- 相关推荐
变压器施工合同范本
随着法律观念的深入人心，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编精心整理的变压器施工合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
变压器施工合同范本 篇1
建设发包方(下称甲方)：
承包施工方(下称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款：
一、工程概况和承包范围
1、工程名称：天柱山科技园400KVA欧式变压器安装工程
2、工程地点：天柱山科技园内甲方指定经乙方代申报后核定位置
3、工程内容范围：
①VV22型电缆高压下火;
②欧式箱变输出380V计量;
③确保输出回路有6个接入点;
④接入点电器功率确保不低于400(A);
⑤地下部分要做好防水，防止长期渗水造成潮湿腐蚀箱变铁质材料。
4、承包方式：总价承包(包括但不限于：包申报、包规费、包工、包料、包安全、包质量、包工期、包下火、包验收合格等)。
5、合同价款： 签订合同价为(大写) 元(人民币)￥： 元(含税)，价格构成详见《价格表》(工程预算书)。
二、施工进场条件和开、竣工日期
1、施工进场条件。
下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：
①甲方做好施工现场的障碍物清除、清苗赔偿、民事纠纷等社会事务工作; ②甲方做好施工现场的铁皮围墙的迁移工作。
2、合同工期
根据国家工期定额和使用需要，双方商定工程工期总日历天数 天。
①计划开工日期： 20__ 年 03 月 11 日
②计划竣工日期： 20__ 年 03 月 31 日
③如遇下列情况之一，工期可相应顺延：
A、因甲方更改设计或施工条件不完全具备等原因而影响施工进度;
B、因不可抗力而延误施工的;
C、其他非乙方的过失造成的。
三、材料设备供应
1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)。
2、设备材料的采购由乙方负责(包工包料形式)。乙方供应设备材料，必须负责签订好购货合同并交一份附件给甲方。
3、本工程用材质量必须确保甲方用电安全;规格、型号、及数量等见工程预算书(即价格表)中所列，并作为本合同的重要组成部分。
四、工程质量
1、保修期：自工程竣工验收合格后通电之日起一年时间。
2、工程质量必须达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方购进材料原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方承担违约责任，甲方在使用中由于乙方安装材料原因造成安全事故，甲方有权追究乙方赔偿损失。
五、甲方权利和义务
1、委派甲方代表。甲方确定 李晓陆 为甲方代表，履行本合同下的.甲方责任，该代表是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方对实施本合同进行监督，决定对双方工作进行协调的程序。
2、协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。
3、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
六、乙方权利和义务
1、委派乙方代表。乙方确定 为乙方代表，履行本合同下的乙方责任，该代表是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应非常熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。
2、按合同约定时间完成工程施工。
3、编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案，严格按照设计图纸要求组织施工。
4、负责申报并取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作)。
5、负责安装调试，出现质量问题，由乙方负责返工，达合格标准为止。
6、负责施工现场的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。
7、竣工后一月内向甲方提供工程所涉及完整图纸和资料 1 套。
七、安全施工
1、执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。
2、乙方承担安全措施不力出现事故，其责任和因此发生的全部费用由乙方承担; 非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。
3、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道等特殊环境施工前，应向甲方提出安全保护措施，费用由乙方承担。
4、因乙方设备质量问题或施工工艺问题出现安全隐患，造成甲方或它方损失的，由乙方负全责，涉及损失的，由乙方全额支付。
八、竣工验收
1、当工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家变配电工程竣工验收有关规定，及时组织申请电力主管部门竣工验收，并书面告之甲方代表并参与。
2、甲方收到竣工验收书面告之后7 天内，对工程建设与施工图纸不符或工程存在缺陷，必须在 3 天内给予认可或提出修改的意见。乙方按要求修改，对存在缺陷进行消除。
3、工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。
4、未经验收交接手续的工程，甲方不得使用。如甲方强行使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方承担责任。
九、工程质量保证和售后服务
1、工程设备材料的保证期限按国家有关规定进行保证。
2、质量保证期为竣工验收合格后通电之日起一年时间，期间质量问题乙方负责修复。过保修期后，双方可协商由乙方提供有偿报修服务。
3、工程质量保证金为合同总价款的5%，保修期满无任何质量问题，予以结算支付。
十、工程造价及付款方式
1、双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。
①工程安装定额执行《安徽省农网20KV及以下配电网工程建设预算标准实施细则(试行)》;
②材料价款按施工期间市场价执行。
③双方同意以预算书为基础，对工程承包费进行协商，本工程承包费合计为人民币 整(￥ 元)。
2、因设计变更或工程质量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程承包费的，由双方另行协商解决，并开具联系单作为调整结算的依据。
3、甲方支付给乙方的工程承包费按以下方式支付：
①安装主设备材料进场经现场比对验收通过后 5 天内，甲方向乙方预付工程承包款 10 %;
②工程竣工验收合格通电后 5 天内，甲方支付工程承包款至 60 %;
③经试用设施设备运行正常 2 月内，甲方根据协商进行工程结算，并支付工程余款的 95 %;
④余款 5 %在保修期满后一次性付清。
⑤甲方向乙方支付工程承包费，应支付至本合同所述银行帐户。
⑥乙方应开具工程建筑安装发票，凭票结算。
十一、违约责任
