工程合同

实用的工程合同8篇[热]

　　随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的工程合同9篇，欢迎阅读与收藏。

工程合同 篇1

　　摘 要: 建设工程的施工合同是工程建设的重要合同，是工程建设实施进度控制、质量控制和投资控制的重要依据。处于市场经济体制条件下，建设市场的主体之间都是通过合同构建的相互权利关系，施工合同对建设单位具有重要意义。当前，建设工程施工合同管理还存在一定问题，导致施工管理效果不佳。本文针对建设工程施工合理风险的表现形式进行分析，探讨提高建设工程施工合理风险管理的策略。

　　关键词：建设工程；工程施工；合同管理；风险管理；合同风险

　　一．引言

　　随着我国经济的快速发展，工程建设逐渐增多，市场经济体制改革的逐步深入，促使建设市场的飞速发展。在建设工程施工建设过程中，施工合同是工程管理的重要内容，同时也是开展施工建设的重要依据。施工合同管理过程中，风险管理是科学施工的重要保障，同时也是做好项目建设的必要手段。

　　二.建设工程施工合同风险的主要表现形式

　　1.合同的主观性风险

　　合同主观方面的风险，指的是由于人为因素引起的风险，且通过人文干预能够起到控制风险作用的合同风险。在建设工程施工合同中，主观性风险主要来自发包人或业主。包括发包人或业主能否按照合约履行自身的义务，是否是真正的项目业主等，同时考虑其能否按照合约支付工程款项、项目手续办理是否合法、是否会结算工程款等。另外，有些发包人和业主双方都无法确定对方是否能够履行合同，如业主没有依照合同履行义务，导致发包人难以进行正常的工程建设，资金不到位致使建设材料也难以到位，进而影响施工的开展，这些潜在的不确定性均会给施工合同带来很大风险。除此之外，有些业主凭借在市场竞争中的优势地位，常常在合同拟定中很多苛刻的条款，而承包商为争取项目，只能忍气吞声接受合约条件。有些承包商仅考虑工期和价格，而忽视了其他条款，如保险、索赔、风险担保、经济损失赔偿等条款，签订合同的随意性和盲目性较大。处于这类不平等的合同条约中，在很大程度上增加了施工合同的风险。

　　2.合同的客观风险

　　客观风险与主观性风险刚好相反，客观风险指的是难以通过人为因素进行控

　　制，且风险无法确定的一种风险。如市场波动（例如材料的市场价格变动）、法律政策调整、天灾人祸等，这些都属于不可预知的客观性风险因素，且无法或难以进行防范，只能面对风险。客观性风险对项目的顺利实施会产生不同程度的影响。就目前而言，国家的宏观调控能在一定程度上控制这类型的风险，但在具体的施工合同中，不能仅依靠这一防范手段，需采取多种方式积极应对。

　　三.提高建设工程施工合同风险管理的策略

　　1.建立健全施工合同管理制度

　　由于施工合同的管理环节比较多且较为复杂，如需进行合同洽谈、草拟、签订、交底、分解责任、跟踪履行情况、变更、解除、终止等环节。因此，建立和健全施工合同管理制度非常重要。建设单位可在原有合同管理的基础上进一步规范。首先，对合同管理的每一个环节，制定切实可行的、可操作性强的合同管理制度，以使每个环节的管理有法可依、有章可循。然后进一步强化合同管理机制，包括责任分解制度、合同交底制度、进度款审查制度和批准制度、每日报送制度等。强化责任分解制度，将责任分解到各小组、个人，明确其工作的内容和责任，以促使各方互相配合并落实合同管理制度。强化合同交底制度，则要求合同管理人员对各工作小组、各项目管理人员进行合同的交底工作，交底内容主要是向其说明和解释合同内的主要内容。强化进度款审查和批准制度则要求制定详细的审查和批准步骤，要求合同管理部门严格遵循这一机制进行进度款的审核。每日报送制度的建立主要是为了让合同管理人员及时掌握建筑工程的相关信息，因此，要求各职能部门每日总结工程信息并上报合同管理处。通过建立健全施工合同管理制度，可为实现统筹整个工程项目的运行状态鉴定基础。

