工程合同

时间：2023-10-27 08:24:12 合同我要投稿

(优选)工程合同7篇

　　在当今不断发展的世界，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的工程合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

(优选)工程合同7篇

工程合同篇1

　　甲：

　　乙：

　　一、维护范围及内容：

　　⑴ 该网络工程故障维修。

　　⑵ 该工程软件故障维修（包括系统安装，系统还原，系统更新，定期检查，）。

　　⑶ 网络工程每月一资定期检查。

　　⑷ 工程应用最新信息传播。

　　⑸ 提供技术支持。

　　二、维护方式：

　　⑴ 突发故障的上门维护：在接到甲方的电话通知后，乙方必须最迟在第二个工作日内进行上门维护。（如有特殊意外，双方调解处理）。

　　⑵ 每周一次定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。

　　三、收费：

　　项目实施完毕后一年内免费提供产品及工程的维护和检查，终身优惠提供项目升级及维护。

　　四、双方责任。

　　⑴在甲方的`工作时间内必须尽职尽责提供工程维护项目里的服务内容，甲方要求服务的联系方式为电话联系，甲方发出维护请求后，乙方必须在20—120分钟内上门服务，如有特殊意外，双方调解处理。

　　⑵乙方在为甲方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，由甲方自出更换新配件或是可用配件费用（其中更换零配件负责安装费用属于免收范围）。如甲方被维修的配件为乙方所提供，则根据产品正规保修细则履行。

　　⑶乙方在为甲方更新系统、工程服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件，其费用由甲方支付。

　　五、合同未尽事宜，由甲乙双方另议。

　　六、本合同书一式两份，双方各持一份

　　七、本合同双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方项目外墙保温及外墙涂料工程发给乙方施工，为明确甲、乙双方的责任和义务，经双方协商一致同意签订以下合同条款。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　号楼外墙保温及外墙涂料工程。

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　号楼外墙保温及外墙涂料工程的施工。

　　二、乙方工作：

　　1、施工：包工包料

　　(1)根据墙体现状，向甲方提出大的不符合贴板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。

　　(2)的板粘贴并打钉。

　　(3)铺设网格布、弹性砂浆抹面。

　　(4)批刮弹性腻子并整修。

　　(5)涂刷弹性底漆一遍。

　　(6)涂刷弹性面漆两遍。

　　2、试验：由乙方委托相关测试并承担相应费用;

　　3、资料：由乙方提供并编制符合要求的相关施工资料并承担相应费用。

　　三、工期：

　　由甲方提前三天通知乙方到施工现场，年月日完成保温，年月日完成外墙涂料并在十日内整修完毕，因不可抗拒的因素工期可顺延。

　　四、材料：

　　1、粘结砂浆：牌封样;

　　2、板：>kg/M3，封样;

　　3、网格布：>160g/㎡，抗碱性，封样;、

　　4、抹面砂浆：牌封样;

　　5、弹性腻子双组份。

　　6、弹性涂料：牌。

　　五、验收标准：

　　1、封存的样品;

　　2、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》(JG149-20xx);

　　3、《耐碱玻璃纤维网格布》(JG/T841-1999);

　　4、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T10801.1-20xx)

　　5、《水泥胶砂强度检验方法》(GB/TT17671-1999);

　　6、《建筑外墙用腻子》(JG-T157-20xx);

　　7、《合成树脂乳液外墙涂料》。

　　六、设计变更：

　　甲方有权发出指示要求做出设计变更，乙方不得拒绝，由此带来的损失由甲方负责。除得到甲方指示外，乙方不能擅自做出设计变更。

　　七、工程单价、工程量：

　　包工包料单价元/㎡(保温及外墙涂料)，大约㎡，完工后按实际展开面积计算。

　　八、工程价款结算方式：

　　本工程无预付备料款。工人及材料到场并施工3日后，甲方支付合同总工程款的15%，保温完成一半时，再支付合同总工程款的20%，保温工程全部完工，付至总工程价款的60%，弹性腻子批刮完毕，再付10%，弹性漆涂刷完毕，付至总工程价款的85%。竣工验收合格后付至总工程价款的95%，预留5%保修金在保修期满后一月内无息付清。

