实用的房屋合同【合集】
随着时间的推移,能够利用到合同的场合越来越多,它可以保护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家整理的房屋合同10篇,欢迎大家分享。
房屋合同 篇1
房屋人(甲方):
承建人(乙方):
根据相关法律规定,结合本工程实际情况,为维护明确乙方在承建甲方私人住宅工程当中,甲乙两方的权利和义务,经甲乙双方协商同意,并签订本合同。
一、建设项目:
1、乙方负责为甲方承建从七楼顶层起,另外加毛坯房两层,其面积约为150平方米,建设房屋结构必须和原来房屋设计相符。
2、修建时,所用材料必须达到质量标准(如:钢筋、水泥、砖、砂石等)。
3、乙方负责甲方修建主体完工,包括电安装到梯间,水安装到厨房,排水管2根,(每户一个龙头、闸刀一把,不含水电立户费用),将防盗门(单价750元)、外墙铝合金门窗120元/平方、室内粉刷光面,地坪为水泥糙面,外墙面砖与原主体一致,梯间扶手和阳台扶手单价为100元/米,阳台及阳台扶手在合同外决算,另协商补成本价,两层阳台补价壹万陆仟元整。
4、在正式施工前,乙方负责将七楼顶端的三间房屋的拆除,工资费用与甲方无关。直到正式加层动工为止,其拆除房屋的材料归乙方所有,来弥补乙方拆除工人的工资。
5、甲方负责提供乙方的.协调工作,包括施工过程中周边的污染问题,堆放材料场所,保障材料的正常工程运输,及城建的一切费用。
6、房屋结构为水泥砖混结构,其构造柱钢筋为φ14X4根,川梁φ12X4根,挑梁钢筋为φ25X4根,板筋为φ8,其间距为13X15cm,客厅1mX1m加密区增设φ14一根。
二、承建工程的价格及付款方式:
1、乙方负责全部付垫资金按500元每平方米为甲方修建到工程完工为止。
2、待主体及相关附属设施完工后,甲方把房屋出售后支付乙方工程款,方式为:出售一层楼后,甲方给乙方支付总工程款的百分之八十,其余工程款待甲方将剩下另一层房屋出售完毕后,将一次性付清给乙方。
3、若房屋出售后甲方拒绝付给乙方合同工程款,乙方有权以加层内任意一层作抵押,来兑现合同工程款。
三、施工安全及要求:
1、乙方在房屋质量上必须达到甲方所提出的相关要求和建筑质量标准。
2、乙方在建筑施工过程当中必须重点抓好质量及安全,控制和消除各种可能存在的隐患和危险因素,杜绝安全事故的发生,如果因乙方原因造成的安全事故,其责任由乙方全面负责,与甲方无关。
3、如乙方在施工过程中质量方面未按照相关要求进行,甲方有权要求返工或者整改,造成损失和后果的由乙方全面负责。
4、施工过程中,甲乙双方协商共同负责工程质量,若施工过程中甲方未提出异议,被视为乙方工程质量合格。
5、若因基础问题而引起的房屋质量纠纷,由甲方自行承担全部责任,乙方不承担任何赔偿损失及费用。
5、乙方先垫付给甲方肆仟元工程费用,甲方出示借据给乙方,甲方工程完工后返还给乙方。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并自双方签字之日起生效。
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
年 月 日
房屋合同 篇2
案例回放:张先生于20xx年租了刘某的三间房,租期5年。后刘某称毕某将房买走,并且已经过户。现毕某要求张先生腾房。租期未到,张先生非得搬走吗?
律师点评:《合同法》规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。”现毕某为新的房屋主人,但租赁合同仍有效且租期未届满,毕某无权让张先生腾房。
案例回放:李先生借给亲戚6000元钱,当时没有约定还款期限。因为不着急用,又是亲戚,就一直拖着没去要。后来听说打官司有诉讼时效。李先生借钱都三年了,能要回来吗?
