安装合同

[优选]安装合同10篇

　　随着人们法律意识的加强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的安装合同10篇，欢迎大家分享。

安装合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：

　　一， 工程名称，地点，承包范围

　　1， 工程名称：盛捷公寓

　　2， 工程地点：卢湾区，济南路8号

　　3， 标准层施工：二幢计51层

　　4， 工程内容：弱电配管工程

　　5， 工程承包单价：每层捌仟元正

　　6， 工程承包总价：肆拾万捌仟元正

　　二， 工程质量：

　　1， 工程质量必须符合国家施工验收规范。

　　三， 材料供应

　　1， 在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

　　2， 甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

　　3， 乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

　　四， 施工现场的.安全

　　1， 乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。

　　2， 乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。

　　五， 付款方式

　　1， 乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

　　2， 余款按实际工程量于春节前结清。

　　六， 设计图纸和技术资料

　　1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

　　七， 其它

　　1， 属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

　　2， 如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

　　3， 如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。

　　本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

安装合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。

　　丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。

　　经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：

　　一、以房抵款金额及方式：

　　1款 399136元，工程质保金不在抵扣范围内。

　　2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。

　　3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为： 399136元整)的'工程款付款义务。

　　二、房屋有关状况：

　　1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。

　　2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行承担。

　　3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。

　　三、原合同工程结算、付款约定：

　　因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外，其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。

　　四、承诺：

　　1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

　　2、因房屋质量产生任何问题，由丙方直接与开发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。

　　3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。

　　4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，均由丙方与开发商直接联系。

　　五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。

　　六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。

　　八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。

　　甲方： 乙方： 丙方：

　　年月日：

安装合同 篇3

　　订立合同单位：

　　____________________，以下简称借款方；

　　中国人民建设银行______行，以下简称贷款方。

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 借款方向贷款方借款人民币（大写）______元，用于______。预计用款为一九__年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九___年_______元；一九____年______元；一九____年______元；

　　第二条 自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利息２０％。

　　第三条 借款方保证从一九____年____月起至一九____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第四条 因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因，需要变更合同条款，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第五条 贷款方保证按照本合同的.规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

　　第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理，计划执行，财务活动，物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按原定利率罚息５０％。

　　第七条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第八条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门，总行，分行各一份。

　　借款方________（盖章） 贷款方_______（盖章）

　　负责人：__________ 负责人：____________

　　地址：__________ 地址：__________

安装合同 篇4

　　发包方（甲方）：

　　负责人：

　　承包人（乙方）：

　　负责人：

　　根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程内容：

　　3、承包方式：

　　4、工程期限：

　　计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。

　　５、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。

　　二、甲方权利义务

　　1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；

　　2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；

　　3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；

　　4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；

　　5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；

　　6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　三、乙方权利义务

　　1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；

　　3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；

　　4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；

　　5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。

　　四、工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　五、工期延误

　　对以下原因造成的工期延误，工期顺延；

　　1、工程变化和设计变更，停水、停电；

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；

　　5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。

　　六、质量标准

　　1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。

　　2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的.家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。

　　七、工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。

　　2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　八、工程款支付方式

　　1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即___________元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在质保期结束付清。

　　2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。

　　九、违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。

　　3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。

　　4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　十、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。

　　十一、附则

　　1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力；

　　2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　负责人：

　　身份证号：

　　签订地点：

　　签订时间：________年________月________日

　　乙方：

　　地址：

　　负责人：

　　身份证号：

　　签订地点：

　　签订时间：________年________月________日

安装合同 篇5

　　合同编号：__________________

　　工程名称：__________________

　　建设单位：__________________

　　委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作)

　　施工单位：__________________(以下简称乙方)

　　一、概况：

　　1.1.工程项目名称：__________________;

　　1.2.工程项目面积：__________________;

　　1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。

　　二、网架定制作、施工依据：

　　2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;

　　2.2.网架面积：_________;

　　2.3.网格尺寸：_________;

　　2.4.网架矢高：_________;

　　2.5.网架型式：正放四角锥;

　　2.6.支承方式：_________;_________;

　　2.7.施工依据1

　　《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;

　　2.8.施工依据2

　　《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;

　　2.9.施工依据3

　　《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》

　　2.10.施工依据4

　　《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》

　　2.11.施工依据5

　　《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》

　　三、荷载：

　　3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡，

　　3.2、下弦球节点荷载;_________kg/㎡，

　　3.3、其他荷载：

　　四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：

　　制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额

　　合同总价(大写)