　　2.提高施工合同管理水平。

　　首先是配备合同管理的专业人才，合同管理人员首先必须是优秀的工程技术人员,同时还必须熟练掌握和运用各种法律、法规;精通合同管理业务,进行系统的控制和管理,做好合同管理人才的配备和组织保证,是抓好合同管理的重点。加强合同管理人才的培养,只有合同管理人员增强其工作的前瞻性、预见性和系统性,才能真正做好合同管理,从而提高建设项目合同管理的效果。其次是完善工程建设合同管理体制,规范建设工程市场秩序，在签订合同的过程中,承发包双方应建立在平等的基础上,本着互惠互利的原则制定合同条款 ,并建立健全合同管理

　　制度,严格按照合同的签订、审查、授权、公证、监督的程序来执行,进而提高合同的管理水平。再次,提高合同管理人员的素质。

　　3.合同赔偿管理，保证合同签订双方合理的经济利益

　　在工程建设项目中，因合同文件对施工期间发包人提供条件不到位而造成的补偿问题没有约定补偿方法，或补偿细致不完善造成的双方补偿纠纷问题，为促进补偿纠纷问题的处理以及控制类似问题的再次发生，工程筹建单位要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，保证合同签订双方合理的经济利益。具体做法如下：

　　a．对于因工程变更引起的费用补偿问题，应对国家、地方、行业等关于调差的相关规定进行全面收集和整理，系统分析出人、材、机的权重，参照主标调差条款对补偿问题予以处理。

　　b．对于因工程变更引起的补偿数量的确定问题，应对施工方上报的.相关资料进行整理分析。并结合招投标文件进行对比分析，从补偿的概念和法律释义人手，详细分析补偿主体的构成要素，在明确双方责任的基础上，提出一套指标分解体系和具体的计算方法，确定补偿数量。

　　c．对于补偿问题的处理应高度把握主动控制、及时处理的原则，对可能出现的补偿问题，采取措施进行预防处理，避免造成工程成本的增加。同时，避免将所有补偿问题拖延至后期的综合处理，这样往往牵涉利息、利润补偿、工程结算等一些问题，导致合同双方矛盾的进一步复杂化，大大增加了协调处理的难度，因此必须及时处理索赔。

　　4.做好建设工程合同的履行管理及评价工作

　　由于建设工程的合同内容非常丰富，能够很好地反映整个项目的建设过程。在项目完成后，对工程合同的履行情况进行评价有助于总结经验教训，为今后开展工作有很大帮助。合同终止后，管理人员应收集、整理、保存、登记相关建设工程的合同资料，并做好资料的编号、装订及归档等工作，使建设工程的合同资料管理走向规范化、程序化。与此同时，比较分析建设工程的实施计划与合同履行情况，并对合同的履行情况作出客观评价。通过评价工作，不断提高建设工程的施工合同管理水平。

　　四．结束语

　　施工合同对建设工程施工单位具有重要作用。在工程施工过程中，应十分注重施工合同的风险管理，通过多种手段防范风险的发生，包括建立健全施工合同管理制度、做好合理管理工作、选派高素质的合同谈判人员以及做好合同的履行管理及评价工作等，以切实保证建设单位工程建设的经济效益。

工程合同 篇2

　　招标人：

　　招标范围：

　　施工地点：

　　本招标工程项目的工期：

　　投标人资质及相关要求：

　　发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。

　　本合同依据下列文件签订:

　　1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

　　2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　5、建设工程批准文件。

　　一、投标时间及施工工期

　　（一）投标时间及地点

　　1、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。

　　招标地点：__________________________________________。

　　2、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。

　　答疑地点：__________________________________________。

　　3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。

　　4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。

　　（二）进度计划

　　投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。

　　（三）工程开工和工期

　　开工时间：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期历时________天（日历日）。

　　（四）工期延误

　　1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。

　　（1）由发包人原因造成的延误。

　　（2）不可抗拒的自然因素。

　　（3）重大的设计变更。

　　2、非上述原因，投标人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚______元。

　　二、工程质量与验收

　　（一）工程质量标准

　　1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。

　　2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。

　　3、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。

　　4、发包方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），投标人不得借故拒绝。

　　（二）工程质量等级

　　1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的`合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。

　　2、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。

　　3、本工程发包人委托_________监理公司监理。

　　4、隐蔽工程验收，投标人必须提前三天通知发包人及监理公司，经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。

