或出库单)经甲方施工员签字后领料施工。
2、领出的材料由乙方负责，当天未使用完的由乙方安排堆放保管，不得随意乱堆乱放，如若损坏遗失。由乙方负责。
第六条：质量与保修
1、乙方应严格按图纸施工，认真领会图纸含义，甲方根据国家验收标准和建筑设备安装工程质量管理有关规定组织验收，乙方按照施工图纸和变更联系单内容(如果有)，结合施工规范精心组织施工，确保工程质量。如施工中出现的一切工程质量不合格等均由乙方承担责任，并返工至全部验收合格。
2、施工中出现现场与原设计图纸有冲突的，因及时汇报甲方，经甲方项目经理确认后方可施工。
3、本合同保修期二年，保修期满后乙方不负维修。
第七条：安全生产
1、甲方对乙方承担的工程做好安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方不得破坏。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、乙方人员进场施工前，甲方安全员和乙方安负责人对职工进行安全教育和安全交底，未经教育者不准进入工地施工。
3、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。严格遵守工地安全制度，服从管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无证人员一律不准上岗，发现安全隐患及时用口头或书面形式报告甲方，以便及时组织整改。
4、甲方安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有全力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退，直至向项目经理建议终止承包协议。
5、对乙方人员违章操作造成死亡事故的，一切经济损失和事故责任均由乙方负责承担，并且对违章行为进行罚款处理。
6、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
7、乙方不得在施工现场烧开水和生火做饭。否则按安全生产有关条例处罚。
第八条：治安管理
乙方必须了解职工的政治、思想、生活、工作状况。经常对职工进行沟通教育，遵守工地规章制度。未经甲方同意，不得聘用少数民族人员。确保本工程内职工持本人身份证，并上缴身份证复印件2张，个人相片4张，乙方应为其下现场施工人员统一办理意外伤害保险。不得打架斗殴，不明真相的物品被公安机关查扣者，罚款及刑事责任由乙方负责。施工现场严禁聚众闹事、严禁酗酒、严禁赌博。因治安问题而使公安、派出所罚款的均由乙方负责。
第九条：文明施工
1、乙方人员必须遵纪守法，讲究社会公德，穿着整齐，文明有秩。严禁烧电炉，严禁电线乱拉或乱接插座。
2、乙方人员严禁酒后进入工地，严禁在施工现场赤膊赤脚。
3、搞好与其他班组、施工单位和现场人员的关系和团结。
第十条：工期要求
乙方在施工中必须配备足够的技术力量和工具，无条件服从总体施工进度计划，如工期跟不上必须加人加夜班抢工期，无任何理由或借口予以拒接。因乙方原因延误工程进度按照每天圆处罚。
第十一条：奖罚
1、甲方根据图纸设计各种规格、型号、数量并经乙方报送的材料采购单供货乙方使用，按正常损耗考虑，如超出某种材料的5%(正常损耗除外)，超出部分按比例对乙方进行处罚。
2、故意浪费材料的除赔偿材料费外另罚款200～2000元。
3、按图纸尺寸和预算用量，最终未超出设计用量(在正常损耗范围内)且验收合格后，奖励人民币20xx～20xx0元。
第十二条：合同变更及终止的约定
1、本合同由甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。
2、本合同签定后，乙方应在一周内向甲方提供施工人员名录、进度及材料计划。
3、本合同签订后，乙方不得转包，发现转包，甲方有权立即终止合同。
4、在施工过程中，如乙方技术力量、人员不能符合或满足施工质量和进度要求，经甲方令其整改后仍不能满足要求时，甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿相关的损失。
5、本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费增加的，超过的应按变更后的人工费追加和消减，经双方协商一致后签订补偿协议。第十三条：其他事项
1、本工程属人工及辅材包干形式，在施工范围内不发生任何点工。
2、其他未尽事项按图施工，乙方应按相关施工规范、规程施工。
3、本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
4、质量保修金按工程总款扣除5%，保修期为2年;保修期满后无息返还保修金(以竣工验收之日起开始计算)。
本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：
一、工程名称：楼配电箱的制作。
二、承包方式：
1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。
2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。
三、合同价款：
1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，
大写：；
2、支工程款时根据甲方要求提供收据。
四、付款方式：
1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；
2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；
3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；