　　九、工程保修：

　　保修期一年，保修期从竣工验收合格之日算起，在保修期内如出现质量问题，乙方必须在接到甲方(或物业)通告后3日内赶到维修，否则甲方有权安排自行维修，费用由保修款中支付，如果保修金不够时，甲方有权作为债权索赔。

　　十、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、负责在开工前协调使乙方可以使用现总包单位的`水源电源和脚手架，乙方自行安装电表，费用由乙方承担;

　　2、负责在施工中协调与其它承包单位的工作关系;

　　3、负责工程进度工程质量和安全文明施工的监督管理工作;

　　4、负责按进度支付工程款。如不按工程进度支付工程款，一切损失由甲方负责;

　　5、负责技术交底，并以书面形式通知乙方。

　　(二)乙方责任：

　　1、对工程质量负全部责任;工程施工必需符合相关规范和验评标准规定，并和样品相符，如违反相关规范验评标准和样品而造成质量问题由乙方承担责任;

　　2、工程上所用的全部材料;材质必须符合国家标准，与封样一致，不能以次代好，偷工减料，所有材料必须提供产品检验合格证明;如因材质问题影响工程质量造成一切质量责任均由乙方承担。

　　3、乙方在工程竣工验收前一周内向甲方提供完整的施工资料四份;

　　4、施工及保修过程中，按国家技术操作规程施工，不得违章指挥违章作业，如由此发生安全事故，所造成的一切责任和损失由乙方自负。

　　5、乙方施工人员进场后，必须严格遵守甲方施工现场管理制度，乙方人员违反甲方现场管理制度，甲方有权进行处罚。

　　6、乙方在施工现场作业中若发生与相关单位人员矛盾或交叉作业协调事件，必须向甲方相关人员申请协调，否则由此引发的问题由乙方负责。

　　7、乙方在安装施工过程中应注意对总包单位成品进行保护，如果造成损坏应负责修复或赔偿。

　　8、工程竣工验收时，乙方负责外墙保温及涂料工程的卫生清理工作，承担相应的费用。

　　十一、转让及再分包：

　　乙方未得甲方同意不能将本合同转让或分包他人。

　　十二、争议：

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成向菏泽市人民法院提起诉讼。

　　十三、合同附件与本合同条款同时具有法律效力，如合同附件的有关内容与本合同条款有抵触时，以本合同条款为准。

　　十四、本合同一式份，甲、乙双方各执份，合同双方签字盖章后生效，保修期满结清工程保修款后自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　摘要: 建设工程的施工合同是工程建设的重要合同，是工程建设实施进度控制、质量控制和投资控制的重要依据。处于市场经济体制条件下，建设市场的主体之间都是通过合同构建的相互权利关系，施工合同对建设单位具有重要意义。当前，建设工程施工合同管理还存在一定问题，导致施工管理效果不佳。本文针对建设工程施工合理风险的表现形式进行分析，探讨提高建设工程施工合理风险管理的策略。

　　关键词：建设工程；工程施工；合同管理；风险管理；合同风险

　　一．引言

　　随着我国经济的快速发展，工程建设逐渐增多，市场经济体制改革的逐步深入，促使建设市场的飞速发展。在建设工程施工建设过程中，施工合同是工程管理的重要内容，同时也是开展施工建设的重要依据。施工合同管理过程中，风险管理是科学施工的重要保障，同时也是做好项目建设的必要手段。