　　三、合同价款与保证金

　　（一）工程款支付

　　完成工作量的____%，支付工程款________元；

　　完成工作量的____%，支付工程款________元；

　　完成工作量的____%，支付工程款________元；

　　以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）。

　　（二）合同价款的调整

　　发生下列情况之一的合同价格可以调整：

　　（1）暂定材料价确定（需经发包方主及监理公司签证）；

　　（2）设计变更：需经设计院发包人及监理公司签证；

　　（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。

　　（三）保证金

　　（1）投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币_________万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。

　　（2）投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。

　　四、保修

　　1、本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。

　　2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满_____天后，退还保修金（不计息）。

　　3、保修期间出现的质量问题，投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人负责。

　　4、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料提供给发包人。

　　五、其他

　　1、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经发包人许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于____%，且中途无故更换项目经理，发包人有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保留索赔的权利。

　　2、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由投标人负责，发包人不负任何责任。

　　3、必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。

　　4、工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。

　　5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。

　　招标单位（盖章）：

　　地址：

　　联系人：

　　电话：

　　_________年____月____日

工程合同 篇3

　　建设单位： （甲方）

　　安装单位： （乙方）

　　根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。

　　四、承建方式：全包方式，即包工、包料。

　　五、工程总造价：经双方协商定价为￥ 元（不含税金）

　　大写人民币：

　　六、工期：与甲方装修工程同步完成。

　　七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。

　　八、付款方式：

　　1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价30%。消防审核意见书出后甲方付工程总造价40%。工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。

　　九、工程质量及验收办法：

　　1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消防规范进行验收，评定质量，签证验收单。

　　2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。

　　3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它费用乙方负责，且工期不能延长。

　　十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙方须向甲方支付每天按总造价0.5%的罚金。

　　十一、补充事项：

　　1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。

　　2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。

　　3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、水泵房。

　　4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。

　　5、为使整项工程近期、按质、按量顺利进行，乙方根据建设单位的'要求，负责与公安消防部门联系及时沟通情况，确保工程顺利进行及通过验收。

　　本合同一式四份，甲方双方各执两份，同样具有法律效力，合同未尽事宜，双方协商解决。

　　建设单位：（甲方盖章） 安装单位：（乙方盖章）

　　广州政安电气消防安全检测有限公司

　　负责人： 负责人：

　　联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　地址： 地址：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

工程合同 篇4

　　总承包方（甲方）：______________________

　　分包方（乙方）：________________________

　　双方根据分工负责、配合协作的'精神，共同完成____________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。

　　第一条 工程名称

　　_____________________________________________________________。（指分包部分之工程名称）

　　第二条 工程地点

　　_____________________________________________________________。

　　第三条 工程范围

　　_____________________________________________________________。（可用列附表办法）

　　第四条 质量标准

　　_____________________________________________________________。

　　（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）

　　第五条 承包方式

　　_____________________________________________________________。

　　（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）

　　第六条 工程总价

　　本工程包价计人民币____________元整。

　　第七条 工程包价

　　本工程包价计人民币____________元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。

　　第八条 付款办法

　　_______________________________________________________________。

　　第九条 工程期限

　　按本合同第三条规定的工程范围自________年_________月_________日开工至________年_________月_________日止全部完工。

　　第十条 中间交工

　　本工程项目范围内的_________工程，自_________年_______月______日开工于_________年______月__________日开工于________年______月_________日完成交工。

　　第十一条 双方联系制度及协作办法

　　_______________________________________________________________。

　　第十二条 关于工程保密办法

　　_______________________________________________________________。

　　第十三条 违约责任

　　_______________________________________________________________。

　　第十四条 特殊条款

　　_______________________________________________________________。

　　第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条 合同份数

　　本合同正式本二份，双方各执一份，副本_____________份，总承包方收执_________份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执_________份。

　　总承包方（盖章）：________________

　　分包方（盖章）：__________________

　　负责人（签字）：__________________

　　地址：____________________________

　　电话：____________________________

　　_________年_________月__________日

　　附件

　　附表1 工程项目一览表（略）

　　附表2 总承包方（发包方）负责供应材料表（略）

工程合同 篇5

　　一、实践中遇到的建设工程合同管理问题的应对措施司考

　　(一)合理设置合同管理机构，配备专业管理人员

　　合理设置合同管理机构及管理人员，明确岗位职责是合同管理工作的基础，也是实现管理规范化、流程化的必要条件。合同管理人员需要有一定的专业技术知识、法律知识和造价管理知识。