4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；
5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。
五、材料品牌：
1、本工程采用元器件的品牌：。
六、技术要求及验收标准：
1、箱体半周长 米以内采用不小于 ㎜的冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。
2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。
3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。
4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。
七、甲方义务
1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。
2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。
3、负责配电箱进场的'检查、验收。
八、乙方义务：
1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。
2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。
3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。
九、保修：
配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。
十、违约责任：
甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。
十一、附则：
1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》
2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章 ） 乙方：（盖章 ） 代表人： 代表人：
年月日 年月日
安装合同 篇8
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，并遵循平等互利、等价有偿、诚实信用的原则，双方就乙方承接甲方发包的广告牌的制作、安装、发布及拆卸任务达成如下协议，以期双方共同遵守。
合同内容
乙方负责甲方委托其在 发布广告牌的制作、安装、发布和拆卸的相关事宜。
广告牌制作的数量、规格要求、发布位置及发布要求
2.1 广告牌的设计及画面内容详见样稿。
2.2 广告牌制作的数量为个，具体位置和规格如下：
2.2.1 ，广告牌规格为： ；
2.2.2 ，广告牌规格为： ；
2.3 制作要求：广告画面采用喷绘画面，保证色彩在3年内不褪色。
2.4 广告发布要求：
2.4.1 所有广告牌于甲方提供样稿后 日内安装完毕。
2.4.2广告牌均应安装装射灯（共 个灯、规格为 w），射灯照明时间为每天19：30到22：30分。照明时间如有变化，乙方可根据季节变化经甲方书面同意后予以调整。
第三条、质量要求
乙方保证为甲方制作广告的用材以及施工过程、结果应符合广告制作安装行业国家规定的标准以及本合同第二条的约定。
第四条、制作期限
乙方承诺甲方的广告牌的制作、安装于 年 月 日 时之前完工。
第五条、广告发布期限
广告发布期限为一年，即自 年 月 日 至 年 月 日。
第六条、价款及付款方式
6.1 本合同采用综合包干价（包括但不限于材料费、装卸费、人工费、运输费、工商广告登记费、维护费、税费等一干费用）以每平方米 元计价， 块位置的广告牌的有效使用面积为 平方米，合同总金额为：（大写）人民币 万 仟 佰 元整（小写：￥ 元）乙方不得以任何理由向甲方提出提高每个广告牌的综合固定包干价款或增加任何额外费用。
6.2 广告牌照明所用射灯的电费按照理论值计算，甲方按照一季度为一个周期向乙方结算支付电费。（每天电费理论值： 元/度* 个灯* kw* 小时= 元）
6.3乙方按照本合同约定的要求制作、安装并发布后，经甲方验收合格后十个工作日内由甲方支付乙方合同总价款的95%，余留合同总价款5％作为质保金，于验收合格期满一年后七个工作日内无息结算支付。
6.4 乙方应凭 市税务机关开具的正式发票与甲方结算，结算采用 支票的方式进行。
第七条、双方责任
7.1 甲方应提供具体的设计效果图供乙方参考制作；
7.2 乙方应严格依照本合同第二条、第三条的约定及甲方提供的效果图样稿进行制作，保证制作的质量；
7.3 乙方应严格遵守本合同第四条的约定，按期完工；
7.4 乙方制作完成后，应及时通知甲方验收；
7.5 乙方制作、安装过程中及合同履行期内，如发生坠落、倾斜等情形造成甲方或第三人人员伤亡事故或其他安全事故的，乙方应承担全部赔偿责任；
第八条、保修责任
8.1保修期间为 年。 自全部广告牌安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。
8.2乙方应为其所完成的广告制作承担保修责任。在广告发布期间，如发生需要维修的事项，乙方应在接获甲方通知后4小时内赶至现场免费维修。
第九条、违约责任
9.1 如乙方未依本合同的约定如期完工，每逾期一天，甲方可以扣减本合同相应价款的10%作为违约金，逾期三天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付等同于本合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿；
