购销合同

购销合同[锦集5篇]

　　随着法律观念的深入人心，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的购销合同5篇，欢迎阅读与收藏。

购销合同 篇1

　　原告：XXXX技术有限公司，住所地XX市XX区XX村南大街X号。

　　法定代表人：张XX，总经理。

　　电话：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX区X路X号。

　　法定代表人：李XX，总经理。

　　电话：010-XXXX 案由：买卖合同纠纷

　　诉讼请求：

　　1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算至20xx年7月15日)，合计202866元;

　　2、本案诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：

　　20xx年2月10日至3月12日，原告与被告以传真的方式签订三份《产品购销合同》，合同均约定原告为被告供应CISCO交换机，货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间，逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的'3‰的滞纳金。合同签订后，原告依约于当日将货物发出，并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务，仅支付货款1万元。经原告多次催促，被告均以帐户无足够现金为由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承诺书》一份，其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。

　　为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。

　　此致XX市XX区人民法院

　　具状人：XXX技术有限公司

　　20xx年7月4日

购销合同 篇2

　　(甲方)买方：

　　(乙方)卖方：

　　经买卖双方友好协商，本着平等互利原则，就卖方向买方供应烟煤达成如下协议：

　　一、产品名称：烟煤(原煤)

　　二、合同数量：3000吨。

　　三、合同价格：850元/吨(含17%的增值税专用发票)。如遇市场变动时，以买方通知确认为准。

　　四、质量要求：发热量5300大卡/千克，挥发份≥16%，全硫≤3.0%，外水份≤6%，粒度≤300mm，无杂质混入，

　　五、交货地点：重庆九鑫水泥有限公司原煤堆棚。

　　六、验收标准及异议解决方法：

　　产品以买方地磅过磅重量为准，工业分析检验考核取加权平均值结算。若卖方对买方的检验结果有异议，则以买卖双方共同取样的留存样(留存样需共同采选)送至双方认可的国家权威机构仲裁，当结果在买方化验的基础上正负100大卡/千克内(含100大卡/千克)不作调整，以买方为准，超出100大卡/千克以权威机构检验结果为准(采样过程中卖方有权对采样结果进行查看，共同采选)。

　　七、产品质量结算考核办法：

　　1、原煤以分析基发热量为基准，加权平均值按正负5400大卡/千克正负100为基准考核。

　　(1)加权平均发热量<5300大卡时，每降低100大卡扣款30元/吨(不足100大卡按100大卡计算)。单车发热量小于4700大卡按1角大卡计算。

　　2、挥发份按17%考核。(挥发份每降低1%，扣款2元/吨，不足1%按1%计算)。

　　3、外水份按入库数量6%的基准考核，大于6%的`，按超出部分比例的2倍扣除结算数量。

　　4、全硫考核指标为≤3.0%

　　(1)3.0%<加权平均≤3.5，以考核指标3.0%为基数，每超过0.1%扣4元/吨。

　　(2)单车硫含量>4.0，不列入加权平均(结算价格按1角大卡结算)。

　　5、粒度结算考核办法：粒度按≤300mm进行考核，当粒度>300mm时，产生费用由卖方全额承担。

　　八、结算方式：卖方供煤满1000吨结算，月供不足3000吨则按月结算。双方办理完结算手续后，由卖方向买方提供税率17%的全额增值税专用发票。若因该增值税专用发票经税务机关最终鉴定不合法，由此给甲方造成的一切损失(如补税、罚款、滞纳金、退税等)由乙方承担所有的经济损失和法律责任。

　　九、其他约定事项：

　　1、乙方进入甲方公司的车辆必须严格遵守甲方的管理制度及相关规定，否则将予以相应处罚。

　　2.甲乙双方承诺就本合司条款互负保密义务，否则，对方有权按照《合同法》规定追究违约方责任。

　　3、乙方必需在规定的区域内采购原煤，如有违约，按当地煤价处理。

　　4、本合同在履行过程中如发生的争议，由双方当事人协商解决，若甲乙双方无法协商一致，可依法向签订合同所在地人民法院仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同 篇3