　　备注：1)此费用不包安装网架时的脚手架费;2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准;3)

　　五、工程款支付方法

　　付款方式：1.汇票;2.现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付

　　六、质量标准、施工及验收

　　6.1.乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量;

　　6.2.甲方依据《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收;

　　6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格;

　　6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。

　　七、工期要求

　　7.1.甲方预埋件和脚手架必须于_________完成;

　　7.2.乙方构件制作必须于_________完成;工程总工期为_________天;

　　7.3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求;

　　7.4.如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。

　　八、双方协作、责任与配合

　　8.1.如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担;

　　8.2.甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架;

　　8.3.甲方必须按照合同要求的.约定时间支付乙方的工程款;

　　8.4.甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收

　　8.5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工;

　　8.6.甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便利;

　　8.7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导，完善相关的工程报验资料;

　　8.8.乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的安全责任均由乙方自行负责;

　　8.9.乙方将指定为项目经理，并成立工程施工项目经理部。

　　九、供货方法：由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。

　　十、违约责任

　　10.1、违约方承担另一方的所有经济损失;

　　10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为，则另一方有权要求对方限期整改，否则，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款;

　　10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的，应承担由此给对方造成的损失;

　　10.4、未尽事宜由双方共同协商解决;

　　十一、其他

　　11.1、本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;

　　11.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止;

　　11.3、本合同一式贰份，双方各执壹份;

　　十一、签约单位、时间和签约地点

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　时间：__________________

　　地点：__________________

安装合同 篇6

　　委托方(甲方)：___________________

　　承包方(乙方)：___________________

　　为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1.名称：安装塑钢窗。

　　2.地点：_____________________

　　3.承包方式：采取大包干的形式。

　　二、结算方式

　　按投标的中标价格_______元/ m进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。

　　三、甲方责任

　　1.提供现有的水、电、路及其场地。

　　2.及时提供施工方案。

　　3.负责乙方施工时的水、电费。

　　四、乙方责任

　　1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

　　2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。

　　3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的.地方关系。

　　五、工程质量

　　1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

　　2. 服从甲方和见证方的施工方案。

　　3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

　　六、付款方式

　　工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

　　七、工期及其奖励办法

　　本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。

　　八、其他

　　1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。

　　2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_____________________盖章

　　乙方：_____________________盖章

　　___________年_______月_______日

安装合同 篇7

　　甲方： 乙方：

　　甲方因生产经营需要委托乙方承包空调器的安装、维修；经双方友好协商，自愿达成以下承包协议：

　　一，承包期限及区域：

　　承包期限：自 年 月 日起至 年月 日止。 承包区域：甲方委托乙方承包 区域的空调安装和维修任务。

　　质保金：在每次结算单据时扣除20%作为维修质量保证金。如无返修等情况发生时，满一年后一次性支付给乙方。

　　二，承包结算金额及周期：

　　保内维修：按厂家结算标准的60%结算。 保外维修：由乙方按甲方及厂家标准向用户收费。

　　结算周期：因实际结算流程需要。结算周期为2个月。如：1月25号之前提交的单据，结算（付费）时间为4月5号之前一次性 支付给乙方（扣除维修质保金后的所有费用）。 注：如乙方已经结算的单据里的空调出现：

　　1，加氟维修一年内再次加氟（包括补焊加氟）的，不再结算费用。2，三个月内的返修，不再结算费用。

　　三，甲方的责任和义务：

　　1，甲方每天21点左右将次日的用户报修信息通过QQ形式发送至乙方。并需双方确认。

　　2，甲方每月需按合同内规定的结算时间里将费用 结算给乙方。

　　3，甲方需按工作性质指定管理人员，并提供对应的联系电话，便于双方工作的衔接。

　　4，甲方负责乙方维修配件申请的'实际情况给予发放。

　　5，甲方需制定作业规范及标准，以书面形式传达给乙方。

　　6，甲方提供各单据填写东西，并指导乙方填写。

　　7，甲方提供相关收费标准。

　　四，乙方的责任和义务：

　　1，乙方应向甲方提供营业执照、法人身份证、税务登记证和组织机构代码以及空调器安装工、维修工相关职业证件。

　　2，乙方需要向甲方承诺旺季时期每天维修台，乙方在旺季期间无实际维修能力的，甲方改派其它人员或网点，并对乙方 200元/台的罚款。

　　3，乙方需对所有服务人员统一管理，按行业要求准时完成每张派单，否则愿意接受甲方及厂家制订的考核标准。

　　4，乙方需为每个安装、服务人员缴纳相关保险金，产生安全事故，人事纠纷均与甲方无关。

　　5，乙方按甲方要求在每天21点左右接收甲方派工，并安排到次日的维修任务中去，不得以任何理由拒派或漏派情况发生。 6，乙方必须安排专人与甲方进行派工对接并互留联络方式，以便沟通。