1、甲方未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额5‰的违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的，乙方按每天5‰工程款总额的比例支付违约金。
3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定外，应向对方进行赔偿。
十二、争议的解决方式
因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，向有管辖权的人民法院起诉。
十三、特殊约定
1、由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。
2、工程未经甲方书面同意，不得分包。工程不得转包或以分包名义实质转包。
十四、其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份：合同副本一式二份，甲乙双方各存档一份。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
3、本合同自双方签章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
变压器施工合同范本 篇2
建设单位：
施工单位：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市 ”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。
第一条、工程概况
工程名称：“百扬超市”
工程地点： 九眼桥
工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程
第二条、承包范围
新装1000kVA箱式变压器一台 ，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。
第三条、承包方式
本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906—91、TEC—298以及GB7251—1997国家现行规范及电力行业的相关要求。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。
第四条、合同工期
1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为50个工作日。
2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。
3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。
第五条、工程总价和付款方式
一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为： ￥950000.00元正（大写：玖拾伍万元整）。
1、此合同总价不包含政策性收费（预付电费等）；
2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。
二、付款比例：
1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正（大写：肆拾柒万伍仟元整）作为工程预付款；
2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥427500.00元正（大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整）作为工程进度款；
3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款 即￥47500.00元正（大写：肆万柒仟伍佰元整）。
4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。
第六条、甲方职责
一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。
二、按合同约定支付工程款。
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。
第七条、乙方职责
一、负责办理供电部门相关手续。
二、设备材料采购及工程施工。
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的'安全事故和财产损失自行承担。
第八条、质量与验收
一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用 。
二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。
三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。
第九条、争议、违约和索赔
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
1、合同确已无法履行；
2、双方协商同意停止施工；
3、调解要求停止施工，且为双方接受；
4、仲裁机关要求停止施工；
5、法院要求停止施工。
三、违约
1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作，应承担由此造成的经济支出，赔偿对方损失，按工程造价的 5% 进行赔偿，工期相应顺延，由此造成的各种后果由责任方承担。
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时， 乙方可以延缓施工（含送电），由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金（双方另有约定的除外）。
四、协议生效
本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。
发包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
签订日期：
签订日期：
变压器施工合同范本 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：安装250KVA变压器
二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。
三、合同价款与付款方式
合同总价款： 万元 。
付款方式：250KVA变压器安装完成后支付全部金额。
四、协议期限： 年 月 日至 年 月 日。
五、质量要求：符合电力局验收标准。
六、甲方责任：
1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任：
1、保证变压器的'质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任：
1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
年 月 日
【变压器施工合同】相关文章：
变压器采购合同04-01
变压器采购合同模板03-31
变压器采购合同11篇04-01
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-20
施工合同小型施工合同10-01
建筑施工承包施工合同04-03
施工施工合同15篇04-21
变压器申请书12-07