工程合同

工程合同9篇[热门]

　　随着法律观念的日渐普及，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的工程合同9篇，欢迎大家分享。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商一致同意，甲方将永城市 共 平方米土地绿化工程，承包给乙方施工，并按照《中华人民共和国合同法》的有关规定相关法律法规，遵循平等、自愿、互利和诚信的原则，签订本合同。

　　一、工程内容

　　1、甲方提供工程图纸和书面文件，花木品种及规格见附页。

　　2、根据不同的地形及面积双方协商调整施工。

　　二、承包方式及付款组成

　　1、本合同以包工包料总价的'方式承包，其承包总价为人民币(大写) (￥元)。

　　2、考虑到校园的具体情况和地形障碍，工程内容如有变动，按甲方要求施工。

　　3、本工程于20xx年4月28日开工，至20xx年5月10日竣工。若遇到人力不可抗因素和校园施工相关事由，不能及时完工，由甲乙双方协调解决，工期相应顺延。

　　4、苗木成活率达到100%为达到甲方要求标准，如苗木成活率达不到100%，由乙方三年内负责补载。

　　三、付款方式

　　合同签订后，乙方施工人员进场施工，工程结束后，待甲方验收合格后，一次性付清全部工程款(大写) 元。

　　四、三年内如人为破坏及不可抗拒因素，乙方不承担任何责任，如三年内花木自然死亡，由乙方负责。

　　五、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　七、本合同自签订之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月日

工程合同 篇2

　　委托人 与监理人 经双方协商一致，签订本合同。

　　一、 委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 工程名称：莲南路一期安置小区人防工程监理。

　　工程地点：龙岩市新罗区曹溪镇水潭村。

　　工程规模：莲南路一期安置小区工程，总建筑面积约27523平方米,人防建筑面积：约1473平方米。

　　总投资：约265万元人民币。

　　二、本合同中的`有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理投标书和中标通知书;

　　②本合同标准条件;

　　③本合同专用条件;

　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自 年 月 日开始实施，至 年 月 日完成。 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合同 篇3

　　甲方：(发包方)

　　乙方：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1. 装修施工地

　　2.工期：﹍﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍﹍月﹍﹍﹍﹍日至﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日

　　第二条：材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计，施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工地必须工具(锥子，切割片等)，要保证安全性，良好使用性，乙方自行工具维修费和损耗费用。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修施工规范》GB50210—20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327—20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB—35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条：有关安全生产和防火等的现场管理约定

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条 ：关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

　　1 在工人进场后三天给部分生活费，施工中途在给予部分生活费，工程完工后全款付清。

　　2.乙方承包内容：

　　(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;

　　(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);

　　(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;

　　(4)开关面板安装;

　　(5)后期灯具的安装。

　　第六条：工程结算方式，按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。

　　第七条：违约责任

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 的'违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 的违约金。

　　第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争执时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决、或协商调解不成事，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第八条：合同的变更和解除

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出， 经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。延。

　　第九条：其他约定

　　1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺

　　2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。

　　3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修，在接到甲方通知后必须半小时内到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条：附则

　　(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后过程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)水电过程保修五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　业主 （以下简称甲方）： 联系电话：

　　施工队（以下简称乙方）： 联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的.情况下签定如下合同：

　　一、 施工概况

　　施工名称： 。

　　二、施工量、 价格

　　1、单价： 元/m2。

　　2、施工款：元。

　　3、如需要增加施工量洽谈。

　　三、 付款方式：现金付款。

　　四、 设计

　　1、 甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。

　　五、 材料、水电由甲方提供。

　　六、 工期

　　从年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。

　　七、 材料运输

　　甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。

　　八、 施工机具和建筑工具都由乙方提供。

　　九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。

　　十、 此施工出现任何安全事故，由乙方承担。 十一、合同争议

　　出现争议甲乙双方先协商， 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，

　　甲乙双方各执一份。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　日期： 日期：

工程合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、工程概况

　　(一)工程名称： ** 水塔拆除工程。

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：

　　1、拆除地面以上整座水塔;

　　2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;

　　3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。

　　(四)施工方式：人工作业拆除。

　　(五)工程施工期间：20xx年 月 日20xx年 月 日，共 天。

　　二、工程造价及付款方式

　　(一)工程总价：人民币 元。

　　(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。

　　三、双方权利及义务

　　(一)甲方权利及义务

　　1、清理工程施工范围内的财物;

　　2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;

　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;

　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;

　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;

　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;

　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;

　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。

　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;

　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。

　　四、工程验收

　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的`要求为标准。

　　五、违约责任

　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

　　六、争议解决

　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由*人民法院管辖。

　　七、其他

　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;

　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

　　甲方：友好花园开发公司

　　乙方 ： 齐广云项目部

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、 工程项目

　　1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程

　　2 工程地点：友好花园项目内

　　3 承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m，据实结算)，

　　总价款约计23920元

　　6 质量标准：合格

　　7 工 期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天

　　二、路面施工工艺

　　1 路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平;

　　2 3:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分

　　摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土;

　　3 碾 压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;

　　4 养 护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天;

　　5 混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用C20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振

　　捣、提浆、摊平，机抹两遍;

　　6 养 护： 用薄膜覆盖养护，不少于6天;

　　7 切 缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m

　　三、 .双方权利和义务

　　甲方主要工作

　　1 负责场地三通一平，水电接入;

　　2 进行工程协调、管理、验收;

　　3 按合同约定支付工程款。

　　乙方主要工作

　　1 本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。

　　2 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担

　　由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查;

　　4 负责所施工工程的验收通过

　　四、工程价款的结算与支付

　　1 按实际面积结算,13元/m;

　　2 路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付伍仟元，混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元，工程完

