购销合同汇总8篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的购销合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
第一条、兹有需方向供方订购以下物资，经由供需双方遵循公平原则，以中标结果为依据，在充分协商，取得一致的情况下，签订条款如下，以兹共同遵守。
第二条、厂检验合格证，供方对质量负责的期限为供货完毕后一年。
第三条、交(提)货方式、地点：XXXXXXX。
第四条、运输方式及到达站和费用负担：出厂到目的地运输费由供方承担，卸车费用由需方承担。
第五条、数量和包装要求：以需方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准，包装要求散装。
第六条、检验标准、方法、地点及期限：货到三日内由需方验收数量及包装，质量以供方提供的材料原材检验报告、出厂合格证和材料复检报告结果为准。若在验收或使用过程中出现异议,自需方书面通知之日起3日内供方派人来解决,免费更换所有有异的材料,由此所产生的`所有费用均由供方负担。
第七条、结算方式：货到需方验收合格后，结算金额以实际供货量为准。供方向需方提供供货发票。
第八条、违约责任：确因产品质量原因，在由省级以上专业质检部门认证检测后，所造成的一切损失由供方承担。
第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。
第十条、未尽商定事宜，供需双方协商解决。
第十一条、本合同一式4份，供方执1份，需方执3份。经双方代表签字盖章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇2
甲方： （需方）
乙方： （供方）
签约时间：年月日 为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，（以下简称甲方）与（以下简称乙方）就购买酒店设备达成如下协议：
一、产品名称及清单 见附件一
二、合同总金额 人民币（大写）壹佰三十万元整 （含税费、运杂费及其它相关费用等）
三、付款方式
1、合同签订，甲方向乙方支付合同总额30%的'货款。
2、货到甲方，经验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额65%的货款。
3、5%的货款作为质量保证金，满半年，经甲方确认无质量问题，甲方将质量保证金支付给乙方。
四、交货方式 1、交货地点：XX省 XX市
2. 交货日期：XXXX年XX 月XX日
3、一般产品采用纸箱或塑料包装，特殊产品用
木箱包装。
五、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、乙方按照甲方要求，分品种提供样品交甲方封存，收货时以封存样品核对验收。
六、包装要求 均按国家包装标准，费用由乙方承担。
七、运输方式
运杂费及保险费由乙方承担。
购销合同 篇3
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的`，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇4
甲方：(购方)华辰酒店
乙方：(供方)沃尔玛商城
为明确经济责任，甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、本合同标准的产品名称、型号、规格、数量、单价、金额详见合同附件(报价清单共2页)总计金额：￥50万元，合同总价款为：￥50万元元，大写人民币：伍拾万元整。
二、验收标准：所有产品按报价单注明的品牌或乙方提供的样板质量为准，报价单未注明的按乙方常规销售品牌质量为准。
三、付款方式：
1、合同签定之时甲方即向乙方支付总货款%作订金，即人民币xx元;
2、验货当天，甲方即向乙方支付总货款的%，即人民币xx元;
3、余款，即人民币
4、若甲方未按时付款，乙方有权拒绝送货，由此造成的一切经济损失由甲方承担;
5、甲方未付清上述货款之前，乙方所供的货物所有权不转移，仍为乙方所有。
四、保修期限：机电商品一律按原厂保修条例保修，易碎品(如瓷品，玻璃制品)请当场检查，过后恕不作更换或补偿。
五、交货日期及地点：
1、交货期限：在乙方收到订金起工作日内交货，即年日交货;
2、交货地点：在乙方仓库验收清点完毕，由乙方免费送至甲方指定地点。
六、违约责任：
1、本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方支付合同总价款200%的违约金;
2、如乙方未能按时交货，每拖迟一日按合同总额罚3‰给甲方，如甲方需要延迟交货时间必须以书面形式提前与乙方协商，否则每拖迟一日按合同总额罚3‰给乙方;
3、如甲方未按本合同第三条付款方式付款，乙方有权不发货，甲方超出交货期限一个月未见提货，乙方将视甲方已经解除本合同，乙方将按《合同法》有关规定处理;
4、甲方未付清款前，所有用具使用权归属乙方，如甲方逾期未付款，乙方有权向甲方按未付款总额的'3‰每天计提滞纳金;
5、在交货当天，甲方按合同第六条付款或按已验收货品金额按合同条约结算后，乙方再付货，如有违约乙方有权不发货，由此引起双方的一切损失由甲方承担。
七、结算方式：
以实际交货结算为准。
八、其它事宜：
1、对于明确的合同标准，经双方协商同意后，可作增减或变更，增减、变更后的产品，价格及交货期双方另行协商，按实际交货产品数量结款。
2、在甲方未按合同第三条付款的情况下，乙方可顺延交货期。
九、经济责任：
如执行本合同有任何争议，任何一方可向当地人民法院起诉。
十、双方协商的其它条款：
十一、本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后即生效。
甲方：(盖公章)乙方：(盖公章)
甲方代表：(签名)乙方代表：(签名)
电话：电话：
地址：地址：
签约时间：年月日签约时间：年月日
合同供方:
需方:
签订日期：年 月 日
购销合同 篇5
甲方(供方)：
乙方(需方)：
二、质量标准：□国家标准 □行业标准 □企业标准 □以双方在合同中约定的标准 标的物包装和标签内容应符合相关标准和国家有关规定。
三、标的物交付方式、地点、费用承担及期限：