　　(二)严格执行企业制定的合同管理规定，规范合同管理业务流程

　　建设工程合同管理贯穿于工程项目建设的整个过程，是整个工程项目管理的核心和灵魂，项目不分大小轻重都应严格按照企业制定的合同管理规定做好合同签订、合同审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。建立健全合同管理制度，严格按照规定程序进行操作，不断提高合同管理水平，减少项目执行中的纷争。

　　(三)严密制订合同违约条款，保证合同履行的'规范化

　　在起草建设工程项目合同时要审视夺度的考虑到可能出现的各种违约情况，缜密的制定好违约责任和赔偿措施的合同条款。在工程建设过程中，一旦出现争议，双方要严格按照合同约定的争议解决方式，及时地解决争议问题。

　　(四)加强工程合同的索赔管理工作

　　合同的索赔管理要求承发包商在签订合同时要充分考虑到各种不利的因素，合理预测合同履行时可能会发生的违约情况；严格明确合同规定的权利和义务，降低合同风险，科学分析合同变更和索赔的可能性，采取最有效的合同管理策略和索赔策略；在合同履行过程中，要随时结合项目现场的实际情况，结合法律法规进行分析研究，合理履行合同，保护己方的合法权益。

　　(五)重视合同终结的评估工作和管理工作的信息化建设

　　一个工程合同终结后的评估是对这个合同管理的总结阶段，其评估工作主要是总结合同的执行情况，现行法律法规的应用情况，以及合同中容易出现问题条款的注意事项。及时有效的评估工作对合同的履约能力、索赔原因和管理中出现的问题可做到科学的分析汇总，能为以后相似的工程项目提供管理经验的借鉴，比如在造价控制方面需考虑进的因素。为了规范建设工程合同基础管理工作，提升管理水平，有效防范法律风险，要将合同管理工作和电子化、网络化管理相结合，全面推进建设工程合同管理的信息化建设。中国石化集团公司投资建设了首次使用世界先进的“云计算”技术，采用微软.NET技术架构，实施“大集中”管理模式的中国石化合同管理信息系统(简称CMIS)，初步实现了统一、集成、规范、高效、便捷的管理模式，进一步提升了企业规范经营与合规管理水平。通过系统的建设、应用实现了合同管理制度规范化、标准化和信息化，合同管理的专业化和一体化，普遍提高了合同管理效率和有效降低了合同管理成本。

　　二、结语

　　大到一个企业，小到一个项目部，一个有效的工程合同管理是促进参与工程建设各方全面实现合同约定的权利和履行合同义务，确保建设目标(质量、投资、工期)的重要手段，是推进项目顺利实施的有力保证，同时也体现了一个企业的综合管理水平。作为工程项目的各参与方必须认真做好建设工程合同管理工作科学、有效地进行，及时应用先进管理手段，改善合同管理条件，推进合同管理的信息化建设，不断提高管理水平，从而保障工程项目高效地运行实施，促进建设市场健康有序地发展。

工程合同 篇6

　　合同编号：

　　发包方： 承包方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　5、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

　　6、工程质量：

　　7、合同价款（大写人民币）：

　　第二条 发包方工作

　　1、开工前 日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向承包方进行现场交底。

　　2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　3、指派 （联系电话： ）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。

　　5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。

　　第三条 承包方工作

　　1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。

　　2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。

　　3、指派 （联系电话： ）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。

　　4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用；处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。

　　7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。

　　9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。

　　第四条 关于工期的约定

　　1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。

　　2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。

　　3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。

　　4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。

　　5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　1、双方商定本合同价款采用第 种：

　　（1）固定价格；

　　（2）固定价格加 %包干风险系数计算，包干风险包括 内容；

　　（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　2、本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。

　　分期拨款进行的条件

　　拨款%

　　金额（元）

　　备注

　　3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料 日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后 日内结清尾款。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的`合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。

　　2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。

　　4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包方负责。

　　第八条 有关安全施工和防火的约定

　　1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。

　　2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。

　　3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的相应经济损失。

　　4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。

　　第九条 奖励和违约责任

　　1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方 元。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方 元违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方 元作为奖励。

　　3、承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价 款外，发包方应支付承包方 元作为奖励。

　　4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。

　　5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并承担损失。

　　6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并承担损失。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条 争议或纠纷处理

