工程合同5篇[优秀]
在当今社会,人们对合同愈发重视,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家收集的工程合同5篇,欢迎阅读与收藏。
工程合同 篇1
在市场经济条件下,随着社会法制建设的不断完善和社会法治意识的不断加强,“按合同办事”已成为工程建设领域公认的一中规律和要求。施工合同依据法律的约束,遵循公平交易的原则确定各方的权利和义务,对进一步规范各方建设主体的行为,维护当事人的合法权益,培养和完善建设市场将起着重要的作用。主要表现在下列四个方面:
一、明确建设工程发包人和承包人在施工阶段的权利和义务
《合同法》规定:“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,受法律保护”。施工合同的法律效力有三层含义:即双方都应认真履行各自的'义务;任何一方都无权擅自修改或废除合同;如果任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权利,还要承担违约责任。
二、实行建设工程施工阶段监理的法定依据
根据《建筑法》第30条规定:“国家推行建筑工程监理制度。”
第31条规定:“建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用方面,代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中,建筑工程承包合同,也就是施工合同中,一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同,一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的,监理人对工程的监理是以施工合同为依据。
三、保护发包人和承包人权益的依据
《中华人民共和国民法通则》第85条规定“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。”
无论是哪种情况的违约,权利受到侵害的一方,就要以施工合同为依据,根据有关法律,追究对方的法律责任;施工合同一经订立,就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此,施工合同是保护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。
工程合同 篇2
订立合同双方:
__省__县__(单位),以下简称委托方;
__省__设计院,以下简称承包方。
经双方协商,由委托方委托承包方承担__工程的可行性研究,特订立本合同。
第一条 委托方在合同签订之日起__天以内,向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。
1.提供数据、资料的内容如下:__(略)。
2.在合同期内,委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给承包方,必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。
第二条 承包方应在__年__月__日以前,向委托方提交本合同工程的.可行性报告,并对此承担责任,可行性报告内容应包括:
1.经营评价指标:
(1)投资内部收益率:____。
(2)投资回收期:____。
2.贷款偿还能力分析:____。
3.外汇偿还能力分析:____。
4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价:____。
5.结论:____。
承包方应向委托方提交可行性报告____份。
委托方如在合同期间对____工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。
第三条 费用支付条款
1.本工程的可行性研究费为人民币____元整。于合同生效之日,委托方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。
2.委托方中止合同时,无权要求承包方退还定金。
3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时,应双倍偿还定金。
第四条 违约罚金
1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的千分之五,作为违约罚金。
2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误,且此等错误纯属承包方造成者,应扣除其所应得费用的10-30%,视错误性质严重程度而定。
