购销合同5篇(推荐)
在人们愈发重视契约的社会中,合同出现的次数越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家收集的购销合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同 篇1
供方:________合同编号:
需方:________签订地点:江苏常州
签订时间:
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量:
产品规格 计量单位 数量 单价 总金额 交(提)货时间及数量
合计
合计人民币金额(大写)
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限
三、交(提)货地点、方式
四、运输方式及到达站港和费用负担
五、合理损耗及计算方法
六、包装标准、包装物的供应与回收
七、验收标准、方法及提出异议期限
八、随机备品、配件工具数量及供应办法
九、结算方式及期限
十、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。
十一、违约责任
十二、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由常州市仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的',可向人民法院起诉)。
十三、其它约定事项
供方
单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码:需方
单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码:鉴(公)证意见:
经办人:
相关合同范本·标准产品购销合同书表格范本·酒水购销合同·电缆购销合同·电脑计算机产品购销合同·服装购销合同·农副产品购销合同
鉴(公)证机关(章)
年月日
(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)
有效期限:年月日至年月日
购销合同 篇2
珠宝、黄金产品订货合同
甲方:
乙方: 承德市钰轩工艺品有限责任公司
向承德市钰轩工艺品有限责任公司进购深圳“周大生”品牌的珠宝产品,就相关情况特订立以下合同:
三、 验收标准:甲方收到货物后,按合同第二款进行检验,检验合格后提货;如在提货前发现有严重损坏现象,应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的收货确认书邮寄回乙方,详细所列货物品名、数量。
四、 付款方式及周期: 合同签订后三天内,甲方货款汇款入到乙方银行帐户。
五、 本合同在履行过程中发生争议,双方当事人协商解决;
六、 违约责任:乙方在收到甲方的.货款后,一般在两个工作日内安排发货,如不能按时发货,应提前通知甲方,否则视为违约,乙方应退还货款。
七、 其他约定事项:
八、 合同有效期:甲方支付预付款后生效;
九、 本合同一式两份,双方各一份。
甲方: 乙方:承德市钰轩工艺品有限责任公司 (盖章) (盖章)
开户行:中行世纪城支行
账号:xxxxxxxxxx
地址: 地址:承德市丽正门大街11-14号 委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:0314-xxx 邮编:067000 邮编:067000
日期:20xx-xx-xx 日期:20xx-xx-xx
购销合同 篇3
甲方(供货方):
乙方(订购方):
经甲、乙双方协商一致,就有关乙方向甲方订购油漆及其相关制品事宜订立本合同,以供双方共同遵守、诚信履行。
一、双方采用订单式购销方式,即乙方将所需购买的油漆及其相关制品的名称、规格、数量、颜色等必要内容以传真、电子邮件或快递等双方认可的形式告知甲方,甲方如能安排生产,应于收悉乙方订单后个工作日内进行与乙方就报价等进一步沟通确认并回复乙方。
二、乙方应于收到甲方确认其订单的通知后个工作日内,将订单货款的50%作为预付款先行支付给甲方,甲方收到预付款后立即安排生产,并应于个工作日内完成订单生产(具体生产日期应以订单数量确定,由甲方收到乙方订单后确定,并经乙方确认)。
三、甲方保证其生产的产品质量符合乙方的订单要求和行业标准,生产完成后应及时通知乙方,乙方应于收到甲方通知之日起日内指派其专业技术人员(最好有乙方委托书)前来对产品进行检测验收,其在验收单上签字的行为即表示该批订单产品无质量问题、验收通过,甲方即可对该批产品进行包装,包装费用由承担(包装要求由双方订单确认)。由于油漆产品对于储存、施工等要求较高,此后如发生任何与该批产品的相关问题一概与甲方无关。