律师点评:诉讼时效是指权利人在法定期间内,不行使权利即丧失请求人民法院予以保护的权利。诉讼时效的期间从知道或应当知道权利被侵害时起算。如果李先生一直没有向亲戚主张还款,那么他的权利就没有受到侵害,可随时要求对方还款。如果他向对方催要了或者对方表示什么时间还款,就引起诉讼时效的`中断,诉讼时效从此时起重新计算。
案例回放:王先生和张某因买卖合同发生争议,经人民调解委员会调解,达成了调解协议,张某愿意赔偿5万元。但张某没有按照调解协议的约定十日内支付款项,王先生是否可以到法院申请强制执行?
律师点评:调解协议不具有强制执行的法律效力,不是执行根据,因此不能依据调解协议直接向人民法院申请强制执行。王先生可以以起诉的方式向人民法院申请要求对方当事人履行调解协议。
房屋合同 篇3
案情:
被告申某与吕某(女)原为夫妻,原告系被告婚生子。X年1月6日,被告经公证签订协议一份,约定共同出资购买位于花山区钢窗宿舍某房屋一套赠与原告,当时因原告年龄小,未能领办到身份证,即将产权登记在被告名下,但该房实际上一直由原告与被告吕某居住。后因被告不肯办理房屋过户,以致成诉。庭审中,被告辩称赠与房屋尚未过户,赠与合同并不成立。
裁判:
法院审理认为,被告签订的赠与协议系双方的真实意思表示,赠与房屋虽未过户,但事实上一直由原告与其中的被告吕某居住,应视为已经交付,赠与合同合法有效,被告应当办理该房过户手续。法院据此判决被告申某、吕某于判决生效之日起十五日内协助原告办理赠与房屋的产权过户手续。
评析:
本案是一起因赠与房屋未办理产权变更登记而引发的赠与合同纠纷。所谓赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。赠与合同是一种诺成性合同,当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果,即通常所说的“一诺即成”。当然,合同成立并不意味着合同生效,赠与合同的生效还需要满足法定要件。根据赠与对象的不同,赠与可以分为动产赠与与不动产赠与,动产赠与以赠与物交付为要件,而不动产赠与,因为法律对其产权转移有特别规定而与前者有所区别。如本案中涉及的`房屋赠与,根据法律规定,房屋产权转移以登记过户为要件,相对应,对房产赠与合同,一般情况下也应以产权登记的办理为其生效要件。诉讼中,被告正是以此为由提出抗辩。
但事实上,房屋赠与未办理过户,并不意味着赠与合同必然未生效。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第128条规定:公民之间赠与关系的成立,以赠与物的交付为准。赠与房屋未办理过户手续,但赠与人根据书面赠与合同已将产权证书交与受赠人,受赠人根据赠与合同已占有、使用该房屋的,可以认定赠与有效,但应令其补办过户手续。
有关本案的相关规定
《中华人民共和国继承法》第十六条的规定,公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人继承或赠给法定继承人以外的人。夫妻双方对夫妻共同财产享有共同的权利、承担共同的义务,双方享有平等的财产处分权。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第三十八条规定:“遗嘱人以遗嘱处分了属于国家、集体或他人所有的财产,遗嘱的这部分,应认定无效”。因此,配偶中一方将夫妻共有财产赠给子女和朋友,如未经另一方同意,该配偶擅自处分共有财产的遗嘱应认定部分无效,依照《中华人民共和国继承法》第二十六条的规定,对该遗嘱所涉及的共有财产,应分出一半归配偶所有,其余一半由遗嘱指定的继承人继承。
房屋合同 篇4
出售方(以下简称甲方):____________
购买方(以下简称乙方):____________
根据《重庆市公有房屋出售管理办法》及相关房改政策的规定,甲、乙双方协商一致,签订如下协议:
一、乙方按原优惠售房政策已购下表所列一套住房的部分产权(产权比例40%),现自愿按照住房制度改革的政策规定,向甲方补付房价款,完善该房的产权。
房屋座落
建筑结构:户 型
建筑面积:其中分摊
公用面积
配套情况:独厨、独厕、阳台、地区类别
原部份产权证号
二、甲方同意乙方按以下第_____种方式计算购买以上住房的实付款。
1、以经评估的成本价_____元/平方米,并享受二项折扣购买(其中工龄折扣____元/年,夫妇双方合计工龄_____年,现住房折扣________)。
