职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>工程合同

工程合同

时间:2023-09-29 08:07:27 合同 我要投稿

(优选)工程合同6篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,人们运用到合同的场合不断增多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的工程合同6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

(优选)工程合同6篇

工程合同 篇1

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程,本着公平、公开、公正的`原则,特签订此合同,内容如下:

  第一条:工程名称

  第二条:工程量及造价

  1:工程量:工程施工结束后,按实际发生工程量计算。

  2:工程造价:每平方米2,最终面积据实结算。

  第三条:承包方式及付款方式

  付款方式:按每栋楼单独计算,所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房,房屋价格为售房部开盘价,房屋价格与工程款差价现金找补,留3%为保修金,保修期过后付3%,保修期________年。

  第四条:施工工期

  本防水工程自施工条件开始,暂定自________年____月____日至年____月____日完成。

  第五条:工程质量

  所有进场材料必须为合格产品,提供材料合格证,现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告),卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求,(主材为 牌或 牌)。

  第六条:双方责任:

  1:甲方责任:

  (1) 乙方人员进入现场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份;

  (2) 协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;

  2:乙方责任:

  (1) 根据国家技术验收规范图纸设计,保质,保量,按时完成本合同工程项目;

  (2) 按照国家规范和甲方要求,经双方协商提供各项技术材料;

  (3) 乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。

  (4) 工程竣工后,负责清理好现场;

  (5) 如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延,甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料,或者另行指派施工队伍,由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。

  第七条:工程验收结算

  工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,办理好交接手续。

  第八条:本合同一式3份,甲方2份,乙方1份,未尽事宜,双方协商解决。

  第九条:本合同如有违约和争执,到仲裁部门解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程合同 篇2

  订立合同双方:

  建设单位,____________,以下简称甲方;

  拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方.

  根据__________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行.

  一、乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费).甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的'投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾).

  二、乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元.

  三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

  1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;

  2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;

  3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用.

  四、甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备.

  五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字.甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取.甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任.

  六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务.

  乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉.乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况.

  七、其它______________________________________________________.

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定.补充规定与本合同具有同等效力.合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决.

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份.

  建设单位(甲方):

  地址:

  代表人:

  电话:

  签约日期:

  拆迁户(乙方)代表人:

  家庭18岁以上成员:

  地址:

  电话:

  签约日期:

工程合同 篇3

  (一)分包与转包

  1.转包合同。①概念。转包合同,指承包人以营利为目的,将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的,发包人有权解除建设工程施工合同(《建设工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。

  2.分包合同。

  (1)合法分包合同。合法分包合同,指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后,依法将其承包的"部分"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件:①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次,分包人不得再分包。

  (2)违法分包合同。违法分包合同,指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同:①承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的资质;③承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。

  (3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同,工程质量不合格的,分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言:①分包合同有效的,分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的`,因建设工程质量发生争议,发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建设工程施工合同解释》第25条)。

  (二)建设工程施工合同无效的情形

  下列建设工程施工合同无效:①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未取得或超越相应资质的。但是,承包人在建设工程"竣工前"取得相应资质的,不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

  (三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利

  1.实际施工人的工程价款请求权

  (1)建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。

  (2)建设工程施工合同无效,建设工程经竣工验收不合格,经修复后验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的,实际施工人无权请求支付工程价款。

  2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。

  (1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。

  (2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时,人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点:①法院是"可以"追加,而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人",即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(《建设工程合同解释》第26条)。

  (20xx-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同,由乙为甲承建新教学楼。经甲同意,乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格,甲向乙支付了部分工程款,乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?

  A.乙、丙之间分包合同有效

  B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同

  C.丙可以乙为被告诉请支付工程款

  D.丙可以甲为被告诉请支付工程款,但法院应当追加乙为第三人

  【答案】ABD

  (20xx-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司,经甲公司同意,乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司,丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格,甲公司欲索赔。对此,下列哪些说法是正确的?