四、乙方专业技术人员对产品检测验收通过后,乙方应于个工作日内将剩余的50%货款付清,甲方收到货款后的个工作日内将包装好的产品交承运人运送至乙方处,运费由承担。乙方如需甲方提供技术指导的,应承担甲方技术人员的差旅费、出差补贴等合理费用)。
五、乙方未在上述约定期限内将剩余50%货款付清的,甲方有权留置该批货物,并书面催告乙方在日内支付剩余50%货款,逾期仍不付的,甲方有权将乙方订购的该批货物采取转售、变卖等方式处理,且预付款不予退还。
六、如乙方支付50%预付款后甲方已开始生产,乙方突然因故取消订单的`,甲方可视实际已生产情况,如实际生产量不足50%的,甲方退还乙方相应比例的预付款,如实际生产量已超过50%,乙方应补足相应的货款。
七、双方应对保守合同履行中彼此知悉的商业秘密、技术秘密等情况。
八、任何一方违约造成对方经济损失,应当赔偿守约方实际损失以及律师费、公证费、诉讼费等实现权利的费用。
九、发生纠纷应友好协商解决,协商不成由甲方所在地人民法院管辖。
十、本协议一式两份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力,未尽事宜可另行签订补充协议。
甲方:乙方:
年月日 年月日
购销合同 篇4
发包人(甲方):
承包人(乙方): 为了维护甲、乙双方的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经 双方协商—致,订立本合同。
一、 工程名称:
住宅、商铺门窗制作、安装合同。
二、 工程地点:
三、工程内容: 住宅及商铺彩铝门、窗的制作、安装、清理等一切内容。
四、承包方式:
包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
五、工程质量:
1、乙方制作安装前自行对门窗尺寸进行复核,确保安装数量、尺寸准确。
2、严格按照图纸及甲方要求施工,保证工程质量达到合格。
3、严格根据甲方需求色号材判颜色、规格,保证致。
4、住宅窗铺五金配件要求:1)玻璃为5mm浮法玻璃;2)推拉门窗配件为朝建牌系列配件。
六、工程造价:
住宅或商铺部分工程造价如下:
1 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件:人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
2、 (5+7+5)综合价/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件:人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
3系列玻璃为 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件:人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
4、圆弧增加费用:型材部分20元/米,8-12mm钢化热弯30元/平方米。5+7a+5中空热弯30元/平方米,5mm-5mm以下钢化热弯40元/米。
5、竣工结算及合同价:住宅及商铺门窗总价款约万元,最终的价款以竣工验收合格按现场实际设计洞口尺寸结算。
七、付款方式:
自合同签订之日起付总价款的30%,窗框安装完成付总款的40%,窗扇安装完毕付总款的20%,工程竣工验收合格后付总款的7%,剩余3%作为保修金,剩余的保修金无质量问题一年后一月内一次性付清。
八、工程期限:
进场日期:随土建进度,自甲方工程管理部书面通知乙方之日起
交工日期:进场之日起
自签订合同之日起,随工程整体进度,确保交工日期。乙方必须在甲方要求的工期内完工,如逾期,每超期一天,乙方支付甲方违约会 元整(每超期一天,甲方支付乙方违约会 元整)因不可抗拒原因确实不能正常施工的,经甲方及监理人员确认后工期顺延。
九、甲方职责:
监督工程质量,协调现场关系,有权不合格工程按现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范提出整改返工。
十、乙方职责:
1、自觉接受甲方监督,并严格按照所送型材及质量要求和国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定进行施工,验收前提交完整的检验报告、合格证交付给甲方。由甲方自行装订交工资料。
2、负责所有的检测(包括且不仅限于抗风压试验负责有关该工程的协调、配合)由此产生的费用经甲乙双方协商、(由甲方、由乙方)负责承担相关费用。
十一、施工安全要求:
1、施工前必须编制出切实可行的安全施工方案,报甲方批准后实施。
2、施工过程中,严格遵守有关安全法律法规和安全技术操作规程,杜绝违章指挥和违章冒险作业。
3、施工过程中乙方应接受甲方、监理及总承包方的质量安全监督管理,对监理人员提出的质量、安全整改事项,整改不到位不积极的,甲方有权予以处罚。