　　7，乙方在一年内出现故障均由乙方负责上门维修，否则按拒单处理。

　　8，乙方误判两次及以上时，按100元/台支付甲方，此单将由甲方另派人员上门处理。

　　9，乙方必须按时提交单据给甲方，提交周期为3天一次（且维修时间也是必须是该周期以内的），过期单据不再接收，按乙方放 弃结算费用处理。

　　10，乙方每天及时将维修情况反馈给甲方。不得超过当天21点。

　　11，乙方应遵纪守法，对自己的经营负有全部法律责任。

　　12，乙方不得以任何形式将甲方承包给乙方的派工业务转包给任何第三方，否则视乙方违约，按违约责任第一条处理。

　　13，由于乙方维修不当导致的退换机，由乙方负责处理，并达到用户满意为止。

　　五，违约责任

　　1，如其中一方发生违约，另一方有权要求违约方支付20000元违约金。

　　2，因甲方业务原因，乙方不得在4-9期间提出解除协议，否则，按乙方违约处理。需支付相关违约金给甲方。

　　3，乙方应承担其故意或过失行为导致的所有纠纷、损失、债务等费用，并负责赔偿甲方因此蒙受的经济损失。

　　4，甲乙双方发生纠纷时，首先协商解决。协商未果时，任何一方有权提起法律诉讼。不得以任何理由唆使他人等前来与甲方纠缠， 否则唆使一方将承担全部法律责任。并支付相关违约金给甲方。

　　六，合同的解除与终止

　　1，合同期满自行终止。至此，乙方不得以任何形式借甲方名义开展任何业务。否则，甲方将追究乙方相关法律责任。

　　2，除合同内约定的4至9月以外的双方协商解除或终止合同的，在协商达成一致时，方可解除本合同。

　　3，因其中一方违反合同约定条款时导致的合同终止，同样有效。后续责任将依据本合同约定内容处理，待纠纷处理完毕并经双方 签字确定后，本合同方才全面终止。

　　七，配件管理方式见附件，具有同等法律效力。

　　八，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　九，本合同经双方签字后，立即生效。

　　甲方：

　　代表：

　　手机：电话：传真：

　　签定日期：

　　乙方：代表：手机：电话：传真： 签定地点：

安装合同 篇8

　　项目名称：

　　合约编号：

　　电 梯 销 售 及 安 装 合 同

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲方受发包方： （以下简称发包方）委托，向乙方购买及

　　安装用于 项目的东芝牌（TOSHIBA）电梯事宜，本着诚实信用、互利互惠的原则，经过友好协商同意签定此合同。条款如下：

　　一、机件规格及数量

　　1.产品制造商 ：东芝电梯(沈阳)有限公司

　　2.产品名称 ：全电脑控制变频变压调速乘客电梯

　　3.规 格：见合同附件二（电梯规格表）

　　4.数 量：2台

　　二、价格及付款币种

　　1.合同总价：即壹佰零肆万玖仟贰佰元整，￥1049200．00元。（详见附表一）。

　　2.发包方认可价中含设备费、运输费、保险费，安装费、验收、调试费、维修费等本交钥匙工程全部费用。

　　三、合同生效及付款方式

　　1.双方同意乙方向发包方申请电梯拨款，款到甲方后先付乙方20万元电梯定金，乙方与东芝电梯签合同后，乙方将此定货合同提供给甲方一份，甲方确认后，再拨60万元作为发货款。乙方在安装调试完后，提供竣工资料，交出钥匙，保证不因电梯工程影响整个工程竣工验收工作。电梯款全部到位甲方扣除管理费和税金，剩余款甲方与乙方结清，乙方出具发票并向甲方提供5%银行履约保函作为质保金，质保期内因维修不及时引起的纠纷和罚款均由乙方负责。

　　2.甲方的付款以电汇（电汇费用乙方承担）或支票方式直接给付本合同中的乙方帐户，否则视为甲方未履行付款义务。

　　3.甲方管理费5%按966000元的乙方工程款计算，约计为47107.52元（发包方提议）

　　四、交货日期

　　机件预定交货日期：年 月 日

　　五、预定安装工期

　　1.乙方预定于 年月 日进场安装，30天完成安装。

　　（如甲方土建或付款条件情况未能符合安装条件，则安装工期顺延）

　　2.甲方协助乙方，乙方安装后10 天完成调试.