　　二.建设工程施工合同风险的主要表现形式

　　1.合同的主观性风险

　　合同主观方面的风险，指的是由于人为因素引起的风险，且通过人文干预能够起到控制风险作用的合同风险。在建设工程施工合同中，主观性风险主要来自发包人或业主。包括发包人或业主能否按照合约履行自身的义务，是否是真正的项目业主等，同时考虑其能否按照合约支付工程款项、项目手续办理是否合法、是否会结算工程款等。另外，有些发包人和业主双方都无法确定对方是否能够履行合同，如业主没有依照合同履行义务，导致发包人难以进行正常的工程建设，资金不到位致使建设材料也难以到位，进而影响施工的开展，这些潜在的不确定性均会给施工合同带来很大风险。除此之外，有些业主凭借在市场竞争中的优势地位，常常在合同拟定中很多苛刻的条款，而承包商为争取项目，只能忍气吞声接受合约条件。有些承包商仅考虑工期和价格，而忽视了其他条款，如保险、索赔、风险担保、经济损失赔偿等条款，签订合同的随意性和盲目性较大。处于这类不平等的合同条约中，在很大程度上增加了施工合同的风险。

　　2.合同的客观风险

　　客观风险与主观性风险刚好相反，客观风险指的是难以通过人为因素进行控

　　制，且风险无法确定的一种风险。如市场波动（例如材料的市场价格变动）、法律政策调整、天灾人祸等，这些都属于不可预知的客观性风险因素，且无法或难以进行防范，只能面对风险。客观性风险对项目的顺利实施会产生不同程度的影响。就目前而言，国家的宏观调控能在一定程度上控制这类型的风险，但在具体的施工合同中，不能仅依靠这一防范手段，需采取多种方式积极应对。

　　三.提高建设工程施工合同风险管理的策略

　　1.建立健全施工合同管理制度

　　由于施工合同的管理环节比较多且较为复杂，如需进行合同洽谈、草拟、签订、交底、分解责任、跟踪履行情况、变更、解除、终止等环节。因此，建立和健全施工合同管理制度非常重要。建设单位可在原有合同管理的基础上进一步规范。首先，对合同管理的每一个环节，制定切实可行的、可操作性强的合同管理制度，以使每个环节的管理有法可依、有章可循。然后进一步强化合同管理机制，包括责任分解制度、合同交底制度、进度款审查制度和批准制度、每日报送制度等。强化责任分解制度，将责任分解到各小组、个人，明确其工作的内容和责任，以促使各方互相配合并落实合同管理制度。强化合同交底制度，则要求合同管理人员对各工作小组、各项目管理人员进行合同的交底工作，交底内容主要是向其说明和解释合同内的主要内容。强化进度款审查和批准制度则要求制定详细的审查和批准步骤，要求合同管理部门严格遵循这一机制进行进度款的审核。每日报送制度的.建立主要是为了让合同管理人员及时掌握建筑工程的相关信息，因此，要求各职能部门每日总结工程信息并上报合同管理处。通过建立健全施工合同管理制度，可为实现统筹整个工程项目的运行状态鉴定基础。

　　2.提高施工合同管理水平。

　　首先是配备合同管理的专业人才，合同管理人员首先必须是优秀的工程技术人员,同时还必须熟练掌握和运用各种法律、法规;精通合同管理业务,进行系统的控制和管理,做好合同管理人才的配备和组织保证,是抓好合同管理的重点。加强合同管理人才的培养,只有合同管理人员增强其工作的前瞻性、预见性和系统性,才能真正做好合同管理,从而提高建设项目合同管理的效果。其次是完善工程建设合同管理体制,规范建设工程市场秩序，在签订合同的过程中,承发包双方应建立在平等的基础上,本着互惠互利的原则制定合同条款 ,并建立健全合同管理