4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故、工伤事故均由乙方负责并法律贵任。一切赔偿均山乙方承担,与甲方无关,因甲方所造成的以上安全事故由甲方承担一切经济责任法律责任。
十二、保修要求:
1、该工程自竣工验收合格之日起一年内保修。
2、在保修期内,承包方维修服务电话应24小时开通并有人值守,若联系方式如有变更,承包人应在两日内通知发包人。
3、如承包人的联系方式变更而不履行告知义务、维修服务电话无人接听、以各种形式拒接发包人维修通知,或不在约定期限内派人维修,发包人可委托他人维修,其维修费用由甲方签认为准,并由乙方双倍承担。
4、承包人不履行或不完全履行保修责任,给发包人造成的直接或间接经济损失,由承包人承担(声明:由乙方提供的`质量保修卡的用户、在有效期内持有保修卡的保修,无保修卡的不承担保修)。
十三、违约责任:
1、因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误、顺延,停、窝工等损失和费用的承包人自愿放弃追偿费用和损失的权利。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,山承包人无条件进行返工整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的3%的违约命。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后4天内承包人仍未给予完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由包人承担。
3、承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工外,并且向甲方支付本工程项目总造价的3%的违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失及相关费用。
十四、其它约定 :
1、乙方必须服从甲方、监理的现场统一管理。
2、甲方负责为乙方提供水、电源,若需要场地现场加工的由甲方安排,水电费用乙方自理。
3、因甲方原因造成工期延误,乙方不承担责任。
4、工程质量达不到合格,乙方应及时组织人员返工直至合格。并承担因返工给甲方造成的所有损失。
十五、争议处理:
合同履行中,双方发生争议的,应协商解决,协商解决不成,任何一方均有权向代表人归属地人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式两份,甲、方双方各持一份,自签字盖章之日起生效。未尽事宜协商另定,补充合同内容有效。
甲方(签章): 乙方(签章):
代表人: 代表人:
电话:电话:
地址:地址:
合同签定日期:年月 日
购销合同 篇5
甲方(采购单位):
负责人:
联系方式:
地址:
乙方(供货单位):
负责人:
联系方式:
地址:
甲乙双方本着诚实信用,互惠互利的原则,经充分协商,乙方作为甲方日杂用品定点采购单位,就定点采购事宜达成共识,特签订本协议,以资共同遵守。
1、甲方在乙方定点购买日杂用品,乙方应每季度为甲方无偿提供所供产品的报价单一份。
2、乙方必须保证提供给甲方的所有用品无任何质量问题,否则将无条件退换物品。
3、乙方所提供物品的`规格由甲方决定,乙方如根据市场变化调整价格,必须事先通知甲方。如乙方价格高于市场其他商户同类同质的物品价格,则甲方有权按市场最低价付款,乙方不得随意提价或以次充好,如有此种行为,甲方有权终止本协议。
4、无论甲方所购买的物品大小、多少,乙方应无条件为甲方送货。
5、付款方式:
甲方按月以转账方式支付,以甲方实际购买的种类及数量据实核算。乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对,无误后,由乙方出据收款收据(或发票),甲方才予以付款。
6、签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。
7、本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,双方签字盖章有效。
8、协议有效期为_______年。其中一方如需终止本协议,需提前_______天告知对方。
甲方(签字盖章):
签订日期:_______年_______月_______日
乙方(签字盖章):
签订日期:_______年_______月_______日
【购销合同】相关文章:
购销的合同02-14
购销的合同03-03
经典购销合同03-05
购销合同02-26
(精选)购销的合同07-28
【精选】购销合同09-30
(精选)购销的合同07-24
购销合同(精选)08-31
购销合同(经典)08-31
购销合同【精选】09-18