　　一、供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　二、需方料场交货，由供方运输，送到价112元/吨，其中运费每吨45元（含税），矿石款为67元/吨（含税），自本合同签订后按需方通知开始送货。

　　三、结算方式及期限每1000吨结算一次，即供方供应达到1000吨后，供方将运费发票及矿石发票（17%的增值税专用发票）开具给需方之日起一周内付清，过期未支付的，每延期一日按5%支付违约金。

　　四、产品标准，

　　CaO≥51%，Si02≤1%，AL2O3≤1%，MgO≤1%，Fe2O3≤1%，研磨指数≤10KWh/t。

　　五、合同期限及相关规定

　　1、合同同期限为一年，即自20xx年10月25日至20xx年10月25日，合同期限内，本合同所约定的'各项条款供、需方不得随意发生改变。

　　2、本合同期限内，供应必须保证需方石灰石的需求供应，不得延误；同时本合同期限内，需方不得再与第3方签订石灰石的订购合同。

　　3、供方提供产品质量检验报告，供方供货车辆必须服从脱硫项目部的调度管理。

　　六、违约责任

　　供、需方任何一方违反上述约定，则违约方向守约方支付违约金叁拾万元。

　　七、争议解决

　　凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议，应由供需双方通过协商友好解决，如无发达成一致，可提交乌鲁木齐沙依巴克区法院诉讼解决。

　　本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，供需双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

购销合同 篇4

　　第一条：授权、责任和义务

　　(一)甲方同意授权乙方在中国__________省__________市__________区(县)境内成立美安______店，并独家垄断经销"延臻青"胎盘素系列产品。

　　(二)乙方必须为独立法人单位，其法人须具有相应学历，诚信经营，热爱美安事业，具有一定从业经验，且应维护美安的良好企业形象，遵守国家的法律、法规合法经营。

　　(三)乙方向甲方首批进货______万元以上的产品，享受______折进货权，配送______盒产品和______元的宣传资料。

　　(四)乙方必须具备一定经营能力和市场管理经验，具有《营业执照》和《税务登记》等相关经营手续，乙方必须遵照甲方的CI策划进行店面装修，并拥有业务员活动和培训场地，经甲方审核、批准后，颁发《经营许可证》。

　　(五)乙方在本区域内招商，可获得其进货额10%的招商补贴。乙方为所辖区域

　　_______配货，可提取其进货额10%的配货补贴(医务中心和省、市、县三级代理形象店首次进货除外)。

　　(六)乙方必须贯彻执行甲方颁布的业务员招聘制度，并建立业务员聘用及销售档案;业务员必须经岗前培训，并通过考核后方可持证上岗。

　　(七)甲方收取乙方收入的10%，作为乙方使用甲方市场运营管理系统的服务费用。

　　(八)乙方所进产品在一周之内，可无条件申请退货;办理换货时，如产品外包装损坏，甲方将扣除20%的货款。

　　(九)乙方有在当地树立和维护甲方良好企业形象的'责任与义务，有在当地建立好与各级主管机关、行政监督机关、领导机关良好关系的责任和义务，乙方在当地必须遵守各级主管机关、行政监督机关的政令法规，如出现在当地被工商、质检等处罚及各种新闻媒体曝光等问题，由乙方负责处理并承担相关的法律与经济方面的责任。

　　(十)乙方每月度应完成______万元产品的销售定额，连续三个月未完成者将取消其形象店经营资格。

　　第二条：订货、付款和发货

　　(一)乙方每次订货须将订货款汇入甲方指定账户，并向甲方提交订货信息，经甲方确认后，根据订货数量和种类在五个工作日内为乙方发货。如遇特殊情况，甲方需提前通知乙方。

　　(二)甲方发货方式为采用货运发货，乙方自提，甲方负责全部运费。乙方如申请快递发货，送货上门，运费由乙方自付。

　　(三)乙方如发现货物数量短缺，应由物流部门出示相关证明，然后及时与甲方物流部联系，经过核实后进行妥善处理。

　　第三条：违约条款

　　(一)乙方必须严格执行甲方制定的全国统一销售价格，不得低价位冲击市场和违反区域销售政策。乙方若违反甲方的价格与区域政策，甲方有权取消对乙方的授权，合同自动解除。甲方根据市场变化需变动价格时，甲方将以书面方式通知乙方。