　　制度,严格按照合同的签订、审查、授权、公证、监督的程序来执行,进而提高合同的管理水平。再次,提高合同管理人员的素质。

　　3.合同赔偿管理，保证合同签订双方合理的经济利益

　　在工程建设项目中，因合同文件对施工期间发包人提供条件不到位而造成的补偿问题没有约定补偿方法，或补偿细致不完善造成的双方补偿纠纷问题，为促进补偿纠纷问题的处理以及控制类似问题的再次发生，工程筹建单位要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，保证合同签订双方合理的经济利益。具体做法如下：

　　a．对于因工程变更引起的费用补偿问题，应对国家、地方、行业等关于调差的相关规定进行全面收集和整理，系统分析出人、材、机的权重，参照主标调差条款对补偿问题予以处理。

　　b．对于因工程变更引起的补偿数量的确定问题，应对施工方上报的相关资料进行整理分析。并结合招投标文件进行对比分析，从补偿的概念和法律释义人手，详细分析补偿主体的构成要素，在明确双方责任的基础上，提出一套指标分解体系和具体的计算方法，确定补偿数量。

　　c．对于补偿问题的处理应高度把握主动控制、及时处理的原则，对可能出现的补偿问题，采取措施进行预防处理，避免造成工程成本的增加。同时，避免将所有补偿问题拖延至后期的综合处理，这样往往牵涉利息、利润补偿、工程结算等一些问题，导致合同双方矛盾的进一步复杂化，大大增加了协调处理的难度，因此必须及时处理索赔。

　　4.做好建设工程合同的履行管理及评价工作

　　由于建设工程的合同内容非常丰富，能够很好地反映整个项目的建设过程。在项目完成后，对工程合同的履行情况进行评价有助于总结经验教训，为今后开展工作有很大帮助。合同终止后，管理人员应收集、整理、保存、登记相关建设工程的合同资料，并做好资料的编号、装订及归档等工作，使建设工程的合同资料管理走向规范化、程序化。与此同时，比较分析建设工程的实施计划与合同履行情况，并对合同的履行情况作出客观评价。通过评价工作，不断提高建设工程的施工合同管理水平。

　　四．结束语

　　施工合同对建设工程施工单位具有重要作用。在工程施工过程中，应十分注重施工合同的风险管理，通过多种手段防范风险的发生，包括建立健全施工合同管理制度、做好合理管理工作、选派高素质的合同谈判人员以及做好合同的履行管理及评价工作等，以切实保证建设单位工程建设的经济效益。

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方根据工程的需要，现将该工程的外脚手架工程委托乙方包工包料自行组织完成，为明确双方责任，遵循平等自愿，协商一致的原则，根据有关法律行政法规的规定，特订出如下条约供双方共同遵守执行。

　　一、工程地点及工程名称： 东莞市城市中心区簪花岭路：鸿发大厦工程

　　二、承包内容：

　　外脚手架搭设全钢结构(钢管立杆为1.3m，横杆为0.9m)、维护与拆除材料离场。由乙方包工包料、包安全、包文明施工、钢管、安全网等。严格执行公司和上级有关部门的规章制度。排栅按现外脚手架规范搭设，平桥搭竹巴板。

　　1、质量：乙方根据甲方编制的外脚手架搭设施工方案，组织一支技术优良，思想素质高的施工队伍进场。搭设的脚手架严格执行国家现有质量标准和安全文明施工规范，产品必须满足甲方施工方案质量要求，达到规范标准。如不满足施工方案要求必须返工，返工造成的一切费用均由乙方负责，根据现场实际情况，本外脚手架采用双排钢管搭设。

　　2、安全：在乙方作业期间，作业人员必须遵纪守法，认真执行甲方和上级部门制定的各项施工制度，确保自身队伍的安全外，也应确保甲方作业人员和其他人员的安全。

　　3、文明施工：除做好本职工作外，应根据甲方现场文明施工的要求，做到工完料清，现场不遗留多余的脚手架管及任何及其他材料，材料应指定地点堆放。同时人员不得在施工现场醉酒闹事，打架斗殴。

　　三、使用工期：个月。 (即 20xx 年月日至 20xx 年月日)。如果超期甲方必须另外向乙方每个月补给延期费用，按每个月每平方元计算，或每个月元计算，不足一个月按日计算。

　　四、承包单价(以下项目均包搭拆一次，包维修)

