购销合同

购销合同锦集[3篇]

　　随着人们对法律的了解日益加深，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的购销合同3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

购销合同 篇1

　　协议编号：

　　签约地点：

　　甲方：

　　乙方：

　　销售地区

　　销售产品：甲方生产且指定的产品系列

　　乙方任务：______年销售任务为________万元。

　　乙方收益

　　1、完成年度任务所获年终返点如下:

　　1)年销售在10万2)至35万3)者(含10万4)元)可获扣点1%

　　5)年销售额在35至50万6)元者(含35万7)元)可获扣点1.5%。

　　8)年销售额在50至80万9)元者(含50万10)元)可获扣点2%。

　　11)年销售额在80到100万12)元者(含80万13)元 )可获扣点2.5%。

　　14)年销售额在100至200万15)元者(含100万16)元)可获扣点3%。

　　17)年销售额在200以上(含200万18)元)可获扣点3.5%。

　　2、单品销售金额达到15万3、元以上者，4、乙方可申请在所代理产品的包装袋上印乙方的地址和电话，5、作为乙方专用包装，6、改版费用由乙方承担。

　　7、乙方单次进餐饮产品在5万8、元以上且招集行政总厨级厨师联谊会，9、人员在50人以上，10、甲方派三五味业营销人员具体操作，11、甲方提供5550元费用支持(具体为：餐费5桌，12、每桌400元，13、共计2000元;礼品盒50份，14、每份50元，15、共计2500元;其他礼品费用1050元)，16、价值50元礼品盒包括100克“粒粒香”汤精15袋;，17、《中国调味品大全》一本;《中国火锅》一本;汤精简介一份;公司简介一份，18、汤精四折2份和报纸3份。(举办厨师联谊会的进货量不19、享受年终返点待遇)。

　　20、由甲方向乙方提供产品样品袋、宣传单、公司简介和其它宣传资料以及产品检验报告、生产许可证副本、卫生许可证副本等相关证件复21、印件。

　　22、甲方赠送由三五味业董事长王军编著的'《探索》、《非公有制企业的探索与实践》、《中国火锅》、《现代企业文化管理》《中国调味品大全》、《企业文化》及三五味业出版的《走进辉煌》大型画册，23、及由著名24、作家刘英武先生编著的描述王军董事长历经三十五年创业历程的纪实文学《寻梦二十年》一书。

　　25、三五味业正在全力开展宣传企业品牌形象，26、“粒粒香”商标27、已获黑龙江省著名28、商标，29、“粒粒香”如获“国家知名30、品牌”，31、乙方年销售300万32、元以上，33、三五味业将拿出15000元做该地区的促销活动，34、“粒粒香”如获“中国驰名35、商标36、”乙方年销售300万37、以上，38、三五味业将拿出30000元做该地区的促销活动。

　　五、甲、乙双方职责

　　甲方保证提供乙方的产品质量。

　　乙方需保证不得跨区域销售三五味业商品。

　　乙方不得低于购入价销售三五味业商品。

　　甲方电脑记帐，月末甲方将乙方销售数量通知乙方。

　　如一方违约、合同即时终止

　　六、运输及发货条款：

　　运费：运费由乙方承担。

　　如乙方需购买除基础保险以外的货运保险，由乙方自行承担。

　　七、结算方式：款到五日内发货，先汇款并在一次进货额10000元以上者，可优惠2%，汇款中可直接扣除。

　　八、产品退换条款

　　乙方在甲方产品生产日起六个月内可以退货。如乙方因产品长期滞销而造成返货的(到期前6个月)，返货按货款金额扣20%;在距保质期三个月前返货按货款金额扣30%;如新产品在6个月内滞销返货不扣费用;如产品过期则不予退货。运费乙方自己负责。

　　九、合同有效期间为___年，即自____年___月___日起到_____年____月____日止。

　　十、其它未尽事宜经双方协商解决

　　十一、纠纷解决办法：甲方所在地人民法院处理。

　　甲方：

　　名称：

　　(加盖合同章或公章)

　　地址：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　开户行：

　　帐号：

　　营业执照号码：

　　法定代表人：

　　签约代表

购销合同 篇2

　　订立合同双方：

　　＿＿＿县（市）食品公司（或食品收购站），以下简称甲方；

　　＿＿＿县＿＿＿乡＿＿＿村＿＿＿村民（或专业户、或其它经济组织），以下简称乙方。

　　为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 产品的名称、品种和数量

　　１．产品的名称和品种：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　２．产品的数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）

　　第二条 产品的等级、质量和检疫办法

　　１．产品的等级和质量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

　　２．产品的检疫办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）

　　第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法

　　１．产品的价格按下列第（ ）项执行：

　　（１）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

　　（２）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

　　２．货款结算办法按下列第（ ）项执行：

　　（１）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。

　　（２）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。

　　３．奖售办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第四条 交货期限、地点和方式＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第五条 甲方的违约责任

　　１．甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的＿＿＿％（５－２５％的幅度），向乙方偿付违约金。

　　２．甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的＿＿＿％的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的'规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，

　　并承担因此而造成的其它实际损失。

　　３．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

　　４．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的＿＿＿％（５－２５％的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。第六条 乙方的违约责任

　　１．乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的＿＿＿％（由甲乙方商定）的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的＿＿＿％（１－２０％的幅度）付违约金。

　　２．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

　　３．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

　　第七条 不可抗力

　　合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

　　第八条 解决合同纠纷的方式

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第九条 其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复（（当事人另有约定的，从约定），逾期不答复的，视为默认。

　　违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。

　　本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿＿份，交乡政府……等单位各留存一份。

　　甲方：＿＿＿县（市）食品公司（或食品收购站）＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿（盖章）

　　乙方：＿＿＿县＿＿＿乡＿＿＿村＿＿＿村民＿＿＿（盖章）

　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日订

购销合同 篇3

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。

　　2、工程内容：总建筑面积750平方米。

　　3、承包范围;装饰装修人工费用;

　　4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600

　　第三条;甲方责任

　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1、装饰装修工程使用的`材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使

　　用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　发包方电话 承包方电话

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

【购销合同】相关文章：

购销的合同02-14

购销合同02-26

经典购销合同03-05

购销的合同03-03

（精选）购销的合同07-28

(精选)购销的合同07-24

购销合同(精选)08-31

购销合同（经典）08-31

购销合同(经典)08-19

购销合同[精选]08-19