　　(二)甲、乙双方任一方若有违反本合同规定条款者，另一方可以书面催告限期改正，若经催告仍不改正则有权解除本合同，并可依法索求损害赔偿。若双方在合同执行中产生争议，应由双方友好协商解决，如双方协商不成而诉讼，则由甲方注册所在地法院管辖，并适用中华人民共和国法律。

　　第四条：合同之终止与变更

　　本合同非经甲、乙双方书面同意，不得任意修改、增删。合同到期后自动终止，若续订应提前一个月重新签订新的经销合同。双方中有一方破产、清算、解散或被银行列为拒绝往来户者，另一方可有权解除合同。本合同未经甲、乙双方书面同意，另一方不得擅自涂改或转让。

　　第五条：不可抗力

　　甲方因战争、叛乱、民间***、攻击、停工、劳资纠纷、火灾、盗窃、爆炸、地震、天灾、洪水、干旱或恶劣天气以至于无法送达、无法供给、无法生产或因征收或政府等组织所发表之类似命令，而造成经济合同无法全部履行或导致部分履行，甲方不承担违约责任，但甲方必须承担举证责任，否则以违约论处。

　　第六条：双方之关系

　　甲、乙双方充分认识双方之间并非代理人或代表人之关系，且无权代表他方以任何方式或目的签署任何契约，双方之间亦不构成合伙或者合资。

　　第七条：其他事宜

　　本合同未尽事宜，另订补充合约，补充合约与本合约具同等效力。本合同一式两份，

　　由双方签字盖章后即时生效，甲、乙双方各持一份。

　　第八条：合同有效期

　　本合同有效期自______年____月____日至_______年____月____日止，为期壹年。 甲 方：美安药业(中国)控股有限公司

　　代表人：

　　电 话：

　　传 真： 乙 方：

　　代表人：

　　电 话：

　　传 真： ____年____月____日

购销合同 篇5

　　甲方： 联系电话：

　　乙方： 联系电话：

　　甲乙双方就购销珠宝首饰等事宜，依《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着、平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致达成以下条款：

　　一、签订双方商妥订货产品总值￥156380元(壹拾伍万陆仟叁佰捌拾元整)。

　　二、付款方式：乙方现行给予甲方支付定金6300元，待甲方将货物交付乙方后。乙方一次性将剩余货款150080元已转账方式全部付清。

　　三、付款日期：乙方先于20xx年5月3日前向甲方付定金陆仟叁佰元后，甲方需所有货品包装好交付于乙方。乙方收到货物后，最晚不超过7月3日付清剩于150080万元贷款。

　　四、产品由甲方负责包装并装车，车费由乙方负责。 五、经济责任：(1)甲方如未能履行合同，须负下列责任：

　　①、产品花色、品种、规格、质量不符合规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修，保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之伍的罚款。

　　②、产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的`照数补交：因延期而不要的，可以退货并承担因而造成损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款的货款总值的百分之壹的罚金。

　　③、产品包装不符合合同规定：应负责返修或重新包装。并承担支付的费用。需方不要求返修或重新包装，应偿付不符合合同规定包装价值的千分之伍的罚金。

　　(2)、需方未能履行合同时，须付以下责任：

　　①、中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格、应偿付变更部分贷款(或包装价值)总值百分之壹的罚金。

　　②、中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分贷款总值千分之值得罚金。

　　③：未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物，除交货日期得以顺延外，应偿付顺延交货产品总值每日千分之伍的罚金：不能提供时，视同中途退货处理。

　　④、自提产品未按规定日期提款，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分贷款总额千分之伍的罚金。

　　⑤、未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之伍的罚金。

　　(3)、产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。

　　4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。

　　5、本合同一式两份，供需双方各执正本一份。

购货方(甲方)：_________ 供货方(乙方)：_________

　　开户银行：___________ 开户银行：___________

　　帐号：_____________ 帐号：_____________

　　____年__月__日