  A.上述工程承包合同均无效

  B.丙公司在向乙公司赔偿损失后,有权向丁公司追偿

  C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任

  D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得

  【答案】BCD

  (四)承包人的优先受偿权

  1.承包人优先受偿权的构成要件

  构成要件有四:①建设工程合同有效;如果合同无效,承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后,发包人在合理期限内仍未支付;④建设工程在性质上适宜折价或拍卖。

  2.承包人优先受偿权的行使

  根据《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(20xx年6月),承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制:①承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。③消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  某某公司因生产需要安装******kVA配电变压器**台以及架设**等级线路**km。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方协商决定,甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议,双方共同遵守。

  第一条工程名称:

  第二条工程地点:

  第三条工程内容:

  第四条 施工期限: 年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时,工期顺延。

  第五条 合同价款

  合同价款总额(大写) (人民币),(小写)

  ¥ (元。)

  第六条付款方式:甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%;工程结束,验收合格送电前结清剩余工程款。

  第七条 甲方责任

  1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作,负责为线路

  施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理,而导致乙方的怠工,甲方应承担相应误工费用。

  2、甲方按合同规定拨付工程款。

  3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。

  第八条乙方责任

  1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工,服从甲方代表的监督。

  2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务,并负责竣工验收等事宜。

  3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》,依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求,以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故,均由乙方自行承担,与甲方无关。

  4、乙方承包工程范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,由此发生的全部经济损失由乙方承担。

  第九条验收及移交

  1、工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方,由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题,乙方

  应及时无偿返工处理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。(如因设计和材料存在问题,由乙方负责。)

  2、工程移交:工程竣工验收合格后交付甲方。

  第十条质量保修

  本工程所使用材料质量保修期为 个月,保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题,由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的`维修,相关费用由甲方承担。

  第十一条争议解决

  因履行合同所发生的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议,则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定,诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间,除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。

  第十二条附则

  1、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份,效力均等,完成合同规定的全部内容后终止。

  2、本合同条款的任何变更,须经双方协商一致并签订书面协议,该协议作为本合同的附件。

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  委托人: 委托人:

  时间: 年月日 时间: 年月日 合同签订地点:

工程合同 篇5

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循公平竞争、自愿和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本补充合同,其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时,以本补充合同为准。

  一、 工程名称、地点:一#厂房、二#厂房;绍兴袍江工业区

  二、 工作内容:施工图内土建及水电安装

  三、 承包方式:包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包

  四、 工程约定:

  1、 合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准;

  2、 连续三天以上停水、停电,工期相应顺延;

  3、 本工程采用预应力管桩,由管桩造成对周围建筑物的影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。

  五、 工程质量标准为合格。如达不到合格标准,一切损失由承包人承担。

  六、 安全生产及文明施工:承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程,精心组织工,确保安全生产,遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担,与甲方无涉。

  七、 工程结算口径;:

  1、 厂房一、厂房二:按图纸要求施工一次性包干920万元,增加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮,决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的'当月信息价执行,无市信息的参照省信息价。

  2、 增加工程和场外工程量按实结算;经监理工程师初审,并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。

  3、 增加和场外工程结算审计事宜:工程竣工,承包人提供完整结算资料并能积极配合。

  八、 工程款支付:

  1、 承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元;

  2、 承包人基础施工完毕,支付合同造价(920万元作付款基数,下同)25%工程款;

  3、 二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款;

  4、 主体结顶支付合同造价25%工程款;

  5、 工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款;

  6、 增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。

  九、 合同争议:

  补充合同履行过程中产生争议时,约定向人民法院提起诉讼解决。

  十、 工程保修:

  保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年,屋面五年,自竣工验收交付使用之日计算。

  十一、合同份数:

  本合同正本一式二份,双方各执一份,经双方代表签字、盖章后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程合同 篇6

  合同编号:119771

  凡是当事人需要取得对方标的物的临时使用、收益而无须取得所有权,并且该物不是消耗物时,都可以适用租赁合同。下面是小编搜集的工程挖机租赁合同范本五篇,希望对你有所帮助。

  出租方:(以下简称甲方)

  承租方:(以下简称乙方)

  由乙方承包土石方开挖、矿石开采任务,需要租用乙方挖掘机一台,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

  一、租用时间:

  自________年____月____日至乙方施工生产不需用为止,租期至少一个月,如需继续租用,应在本合同期满前____日内,重新签订合同。

  二、合同价款与支付

  1、合同价款采取月租赁方式,每月甲方支付给乙方租赁费(人民币)叁万伍仟元元(小写人民币35000.00元)。机械每月工作时间不得低于270小时,超过270小时以上则按月租除以每月天数计算费用。