　　双排脚手架120层(付加二层地下室实搭面积)计算：综合单价：元/平方米(按外墙边线长[加四个大角1.2米等于周长]，乘以高度计算)(高度按女儿墙顶) 楼梯施工上落：元/平方(按实搭面积计算) 安全档板：元/平方(按实搭面积计算) 吊料平台：元/平方(按周长乘以高计算) 楼梯围护：元/平方(按实搭面积计算) 机架围护：元/平方(按实搭面积计算)

　　五、工程款计算

　　双排脚手架：按建筑物外沿边的长度(凹凸位尺寸)加排山每个阳角扩大1米计算其总周长乘以排栅高度得出排栅工程量。总工程量乘以单价得工程款。增加工程量以合同单价为准。且列入排栅造价款按进度付款。

　　六、付款方式： 乙方以每个月实际完成外脚手架工程量总价的 50 %支付进度款，外手架搭设封顶后支付总款价的 80 %，余款在拆完外脚手架及材料退场后一个月内付清剩余款项。

　　七、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、开工前完成施工现场正负零零的平整，同时向乙方负责提供施工图纸、乙方工人的宿舍、水电、(水电费用按每人每月用电5度，用水2吨以内费用由甲方负责，超出部分由乙方自已负责。超出费用在本月进度款中扣除)。材料堆放场地，协调各班组的关系。乙方已经完成的外脚手架甲方不得擅自拆除，或超重使用，如有发生所带来的后果乙方一概不负责任。

　　2、如果现场安装塔吊，必须提供现有的`塔吊运输乙方脚手架材料。否则甲方要补偿因没有机械所有带来乙方的垂直运输费用。

　　乙方责任：

　　1、服从公司施工员指挥作业，按施工方案图纸的要求施工并满足甲方施工要求，委托管理人员到施工现场负责管理安全、质量、进度，

　　2、工人必须要带安全帽，悬空施工要系好安全带，不能穿拖鞋上班，严禁酒后上班，施工中发生安全事故一切由乙方负责。

　　3、脚手架在使用过程中，要经常检查、维修、加固，保证满足施工的要求。

　　4、乙方必须按照甲方的上下班考勤制度执行工人考勤，每月上报考勤表给甲方。

　　5、乙方每月必须向甲方提供工资表，并在甲方的监督下发放工资，工资表须有领款人签字并加盖手印。

　　八、合同实施中双方均本着以工程负责、精诚团结、密切合作为原则。

　　九、违约责任：如乙方不能满足甲方进度和进度要求甲方有权责令乙方退场并按工程款70%结算，如甲方违约：没有支付进度款或支付不足的乙方有权采取停工造成的后果，乙方一概不负责任。

　　十、该合同一式四份。

　　甲乙双方各执两份，经双方签字后立即产生法律效力，到工作内容全部完成且双方结算确认清楚，甲方付清款项给乙方后本合同自然终止。

　　十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇5

　　【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（）承担。

　　A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师

　　答案：B。

　　【例】：对于单价合同，下列叙述中正确的是（）：

　　A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小

　　B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担

　　C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险

　　D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险

　　答案：B

　　【例】：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）：

　　A 分别调整单价和总价

　　B 按市场价调整单价

　　C 以总价为准调整单价

　　D 以单价为准调整总价

　　答案：D

　　【例】：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）：

　　A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

　　B 全部工程量和通货膨胀的风险

　　C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

　　D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

　　答案：B

　　【例】：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）：

　　A 承包商丧失了今后一切的索赔权力

　　B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

　　C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿

　　D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

　　答案：D

　　【例】：固定总价合同适用于（）的项目：

　　A 工期长、工程量变化幅度很大

　　B 工期长、工程量变化幅度不太大

　　C 工期短、工程量变化幅度不太大

　　D 工期短、工程量变化幅度很大

　　答案：C

　　【例】：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是（）：

　　A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制

　　B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制

　　C 该计价方式不宜用于项目管理合同

　　D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同

　　答案：A

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）：

　　A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

　　B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

　　C 工程师未确认，承包人应修改进度计划

　　D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

　　◆ 答案：B。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的`认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）：

