工程合同

时间：2023-11-18 09:26:44 合同我要投稿

工程合同[必备4篇]

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，很多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编收集整理的工程合同4篇，希望能够帮助到大家。

工程合同[必备4篇]

工程合同篇1

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将xxxxxx路还房钢质入户门专项工程承包给乙方供货并安装。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条工程名称：xxxx还房A、B、C区所有楼栋。

　　第二条工程地点：。

　　第三条工程内容：钢质入户门工程供货并安装（包工包料）。

　　第四条防盗门品牌、生产厂家、型号、数量、单价等：

　　以上为包干单价包括但不限于材料费、人工费、机械费、运杂费、安全文明施工费、材料检测费、水电费、管理费、利润、税金等与防盗门工程有关的一切费用，不含土建配合费，发生时由甲方直接支付给总包单位。

　　第五条合同工期：乙方接到甲方通知之日起15个日历天内进场安装，施工工期符合甲方工程总进度安排。

　　第六条货物验收及质量要求

　　1、乙方安装的钢质入户门应符合重庆美心·麦森门业有限公司的现行Q/MX7—20xx企业标准要求，提供厂家产品合格证书。

　　2、钢质入户门具体要求为带包边、贵安牌固定把手锁、AB钥匙、不锈钢门槛、门扇厚度为60mm、门扇正面和背面的钢板厚度均为0、6mm，门框钢板厚度为1、2 mm 。防盗门表面为木纹转印。门的样式和颜色以甲方确定的样品（型号MXIN5001Rb）为准。

　　3、若甲方对乙方安装过程中所使用的材料有任何怀疑，可随时进行破坏性抽查，抽

　　查中一旦发现材料不符合样品门要求，则判定为该工程不合格，乙方应同时承担返工费用及工期延误给甲方造成的各种损失。

　　甲方对施工质量的要求：入户门安装质量应达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—20xx的规范要求。若甲、乙双方对工程质量有争议，可提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条工程款支付

　　本合同签订20xx年xx月xx日前，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为定金；乙方完成本合同防盗门全部安装工作，甲方向乙方支付合同总金额的50%进度款；乙方向甲方提交相应竣工验收资料，竣工验收合格之日起20个工作日内甲、乙双方办清结算手续，结算完毕7个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的27%；余3%的工程款作为工程质保金，在工程竣工验收合格之日起满一年后一个月内付清。

　　第八条售后服务及相关事项

　　1、乙方保修期为一年（自竣工验收合格之日起算）。保修期内非甲方或住户人为原因导致易损件损坏，乙方负责免费更换。

　　2、在甲方集中交房期间，乙方派人常驻工地，及时解决有关防盗门的问题。

　　3、乙方应配有专职人员负责甲方项目防盗门的故障排除及维修工作。乙方接到甲方或住户故障通知后，1小时内应到场排除；因较大故障1小时内不能排除的，必须在10个小时内解决。

　　4、乙方向甲方提供的结算发票为防盗门生产厂家的正规发票。

　　第九条甲方、乙方责任范围

　　一、甲方责任

　　1、按第七条款及时支付工程款。

　　2、负责提供与施工相关的资料。

　　3、甲方派 xxx（电话：xxxx）、xxxx（电话：xxxxxx）为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，并与乙方协商解决施工中出现的问题。

　　4、负责组织工程的竣工验收。

　　5、为乙方指定施工用电接口并提供水电供乙方使用。

　　6、甲方应确保土建总包单位交付乙方的'基层洞口为精装洞口，尺寸应符合国家相关验收标准，洞口垂直度及对角线尺寸达到验收要求，并经甲、乙及监理单位三方验收合格确认后交与乙方施工。

　　二、乙方责任

　　1、严格按乙方投标文件中的施工工艺、施工说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。同时，乙方应在安装前对所有门洞口现场复核后再进行生产加工。

　　2、乙方委派 xxxxx 为工地现场负责人，联系电话xxxxxx，负责行使乙方的权利及义务。

　　3、负责收集并整理相关工程资料交与土建总包单位归档，参加土建总包方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作；工作中甲方和土建总包单位不对乙方材料失窃负责。

　　5、乙方应在施工中严格按安全操作规程施工，施工过程中引起的人身安全事故及其他事故，乙方负全部责任，与甲方无关。

　　6、乙方应做好施工现场的成品、半成品保护工作。组织进场人员进行安全教育，乙方工作人员进入施工现场应有专人管理，服从土建总包单位的统一管理，遵守现场施工规章制度，在施工过程中做到文明施工，工完场清，做好安全防范工作。

　　第十条违约责任及争议解决办法

　　1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如因乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用和工期损失均由乙方承担。