2、以经评估的成本价计算,不享受二项折扣。
3、以所购房所在地区类别成本价的'25%计算。
三、甲方同意乙方按以下第_____种方式计算购买该住房应补付的金额。
1、补付款=实付款-原付款
2、补付款=实付款×60%
四、乙方按第二条计算的实付款金额为_____元,乙方购买该套住房的部分产权时已付款_________元,按第三条的计算方式,乙方应交纳的补付款为______元(大写:____ 拾____万____仟____佰____拾_____元_____角_____分)。此款由乙方_____ _____年____月____日一次性付给甲方,补付款_____%计_____元建立住房公共维修基金,由甲方专项交存,其余部分金额_____元为甲方的售房收入。
五、乙方购买该房取得《房屋所有权证》后享有完全产权,可以按重庆市公有住房出售后再交易的政策规定上市交易,在补交土地使用权出让金和按规定交纳税费后,收入归乙方所有。
六、该套住房户内的维修由乙方自行负责,但该房所在楼房的公用部位及共用设施的维修按有关规定执行。
乙方服从该房所在住宅区的售后物业管理。
七、甲方负责统一办理《房屋所有权证》和《国有土地使用证》,办好后交乙方执存,有关办证的费用由甲、乙双方按政策规定各自承担。
八、其他
九、本合同一式三份,甲、乙双方签字盖章并由乙方在合同约定时间交清房价款后生效。本合同甲、乙双方各执一份,并交房地产权属登记机关一份。
甲方:______________(签章) 乙方:_________(签字)
法定代表人:________(签章) 代理人:_______(签字)
________年_______月______日 _______年_____月_____日
房屋合同 篇5
甲方(赠与人):
身份证号:
联系电话:
送达地址:
乙方(受赠人):
身份证号:
联系电话:
送达地址:
甲乙双方系 关系,甲方自愿将其项下宅基地赠与乙方。双方经协商一致签订本赠与协议,以资共同信守执行。
一、赠与标的基本情况
1、该房屋坐落于 省 市 县 (乡)镇 村 庄(或 路旁)。
2、该房屋为 (如两层砖混结构楼房),南北长 米,东西长 米,左紧邻 的房屋,右紧邻 的房屋。
3、该房屋为 (如宅基地自建房或村镇开发自建房,宅基地审批文件编号: )
4、该房屋系甲方婚后所建,系甲方夫妻共同共有。
二、赠与内容
甲方自愿将上诉房产(包括房屋内的一切财产)无偿赠与乙方,乙方自愿接受甲方的赠与。
三、赠与人的权利与义务
1、赠与人的权利
(1)房屋所有权转移于乙方前,甲方有权使用该房屋。
(2)甲方可以要求乙方在本协议生效后履行相应的义务(即赠与所附的义务,以本协议约定为准)。
2、赠与人的义务
(1)甲方应当保证在协议签订前对该房屋拥有所有权,出具村级以上单位对甲方拥有该房屋所有权的证明并交付给乙方。
(2)甲方应当将该房屋的宅基地审批文件等相关手续交付给乙方。
(3)甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况和其他具体状况完整,并保证房屋不受他人合法追索。
(4)协议签订后甲方应及时完成房屋交付,并协助乙方完成房屋过户登记手续,且甲方不得因自己的行为致使本协议无效。
四、受赠人的权利与义务
1、受赠人的权利
(1)本协议生效后,乙方可以要求甲方为其办理不动产转移登记手续。
(2)附义务赠与中,赠与的财产有瑕疵的,乙方可以要求甲方在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。
2、受赠人的义务
乙方应当按照协议约定履行赠与所附义务。若违反,甲方有权收回该房产,并要求将该房产变更到甲方指定的`人名下。
五、赠与房屋的交付
年 月 日,赠与人需将房屋交付给受赠人使用,并在 个月之内协助乙方办理相关不动产转移登记手续。
六、乙方有下列情形之一时,甲方可以撤销赠与:
1、严重侵害赠与人或赠与人的近亲属
2、违反本协议中约定的义务。
七、合同生效后,如任何一方违约,违约方应当赔偿守约方因此造成的实际损失,并承担守约方起诉所花去的诉讼费、律师费、差旅费等一切费用。
八、一切与本合同有关的纠纷,首先由双方当事人协商解决。协商不成,任何一方均可向房屋所在地人民法院起诉。
九、协议效力
1、本合同经甲乙双方签字后生效。
2、本合同一式三份,合同各方各执一份,到公证处办理公证一份。各份合同文本具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章):
