工程合同

时间：2023-12-11 09:17:46 合同我要投稿

工程合同[汇总4篇]

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的工程合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同[汇总4篇]

工程合同篇1

　　建设施工合同

　　1.订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　2.《建筑工程合同》文件的组成：

　　(1)双方签署的合同协议书。

　　(2)中标通知书。

　　(3)投标书及其附件。

　　(4)本合同专用条款。

　　(5)本合同通用条款。

　　(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。

　　3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。

　　4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。

　　5.重新检验(单选题)

　　检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

　　6.暂停施工

　　(1)发包人原因造成的暂停施工

　　(2)承包人原因造成的`暂停施工

　　(3)意外事件造成导致的暂停施工

　　7.不可抗力所造成损失的承担

　　工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

　　8.施工合同的解除

　　1)可以解除的情形

　　(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

　　(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)

　　2)解除合同的程序

　　3)合同解除后的善后处理

　　9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

　　1)赔偿因其违约给发包人造成的损失

　　2)支付违约金

　　3)采取补救措施

　　4) 继续履行

　　10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)

　　订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　订立施工合同的程序：

　　对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

工程合同篇2

　　甲方：以下简称甲方

　　乙方：以下简称乙方

　　随着乡集镇公路硬化，集镇容貌虽得到较大改善，但由于集镇道路夜晚漆黑，给群众出行带来很大的不便，社会治安隐患大，为了解决老百姓这一实际难题，改善夜晚出行条件，按照平等互信原则，依照相关法律法规，经甲方乙方协商一致就村集镇路灯亮化工订立本合同，希望共同遵守。

　　第一条：工程名称

　　XX县XX乡XX村集镇路灯安装

　　第二条：施工时间

　　20xxX年8月1日至20xx年12月31日前完工

　　第三条：工程发包造价

　　工程总投资九万贰仟元整(￥92000)

　　第四条：乙方投劳数、性质及要求

　　乙方将负责筹资劳力200人，每人投劳2个，共计400个，筹劳折资1.2万元。用于拉线、埋杆等，具体由蒋松燕负责入场。

　　1、本工程系甲方支持乙方改善公用基础设施工程，与其他工程存在本质上的区别，为此，乙方在本工程上的投工、投劳人员与甲方不存在劳动关系，也不存在劳务关系。

　　2、乙方投工、投劳人员是否享有劳务工资、以及劳务工资的多少都由乙方决定，甲方概不负责。

　　3、所有投工、投劳的人员全由乙方负责组织、安排、管理。甲方只要求乙方的投工、投劳的人员，在工程施工过程中认真配合甲方工作。

　　4、乙方不得使用残疾、智障、体力等不能满足作业要求的.作业人员。

　　第五条：乙方投工、投劳的工作内容

　　本工程的土方开挖、材料转运、施工配合等简单劳务工作，具体工作量如下：

　　1、土石方开挖、回填;共计18个电杆坑、6个拉线坑的土石方开挖及回填。

　　2、施工及材料运输，及负责将该工程施工材料从存放地运输到施工作业点、拆旧材料从施工现场收集运输到甲方指定存放处。

　　3、电线立杆、放线配合，及负责共18基电杆组立及0.4KV线路导线施放的地面配合工作。

　　第六条：工程质量及安全

　　乙方应根据甲方提供的施工图进行土石方开挖、回填，并满足相关技术要求。土石方开挖，回填完成后，需甲方验收合格后签字。

　　乙方在施工材料运输工程中不得造成材料损失或丢失，造成损坏或丢失乙方负责赔偿。

　　乙方人员必须认真配合甲方工作，严格按照国家电业安全施工有关规定，安全文明施工，确保不发生安全事故，凡因乙方原因造成的

　　安全事故均由乙方负责。

　　第七条：双方权利与义务

　　(一)甲方

　　1、甲方根据工程要求，按本协议第三条约定安排乙方实施投工内容，乙方应无条件遵照执行。

　　2、甲方负责派专人指导立杆现场的施工工艺，并负责隐蔽工程验收。

　　3、甲方负责组织杆上作业人员的施工。

　　(二)乙方

　　1、乙方必须主动按本协议第三条约定承担协议内容的全部工作，并积极配合甲方杆上人员的作业，以确保工程质量和进度。

　　2、乙方必须按甲方要求进行安全生产，不得违反安全工作规程。

　　3、在施工过程中如乙方发生人身伤亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不承担任何责任。

　　4、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令。

　　5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。

　　6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

　　第八条：违约责任与其他

　　1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

　　2、如因乙方原因造成工程不能按期完工的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

　　本协议经甲、乙双方法定代表人或代表签字盖章及产生法律效力。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监证单位存放一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　委托方（以下简称甲方）

　　监理方（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方监理装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同：

　　一、服务内容、方式与要求

　　1、服务内容：

　　①工程名称：德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊

　　③工程规模：室内工程建筑面积合计约 1000 m2。 ④监理范围：装饰装修图纸内部分。

　　⑤服务范围如下：

　　（1）前期监理

　　审定设计方案及图纸；审核工程预算；设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。

　　（2）中期监理

　　根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工；对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证；

　　（3）后期监理

　　工程结算审核；对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。

　　2、服务方式：

　　①施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作.