　　2、若乙方因自身原因延误工期，按每延误一天罚款500元计算工期损失，乙方将罚款金额赔付给甲方，并在货款中直接扣除。

　　3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交嘉陵区人民法院诉讼解决。

　　第十一条其他事项

　　1、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，至工程价款全部结清后自动失效。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　签约时间：年月日签约时间：年月日

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证在合理使用期限内正常使用，甲、乙双方经协商一致，签订工程维护保修合同。乙方在合同期内按照合同约定承担工程维护保修责任。

　　一、工程维护保修范围和内容

　　具体维护保修的内容，双方约定如下：

　　1、维护范围：****大厦公寓部分(6-23层)的弱电系统，地下停车场系统及停车场视频监控系统，大厦外围视频监控系统。

　　2、维护内容：

　　(1)有线电视系统：每年两次对电视信号进行测试、调整至正常水平(主要针对主干系统，户内进行抽检)。线路端接头进行检查，看是否有松动或接触不良现象。每台放大器工作状态进行测试并做除尘处理。

　　(2)综合布线系统：由于主干为光缆直接入户，所以针对各住户主要为应急响应模式。

　　(3)可视对讲系统：每年两次对系统设备进行清洁(住户室内机除外)，系统设备工作状态进行测试，系统功能进行抽检。住户室内机问题做应急处理。

　　(4)门禁系统(包括电梯智能卡系统)：每年一次对设备进行检查，设备工作环境和状态进行测试，软件系统通讯测试(与各个读卡器的通讯及数据上传和下传是否正常)。

　　(5)视频监控系统(包括车库、电梯与外围)：每年二次设备工作状态进行测试，设备控制测试，录像数据查看。

　　(6)停车场系统：每年一次设备保洁，设备状态检查测试，软件系统运行测试。停车场设施检查。

　　二、维护保修期

　　维护保修期为一年，从合同签订之日起计算。

　　三、维护保修方式

　　1、定期上门服务

　　根据上述各系统年检查次数，与甲方商定好上门检测日期，实施检测。

　　2、电话访问

　　除定期进行检查外，不定期进行电话访问，判断系统是否正常。

　　3、紧急响应

　　属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人到场。一般故障4小时内消除;当时不能解决的故障，说明原因并提出解决办法。

　　四、维护保修费用及支付方式

　　1、合同约定的保修范围及项目内容，维护保修费用为壹年 ********元人民币。支付方式为合同签订后支付全部款项。

　　2、更换设备及材料，费用由甲方承担。更换设备及材料的费用在本次保修完成后一次结清。

　　3、对于甲方的其他要求，费用双方协商。

　　五、双方的权利、义务

　　1、甲方的权利、义务

　　(1)甲方有权调整定期检测的具体时间(不改变总次数);

　　(2)甲方对每次检测的内容和结果有知情权;

　　(3)甲方对系统设备的日常保管使用应做到专人负责，正确使用操作;

　　(4)甲方必须对乙方的工作提供必要的便利和配合;

　　(5)甲方必须按时支付相应费用。

　　2、乙方的.权利、义务

　　(1)乙方对系统设备工作的环境及日常使用的基本情况有知情权;

　　(2)乙方有权要求甲方提供必要的设备运行记录或读取相应的数据;

　　(3)乙方必须按合同约定提供相应服务;

　　(4)乙方接到应急电话后，必须在规定时间到场，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托其他人员修理，费用从维护保修金内扣除;

　　(5)每次维护保修，必须提供保修记录，并有甲方的签字认可;

　　(6)对系统的运行和维护，提出合理的意见和建议。

　　六、其他

　　1、本合同一式两份，双方各执一份;

　　2、双方签字盖章之日起生效，有效期壹年，期满重新签订;

　　3、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　经公司研究指派_______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),水磨石分项工程交由_______小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。

　　一、承包项目:本工程所有楼地面的水磨石。

　　二、承包方式:包工包料,但不得转包他人。

　　三、承包价格:本色水磨石_______元/m2,彩色水磨石_______元/m2,楼梯另补_______元/m2。

　　四、工期要求:

　　从工序交接日起,每层在_______天内要完成,楼梯在_______天内要完成。

　　五、质量与施工要求:

　　一、水磨石面层下的找平层所用的胶结材料应用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其标号不得低于425#。