　　3.如因甲方的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。

　　六、机件交货及安装地点：

　　甲方建筑物名称： 甲方建筑物地址：济南市旅游路南侧，转山西路东侧（龙泉山庄居住区内）

　　七、机件交货方式 ：

　　乙方负责运输。

　　八、机件的所有权转移

　　对于双方缔结于本合同中的标的物，在货物安装完毕并经当地技术监督部门验收合格后，乙方将货物所有权连同钥匙一同与甲方交于发包方。

　　九、合同规格及交货、安装日期确认和变更

　　1.发包方如需变更电梯规格或变更原设计建筑物尺寸时，甲乙双方及时沟通乙方向发包方提出工期增减费用等为宜，甲方协助办理。

　　2.乙方按现场实际情况确定进场安装的日期，按双方商定的指定日期进行施工。

　　十、验收标准及方式

　　1.乙方会同甲方、建立、发包方，按装箱清单及合同附件所列的产品规格数量和质量标准验收，并出具书面验收证明，签字确认装箱的完好性。

　　2.开箱验收时如发现缺件或部分零件不合格时，乙方负责核对后迅速补齐或调换。

　　3.甲方不得自行开箱或委托其他单位开箱的。

　　十一、质量保证

　　1.乙方按照和建设方商定的品牌和安装事宜施工，并保证本产品质量规格符合

　　GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》中对于产品质量的要求。

　　2.产品经政府部门验收合格后，若建设方使用不当而致产品损坏的`，乙方可提供有偿服务。

　　3.乙方必须保证工程质量,以便顺利通过政府主管部门的最终验收,须符合：

　　GB10060-1993《电梯安装验收规范》

　　GB7588-20xx 《电梯制造与安装安全规范》

　　GB50310-20xx《电梯工程施工质量验收规范》

　　4.乙方自电梯的政府主管部门验收合格日起计12个月内为甲方提供免费维保服务。接到排除电梯故障要求的12小时内，到达电梯进行检查维修。

　　5.乙方在维保期间将对使用情况进行质量回访工作。

　　6.按照国务院《特种设备安全监察条例》的相关规定，乙方应在电梯免费维保期满前30天内与发包方订立电梯保养合同。

　　十二、违约责任

　　1.中途退货的（除不可抗力外），如仅支付了定金，则乙方可以不返还定金；如已支付了除定金以外的部分或全部货款，造成乙方部分生产的情况，应承担违约责任。乙方将产品制造完毕后退货的，乙方可以不返还已收取的全部货款（包括定金）。以上情况一旦发生由乙方负责要求发包方执行

　　2.乙方收取定金后不按时交货超过30天以上，加倍返还定金。（定金归发包方）。

　　3.乙方未按合同规定条款完成交钥匙工程30天以上，加倍返还已付货款。

　　4.乙方承接本工程，对本合同约定内容承担全部责任。

　　十三、不可抗力

　　1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可相应延迟履行合同的期限，但法律另有规定的除外。

　　2.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　十四、其他约定

　　1.合同签订前，乙方已对甲方办公楼预留电梯处施工条件查看，认为具备安装的条件。合同签订双方后应相互配合如期履行生产、安装。乙方承担安装电梯的水、电费用。

　　2.若判明甲方将向乙方购买的产品用于武器或大规模杀伤性武器（核、生物、化学及导弹关联）的研究开发（制造、加工、再处理、运行、研究开发、开发贮藏及其建筑物）时，乙方可立即解除本合同。