签订日期: 年 月 日
乙方(签字或盖章):
签订日期: 年 月 日
公证意见:
公证机关:
经办人:
公证时间: 年 月 日
房屋合同 篇6
合同编号:115639
甲方:
乙方:
中间人:
经甲、乙双方协商,甲方(冯X)本着自愿的原则,将________年元月____日向安顺XX公司购买的房屋(蓝天花园12号楼第五层1—5—1套房)名额转让给乙方(杨XX)。双方协议如下:
一、甲、乙双方负责向鼎城XX公司协商转让事项,将甲方(冯X)姓名更改为乙方(杨XX),姓名更换为乙方后,该套房屋(蓝天花园12号楼第五层1—5—1),乙方(杨XX)是唯一所有者。
二、乙方一次性付清所有购房款人民币贰拾贰万伍仟肆佰元整(225400。00元),以前甲方所付首期款人民币捌万元整(80000。00元)由开发商从购房总价中扣还给甲方。
三、甲、乙双方协商转让价为2160元2,此单价不受房屋开发商的开盘价影响,房屋差价人民币贰万叁仟元整(23000。00元)由乙方一次性付给甲方。
四、乙方与房屋开发商签订购房合同后,此房屋的任何事项与甲方无关。
五、甲方和开发商的'借款利息由甲方和开发商协商,乙方概不负责。
六、本协议一式三份,甲、乙、中间人三方各一份。
七、本协议签字之日起,在此前甲方与开发商签订的协议全部无效。
八、本协议从签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
房屋合同 篇7
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
经甲乙双方充分考虑协商,双方本着自愿、协商、诚实守信,优势互补的原则,就联合修建房屋达成如下条款,并共同遵守执行:
一、 甲方自愿将本人位于 作为投入与乙方共同联合修建房屋。
二、 乙方投入全部建房资金,管理修建房屋。
三、 乙方房屋建成竣工后,分配给甲方毛坯住房肆套,选房位置从任意单元的一个方向直上选择,剩余门面、住房、庭院、坝子等归乙方全部所有。
四、 在建房过程中,因土地纠纷扯皮,水、电、路不能畅通和受到干扰,甲方必须出面协调解决,如因此而造成乙方经济损失,由甲方负责赔偿。
五、 乙方修建房屋时,发生违规,违法建筑和不安全的行为与甲方无关,乙方自己承担损失和责任。
六、 该房屋在建设过程中,或建设竣工完毕,甲方及其家属不得以任何理由干涉乙方建设和对该房屋的处置权利,否则,造成乙方损失,由甲方双倍赔偿乙方的全部建房投入资金及费用。
七、 甲方享有住房单元的楼梯间双方共同使用,楼梯间的公摊面积按住房面积比例分配双方各自所有。
八、 双方各自享有的`房屋归双方各自永远经营管理、继承、享有自己处置的权利。
九、 以甲方的名誉开具水、电、户头各一个,双方共同使用,双方装修房屋时绝不能损坏房屋主体结构。
十、 在政策和法律许可的前提下,如今后房屋产权过户,甲方必须无条件提供相关手续和证件等资料,协助乙方办理过户,双方各自承担自己的费用。
十一、 该合同在履行过程中,如因政策、法律和不可抗力因素,造成不能建房,双方不承担任何责任。
十二、 本合同未尽事宜,双方协商解决,本合同一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
房屋合同 篇8
本合同双方当事人:
出租方(甲方)
【出租】
承租方(乙方)
预出租方(甲方)
【预租】
预承租方(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》(以下简称:《条例》)的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方可依法____________(出租/预租)的____________(房屋/商品房)事宜,订立本合同。
一、出租或预租房屋情况
1-1 甲方_________(出租/预租)给乙方的房屋座落在本市_________(区/县)_________路________(弄/新村)______(号/幢)________室(部位)_________(以下简称该房屋)该房屋__________(【出租】实测/【预租】预测)建筑面积为___________平方米,土地用途为__________、结构为___________.该房屋的平面图见本合同附件(一)甲方已向乙方出示:
1) 【出租】房地产权证/房屋所有权证/_______________ ;[证书编号:________________].