　　A 工程验收通过

　　B 承包人送交了竣工验收报告

　　C 办理完移交工程手续

　　D 发包人支付了竣工结算款

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终止。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（）后推迟开工日期

　　A 需承包人书面通知工程师

　　B 应经建设行政主管部门批准

　　C 应经工程师批准

　　D 需承包人书面通知发包人

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天

　　，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）：

　　A 投标书及其附件

　　B 招标阶段对投标人质疑的书面解答

　　C 资格审查文件

　　D 工程报价单

　　E 履行合同中的变更协议

　　◆ 答案：A、D、E。

　　《建设工程合同（示范文本）》的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。

　　【例】：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，则该损失应由（）承担。

　　A 发包人

　　B 承包人

　　C 设备供应人

　　D 发包人和承包人分别

　　◆答案：A。

　　施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：①工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工

　　程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。

　　【例】：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）：

　　A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

　　B 投保人和被保险人是保险合同的当事人

　　C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

　　D 保险合同的有效期至工程保修期满为止

　　答案：C

　　【例】：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（）：

　　A 工程动工

　　B 全部工程验收合格

　　C 工程所有人实际占有全部工程

　　D 施工合同约定的竣工

　　E 保修期满

　　答案：B、C

　　【例】：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

　　A 外力引起的电气装备

　　B 地震导致施工建筑物

　　C 台风摧毁施工现场内的临时工程

　　D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

　　E 气温变化造成精密仪表

　　答案：A、B、C

　　【例】：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（）方式发包。

　　A 应该采用公开招标

　　B 应该采用邀请招标

　　C 应该采用议标

　　D 可以采用直接委托

　　答案：D。

　　《招标投标法》规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。

　　【例】：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。

　　A 公开招标

　　B 邀请招标

　　C 议标

　　D 方案竞赛

　　答案：B。

　　方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。

　　【例】：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。

　　A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

　　B 竞争的激烈程度相对较差

　　C 招标时间长

　　D 招标费用高

　　E 评标工作量较大

　　答案：A、B。

　　【例】：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

　　A 招标人承担，费用由投标人承担

　　B 投标人承担，费用由招标人承担

　　C 招标人承担，费用由招标人承担

　　D 投标人承担，费用由投标人承担

　　答案：A。

　　《招标投标法》规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

　　【例】：公开招标在开标时，应当由（）。

　　A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加

　　B 招标监督机构主持，投标人自愿参加

　　C 招标人主持，所有投标人均应参加

　　D 招标人主持，投标人自愿参加

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代

　　表出席。

　　【例】：按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。

　　A 与投标人就投标价格进行谈判

　　B 将中标结果通知未中标的投标人

　　C 强制中标人接受新的承包条件

　　D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

　　E 授权评标委员会确定中标人

　　答案：A、C、D。

　　【例】：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（）为准。

　　A 现场考察时招标人口头解释

　　B 招标文件规定

　　C 书面回函解答

　　D 仲裁机构裁定

　　答案：C。

　　【例】：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。

　　A 设计方案优劣

　　B 环境保护措施是否合理

　　C 投资估算是否超过限额

　　D 投标报价是否最低

　　E 社会信誉是否良好

　　答案：A、B、C、E。

　　B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。

　　【例】：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。

　　A 投标人可以修改投标文件的实质内容

　　B 投标人不得修改投标文件的实质内容