　　二、彩色水磨石所用的白水泥应有出厂合格证,进场后尚应再次进行抽样送检,检验合格后方可使用。

　　三、水磨厂所用的各种颜色的石粒,其硬度应符合施工规范的规定,并要有产品质量证明文件(合格证)。

　　四、水磨石面层的铺设厚度、石浆配合比、色彩等应符合设计要求(图集要求)。

　　五、各结构层之间及结构层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

　　六、水磨石分格条宜采用5mm厚的玻璃条,其颜色应一致;高级彩色水磨石一定要采用铜条做分格条。

　　七、面积较大的水磨石,应在纵、横方向设置伸缩缝,伸缩缝间距不得大于6m。伸缩缝做法可采用双条玻璃条(铜条)设置,缝宽宜为5-10mm,缝内嵌填柔性填充材料(如玻璃胶等),在找平层铺设前就要嵌填。

　　八、楼地面做法是水磨石,那么,踢脚线也应该是做水磨石;否则,将很不协调,成了不伦不类之嫌。

　　九、水磨石用的颜料应是耐碱和耐光的颜料,使用时应先将色粉化作膏,才能利于搅拌均匀。

　　十、找平层砂浆应采用1:3水泥砂浆,其强度等级不得低于M15,应按施工规范规定制作试块组数。

　　十一、水磨石面层的石浆强度等级不得低于M15,厚度最少应有12mm及以上。石浆也要按规定制作试块组数。

　　十二、水磨石的允许偏差:表面平整2mm,阴阳角垂直2mm,分格条平直2mm,踢脚线上口平直2mm,阳角方正2mm,立面垂直3mm。水磨石的.最后一道工序打腊,应待水磨石完全干燥后进行,否则前功尽弃!

　　十三、验收水磨石的质量时,不得有空鼓和裂纹,空鼓而不裂的面积不大于200cm2者,可不计。水磨石应表面平整、光滑,石子显露密实均匀;无砂眼、磨纹和露磨现象,分格条位置准确,全部露出。

　　六、安全要求:

　　一、在室内推小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车把挤手。人推小车不准倒退。

　　二、夜间作业要有足够的照明并经二级漏电保护,灯具应架空并用支架固定,离地面不低于2.4m。不得随便移动临时照明。

　　三、使用磨石子机,应戴绝缘手套、脚穿胶鞋。

　　四、电源线须经过二级漏电保护并用橡皮电缆线,且不得有接关头现象。

　　五、三角磨石必须安装牢固并有防护罩,经试运转正常后方可操作,不得在运转时进行保养。

　　六、擦草酸时人人都要佩戴胶皮手套,以免伤手,磨石机上方不准站人或堆物。

　　七、井架吊篮提升或下降时,必须关好井架安全门,卸料平台处的操作工人,不得将头、手伸入井架内。

　　八、卸料平台处的操作工人应待井架停稳后,方可进入吊篮内工作。

　　九、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　十、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　十一、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。

　　七、奖罚条件:

　　一、按时完成奖励_______元;因劳力不足或机械损坏的影响而不能按时完成扣款_______元。

　　二、质量经有关部门检查后受表扬的奖励_______元;反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款_______元。

　　三、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　四、严禁出现重伤以上事故,轻伤事故每发生一起,均扣工资_______元。

　　八、结算方式:

　　采用现金支付形式,每完成一层(指第一遍磨好)支付_______%的工程款,余款在正式验收交工后1个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解:

　　如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项:

　　一、二、三、本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人(甲方):_______

　　承包班组长(乙方):_______

　　签定时间____年____月_____日

工程合同篇4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲、乙双方经协商一致，同意终止双方于___年___月___日签署的《国电新疆红雁池发电有限公司以大代小热电联产（2×330MW）技改工程全厂区消防工程施工合同》（合同编号：SHFD-20xx-4-5-1）（以下简称《施工合同》），现就有关事项约定如下：

　　一、甲、乙双方同意终止《施工合同》，合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系，双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

　　二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

　　三、就乙方已完成的.施工工程量，甲方已支付乙方施工款合计五十三万元（￥530，000.00），之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。另乙方已向甲方开具共计50万元的有效发票，余下3万元有效发票乙方应在本协议生效日前向甲方开具。

　　四、双方同意于本协议生效之日，双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接，包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备（其中不包括乙方自购的施工工具）等。上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备（其中不包括乙方自购的施工工具）等乙方应全部保留在施工现场，并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备（但不包含乙方自购的施工工具）等，待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管，不再与乙方有任何权利义务关系。

　　五、甲乙双方不得做出任何可能对施工现场的施工干涉行为。

　　六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见，因此双方就履行本协议不得有任何争议。

　　七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

　　八、本协议一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________________

　　甲方代表：________________________

　　签署日期：___年___月___日

　　乙方：________________________

　　乙方代表：________________________

　　签署日期：___年___月___日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同02-24