职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>购销合同

购销合同

时间:2023-11-25 08:58:57 合同 我要投稿

(必备)实用的购销合同4篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编整理的购销合同4篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

(必备)实用的购销合同4篇

购销合同 篇1

  甲方(供方):

  乙方(需方):

  乙方为实现需要,向甲方购买,甲方承诺按照合同约定及乙方需求向乙方提供产品,现经双方协商一致,达成协议如下:

  一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额等

  二、质量标准:按国家标准及行业标准执行,特殊行业的还应符合相关部门制定的标准。

  三、交货:

  1、交货时间:甲方应于年月日将全部产品交付给乙方。

  2、交付方式及地点:□乙方到甲方处自提□甲方将货物运送至乙方之地指定点,负责运输,运费由承担。

  四、付款方式:

  甲方向乙方申请款项时,应先向乙方提供合法正规发票,否则,乙方有权拒付货款而不承担任何责任。

  五、产品验收:

  乙方收到货物后,对货物的品种、数量、规格型号进行验收,自收到货物之日起五日内提出异议。

  六、质量保证内容、期限:

  1、甲方应保证产品符合合同约定的质量标准,乙方在任何时候发现甲方所供产品存在质量问题,都有权提出质量异议,要求甲方立即予以更换,更换后仍不符合质量要求的,乙方有权解除合同,甲方应支付总货款的百分之三十作为违约金,不足以弥补乙方损失的`,甲方予以补足。

  2、因甲方产品质量问题,造成乙方及其工作人员、第三方人身损害或财产损失的,甲方承担一切赔偿责任。

  七、违约责任

  1、乙方逾期付款的,每逾期一日,向甲方支付应付款项千分之五的违约金。

  2、甲方逾期交货的,每逾期一日,向乙方支付总货款千分之五的违约金,逾期7天仍未交付的,乙方有权解除合同,甲方应支付总货款的百分之三十作为违约金,不足以弥补乙方损失的,甲方予以补足。

  3、甲方所提供货物经乙方验收不符合合同约定的,应立即予以更换,构成逾期的,按本条第二款执行;产品无法使用或甲方逾期交付而乙方不再需要的,乙方有权立即解除合同,甲方应支付总货款的百分之三十作为违约金,不足以弥补乙方损失的,甲方予以补足。

  4、除合同约定的合同解除情形外,任何一方不得擅自提前解除合同,擅自解除的,应向对方支付总货款的百分之二十作为违约金。

  八、不可抗力

  因发生不可抗力,双方互不担责,但应及时通知对方,并向对方提供权威部门出具的证明文件。

  九、本合同未尽事宜,由双方协商解决。合同履行中如发生纠纷,经协商不成,双方同意由乙方所在地人民法院诉讼管辖。

  十、本合同一式二份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,本合同经双方盖章的传真件有效。(以下无正文,为签字盖章部分)

  甲方:

  乙方:

  签订日期:年月日

  

购销合同 篇2

  供方(甲方):

  需方(乙方):

  一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

  甲方向乙方提供武昌鱼130000尾,云斑鮰380000尾,加州鲈130000尾,合计苗种数量640000尾,总金额为385000元(大写人民币:叁拾捌万伍仟元整)。具体数量、规格、单价见下表:

  产品名称规格计算单位数量单价金额

  武昌鱼3-4cm尾1300000、6元/尾78000

  云斑鮰3cm尾3800000、5元/尾190000加州鲈

  4cm尾1300000、9元/尾117000合计(大写)

  二、甲方向乙方供应上述3个品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。

  三、甲方向乙方供应的鱼苗的质量应当符合国家标准,行业标准。

  四、甲方向乙方供应的鱼苗的包装应当按照国家规定的通用方式。运用氧气袋充氧空运。

  五、供应商品的期限、地点、方式

  1、乙方自________年____月____日起至________年____月____日止向甲方采购货品。

  2、供货地址:

  3、收货地址:机场。

  六、验收标准、方式及提出异议期限:乙方收货时仅对甲方所供应物的数量的进行验收,如有异议,在____日内提出。

  七、结算方式:交货完成后,甲方将各种票据齐全寄到乙方,乙方____日内采取银行汇款方式。八、违约责任

  1、甲方违反合同约定,多交或少交商品,乙方有权拒收多交的商品,一切

  经济损失由甲方负担;甲方少交商品,如造成乙方经济损失,甲方应负赔偿责任。

  如果乙方仍然需要少交部分的商品,甲方应当继续供应少交的商品。

  2、甲乙双方签订促销协议,若甲方出现促销价有效期内延迟交货或交货数量短少甚至不交货的.情况,应向乙方赔偿10%的违约金。

  3、乙方不得无故拒收甲方按合同供应的商品,造成甲方经济损失的,应当予以赔偿。

  甲方:乙方:

  代表签名:代表签名:

  法人代表:法人代表:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  签署日期:________年____月____日签署日期:________年____月____日

购销合同 篇3

  原告:王XX,女,汉族,现就职于XX市劳教所第X大队,电话:XXXXX

  被告:河北XXX房地产开发有限公司,地址:XX市XX路XX号,法定代表人:张XX,电话:XXXXX

  诉讼请求

  1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的.商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

  此致

  XX市XX区人民法院

  具状人:王XX

  XX年X月X日

  附:本诉状一式二份

  证据X件

购销合同 篇4

  卖方(以下称甲方):

  买方(以下称乙方):

  乙方在 购买甲方的 玉器,甲、乙双方达成如下协议。

  1、乙方购买甲方如下的玉器:

  玉器名称:玉器图像:正面:

  反面:

  玉器规格:长: mm 宽: mm 厚: mm 重: 克

  玉器检定证书号:(注:带检测证书的填写)

  购买金额(大写):仟 佰 拾 元角 分

  2、购买条款:

  1)付款方式:合同签订之日起2日内,乙方向甲方支付总费用的%预付款,即人民币甲方玉器交货完成后经乙方签字确认,乙方向甲方支付总费用的 40 %的`尾款,即人民币

  2)发货时间:甲方按照乙方指定的地点发货。 日期: 年 月 日

  3)发货方式:

  3、甲方条款:

  1)乙方发现玉器有质量问题, 甲方无条件全额退款。

  2)乙方收货后因玉石质量问题,可15天内无条件调换(抛光不能还原或有损的玉器除外)。

  3)乙方购买甲方的玉器,经检定为假玉(非A货),甲方赔偿乙方赔偿金(注:乙方购买甲方带检定证书的玉器甲方赔偿壹万元,其它玉器按购买金额的十倍赔偿)。

  4、乙方条款:

  1) 甲方出售的玉器为真玉(A货),乙方恶意制造甲方出售的玉器为假玉(非A货)并向甲方索取赔偿时,甲方有权提交有关仲裁机构(法院)仲裁,乙方败诉必须赔偿甲方各种损失。

  本合同发生纠纷时,由双方协商解决或提交有关仲裁机构(法院)解决。

  本合同经甲、乙双方签字,由财付通付款给甲方后生效,乙方更换玉器或甲方回收玉器后失效。

  本合同只有一份,乙方购买甲方的玉器后由乙方持有。

  甲方负责人(签字):

  签订日期: 年月日

  附: 甲方负责人身份证

  签订销售合同书时,附上甲方负责人身份证原件!

  乙方(签字): 签订日期: 年月日

【购销合同】相关文章:

(精选)购销的合同07-24

(精选)购销的合同07-28

经典购销合同03-05

购销合同02-26

购销的合同02-14

购销的合同03-03

购销合同(经典)08-19

购销合同[精选]08-19

(精选)购销合同09-22

购销合同[经典]09-22

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有