　　C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限

　　D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

　　E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

　　答案：B、C、D、E。

　　《招标投标法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标

　　文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。

　　【例】：确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为施工合同价。

　　A 标底价

　　B 投标价

　　C 评标价

　　D 标底修正价

　　答案：B。

　　【例】：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。

　　A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

　　B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

　　C 不予淘汰，允许投标人重新报价

　　D 初评阶段予以淘汰

　　答案：B。

　　【例】：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求。

　　A 应当接受

　　B 可以接受

　　C 应当拒绝

　　D 可以拒绝

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。

　　【例】：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按

　　（）的顺序履行。

　　A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

　　B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

　　C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

　　D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

　　答案：C。

　　【例】：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（）。

　　A 施工合同成立，但不生效

　　B 施工合同成立，且已生效

　　C 施工合同不成立，不生效

　　D 施工合同不成立，但有效

　　答案：B。

　　口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。

　　【例】：当合同履行过程中发现，对给付货

　　币地点，合同中没有明确约定，事后双方又

　　未能达成补充协议，依据《合同法》，应在

　　（）履行。

　　A 支付货币一方所在地

　　B 接受货币一方所在地

　　C 货币存放地

　　D 货币使用地

　　答案：B。

　　◆【例】：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（）。

　　A 将钢材送到施工现场

　　B 将钢材送到发包人的办公所在地

　　C 将钢材送到发包人的仓库

　　D 通知发包人自提

　　答案：D。

　　《合同法》中规定“合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地。

　　【例】：合同履行中，承担违约责任的方式包括（）。

　　A 继续履行

　　B 采取补救措施

　　C 赔偿损失

　　D 返还财产

　　E 追缴财产，收归国有

　　答案：A、B、C。

　　承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责罚。

　　【例】：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。

　　A 工程师

　　B 承包人

　　C 工程师和承包人

工程合同篇6

　　建设单位：

　　施工单位：

　　工程是水利建设工程中的一个重点工程，为

　　一、工程情况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：、

　　承包范围：图纸范围所有

　　1、开工日期：

　　竣工日期：

　　2、质量等级：

　　3、合同价款：

　　4、承包方式：

　　5、施工范围：执行《江苏省农田水利配套建筑物施工细则》。

　　6、图纸提供日期为合同签字当日，提供二套图纸。

　　二、质量标准：乙方根据甲方提供的工程详图，施工要求及国

　　三、(水利部、建设部)颁发的水利工程、建筑安装工程施工及验收规范与上级

　　部门有关补充规定办法。做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。

　　四、付款方式：本工程预决算，水利工程按江苏省水利工程预决算定额(94动

　　态)及相关编制办法，建筑工程按江苏省综合定额编制。工程开工视工程规模预付 %工程款，施工期间按工程进度拨款，工程完工后付给合同价款的 %，经验收合格，结算后一次性付清。

　　五、双方一般责任：

　　(一)甲方工作

　　1、工程施工期间，甲方委派同志为驻工地代表(责任为建设单位监理监督工作)。

　　2、施工场地具备开工条件及完成时间。如征地、占地、拆迁、围堰、供电、通讯、交通道路等。并提供取土区，出土区及排水承区位置。

　　3、提供工程地质及水准点，施工平面布置。

　　4、组织设计交底。根据工地现场的实际情况进行布置，提供详细施工平面图。

　　5、现场的“三通一平”甲方负责所需物品的联系及提供有关资料。

　　6、协调处理地方关系。

　　7、办理施工过程中的各种证件、批发。

　　(二)乙方工作

　　1、任命工地负责人。

　　2、提供施工组织设计和进度计划。

　　3、应甲方要求提供施工图和进度计划。

　　4、定期提供季、月、旬进度统计报表。

　　5、遵守地方政府及有关部门对施工现场管理规定，做好施工防护及工场清洁工作。

　　6、竣工后未交付前，保护好工程完好，清理施工现场。

　　五、质量与验收

　　1、乙方随时接受甲方代表及其委派人员的检查验收并提供便利条件。

　　2、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知现场监理(甲方驻工地代表)检查验收，甲方驻工地代表接到通知后2小时内应到现场检验，检验确认合格认可后方可签证，进行下一工序的施工。如提出异议，经复查合格后，其费用由发包方负责;不合格的，由承包方负责;因此而造成的`工期损失由责任方负责。