2) 【预租】预售许可证[许可证编号:_______________].
1-2 甲方作为该房屋的_______________(房地产权人/代管人/法律规定的其他权利人)与乙方建立租赁关系。签订本合同前,甲方已告诉乙方该房屋_____________(已/未)设定抵押。
1-3 该房屋的公用或合用部位的使用范围、条件和要求;现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜,由甲、乙双方分别在本合同附件(二)(三)中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。
二、租赁用途
2-1 乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为____________使用,并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。
2-2 乙方保证,在租赁期内未征得甲方水面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前,不擅自改变上述约定的使用用途。
三、交付日期和租赁期限
3-1 甲乙双方约定,甲方于________年________月________日前向乙方交付该房屋。【出租】房屋租赁期自________年________月 ________日起至________年________月________日止。【预租】具体租赁期由甲、乙双方按本合同约定在签订商品房使用交接书时约定。
3-2 租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期返还。乙方需要继续承租该房屋的,则应于租赁期届满前________个月,向甲方提出继租书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。
四、租金、支付方式和限期
4-1 甲、乙双方约定,该房屋每日每平方米建筑面积租金为( _________币)_________元。【出租】月租金总计为(_________币) _________元。(大写:________万________仟________佰________拾________元________角整。【预租】月租金由甲乙双方在预租商品房使用交接书中按实测建筑面积计算确定。
该房屋租金________(年/月)内不变。自第________(年/月)起,双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。
4-2 乙方应于每月______日前向甲方支付租金。逾期支付的,逾期一日,则乙方需按日租金的________%支付违约金。
4-3 乙方支付租金的方式如下:________________________
_________________________________________________________
五、保证金和其他费用
5-1 甲、乙双方约定,甲方交付该房屋时,乙方应向甲方支付房屋租赁保证金,保证金为_______个月的租金,即(__________币)___________元。
甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。
租赁关系终止时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外,剩余部分无息归还乙方。
5-2 租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、________等费用由________(甲方/乙方)承担。其他有关费用,均由________(甲方/乙方)承担。
5-3 ________(甲方/乙方)承担的上述费用,计算或分摊办法、支付方式和时间:_______________________________________
六、房屋使用要求和维修责任
6-1 租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的_____日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。
6-2 租赁期间,乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责维修。乙方拒不维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担。
6-3 租赁期间,甲方保证该房屋及其附属设施处于正常的可使用和安全的'状态。甲方对该房屋进行检查、养护,应提前________日通知乙方。检查养护时,乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该房屋的影响。
6-4 除本合同附件(三)外,乙方另需装修或者增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的书面同意,按规定向有关部门审批的,则还由________(甲方/甲方委托乙方)报有关部门批准后,方可进行。乙方增设的附属设施和设备及其维修责任于甲、乙双方另行书面约定。
七、房屋返还时的状态
7-1 除甲方同意乙方续租外,乙方应在本合同的租期届满后的 ________日内应返还该房屋,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日,乙方应按________元/平方米(________币)向甲方支付该房屋占用使用费。
7-2 乙方返还该房屋应当符合正常使用后的状态。返还时,应经甲方验收认可,并相互结清各自应当承担的费用。
八、转租、转让和交换
8-1 除甲方已在本合同补充条款中同意乙方转租外,乙方在租赁期内,需事先征得甲方的书面同意,方可将该房屋部分或全部转租给他人。但同一间居住房屋,不得分割转租。
8-2 乙方转租该房屋,应按规定与受租方订立书面的转租合同。并按规定向该房屋所在区、县房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案。
8-3 在租赁期内,乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换,必须事先征得甲方书面同意。转让或交换后,该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。
8-4 在租赁期内,甲方如需出售该房屋,应提前三个月通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。
九、解除本合同的条件
9-1 甲、乙双方同意在租赁期内,有下列情形之一的,本合同终止,双方互不承担责任:
(一) 该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的;
(二) 该房屋因社会公共利益被依法征用的;
(三) 该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的;
(四) 该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;
(五) 甲方已告知乙方该房屋出租前已设定抵押,现被处分的。
(六) ________________________________________________.