　　3.此项目为交钥匙工程，乙方负责全部事项及所涉及到的所有相关费用直至货物达到正常使用标准且向甲方提供《电梯安全检验合格证》。（4空缺）

　　5、安装过程中人员人身安全等事故由乙方负责，与甲方无关。

　　6.双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，由工程所在地人民法院诉讼解决。

　　7.双方不得单方以任何方式变更或修改本合同，但本合同中未尽事宜，双方可另行协商，达成书面补充协议，补充协议经双方签章确认后构成本合同的附件。

　　8.本合同所有附件均不可分割，享有同等法律效力。

　　9.本合同依据《合同法》等相关法律制定，其未尽事项皆受上述法律约束。

　　10.本合同一式 4 份，每份 9页，双方各执 2份。

　　甲 方

　　单位名称：

　　公 章：

　　法定代表或授

　　权代理人签章：

　　签定日期：

　　单位地址：

　　电 话：

　　开户银行：

　　帐 号：

　　纳税人代码：

　　邮政编码：

安装合同 篇9

　　甲 方：

　　乙 方：

　　鉴于乙方承揽甲方户外广告牌的安装，现本着双方互惠互利，共同发展的原则，经双方共同协商，自愿订立本合同，条款内容如下：

　　一、合作内容：

　　1、乙方负责画面安装及拆卸。

　　2、具体画面的尺寸、安装时间及地点要以甲方要求为依据。

　　3、合同期限：自 年月日至 年月日。

　　二、工程验收：

　　在完成安装画面后，由乙方通知甲方并配合甲方进行现场验收。如安装过程中发现甲方牌子有任何质量问题（结构与画面如果有破损）需提前通知甲方，如因通知延误而造成的任何损失由乙方负责。

　　三、制作安装服务：

　　乙方需保证合同执行期内画面安装规整，安装时不要将其原有画面损坏，拆卸时也应保证旧画面完好无损。如有破坏，由乙方负责。

　　四、双方的权利和义务

　　甲方：

　　1、 甲方负责设计方案，提供画面文件；

　　2、 项目实施中，甲方单方无故提出取消合同，视为违约，乙方有权向甲方追讨由于甲方违约对乙方造成的.损失；

　　3、 安装过程中甲方应积极配合协调与安装涉及到的各部门之间的关系。

　　乙方：

　　1、 严格按照甲方认可的施工方案进行制作，如原设计内容和附件所列的施工材料的使用与现场施工不符，乙方应及时向甲方提出书面报告，未征得同意前，不得私自更改；

　　2、 在施工过程中，如乙方未经甲方允许私自更改施工方案或更换施工材料，甲方有权提出终止合同的要求，同时甲方有权向乙方追讨由于乙方违约对甲方所造成的一切损失；

　　3、 保证施工的质量和标准，并随时接受甲方的检查，如不符合质量标准的一律按合同规定返工，甲方检查认可合格后，经书面正式通知，方可算为正式发布，如返工后仍未能达到合同规定的要求，由此发生的全部费用由乙方承担；

　　4、 在保修期内，如出现因施工质量问题造成的损失责任由乙方全部承担；

　　5、 如因施工质量问题：包括广告牌掉落等造成的人身伤害责任属于乙方，乙方应承担全部责任包括对甲方造成的任何损失由乙方全部承担，在乙方没有动原钢结构下，乙方不负责任，乙方看完现场，框架有问题应及时告知甲方，双方协商解决；

　　6、 乙方保证具有相应的施工资质，所招用员工均已进行了相关培训，上岗员工有确保安全施工的能力，在施工中出现的人身伤亡等一切事故与甲方无关；

　　7、 乙方在施工中若损坏施工工地的设施所导致一切损失由乙方承担，并将损坏部分进行维修。

　　五、违约责任：

　　乙方不能如期完工，每延期一天，违约方向对方支付相当于合同总价5‰的违约金。

　　六、争议责任：

　　双方在履行合同中发生争议，应能过协商解决，如协商有成，任何一方均可到合同签定所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　七、本合同未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同书一式肆份，经双方签字、盖章后立即生效，双方各存两份，具有同等法律效力。

　　九、不可抗力：如因战争、洪水、地震、天灾、政府行为等不可抗力原因导致不能履行合同致使施工项目延期或终止，双方应签订书面补充协议，经过协商解决。

　　十、本合同及合同生效后因变更、增减内容衍生并签定的其他书面文件，均具有与合同书同等法律效力。其他衍生文件，不得离开合同单独使用，其内容应以本合同书为基础，不得违背合同宗旨。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期： 年月日

安装合同 篇10

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；

　　工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的`材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

【安装合同】相关文章：

安装合同08-18

安装的合同04-15

供货安装合同02-25

广告安装合同02-26

安装承揽合同02-20

制作安装合同02-28

安装调试合同03-01

水电安装合同03-02

工程安装合同02-28

安装合同(推荐)08-20