　　3、设备安装后，乙方代表在记录上签字。

　　4、验收、试车合格，双方代表在记录上签字。

　　5、验收、试车不合格，因施工不当造成，由乙方返工，因设计原因，甲方负责修改设计，并承担返工费用。

　　6、试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具等，由发包方负担。

　　7、设备安装工程，同承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。

　　六、材料设备供应

　　1、甲方提供的材料、设备，按协议的时间、地点、规格、数量、质量(合格证明)，按清单交由乙方验收，验收后由乙方负责保管。

　　2、乙方按协议采购的材料，由甲方验收。

　　七、设计变更

　　1、变更设计须取得原审查部门批准，由原设计单位提供相应的图纸和说明。

　　2、洽谈变更设计后工程质量、造价和工期。双方需根据变更后的图纸重新计算，签订补充协议。

　　八、竣工与结算

　　1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　2、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。

　　验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。

　　交工验收中如发现有不符质量要求需要返工的工程，应分清责任，属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方的原因，应交工验收而不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

　　4、工程完工验收后，土建工程保修期为1年，水电保修期为半年。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可以用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。

　　5、工程具备竣工验收条件，由乙方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

　　6、双方共同负责履行合同事宜。工程竣工后，甲方审查，符合验收条件组织验收。

　　7、验收遗留问题，由乙方修复。修复费用按照造成原因由过错方承担。

　　8、对验收中提出的问题，乙方要限期解决。

　　9、组织验收，甲、乙双方会同有关部门进行竣工验收，工程经验收、签证盖章，并提供完整的竣工资料及财务决算资料手续后，办理竣工结算，并及时支付工程款。

　　八、争议、违约和索赔

　　1、争议发生后处理方式为双方调解解决。调解不成可仲裁或起诉。

　　2、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本合同一式四份，双方各执一份，自签字之日起至工程竣工验收、款项结清后终止。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程合同篇7

岳阳华浩水处理有限公司：

　　我司承建的岳阳云溪污水处理厂工程，根据合同约定，我司于20xx年3月28日向贵方支付了履约保证金300万元。20xx年5月4日正式开始土方开挖。工程开工后，由于贵司原因，合同承包范围发生变化。考虑到关系平衡，我方也同意调整。但因原合同约定，我司承包工程量按1600万估算，承包范围调整后，根据我方测算，实际工程量只有1000万左右。我方支付的.履约保证金比例已达到30%。因此特申请调整履约保证金额度。按市场规则，一般履约保证金为工程总造价的10%。所以特请贵司根据实际情况给予调整，退还我司200万履约保证金。剩余100万保证金按原合同约定分批返还。工程竣工验收后，留工程总价5%保证金，在保修期满后返还。

　　我方于20xx年6月将CAST反应池、水解酸化池、均质池、强化一级反应池预算报予贵司，至今CAST反应池对审都未完成，其余各池工程量尚未开始对审。我司于20xx年7月16日完成CAST反应池底板砼，8月5日完成水解酸化池底板，8月21日完成CAST反应池池壁砼浇筑，累计完成工作量已达600万，根据合同约定，应支付我方480万工程款。而贵司仅于20xx年6月2日支付80万预付工程款一次，8月18日借支50万工程款一次，返还了75万保证金，已严重违反了工程款支付约定。本着合作的态度，我方一直尽力筹集资金，

　　保证工程正常运转。截至目前，连同履约保证金我方一共投入了540万现金，在外尚拖欠大量人工工资和材料款，实已无力维持工程正常运行。鉴于以上事实，我方恳请贵司在一星期内按合同约定支付我方已完成工程款。且适当考虑我方所增加的财务成本，对合同约定优惠给予调整。贵司现阶段资金支付情况，已严重制约了工程进度，导致进度严重滞后，且形成了我方基本全额垫资的事实，故我方不应再承担原合同所约定优惠。

　　如若贵司后续资金有困难，无法按合同履行。我方只有终止履行合同，对现已完成工作进行结算退场。

【工程合同】相关文章：

工程工程合同02-24