3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定。
4.委托方超过合同规定日期付费时,应偿付给承包方以逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。
第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。
第六条 本合同正本一式__份,双方各执一份。合同副本一式__份,送__各一份备案。
委托方:____(盖章)
地址:____
负责人:____(签名)
联系人:____(签名)
开户银行:____
帐号:____
电话号码:____
电报挂号:____
承包方:____(盖章)
地址:____
负责人:____(签名)
联系人:____(签名)
开户银行:____
帐号:____
电话号码:____
电报挂号:____
__年__月__日订立
工程合同 篇3
甲方:
乙方:
一、工程概况
1、工程名称: 业主姓名:
2、工程地点: 业主电话:
3、工程范围;以本工程甲方与业主的合同、报价清单(方案图)、施工图和说明中所含全部工作内容;
4、工程期限:开工至竣工期限为 天;
5、工程承包方式:乙方以全包工、包材料的方式向甲方承包;
二、工程质量标准
1、以国家相关验收规范和《园林景观土建质量验收规范》标准执行;
2、乙方在施工过程中发生不符合设计要求,质量达不到验收规范标准,或因材料未送样、与业主和甲方勾通不畅、工作失误等引起业主不满意而造成直接、间接的经济损失,全权责任由乙方自行承担;
3、木材、石材为天然物品,允许有自然色差与纹理,乙方有义务提醒业主;
4、工程质量优良,经业主签证、由甲方评审,甲方给乙方质量奖励 元;
三、工程期限
1、开工日期:200 年 月 日, 竣工日期:200 年 月 日;
1工程增项或设计变更,○2人力不可抗拒因素、○3业主同意顺延、甲方又同意; 2、有下列因素工期相应顺延: ○
3、工期延误: 前三天以每天处罚 元,次后以每天处罚 元;
四、工程验收及质保
1、甲乙双方与业主签定隐蔽工程资料工作,业主未签证认可,不能进行下道工序施工;若业主有特殊情况来不到现场,可提前通知甲方经同意施工与否;
2、工程竣工:乙方应通知业主和甲方,现场验收并办理移交手续,若验收不合格,限期返工和修整,产生一切费用概由乙方自行负责;
3、质保期限:以验收签字之日起为期一年,在质保期间产生的一切费用均由乙方自理;
五、工程价款及结算方式
1、工程承包价款为 元,若有增减项另计价款(或增或减价款);
2、工程量以甲方同业主间的报价清单分项工程量为结算依据 ;乙方进场后甲方首付进场款 元,每周两次按实际完成报价清单分项价款总和的60%付给乙方,
3、工程价款支付:工程竣工验收合格及业主的尾款付清后,两月内结算付清工程价款的95 %;
六、安全责任
1、乙方在施工中自觉遵守《建筑安全条例、操作规范》;若在施工期中发生的一切安全事故,责任均由乙方全权负责;
2、甲方向乙方提供的图纸 ,属图纸结构发生的安全事故,由甲方负责;由乙方违规等因素造成的一切安全事故,产生的一切经济损失和责任均由乙方全权负责;
七、甲、乙方职责
(一)甲方职责:
1、甲方向乙方提供合格的(方案图)施工图一套,〈附甲方与业主合同、报价清单一份〉;
2、甲方与乙方作工程图纸会审、工程技术交底工作;
3、甲方与乙方作现场定位,放线相关交场工作 ;
4、甲方有权随时监督乙方在施工过程中的工段用料材质和工程质量、安全工作;
5、甲方发现乙方在施工过程中偷工、减料、违规操作,有权进行处罚并限期整改,后果严重者,甲方有权指令仃工,直至终止合同,不予结算;
(二) 乙方职责:
1、乙方必须服从甲方领导,自觉遵守甲方的`相关规章制度,服从甲方相关人员的现场监督工作 ;
2、乙方合同签定后,三天内向甲方提供施工组织设计(表中内容)和工程进度计划横道图,负责施工期中甲方通知内容中的材料合格证和质保书的搜集;
3、乙方自行组织工程所需的人力、物力、机具、设备和设施;
1 乙方在施工各类分项饰面材料购置前,按设计图中的材质先送样,待业主和(甲方)确定后,方可购置进入施工,否则造4、
2 若遇增减项目应积极配合甲方向业主办理签证后再施工,否则以做私单处
3 积极配合甲方向业主成的后果自行负责;○催收工程进度款、并提供工程完成清单、负责催款手续的办理;
4、乙方在施工过程中,除甲方通知外,不得以任何理由无故仃工;若遇特殊情况仃工,应在仃工、复工前,提前通知业主和甲方
5、施工中用水电,乙方自行在业主楼中接通使用,进场和出入手续、乙方员工的住宿、交通、机具设备、设施、工具等均由乙方自行负责;
八、附则
1、本合同以甲乙双方签字(盖章)后生效,具有同等法律效力;
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