  2、租赁费支付:甲方根据乙方每日签发的机械作业单为结算凭证,每月____日结算上月租赁费,延期支付不得超过10个工作日,租赁期满后余额一次付清。

  三、合同生效

  本合同双方约定:合同双方签字盖章后生效。

  四、双方权利和义务

  乙方:

  1.1按照合同规定及时向甲方支付租赁费。

  1.2乙方为甲方垫付机械进场费用元整,机械租赁时间满半年以上乙方将不承担机械设备进场费用,乙方所垫付机械进场费用将从支付给甲方的租赁费中扣除;如租赁时间未满半年,乙方将承担机械进场费用,设备的退场费用由甲方承担。

  1.3机械的燃油费用由乙方负责(主油),甲乙双方在设备投入使用前核定该设备的'最高油耗量,经双方核定该设备g,如甲方在使用时油耗超定额,超出部分由甲方负责。

  1.4如因甲方车辆故障造成停驶4小时以上(含4小时)9小时以下(含9小时),乙方将扣除停驶当天的租赁费用;停驶12小时以上(含12小时)18小时以下(含18小时),乙方将按停驶两天扣除租赁费用(每天租赁费为月租赁费除以30天),依此类推。

  甲方:

  2.1甲方按照乙方的要求于________年____月____日将设备运抵乙方指定地点。

  2.2甲方进场人员由乙方提供住房;车辆润滑油等副油及车辆修理费用自理。

  2.3乙方拥有该台机械在租赁期间的调度权和使用权。甲方的机械必须配备两名技术熟练的操作手,并随时满足乙方24小时全天候作业的需要。

  2.4合同期内,甲方设备由乙方统一管理使用,乙方下达合理生产任务,甲方应听从指挥调遣,不得以任何形式、任何理由拒绝执行;如甲方操作手不听从乙方指挥调遣,每次罚款人民币伍佰元整,连续3次以上直接清退出场。按乙方规定的时间、质量标准、要求完成当日施工生产任务。

  2.5在租期内,甲方应为所出租的机械和自己雇佣的机驾人员购买保险,购买保险的费用由甲方承担。甲方应对机械的安全行使以及自己雇佣机驾人员的人身安全负全责。甲方的人员、机械等安全生产事故,劳动保护等费用自理。

  2.6甲方应根据乙方施工生产计划,合理安排设备的维修、保养时间(费用自负)。在施工过程中必须保证乙方施工的连续性,工作期间不准进行保养。

  2.7甲方操作手应遵守乙方规定,由于甲方自身原因造成乙方承包的铅锌磷矿土石方开挖、矿石开采工程设施、物品损坏,损失由甲方负责赔偿。

  2.8若甲方人员在施工过程中不听从乙方现场管理人员的正确指挥造成重大安全事故,由甲方全部负责;若乙方现场管理人员的错误指挥造成重大安全事故,由乙方全部负责。

  2.9乙方若不按合同约定方式支付租赁款,甲方有权终止本合同,且不承担违约责任。

  五、违约、争议

  1、违约:本合同中关于甲、乙双方违约的具体责任如下:

  甲方在施工期间违约,乙方将拒付前期甲方租赁费用,并赔偿由此而造成的乙方经济损失至少两万元人民币(上限按实际损失计算)。

  2、争议双方约定,在履行合同过程中解决争议的方式为提请乙方所在地法院或仲裁机构进行调解、仲裁、起诉或由合同双方协商处理。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

  六、其它

  1、若一方需终止合同应在合同终止前七天通知对方。

  2、本合同一式二份,甲方与乙方各执一份,由双方分别保存。本协议未尽事宜双方另行协商解决。本合同租赁期满且乙方全部结清租赁费后合同自行废止。

  甲方:乙方:

  法定或委托代理人:法定或委托代理人:

  身份证号码:身份证号码:

  电话:电话:

  合同签订日期:________年____月____日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同02-24

工程工程合同模板07-26

工程工程合同【荐】04-19

【热】工程工程合同04-20

工程合同工程合同03-02

工程工程合同15篇03-01

工程工程合同(15篇)03-01

工程工程合同 15篇03-02

工程土方工程合同02-23

工程工程合同范本03-25

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有