(精选)工程合同3篇
在人们愈发重视契约的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的工程合同3篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
工程合同 篇1
发包人(全称):_________
承包人(全称):_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________
工程地点:_________
结构形式:_________层数:_________建筑面积:_________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_________
资金来源:_________
二、工程承包范围
承包范围:_________
三、合同工期
工期:_________天
开工日期:_________
竣工合同:_________
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
1、合同总价(大写):_________(人民币)元
(小写):_________元
(其中:工程暂列金额_________元,计日工_________元,材料暂估价和专业工程暂估价_________元,安全文明施工措施费_________元,总承包服务费_________元。)
2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附件;
(4)本专用合同条款;
(5)本通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单(附件4:);
(9)招标文件、招标文件澄清及修改;
(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的'定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_________年_________月_________日
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:_________地址:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________账号:_________
工程合同 篇2
甲方:___________________________合同编号:___________________
法定代表人:_____________________签订地址:___________________
乙方:___________________________签订日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就乙方工程队为甲方进行防水补漏工程的有关事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条补漏工程范围
1.____天花所有漏水的地方(包括下水管道和其它管道)。
2.____房天花所有漏水的地方(包括下水管道和其它管道)。
3.____楼外墙____处。
4.____卫生间外墙漏水、渗水并复原人工材料。
5.____房走廊门口天花漏水。
6.____楼服务台外墙。
第二条补漏材料
乙方为甲方补漏所使用补漏材料,必须采用____牌补漏材料,使用材料必须经久耐用、防水性能良好、不易老化。
第三条补漏要求
乙方为甲方补漏工程要求必须达到不漏水、不渗水方为合格。如补后出现漏水、渗水甲方有权拒付补漏款。
第四条保修
乙方为甲方做的补漏工程,必须无条件提供全免费____年保修服务,如甲方在____年内发现乙方补漏工程出现漏水、渗水(属乙方责任)的质量问题,乙方必须修补好至不漏水、渗水。否则甲方向乙方追讨修补漏工程所需费用。
第五条工程造价
乙方为甲方补漏工程总造价为人民币元整(大写:)。以下小项目的补漏由乙方免费提供人工,甲方负责材料费:。
第六条付款期限
甲方于本合同签订之日向乙方支付工程总造价的%作为预付款,待工程完成并合格后的当天结清余款。
第七条工程期限
乙方为甲方补漏工程时间从签字之日起算,期限为天,逾期按总工程款的%收取超期误工费。不属乙方责任的延误,工期可适当延长。
第八条陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条违约责任
1.除不可抗力的.原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付总工程款____%的违约金。
2.任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第十条不可抗力
1、在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十一条法律适用与纠纷解决方式
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条附则
1.本合同如有未尽事宜,由甲乙双方签订补充合同,补充合同与本合同有相同法律效力。
2.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
3.本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________单位地址:________________________
邮政编码:________________________邮政编码:________________________
联系电话:________________________联系电话:________________________
传真:____________________________传真:____________________________
电子信箱:________________________电子信箱:________________________
开户银行:________________________开户银行:________________________
账号:____________________________账号:____________________________
工程合同 篇3
甲方:
乙方:
经平等友好协商,甲乙双方就甲方所拥有的冲击式压路机让给乙方一事达成一致协议如下:
一、冲击式压路机
二、转让价格:
三、甲方承诺对上述冲击式压路机转让合同享有合法的完全的所有权,乙方基于该承诺购买上述冲击式压路机。如因第三人向乙方主张该冲击式压路机的所有权或其他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。
四、冲击式压路机现状已由双方确认。因该冲击式压路机系二手旧机,甲方对于冲击式压路机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该冲击式压路机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。
五、交付给乙方,乙方采取现场验收的'方式进行验收,乙方对于该冲击式压路机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的,应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决,交付后即视为验收合格。
六、甲方应在交付冲击式压路机时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方。
七、冲击式压路机交付前,因该冲击式压路机所产生的债务、产权等纠纷,由甲方承担。冲击式压路机交付后,因该冲击式压路机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担。
八、因履行冲击式压路机转让合同协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。
九、本冲击式压路机转让合同范本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
【工程合同】相关文章:
工程工程合同02-24
工程工程合同【荐】04-19
【热】工程工程合同04-20
工程工程合同模板07-26
工程合同工程合同03-02
工程土方工程合同02-23
工程工程合同 15篇03-02
工程工程合同15篇03-01
工程工程合同(15篇)03-01
建筑工程工程合同04-11