　　1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商；协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进行裁判。

　　2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。

　　第十一条 不可抗力

　　1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。

　　2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外；

　　3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；

　　4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在3日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后7日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明；

　　5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。

　　第十二条 其他约定

　　1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议；若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。

　　2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

　　3、本合同履行完成后自动终止。

　　第十三条 附件

　　1、施工图纸或作法说明；

　　2、工程预算书；

　　3、发包方提供货物清单；

　　4、会议纪要；

　　5、设计变更；

　　6、其他

　　发包方：（盖章） 承包方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签字代表： 签字代表：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签订日期： 签订日期：

工程合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　兹因甲方工程需要向乙方订购防火门，经双方友好协商，订立如下合同。

　　一、订购产品内容及价格（型号以乙方出厂型号为准）

　　二、送货时间

　　甲方必须提前30天告知乙方，所需防火门的型号、数量和货物到达工地时间，以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。

　　三、送货地点：

　　四、运输方式： 由乙方负责运输至工地

　　五、安装与验收方式

　　（1）乙方产品运到甲方工地后，甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收，并出具数量验收单给乙方。乙方必须随产品一并附上相应的质量保证书，检测报告、产品合格证资料，并负责保证通过有关部门的验收。

　　（2）由乙方负责产品安装，甲方及监理方须在乙方产品安装完成后7日内完成竣工验收（若分批安装，则分批验收）。除不可抗力原因外，甲方不得以任何理由拖延验收时间；若乙方提交验收申请后由于甲方故意拖延验收超过十日的，则乙方可以视为验收合格。

　　（3）乙方产品进场施工，甲方负责免费提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的'安装进度（若有货梯，则免费提供给乙方搬运之用）。

　　（4）乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序，做到安全文明施工。如发生安全责任事故，概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的，由乙方承担。

　　六：产品保修

　　产品保修期为壹年，自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方免费维修，乙方承诺在接到报修后24小时上门维修，如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修，费用从质保金中扣除。期满后乙方提供完善的售后服务。

　　七、付款方式

　　（1）合同签订，支付合同总价款的

　　（ 2 ）货物运到工地，甲方签收，支付合同总价的

　　（3）安装完成，验收合格后10天内付清全部货款。

　　（4）甲方应以支票、汇款、转帐等方式支付给乙方。

　　八、违约责任

　　（1）若甲方未按约定按时付款给乙方且无正当理由的，则每逾期10个工作日，应向乙方支付合同总价款的5‰作为滞纳金。

　　（2）若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的，或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的，责任由乙方自行承担。

　　（3）在产品安装完毕至业主入住前，若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的，由乙方收取配件成本费并提供免费服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的，则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。

　　九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。

　　十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。

　　十一、本合同壹式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代表： 委托代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　月 日 日 年 月 日

工程合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。

　　一、工程概况

　　1、工程地址：世纪大道西侧

　　2、工程范围及要求

　　酒店楼体用霓虹灯勾勒轮廓;外部主楼体亮化。

　　3、工程期限

　　开工日期： 20xx年 1 月10 日;竣工日期： 20xx年 1 月 25 日，合同工期总日历天数 15 天(如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延)。

　　二、工程(款)造价

　　金额(大写)： 捌万贰仟元整(人民币)￥： 82000.00 元

　　三、甲方义务与权利

　　1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款;

　　2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换;

　　3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。

　　四、乙方义务与权利

　　1、乙方对工程质量负责的期限(保修期)： 灯具均保修一年 ;

　　2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量达到国家有关标准;

　　3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。

　　五、付款、结算方式

　　开工前预付伍万伍仟元(55000.00元)，工程竣工(亮灯)后一次性付清剩余工程款。

　　六、违约责任

　　双方必须认真履行本合同的`内容，任何一方未履行本合同所规定的条款均视为违约，其违约责任按照《中华人民共和国合同法》的有关条款进行赔偿。

　　七、合同争议的解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列方式解决：依法向当地人民法院起诉

　　八、附则

　　1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本 同具有同等法律效力;

　　2、本合同附有《工程预算清单》一份,工程预算捌万贰仟元整，甲方同意按照捌万贰仟元整支付。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人：委托代理人：年 月 日

　　法定代表人 委托代理人： 年 月 日