安装合同

安装合同实用[7篇]

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编精心整理的安装合同7篇，希望对大家有所帮助。

安装合同 篇1

　　合同编号：_____________

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲方委托乙方安装_____________风管_____________平方米，现经双方平等协商签订合同条款如下：

　　一、工程名称：__________________________

　　二、工程地点：__________________________

　　三、工程范围：__________________________

　　四、预定工程工期：乙方收到甲方支付的货款定金后，且设计方案由甲方签字认定后，乙方于______年______月______日进场安装，预定安装调试期为______天（如甲方要求变更，除给乙方工程工期相应顺延外，还应承担乙方由此而产生的相关费用）。

　　五、工程造价

　　工程造价为人民币______元整，即rmb?______元整。

　　六、付款方式

　　（1）合同签订后三日内甲方支付乙方预付款，即人民币______元整。即rmb______元整（总价的______ %）后，______日内进行施工。

　　（2）管道安装完毕当日支付人民币______元整，即rmb______元整。（总价的______%）

　　（3）乙方安装完成后，甲方应在十五日内给予验收，验收合格后三日内支付计人民币______，即rmb______元整。（总价的'______ %）

　　（4）甲方签字验收并付清所有款项后，乙方出具工程质量保证书。

　　（5）若因甲方原因造成工程无法按时验收的，甲方除无权使用外，还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。

　　七、 施工管理

　　（1）乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。

　　（2）甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。

　　八、 工程验收后，乙方对本工程质量负责保修______年，（详见工程质量保证书）。

　　九、 合同及附件：本合同一式______份，甲方______份，乙方______份。每份合同具有同等的法律效力。

　　十、 本合同自双方签字盖章后生效。

　　十一、以上各条款甲乙双方均履约后，本合同自动终止。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　代表：____________ 代表：____________

　　地址：____________ 地址：____________

　　电话：____________ 电话：____________

　　传真：____________ 传真：____________

　　日期：____________ 日期：____________

安装合同 篇2

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议，工地水电安装合同范本。

　　一、 工程概况：

　　工程名称： （以下简称：本工程）;

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　A、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1。5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　B、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000。00元）的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、 质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20xx;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx;

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）;

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）;

　　⑧ 盛市相关部门的各种规章制度;

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则，合同范本《工地水电安装合同范本》。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000。00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的'施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0。000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）;

　　六、 违约保证金的收娶支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、 施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59—86）。

　　3、建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80—91）。

　　5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、宿州市治安管理处罚条例。

　　八、 合同生效：

　　1、本合同订立时间：

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：

　　日期：

安装合同 篇3

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、 合同内容的金额：见附件清单。

　　二、 交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、 付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、 工程要求

　　工程质保期： （从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、 验收

　　1、 合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。

　　如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、 乙方应履行的责任

　　1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、 工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、 甲方应履行责任

　　1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的`诸如以上问题的异议。

　　5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、 违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、 产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、

　　2、

　　3、 经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）； 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书； 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、

　　2、 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　电话号码： 电话号码：

　　日 期： 日 期：

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

安装合同 篇4

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　安装配套工程（以下简称本工程），为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的情况下，签订本合同。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：明月天意客梯

　　1.2工程地点：重庆市江津区

　　1.3工程内容：

　　1、电梯的脚手架的搭拆；

　　2、电梯井道低压照明的提供；

　　3、电梯施工期间电焊、气焊；

　　4、电梯的起重、分层、搬运、就位。

　　5、政府部门收取的电梯初装验收费；

　　6、承担施工期间的水电、费；

　　7、电梯卫士的初装费

　　2、工程工期

　　前期配合土建，根据总包进度施工,以总包进度时间为准。

　　3、合同价款

　　经双方协商，合同包干价：人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用，并充分考虑了规费及风险因素，（市场价格波动、法规、规定等）。

　　4、付款方式

　　4．1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。

　　4．2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

　　5、甲方责任及义务

　　5.1协调现场施工的有关关系，如提供施工用水、用电接口，费用由乙方负责。

　　5.2甲方代表，全面履行甲方职责，对工程质量、进度进行监督检查。

　　5.3提供具备施工进场条件。

　　5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等

　　6、乙方责任及义务

　　6.1乙方在施工期间，对未完成的工程负有实施产品保护的责任。

　　6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中，由乙方自行支付。

　　6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系，提供或了解其在分项工程上和特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认，否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

　　6.4负责本工程的'整体质量及联动试运行，保证设计使用效果。

　　6.5配合甲方做好后期的服务工作。

　　6.6严格执行施工规范、安全操作规程，做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故，乙方自行解决；甲方不承担任何责任和经济赔偿。

　　6.7按合同组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

　　7. 附则

　　8.1未尽事宜，双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜，可提交工程所在地法院进行诉讼。

　　8.2本协议一式肆份，甲方两份、乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　合同订立地点：重庆

　　甲方：名称（印章）：乙方：名称（印章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　日期： 日期：

安装合同 篇5

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：

　　一、乙方负责维修甲方工厂台（ ）。

　　二、乙方的维修内容为：

　　1、清洗空调；

　　2、添加制冷添加剂；

　　3、检测空调安全性能；

　　4、保障空调正常工作的其他维护内容。

　　三、乙方保证于年月 日前将空调交付甲方使用，并自交付之日起3年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修。

　　四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期间保管拆卸空调的.盗失责任，保证维护后的安装固定。

　　五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。

　　六、甲方验收空调合格后，一次性支付乙方空调所有费用元整。

　　七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

　　八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表： 代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

安装合同 篇6

　　委托方：（以下简称甲方） 制作方：（以下简称乙方） 兹有甲方委托乙方制作安装三面翻广告牌，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签定本合同。