9-2 甲、乙双方同意,有下列情形之一的,一方可书面通知另一方解除本合同。违反合同的一方,应向另一方按月租金的________倍支付违约金;给双方造成损失的,支付的违约金不足抵付一方损失的,还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分:
(一)甲方未按时交付该房屋,经乙方催告后 日内仍未交付的;
(二)甲方交付的该房屋不符合本合同的约定,致使不能实现租赁目的的;或甲方交付的房屋存在缺陷、危及乙方安全的。
(三)乙方未征得甲方同意改变房屋用途,致使房屋损坏的;
(四)因乙方原因造成房屋主体结构损坏的;
(五)乙方擅自转租该房屋、转让该房屋承租权或与他人交换各自承租的房屋的;
(六)乙方逾期不支付租金累计超过 月的;
(七) ________________________________________________.
十、违约责任
10-1 该房屋交付时存在缺陷的,甲方应自交付之日起的____日内进行修复、逾期不修复的,甲方同意减少租金并变更有关租金条款。
10-2 因甲方未在该合同中告知乙方,该房屋出租前已抵押或产权转移已受到限制,造成乙方损失的,甲方应负责赔偿。
10-3 租赁期间,甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任,致使房屋损坏,造成乙方财产损失或人身伤害的,甲方应承担赔偿责任。
10-4 租赁期间,非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同,提前收回该房屋的,甲方应按提前收回天数的租金的________倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的,甲方还应负责赔偿。
10-5 乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房屋或者增设附属设施的,甲方可以要求乙方________(恢复房屋原状/赔偿损失)
10-6 租赁期间,非本合同规定的情况,乙方中途擅自退租的,乙方应按提前退租天数的租金的________倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的,乙方还应负责赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的,不足部分则由乙方另行支付。
十一、其他条款
11-1 租赁期间,甲方需抵押该房屋,应当书面告知乙方,并向乙方承诺该房屋抵押后当事人协议以折价、变卖方式处分该房屋前 ________日书面征询乙方购买该房屋的意见。
11-2 本合同自双方签字/签字后________生效。生效后的15日内,由甲方负责按规定向房屋所在地区、县房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案,领取房屋租赁登记备案证明;本合同经登记备案后,凡变更、终止本合同的,由________(甲方/乙方)负责在本合同变更终止之日起的15日内,向原登记机构办理变更、终止登记备案手续。因甲方未办理房屋租赁登记备案或变更、终止登记备案的,所引起的法律纠纷,由甲方承担一切责任。
11-3 本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分,本合同及其补充条款和附件内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。
11-4 甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白,并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同,另一方有权按本合同规定索赔。
11-5 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应通过协商解决;协商解决不成的,双方同意选择下列第________种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
11-6 本合同连同附件一式________份。其中:甲、乙双方各持一份,(上海市/________区/县)房地产交易中心或农场局受理处一份,以及________________各一份,均具有同等效力。
补 充 条 款
-----------------------------------------------------------
(粘贴处) (骑缝章加盖处)
一、 预租有关事宜
1-1 甲乙双方约定,甲方于本合同生效之日向乙方一次性收取 ________(币)________元(折合人民币________元)预收款。预收款的用途为________________.