3、本合同为尽事宜,经甲乙双方协商解决;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇4
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员指挥及上级有关部门监督管理。
4、开挖土方应按指定地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后第2天支付清工程款,。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人(甲方):
承包班组长(乙方):联系电话:
联系电话:
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇5
甲方(供方):
地址:
乙方(需方):____
地址:____
根据《中华人民共和国民法典》甲、乙双方本着平等、互利、自愿的合作原则,经友好协商,达成了对 的工程销售协议。现具体约定如下:
第一条:工程机使用范围
甲方提供给乙方的老板品牌产品,乙方必须作为 项目使用,不得参与市场销售经营。否则乙方应承担违约责任。
第二条:付款期限及方式
1、付款期限: 合同签定后3日内向甲方支付合同总金额的 预付款,乙方收到货后付清该批货物的款项,最后一批货包含预付款,结清所有款项。
2、 付款方式:电汇、支票或其他: 支票
第三条:产品的交货期和更新
1、产品交货时间为: 年 月 日止。(一年内)
2、为了乙方能按期完工及甲方合理备货计划,乙方应提前30天向甲方下达要货通知书,甲方接到乙方的要货通知书后10天内送货到乙方工地,具体地址为 ,收货人 ,电话 。运费由 方承担。
3、若因产品发生更新时乙方同意甲方提供相同品质、款式的替代新品。
第四条:交货和验收
1、 乙方收货后发现产品品种、型号、包装质量不合双方约定的,应于收货后当天提出异议(未在规定期限提出书面异议的,视为所交付产品符合合同规定)。
2、 乙方应在合同产品安装完毕后最长15日内组织安装验收完毕,验收合格后出具验收合格报告(签字、盖章),否则,视同验收合格应出具相关证明。
3、 参加验收人为甲乙双方代表。
第五条:安装服务
按照国标或行业标准执行。如乙方有特别要求应提前和甲方沟通,有甲方的书面确认后按双方约定的要求执行。
第六条:产品质量、技术标准、荣誉证书
产品质量技术标准,按国家标准执行,并由甲方提供相关的证件及资料。
第七条:售后服务
按照国家有关法律法规规章和"三包"规定提供服务。质量保证期限(质保期)为 二 年
第八条:违约责任
1、甲方的违约责任:
甲方逾期交货,乙方有权向甲方收取逾期交货部分货款万分之五的.违约金,但不可抗力或者因乙方未及时支付货款等乙方原因造成的逾期供货除外。
2、乙方的违约责任
1)乙方逾期付款,每延迟一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的万分之五;同时甲方供货期限顺延。
2)乙方拒绝接收货物或无正当理由退货,应按合同总金额的30%向甲方支付赔偿金,并承担因此引致甲方损失而造成的全部运费。如属乙方特别定制产品,则乙方拒绝接收货物或无正当理由退货,应按合同总金额的100%向甲方支付赔偿金,
3)乙方知悉并理解甲方正是基于乙方所供"工程"需要批量供货,所以提供的给乙方的产品价格低于市场平均价格,一旦乙方转售、分销给其他任何第三方,则不仅将扰乱甲方产品市场,而且会给甲方造成不可估量的损失,所以,乙方应保证不将甲方所提供的产品以任何方式、任何理由全部或部分转售、分销给其他任何第三方,否则,乙方应向甲方支付本合同总额百分之五十的赔偿金。
第九条:法律效力
1、本合同壹式 2 份,双方签字盖章后,甲、乙双方各执 1 份,均具有同等法律效力。
2、如有争议,双方协商解决,若协商不成,双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
第十条:合同生效期和截止期
本合同自双方签字盖章之日起生效。
有效期为为____年____月____日——____年 月 日止。
第十一条:其他约定
甲方:(公章)
乙方:
法人代表:____
法人代表:____
签约代表:____
签约代表:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
税号:
税号:
电话:
电话:
签约日期:____年 月 日
签约日期: 年 月 日
【工程合同】相关文章:
工程工程合同02-24
【热】工程工程合同04-20
工程工程合同【荐】04-19
工程工程合同模板07-26
工程合同工程合同03-02
建筑工程工程合同04-11
工程工程合同精选15篇04-19
工程工程合同(精选15篇)04-18
工程工程合同15篇03-01
工程工程合同(15篇)03-01