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，并遵循平等互利、等价有偿、诚实信用的原则，双方就乙方承接甲方发包的广告牌的制作、安装、发布及拆卸任务达成如下协议，以期双方共同遵守。
合同内容
乙方负责甲方委托其在 发布广告牌的制作、安装、发布和拆卸的相关事宜。
广告牌制作的数量、规格要求、发布位置及发布要求
2.1 广告牌的设计及画面内容详见样稿。
2.2 广告牌制作的数量为个，具体位置和规格如下：
2.2.1 ，广告牌规格为： ；
2.2.2 ，广告牌规格为： ；
2.3 制作要求：广告画面采用喷绘画面，保证色彩在3年内不褪色。
2.4 广告发布要求：
2.4.1 所有广告牌于甲方提供样稿后 日内安装完毕。
2.4.2广告牌均应安装装射灯（共 个灯、规格为 w），射灯照明时间为每天19：30到22：30分。照明时间如有变化，乙方可根据季节变化经甲方书面同意后予以调整。
第三条、质量要求
乙方保证为甲方制作广告的用材以及施工过程、结果应符合广告制作安装行业国家规定的标准以及本合同第二条的约定。
第四条、制作期限
乙方承诺甲方的广告牌的制作、安装于 年 月 日 时之前完工。
第五条、广告发布期限
广告发布期限为一年，即自 年 月 日 至 年 月 日。
第六条、价款及付款方式
6.1 本合同采用综合包干价（包括但不限于材料费、装卸费、人工费、运输费、工商广告登记费、维护费、税费等一干费用）以每平方米 元计价， 块位置的广告牌的有效使用面积为 平方米，合同总金额为：（大写）人民币 万 仟 佰 元整（小写：￥ 元）乙方不得以任何理由向甲方提出提高每个广告牌的综合固定包干价款或增加任何额外费用。
6.2 广告牌照明所用射灯的电费按照理论值计算，甲方按照一季度为一个周期向乙方结算支付电费。（每天电费理论值： 元/度* 个灯* kw* 小时= 元）
6.3乙方按照本合同约定的要求制作、安装并发布后，经甲方验收合格后十个工作日内由甲方支付乙方合同总价款的95%，余留合同总价款5％作为质保金，于验收合格期满一年后七个工作日内无息结算支付。
6.4 乙方应凭 市税务机关开具的正式发票与甲方结算，结算采用 支票的方式进行。
第七条、双方责任
7.1 甲方应提供具体的设计效果图供乙方参考制作；
7.2 乙方应严格依照本合同第二条、第三条的约定及甲方提供的效果图样稿进行制作，保证制作的质量；
7.3 乙方应严格遵守本合同第四条的约定，按期完工；
7.4 乙方制作完成后，应及时通知甲方验收；
7.5 乙方制作、安装过程中及合同履行期内，如发生坠落、倾斜等情形造成甲方或第三人人员伤亡事故或其他安全事故的，乙方应承担全部赔偿责任；
第八条、保修责任
8.1保修期间为 年。 自全部广告牌安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。
8.2乙方应为其所完成的广告制作承担保修责任。在广告发布期间，如发生需要维修的事项，乙方应在接获甲方通知后4小时内赶至现场免费维修。
第九条、违约责任
9.1 如乙方未依本合同的约定如期完工，每逾期一天，甲方可以扣减本合同相应价款的10%作为违约金，逾期三天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付等同于本合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿。
9.2 如乙方制作的内容或质量不符合甲方的`要求，甲方有权要求乙方返工，返工的一切费用由乙方承担；如乙方不及时返工或返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方等同于合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿；
9.3 如乙方未按照本合同第二条第四款规定履行，一经发现，甲方有权扣除相应的电费并要求乙方支付本合同总价款5%的违约金。如乙方累计三次违反本合同，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方等同于合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿；
9.4 如甲方未按本合同约定的期限付款，对未付款项按中国人民银行关于逾期付款的有关规定承担责任。
9.5如发生不可抗力阻碍了合同的正常履行，双方互不负违约责任，但应采取积极措施防止损失的扩大，并及时提供充分的证明文件给对方，在不可抗力对合同的影响消除后，应继续履行合同，如因不可抗力造成合同不能履行的，双方皆可终止或解除合同。
第十条、其它条款
10.1如因本合同发生争议的，双方应本着友好合作的原则进行协商，如协商仍不能达成一致的，双方可向甲方所在地人民法院提出诉讼
10.2甲乙双方相互送达与本合同有关的书面文件（如通知等），须以挂号信或特快专递的形式送达至本合同记载的当事人地址，在 市范围内信函寄出的第三天视为送达，在 市范围外信函寄出的第五天视为送达。乙方如变更地址应及时书面通知甲方，否则引起无法送达的后果乙方自行承担。
10.2甲方的制作样稿作为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力；
10.3本合同未尽事宜，双方可另行协商，补充协议与本合同具有同等法律效力；
10.4本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。
10.5合同签定时间：
合同签定地点：
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
签约代表： 签约代表：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：