1-2 甲方预租的商品房的交付必须符合下列第________种方案所列条款:
(一)办理了房地产初始登记手续,取得新建商品房的房地产权证;
(二)商品非住宅的,取得了竣工验收合格证明;商品住宅的,取得了《新建住宅交付使用许可证》。
甲、乙双方约定,选择上述第(二)种方案的,则本补充条款中应明确双方当事人在房屋交付与签订使用交接书期间的权利、义务和风险责任。
1-3 甲、乙双方约定:
选择上述第(一)种方案的,甲方应在取得新建商品房的房地产权证后的________日内通知乙方签订预租商品房使用交接书,并在签订预租商品房使用交接书的同时交付预租的商品房。
选择上述第(二)种方案的,甲方应在房屋交付后________日内取得新建商品房的房地产权证,并通知乙方签订预租商品房使用交接书。
1-4 预租商品房使用交接书签订之日即为该房屋租赁的起始日。
1-5 该租赁房屋实际建筑面积在房屋竣工后,以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构的实测建筑面积为准。甲乙双方约定实测面积与暂测面积的误差超过±________ %(包括________%)的,乙方有权解除本合同。
1-6 甲、乙双方约定,有下列情形之一的,一方可追究另一方违约责任。具体违约责任由甲、乙双方在补充条款中另行约定:
1、甲方逾期交付房屋的:
2、甲方交付的房屋不符合本合同附件(三)约定的;
3、在房屋交付前甲方或乙方擅自解除合同的;
4、 _________________________________________________.
1-7 在预租期内,乙方不得转租该房屋、转让该房屋的承租权或交换该房屋的承租权。
二、 其他有关事宜
附 件 一
该房屋的平面图
-----------------------------------------------------------
(粘贴处) (骑缝章加盖处)
附 件 二
该房屋合用部位的使用范围、条件和要求
-----------------------------------------------------------
(粘贴处) (骑缝章加盖处)
附 件 三
现有装修、附属设施及设备状况和甲方同意乙方自行
装修和增设附属设施及设备的约定
-----------------------------------------------------------
(粘贴处) (骑缝章加盖处)
出租方(甲方) 承租方(乙方)
国籍: 国籍:
法定代表人: 法定代表人:
注册证明/身份证号码: 注册证明/身份证号码:
住址: 住址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
委托代理人: 委托代理人:
签名盖章: 签名盖章:
签约日期: 签约日期:
签约地点: 签约地点:
__________________________________________________________
经纪机构名称:
经纪人姓名:
经纪人资格证书编号:
房屋合同 篇9
出租方(以下称甲方):
承租方(以下称乙方):
承租人身份证号码;
承租人电话号码:
甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,就乙方承租甲方房产事宜达成如下合同:
一、甲方将坐落于海口市 建筑面积为 出租给乙方 使用。
二、租期为 月(年)。自 年 月 日起至 年 月 日止。每月租金为人民币元整(¥ )保证金为人民币元整(¥ ),租金按 收取。租金不含物业管理费、水电、电梯、有线电视、燃气、电话、上网费等。
三、实行先交租金后使用的原则,合同签订之日一次性向乙方缴付 月租金及保证金共人民币 元整(¥ ),以后租金必须提前一个月缴付。
四、乙方如愈期五天以上未交物业管理费、水电等其他能源费,甲方或物业管理公司有权停止供水、供电等其他能源,乙方如愈期限 天以上未交租金,本租赁协议终止,剩余的租金及保证金不予退还。
五、乙方在协议签定后必须屐行下列条款:
1、遵守所在小区有关物业管理规定和业主公约。
2、在租租赁过程中要保持房屋的整清洁,精心使用所租房屋的各种
固定装置门、窗、防盗网、所有家具及厨具及厨房卫生间的所有设施。不得在上乱钉、乱划、乱挂;一造成损坏,乙方使用不慎损坏时,甲方可派人员修理,其修理费用及更换材料由乙方承租。
3、在租赁期间,乙方应积极采取切实有效措施确保所租房屋不受暴风雨和台风的损坏,所承租房屋的`门窗玻璃如有破损,均须乙方付费,及时进行更换或付费委托甲方处理。
4、事先未经甲方同意,不得将所租房屋设施或内部供水、供电经路作任何更改,不得在所租房屋内安装间隔或其架设,更不准将房屋内的设施、设备以任何理由搬出。
5、假若乙方不慎导致房屋上下水溢致使房屋及他人财产蒙受损失及甲方因此受到控告或索赔时,乙方须全额赔偿甲方所蒙受的一切损失。
6、乙方不得将所租房屋从事违法或不道德用途。不得在室内储藏在量易爆及有毒有害物品。
7、乙方应准许甲方或其授权人员在合理的时间进入租房屋检查室内各种设施、设备和装置的完好情况。
