工程合同

时间：2024-01-12 08:09:46 合同我要投稿

工程合同(锦集6篇)

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的工程合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同(锦集6篇)

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负责协作的精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：盐池县综合福利中心采暖管网安装工程

　　2、工程地址：盐池县综合福利中心

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、工程期限：本工程自20xx年10月15日至20xx年11月1日完工，工期为15天。

　　5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整（￥：83772。00元整），详见清单。

　　6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的70%，工程完工后付20%，剩余10%交工后试用两个月全部付清。

　　7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。

　　第二条：工程质量

　　1、甲方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进行技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。

　　2、乙方必须按照图纸设计变更、技术规范及甲方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失由乙方承担。

　　第三条：工程安全

　　1、分项工程承包的`所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方承担全部责任。

　　2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。

　　第四条：附则

　　1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程合同篇2

　　委任单位：

　　施工单位：

　　就装饰装修工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容：

　　四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

　　五、工程造价为人民币：××

　　六、付款方式：

　　1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)

　　七、材料设备：

　　本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的.垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收：

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任：

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注：

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　签订合同地点：

工程合同篇3

　　发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：。

　　2.工程承包范围：

　　二、合同工期

　　计划开工日期：****年**月**日。计划竣工日期：****年**月**日。工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准：工程质量符合**标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：

　　人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆 ( 888888 元);

　　2.合同价格形式：固定价+变更签证

　　五、结算及付款方式：

　　1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。********

　　2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　六、违约责任及处理方式

　　1、发包方的.责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。

　　2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。

　　3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

　　七、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　八、合同生效

　　本合同自签字、盖章之日起生效。

　　九、附则

　　1、本合同一式 * 份，其中发包方*份，承包方 * 份。

　　2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。发包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字):

　　年月日年月日

工程合同篇4

　　单选题：

　　1.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由【D】组织。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.设计人

　　2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由【B】进行审查认可。

　　A.承包总体工程设计的设计单位

　　B.发包人

　　C.监理工程师

　　D.设备安装承包商

　　3.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更【B】。

　　A.须经工程师同意

　　B.不须经工程师同意

　　C.发生的费用由发包人承担

　　D.发生的费用由承包人承担

　　E.发生的费用由双方约定承担

　　4.对于发包人供应的材料设备，【C】等工作应当由发包人承担。

　　A.到货后，通知清点

　　B.参加清点

　　C.清点后负责保管

　　D.支付保管费用

　　E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

　　5.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以【A】。

　　A.招标文件为准，开标时间后延

　　B.招标文件为准，开标时间不变

　　C.书面解答为准，开标时间后延

　　D.书面解答为准，开标时间不变

　　6.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括【B】。

　　A.仲裁申请书

　　B.请求仲裁的意思表示

　　C.仲裁事项

　　D.选定的仲裁员

　　E.选定的仲裁委员会

　　7.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称【C】。

　　A.全过程承包

　　B.施工总承包

　　C.设计总承包

　　D.联合承包

　　8.投料试车的组织和试车工作由【D】负责。

　　A.承包人

　　B.发包人

　　C.工程师

　　D.设备供应商

　　9.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，【D】。

　　A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

　　B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

　　C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

　　D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

　　10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是【D】。

　　A.以大写金额为准

　　B.以金额高者为准

　　C.以小写金额为准

　　D.以金额低者为准

　　多选题：

　　1.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可【ACE】确定交货地点。

　　A.由双方协商

　　B.由采购方自行

　　C.按交易习惯

　　D.由供货方自行

　　E.按供货方所在地

　　2.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括【ADE】。

　　A.工程规模

　　B.招标方式

　　C.潜在投标人数量

　　D.工程项目的专业特点

　　E.被监理合同的难易程度

　　3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括【ABCE】。

　　A.施工现场记录

　　B.各类财务凭证

　　C.合同履行过程中的'往来信函

　　D.招标文件

　　E.汇率变化表

　　4.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【ACD】。

　　A.公平合理地处理索赔

　　B.及时提出和处理索赔

　　C.尽可能通过协商达到一致

　　D.诚实信用

　　E.独立自主

　　5.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则【BCDE】。

　　A.投标人可以修改投标文件的实质内容

　　B.投标人不得修改投标文件的实质内容

　　C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

　　D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

　　E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

　　6.依施工合同示范文本规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是【BCD】。

　　A.由监理工程师组织试车

　　B.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知

　　C.发包人为试车提供必要的条件

　　D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字

　　E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录

　　7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于转让的表述正确的有【BDE】。

　　A.合同主体不变，仍为甲乙公司

　　B.转让必须征得乙公司同意

　　C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

　　D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

　　E-丙公司应承担与主债务有关的从债务

　　8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是【CDE】。

　　A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

　　B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

　　C.合同中未约定履行的顺序

　　D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务

　　E.对方的对价给付是可能履行的义务

　　9.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有【BCDE】。

　　A.办理施工所需的证件

　　B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备

　　C.按规定办理施工噪音有关手续

　　D.负责已完成工程的成品保护

　　E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

　　10.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括【ABC】。

　　A.提前竣工的时间

　　B.发包人为赶工应提供的便利条件

　　C.提前竣工所需的追加合同价款

　　D.工程提前竣工的原因

　　E.承包人应承担的义务

工程合同篇5

　　合同编号：

　　发包方（甲方）：签订地点：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙双方根据我国《合同法》及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　承包内容：

　　3、开工日期：工期：

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：(人民币大写)

　　（人民币小写）

　　6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

　　8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则一年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

　　9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　10、结算按执行。

　　11、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的.任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。；

　　2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；

　　12、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：

　　1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2)、向合同签订地人民法院起诉。

　　13、其他具体规定

　　14、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　单位名称：单位名称：

　　（加盖合同专用章）

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　联系电话：联系电话：

　　帐号：

　　税号：

　　邮编：邮编：

　　传真号码：传真号码：

　　开户银行：开户银行：

　　户名：户名：

　　账号：账号：

　　签约日期（即合同生效日期）：年月日

工程合同篇6

　　合同编号：____

　　贷款方：_________借款方：_________

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途_____________________________________________________________________________________________。

　　第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元。预计用款为___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。

　　第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。

　　第四条借款期限借款方保证从___年___月起至___年___月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的`计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：_____(盖章) 贷款方：_____(盖章)

　　负责人：_____(盖章) 负责人：_____(盖章)

　　地址：_____(盖章) 地址：_____(盖章)

　　签约日期：________签约地点：________

【工程合同】相关文章：

工程工程合同02-24

【热】工程工程合同04-20