　　检验合格后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，保修期三个月，

　　如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方2天内不到，

　　由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方承担;

　　五、安全文明施工

　　1 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙

　　方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　2 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责

　　任、法律责任及相应的'一切经济赔偿。

　　六、竣工验收

　　乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　七、违约责任

　　1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　2. 因乙方原因，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按300元/

　　天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　3 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

　　八、合同生效与终止

　　1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

　　2 合同订立时间：20xx年8月16日;

　　3 甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　九、合同份数

　　1. 本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;

　　2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

　　经 办 人： 经 办 人：

　　电 话： 电 话：

　　20xx年8月16日

工程合同 篇7

　　发包人：

　　承包人：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：xx市xx级水电站技改工程

　　工程地点：xx市xx镇 村

　　工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

　　二、工程承包范围

　　厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：二Oxx年十二月三日

　　第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

　　合同工期总日历天数为159天。

　　四、质量标准：合格，争创优良

　　五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

　　七、本合同《专用条款》

　　1、执行水利、水电行业现行的`设计、施工及验收规范、规程标准。

　　2、执行省、市建筑法规的相关规定。

　　八、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　九、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

　　十、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十一、质量和验收

　　1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十二、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十三、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

　　十四、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十五、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十六、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十七、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十八、违约、索赔、争议

　　按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

　　十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　二十、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

　　发包人：承包人：

　　住所：

　　代表：

　　电话：

　　签订日期：

工程合同 篇8

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　第一条：工程概况

　　①公园绿化种植工程

　　②工程地点：

　　③工程承包范围和内容：按图纸结合实际地形、栽植乔木、灌木、地被等品种

　　④承包方式：由乙方包工、包料

　　第二条：工程期限： _____年___月____日至_____年___月____日

　　第三条：工程合同造价

　　本工程合同预算造价为人民币830000万元，即人人民币捌拾叁万元整（不含税金）

　　第四条：工程价款的支付与结算

　　①签定合同后，由甲方在工程施工前支付乙方工程款（乔木、灌木的工程量）400000万，即人民币肆拾万元整。

　　②乙方在花苗、草皮进场前由甲方支付350000元工程进度款，即人民币叁拾伍万元整。

　　③工程竣工后，甲方应在二十日内一次付清乙方合同总价的余款。（按实际发生量结算）。

　　④确因甲方拖欠工程款或场地施工，天气等其他因素而影响工程进度造成乙方停工，损失应由甲方承担。竣工日期应予以顺延。

　　第五条：苗木养护期：

　　保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题苗木不成活的.应及时更换，超过保养期苗木不成活的更换费用由甲方支付，竣工之后的苗木养护费用由甲方承担。

　　第六条：工程质量和检查验收

　　①本工程质量要求为合格

　　②乙方必须严格按施工图纸操作规范和进行施工并接受甲方现场监督检查。

　　③工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收，合格后，将工程移交给甲方管理。

　　第七条：负责事项

　　①季节原因：为提高成活率把部分地苗改为假植苗，规格也相应整体降低调整。

　　②甲方按规定提供施工场地，施工场地的土方平整。

　　③甲方提供场地所需水源、电源和灌水设备。

　　本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　签约日期：____年___月____日

工程合同 篇9

　　甲 方：建筑工程公司工程项目部

　　乙 方：砼工班组

　　为了进一步落实《建筑法》、《安全生产法》、《安全生产管理条例》，在施工管理中体现“以人为本，安全第一”的基本原则，结合工程施工质量进度，“以人为本，达到安全生产”的目的，经双方共同协商，达成如下安全责任协议。

　　一、在施工中应认真贯彻执行，安全生产，进入工地之前，参加施工人员必须证件齐全，身体健康，服从指挥，人品高尚才能进入工地工作。并且工作人员必须参加劳动保险，无证件或闲杂人员一律不准进入工地操作，进入工地必须配戴安全帽，不准穿拖鞋。上架前必须检验架子是否安全牢固，平稳等一切符合规范才能进行作业，谁违章谁负后果责任。

　　二、班组长经常贯通安全条例，按建筑施工现场安全检查，统一标准即JG59-99的各项指标要求认真贯彻执行。

　　三、甲、乙双方负责人对职员要经常进行贯通安全生产的法律，法规、规程、规范、标准的教育，不断提高施工人员和管理人员的法律意识水平和业务水平。

　　四、乙方在施工中，必须听从甲方管理人员以及技术人员的安排指挥，认真完成甲方交给的各项安全生产的指标任务。

　　五、乙方在施工中，班组长为现场施工安全生产的'主要责任人，有监督本班组长安全生产的责任。并按相关安全生产规定认真领导全班组工作人员在保证安全的同时按质按量的进行生产。

　　六、乙方在工程中，违规操作，不按安全规定执行或不慎所出现的伤亡事故一切后果由乙方自己负责，甲方一概不承担任何相关责任即不承担误工费，医药费，营养费等一切费用。工地上如出现重大伤亡事故，甲方按相关规定追究其乙方的经济责任和法律责任。

　　七、甲、乙双方应本着“安全第一，预防为主”的方针，各尽其职，认真管理好本职工作。

　　八、因建筑行业比较特殊，实属高空作业，机械劳力相互配合，室外每项工程都将安全列入首要位置，双方明确责任，按法制性管理生产。

　　九、以上各条款通过双方共同协商，本着自愿原则，并无副勒现象存在，经双方签字或手印盖章后无需公证，具有法律效力，双方自行遵守。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，手续经济了结后无相关责任自然失效。

　　甲方：建筑工程公司工程项目部

　　甲方代表（章）：

　　乙方：砼工班组

　　乙方代表（章）：

　　年 月 日