　　一、广告牌制作要求：

　　1、广告制作地点：

　　2、广告制作类型：

　　3、广告制作规格：

　　4、广告制作材料：

　　5、制作工期：自年

　　二、三面翻广告牌总造价：

　　三、付款方式：合同签定后，甲方先预付合同总价款的40%，计款元作为开工预付款（大写：）。待工程施工到需要安装三面翻设备时，甲方付给乙方三面翻设备款（需进三面翻设备），计款 元，其余尾款待工程结束，经甲乙双方验收合格后七日内付给乙方总工程价的95%。另5%作为质保金，一年后付清。

　　四、双方责任：

　　1、甲方必须按《广告法》规定提供真实有效的有关证明文件，否则要承担全部责任。

　　2、乙方应严格按照施工要求选材用料，认真组织施工力量，严格按照甲方要求施工，保证及时合格完成制作任务。如使其乙方每天按工程总造价1%赔偿甲方。如遇不可抗力的因素影响施工进度和质量，不属乙方责任，具体事宜由双方协商解决。

　　3、甲方负责组织协调施工时间和电力设施关系。甲方委派分管领导全权代表及时处理协调与本工程有关的一切问题。

　　4、工程制作安装完毕后，乙方提前三天通知甲方对本工程进行质量验收，甲方使其不验收视为甲方验收合格。

　　5、本广告因不可抗力因素或其他原因造成广告牌损坏，双方互不追究责任。

　　五、有关争议

　　凡因执行合同发生的'或本合同有关的一切争议，甲乙双方应按照中华人民共和国颁布的《合同法》、《广告法》及有关规定，通过友好协议解决协商不成时，可向当地人民法院起诉。

　　六、本广告一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，可经双方共同协商后另补充协议书，协议书具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　签字： 签字：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

安装合同 篇7

　　甲方：海淀街道办事处

　　乙方：北京蓝天美绿化园林有限公司

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定，双方在遵循自愿、平等原则的基础上，经协商一致同意，订立本合同，以供双方信守：

　　第一条：工程概况

　　1、

　　2、

　　3、 承包范围：

　　4、 承包方式：

　　第二条：产品及材料要求

　　1、 满足GB176565—20xx防盗安全们同用技术标准级技术。

　　2、 填充物：具有防火隔热功能

　　3、 防盗筋：按国家要求标准

　　4、 锁具：符合国家防盗要求

　　5、 配件：配件必须齐全

　　6、 铰链：可调铰链、安全可靠、调整方便

　　7、质量必须经甲方检验合格，才能安装。乙方必须出具产品合格证、

　　质量保证书、资质证、营业执照、检测报告书等质量合格证书，并提供维修卡，以便备查。前述证件作为本合同的附件。

　　三、工程量、单价及总价款

　　1、单价包括运输保管费、上下车劳务费、税费、维修费、安装费、调试费、技术服务及厂家对用户的承诺、售前售后保修等费用。

　　2、工程量以具体实际安装的工程量为准。

　　注：安装完毕，乙方及时通知甲方进行验收，所有安装工程经甲、乙、监理三方共同验收，验收合格后由三方代表签字确认（以此作为工程的最终依据）。乙方当场将所有钥匙交付给甲方。

　　3、质量保证期、保修：在安装完毕验收后之日起,保修期为一年,乙方免费负责维护,在保修期内,由于人为造成的质量问题,由乙方负责维修,由甲方支付相应费用.

　　三、双方的权利与义务

　　1、甲方的权利与义务

　　（1）甲方有权随时检查、监督乙方提供的产品质量，安装质量。

　　（2）有权要求乙方按照工程项目进度进行安装。

　　（3）有权接受乙方交付的所有防盗门钥匙并自行保管。

　　（4）提供堆放场地和协调施工现场工作。

　　（5）按合同约定及时支付乙方的工程款。

　　2、乙方权利与义务

　　（1）乙方必须在本合同签定之日起3 日内，按照本合同第二条第7项的约定提供相关证件作为合同的附件。

　　（2）按照国家建筑施工规定进行施工，积极做好安全施工工作，从进场安装至安装完毕，因安装施工发生的一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　（3）配合甲方工程项目建设需要进行安装施工，服从甲方的施工安排。

　　（4）承担安装所发生的运输、上下车劳务费、用电、用水等有关一切费用。

　　（5）因安装质量不符合国家、行业以及本合同约定的要求，产生的 一切返工费用由乙方承担。

　　（6）按照工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的`编制，经甲方、监理方确认后并入土建方工程资料。

　　（7）保证提供的防盗门质量，实行三包政策。

　　（8）在质保期内，在接到甲方维修通知后 24小时内赶到现场，并做好维修工作。

　　四、违约责任

　　1、以上适宜,须双方共同遵守,如有违反,甲乙双方互相追究对方的责任并且承担相应的经济责任.

　　2、本合同为一式两份,甲乙双方各执一份,具有共同法律效力,经

　　甲乙双方签字后生效.

　　五、争议解决办法

　　甲、乙双方因履行本合同发生的争议，双方应互谅互助尽量协商解决，如协商不成，双方一致同意可向 当地 人民法院起诉。

　　六、支付方式

　　1、本工程竣工验收合格后 。

　　七、其他

　　1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，未尽事宜双方可以另行协商，如有需要可以签定补充协议。本合同及本合同附件、补充协议具有同等法律效力。

　　2、本合同一式效力。

　　甲方：海淀街道办事处 乙方：北京蓝天美绿化园林有

　　限公司

　　法定代表人：法定代表人：

【安装合同】相关文章：

安装合同08-18

安装的合同04-15

（精选）安装合同09-06

供货安装合同02-25

广告安装合同02-26

安装承揽合同02-20

制作安装合同02-28

安装调试合同03-01

水电安装合同03-02

工程安装合同02-28