8、在所租房屋租赁合同终止,并且未书面提前通知甲方续签租赁协议时,乙方必须立即所住房的所有钥、室内原有的固定装置、设置、设备及安全部家具完好地交给甲方。
9、合同期满方如需要续组,则必须在租期满一个月前甲方提出申请,经甲方同意岳同等条件下方享有优先租赁权。
10、乙方租赁使用期间,甲方不提供作帐用票据。
六、双方必须履行下条款:
1、乙方所缴交的租金到期后(不含保证金),方如未能如期续缴租金(在征得甲方同意的情况除外),甲方将放收回所租住房;乙方不得以任何理由将所租住房继续占用,届时本合同即行终止。
2、本合同在前每一条款中所定期限终止,乙方已缴清全部租金及应缴交的所有费用,全部完好地交回房屋及房屋的各种设施、设备、家具和全部钥匙时,甲方须时将签定本合同时所交付的房租赁保证金无息退给方。乙方如有损坏所租房屋内的设施、设备、家具时,甲方可依据有关规定,从保证中扣除相关费用后再退还方,乙方若有欠租或未缴清应缴交所欠费用,甲方仍可从保证金中扣除;若保证金不足以抵够乙方所欠费用时,甲方有权扣押方有关物品、设备或其他有价财物,限期方缴清所欠费;若期限已过,乙方仍未缴清所欠费,甲方有权将所扣押的物品进处理,处理所得款项,甲方扣除方所欠费用后,余款退还给乙方。
七、本协议一式两份,甲乙方各持一份,具有同等法律效力,经双方签定后生效。
房屋合同 篇10
甲方(赠与人)_____
乙方(受赠人)_____
甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。按照协议法等有关法律规定,双方自愿达成赠与房产协议如下:
第一条:甲方自愿将其房产赠与给乙方,乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)座落于_____,建筑面积_____平方米;
(二)赠与房屋的所有权证证号为_____;
(三)房屋平面图及其四至范围见附件一
(四)土地使用权取得的方式
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。
该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。
第二条:因甲方_____,此房产所购的`所有房款和税费均已有乙方代甲方支付,由甲方所购该房产并取得该房产房产所有权证。经协商一致甲方愿将该房屋赠与乙方,并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。
第三条:甲方保证房屋在此赠与协议签订前以及协议签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整,并保证房屋不受他人合法追索。
第四条:甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人,否则抵押、转卖或出租行为无效。如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的,甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。
第五条:甲方赠与乙方房产,本协议在双方签订经公证处公正后不可撤销。
第六条:在乙方能办理该房屋过户手续时,甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。
第七条:甲、乙双方定于_____时正式办理过户该房屋,双方定于_____前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第八条:甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋赠与给乙方。
第九条:本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十条:本协议自甲乙双方签订之日到公证处公证之日起生效。
第十一条:甲、乙双方在履行本协议中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交北京仲裁委员会仲裁。
第十二条:本协议一式_____份。其中甲方留执_____份,乙方留执_____份,为公正留执公证处_____份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
甲方(签章)_____ 乙方(签章)_____
证件身份证号码:_____ 证件身份证号码:_____
地址:_____ 地址:_____
联系电话:_____ 联系电话:_____
签约日期:_____ 签约日期:_____
【房屋合同】相关文章:
房屋合同【经典】09-19
房屋合同(精选)09-23
房屋合同(经典)10-07
房屋合同[经典]08-25
房屋合同08-18
房屋合同[精选]09-04
房屋合同(经典)09-04
(经典)房屋装修合同07-26
房屋租赁合同07-30
房屋租赁合同07-30