　　②施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。

　　③施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。

　　3、服务承诺：

　　①乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。

　　②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。

　　二、委托方提供如下条件：

　　为乙方提供已使用的与本工程有关的'原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，与与本工程有关的协作单位、配合单位名录。

　　三、授权范围

　　甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：

　　1、对选用材料与施工质量的检验权。

　　2、施工工艺变更权，需经甲方同意。

　　3、对施工单位的处罚建议权。

　　4、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。

　　5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

　　6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程 1

　　款项的管理权。

　　7、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。

　　11、与协作单位组织协调的主持权。

　　四、合同期限：

　　从签订合同之日起，即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。

　　五、监理费用及支付方式：

　　1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月，如果工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿]

　　2、支付方式：

　　合同期间分两次支付，第一次支付50％，￥40,000（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%，￥40,000（大写：肆万元正）。

　　六、违约责任：

　　1、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。

　　2、因甲方不履行授予乙方的权限，造成的损失，乙方不予承担。

　　3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应承担合同价款5‰的违约金。

　　七、争议与解决办法：

　　1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的具体监理工作行为是否符合国家相关监理规范与标准为依据进行裁定。

　　2、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。

　　3、因违约或终止合同引起的损失与经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一致，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

　　八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。

　　甲方单位（章）：乙方（章）：

　　委托代理人（签字）委托代理人（签字）：

　　甲方地址：乙方地址：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

工程合同篇4

　　发包方（甲方）：___________________

　　承包方（乙方）：___________________

　　资质等级：_________________________甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1．工程概况：_________________________

　　2．工程名称________ 地点________承包范围 ________承包方式________承包内容________

　　3．工期________________

　　4．工程质量标准：________________

　　5．工程造价：________________________

　　6．付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：________________

　　7．工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8．工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9．违约责任

　　（1）合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金；

　　（2）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　（3）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　（4）甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　（5）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　（6）由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10．合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向合同签订地人民法院起诉。

　　11．其他具体规定

　　（1）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的`________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________ 元（此费用不在工程价款内）；

　　（2）施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　（3）施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_______点______分至_____点______分；下午_______点______分至_____点______分。

　　12．附则

　　（1）本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（2）本合同签订后工程不得转包。

　　（3）合同履行完后自动终止。

　　（4）本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（签字） _________________

　　代表（签字）：________________

　　乙方：________________________

　　签约日期：_____年_____月____日

　　签约地点：____________________合同附件

　　附件一装饰装修工程施工项目确认表

　　附件二家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

　　附件三家庭居室装饰装修工程报价表

　　附件四甲方提供装饰装修材料明细表

　　附件五乙方提供装饰装修材料明细表

　　附件六家庭居室装饰装修工程设计图纸

　　附件七装饰装修工程变更单

　　附件八工程验收单

　　附件九工程结算单

　　附件十工程保修单装饰装修工程施工项目确认表（附表一）

　　序号

　　施工项目居室1平方米居室2平方米居室3平方米门厅平方米厨房平方米卫生间1平方米卫生间2 平方米阳台平方米四、装饰做法1．涂料2．塑料墙裙3．木踢脚4．砖踢脚5．塑料踢脚6．窗帘盒7．暖气罩8．木质阴角线9．石膏阴角线10．包门套11．包窗套12．包门13．现制门14．现制窗15．现制吊柜16．现制地柜17．现制落地柜18．包管道19．暖气移位20．管道改线21．供电改线22．作防水23．灯具安装24．洁具安装25．油烟机安装26．排风扇安装27．热水器安排28．洗手盆安装29．洗菜池安装30．拖布池安装31．防盗门安装32．铝合金门窗33．挂镜线34．饰物、镜子35．36．37．38．39．

　　甲方代表（签字）：____________________ 乙方代表：（签字）： ____________________家庭居室装饰装修工程报价单金额单位：元

　　序号

　　装饰装修内容及材料规格、型号、品牌、等级数量单位单价合计金额1234567891011121314151617181920212223甲方代表（签字）：_______________ 乙方代表：（签字）：__________甲方提供装饰装修材料明细表（附表四）金额单位：_____元

　　材料名称

　　单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点甲方代表（签字）：_____________ 乙方代表：（签字）：_______________

　　乙方提供装饰装修材料明细表金额单位：_____元

　　材料名称

　　单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点甲方代表（签字）：___________________ 乙方代表（签字）：____________工程验收单（附表八）

　　序号

　　主要验收项目名称验收日期验收结果整体工程验收结果年月日全部验收合格后双方签字盖章：_________________________

　　甲方代表（签字）：________________ 乙方代表（签字）：_________________工程结算单（附表九） _____年_____月_____日

　　合同原金额2变更增加值3变更减值4甲方已付金额5甲方结算应付金额甲方代表（签字盖章）：__________ 乙方代表（签字盖章）：__________工程保修单（附表十）