标的物按下列第 种方式交付：
1、甲方负责发货
2、乙方自行提货
3、乙方委托提货
四、付款方式及期限：
五、不可抗力
甲、乙双方在任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。在取得有关主管机关证明后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况可部份或全部免予承担违约责任。
第六条本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的.，双方可以达成书面补充。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
第七条合同效力：
本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖签章之日起生效。
合同有效期自 年 月 日至 年 月 日
本合同一式两份，供方执一份，需方执一份，有效期限： 年 月 日至 年 月 日
甲方(供方)：
乙方(需方)：
年月日：
购销合同 篇6
供货方： (以下简称甲方) 购货方： (以下简称乙方)
一、产品名称：六和饲料
二、数量：吨
三、价格：元/吨(含税价)，共计饲料款为： 元(大写 )发票要根据乙方的要求开具，并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准：乙方同甲方相关技术管理人员，按照合同相关规定验收，如甲方所送货物质量、数量、规格不符合国家标准和乙方要求，乙方有权按实际情况签收或退货，由此产生的相关费用由甲方承担。
五、甲方承担运输，装车、卸车费用，定点堆放。
六、付款方式：一次性全部付清饲料款。
七、交货日期：甲方必须按质按量及时供应，并确保在达养殖场，如因甲方供货原因造成饲料未及时送达，由此产生的相关费用由甲方承担。
八、违约责任：甲乙双方均应严格按照合同的.相关条款执行，如甲乙双方遇未尽事宜，双方另行协商解决。结果与本合同具有同等效力。
九、如遇到不可抗拒的各种因素不能履行协议的，甲乙双方可自行协商解决。
十、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。本协议自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇7
甲方：大冶市舜天贸易有限公司
乙方：大冶市众百利太平冶金原料有限公司
甲乙双方经过充分协商，就甲方向乙方采购石灰石粉事宜，依照《中华人民共和国合同法》，根据平等互利的原则，订立石灰石粉采购合同，以便共同遵守。
一、产品名称：
石灰石粉。
二、合同期限：
本合同自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。
三、合同价格及付款方式：
1、石灰石粉到厂价（一票制）：人民币93.5元/吨（含17%的增值税及运费），合同期内甲方享有适时调价权利。
2、结算方式：乙方凭西塞山电厂计磅单和检验单申请付款，甲方按合同（附件
二）考核后办理脱硫石灰石粉货款结算手续。
3、付款方式：每月付款一次，付款前乙方应出具增值税专用发票（17%）。
四、石灰石粉的质量和数量
1、石灰石粉的质量标准
乙方必须提供符合有关国家标准和满足西塞山电厂质量要求的石灰石粉，具体技术指标见附件一。
2、石灰石粉的供应数量
乙方日常供应的石灰石粉数量必须服从西塞山电厂生产需要的调运安排，甲方按生产计划提前1-2天通知乙方。
乙方生产、供应能力必须满足西塞山电厂的生产需要，年供应量不超过西塞山电厂需求总量的40%。
五、石灰石粉的计量方法
1、石灰石粉的计量单位（净重）：吨
2、石灰石粉的计量以西塞山电厂地磅计量为准。
3、计费重量（净重）=重车重量-空车重量
六、石灰石粉的验收
1、重量验收：脱硫石灰石粉到厂验收时甲乙双方必须办理交接手续。交接双方责任人在西塞山电厂地磅房当场计量，双方在共同确认的计磅单上签字，计磅单一式四份，双方各执二份。
2、质量验收：乙方提供的每车石灰石粉，须在双方的监督下随机提取三份样品，以西塞山电厂的检验为依据。
七、石灰石粉的交货期限和交货地点
1、乙方按照甲方提供的.生产计划安排及通知要求，按时将石灰石粉运达交货地点。
2、交货地点：西塞山电厂。
八、双方有关权利和义务：
1、乙方应按时保证西塞山电厂石灰石粉的供应量，因乙方供货不及时影响西塞山电厂生产造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
2、乙方如因故不能按时供应的，应提前5天通知甲方并取得甲方同意方可。
九、其他
1、合同期内未尽事宜，须双方共同协商，拟订补充规定，补充规定与本合同具
有同等法律效力。
2、本合同自签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。 附件：脱硫石灰石粉的质量要求和考核标准
甲方：大冶市舜天贸易有限公司
（盖章）
法定/授权代表人：
日期：20xx年12月31日
乙方：大冶市众百利太平冶金原料有限公司
（盖章） 法定/授权代表人：
日期：20xx年12月31日
购销合同 篇8
供方：
需方：
二、质量要求和技术标准：
执行标准：GB/T702-20xx。
三、交货地点及方式:
交货地点：供方仓库(长沙新开铺)。 交货方式：需方自提。
四、交货时间：20xx-06-07现货。
五、验收及提出异议期限：
如发现产品规格、质量及价格不合合同规定，需方需在七天内向供方提出异议，供方在确认属实后合理解决。
六、违约责任：
按《中华人民共和国合同法》执行。
七、解决合同纠纷的方式：
执行本合同如发生争议，由双方协商解决;协商不成，向需方所在地法院起诉。
八、其它约定事项:
1、按实际过磅重量结算。
2、逾期付款需加价20元/吨/天。
3、供方对永州振华物资贸易有限公司开具增值税发票，需方需向供方提供合法有效的开票资料，否则供方有权拒开。
4、合同双方签字盖章生效。
供方：
需方：
年月日：
【购销合同】相关文章：
购销的合同03-03
经典购销合同03-05
购销合同02-26
购销的合同02-14
购销合同(精选)08-31
购销合同（经典）08-31
购销合同【精选】09-18
购销合同【经典】10-09
（经典）购销合同10-18
（精选）购销合同10-18