门窗承包简单合同范本
在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的门窗承包简单合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
门窗承包简单合同范本1
发包方：_____（以下简称甲方）。
承包方：_____（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____市_____驾校_____工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、 工程名称：_____
二、 工程地址：_____
三、 承包方式：包工包料（大包）。
四、 工程内容：点式玻璃雨搭。
五、 工程用料：
1、框架：用_____mm与_____mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的`框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃：_____mm+_____mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、 承包总价：（_____元）每平方米，大约_____平方米，总计（_____元），拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。
七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后。
九、 违约责任：
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。
十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至_____市人民法院。
十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
日期：_________年____月____日 日期：_________年____月____日
门窗承包简单合同范本2
甲方：____________
乙方：____________
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。
一、工程名称：
工程地点：___。
二、承包方式：包工包料。
1、乙方按照协议品牌材料进行运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工，工期不顺延。
2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验，确保验收合格，验收合格后交由甲方保管。
三、合同价款：
1、断桥铝门窗工程总面积；______㎡
2、断桥铝门窗每平方米______元
3、断桥铝门窗总造价大写：__________________小写_______元
四、主要材料和辅材料的确定：
断桥铝型材为63系列，壁厚不少于1.4mm。窗内外颜色均为白色，漆面为氟碳喷漆。玻璃为6mm+12A+6遮阳型单面镀膜（颜色按现场玻璃颜色），开启窗户为钢化玻璃，其他固定玻璃为普通玻璃。开启方式：外平开窗。
五、质量要求：
1、达到国家验收标准符合GBT301《建筑工程质量验收评定标准》
2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。
3、原材经甲方验收确认，方可加工制作。
4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，窗户表面应平整光滑，无檫伤等。
5、窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致，断桥铝窗户安装位置准确最大偏差不准超过2mm。
6、窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。
7、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。
8、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。
9、洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。
10、装入洞口时上下框的'中心线应与洞口中心线对齐，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。窗户安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填平。
11、窗户安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。
12、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。注意对成品保护。
六、安全管理：
1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。
2、乙方安装窗户时，做好安全交底工作、做好安全教育、安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。
七、工期
工期从__年__月__日到__年__月__日共计__天。
八、其他：
1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。
2、甲方免费提供场地、水电等设施。
3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。
九、付款方式：
甲方支付乙方___元，为订金。安装完毕验收合格后支付合同总价款的___元付清。
十、工程保修：
本工程保修期为2年，从工程验收通过之日起算。
十一、附则：
1、本合同未尽事宜，双方协调解决。
2、本合同壹式二份，甲乙两方各执一份，待各项条款执行完毕终止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
门窗承包简单合同范本3
甲方： (发包人)
乙方： (承包人)
为了保护合同双方的合法权益，实现进度、质量、安全、文明生产等控制目标，依照《合同法》第272条规定，明确生产车间的承包范围、承包价格和甲乙双方的权力与义务，因此签定本合同，共同恪守执行。
一、承包方式：
1、以生产车间为一承包作业主体。以工程批次为独立核算单位。
2、进、出厂的原材料、产成品、半产品，生产车间人员共同卸料、装料，由公司统一安排。不计工作时间。
二、承包内容：
1、承包范围：门窗制作全过程，包括下料、开V口、排水孔、五金安装孔、工地安装孔、焊接、焊缝清理、密封条安装、五金组装、门窗的包装、安装固定片以及转角和方管的拼接等。
2、目标：
(1)质量要求：合格。
①乙方必须按照甲方的要求按照国家现行标准和公司企业内部标准按时完成生产任务;
②不允许造成返工、返修，如发生类似事件，乙方承担因返工返修所发生的材料和人工费用。
(2)现场管理：
①必须服从甲方下达的生产任务;
②任何损坏现场物品、工具、设备等机具等情况，甲方将追究赔偿责任，由乙方自负;
③作业人员统一登记造册，名单上报公司管理部门。
(3)安全文明生产管理：
①无人身伤亡事故和重大质量、安全事故发生;
②工作中使用文明用语;
③作业中以沟通协调方式进行，严禁发生争执和强行违章作业;
④严禁工作中的不文明行为(包括随地大小便，偷盗他人财物和工具，衣冠不整，穿拖鞋进入生产车间等)，违反者将予以严厉处罚;
⑤机器设备不准随意乱动、乱调，应严格按照设备操作规程操作;
⑥机器设备、手电钻等操作中绝不允许戴手套操作;
⑦严禁醉酒和酒后上岗;
⑧不遵守操作规程出现事故，责任自负;
⑨未经许可，不准擅自接电、接气，乱调设备，违者罚款。
(4)进度目标：达到公司工程部规定的进度要求。
3、乙方保修范围：
(1)安装玻璃后的玻璃压条对接间隙过大，乙方必须在工地竣工验收之前完成维修和更换，并以安装队和现场负责人验收合格的汇签单为准。材料由甲方提供，乙方自行承担人工费和车程费。
(2)五金件漏装和安装孔不到位的，乙方应及时妥善解决。
(3)开启扇安装位置不得当，出现开启不灵活的或者安装几何尺寸不当造成锁闭不严的情况，属于乙方的保修范围。
(4)开启扇的开启方向与设计不符的，乙方自行与客户协商，承担全部责任。
4、承包价款及结算方式：
(1)、加工费按 14 元 /㎡(不含税金)计算，以生产门窗成品的实际制作尺寸为依据;
(2)、产品必须经验收合格，不合格视为违约。
三、组织领导：
1)、生产班组必须服从公司领导，对安排的临时性工作必须无条件执行。
2)、乙方必须确保进场人员的身体健康、有一定的生产经验。经批准进场的工人必须持有效的身份证件。在合同期内，乙方不得随意更换生产人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。特殊情况除外。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度、文明生产制度及宿舍、伙房纪律等。
4)、生产班组给作业人员上意外伤害保险，以防人员伤害所造成更大的损失。
5)、合同期内，未经双方协商解除合同，乙方不得单方撤离生产现场，否则，因延误工期等造成的一切经济损失均由乙方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任：
1、甲方责任：
1)、提供乙方进场人员的.生活(生活费乙方自理)及住宿条件，住宿人员应服从公司单身职工住宿的规章制度，严禁聚众赌博等违法行为，并遵守门卫制度，不得留宿外来人员等。
2)、提供车间执行的各项规章制度并对其进行监督与管理。
3)、提供生产所需的机械设备和材料及小型工具。
2、乙方的责任：
1)、严格按照优化下料单和图纸生产，执行各项规章制度和操作规程。
2)、对进场的每个工人都必须进行规章制度、安全操作规程及操作技能培训。
3)、绝对服从甲方的工程进度安排。车间应保证足够的生产人员，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。
4)、合理下料，不造成人为浪费。收工前要把剩余的材料清理、归类，做到工完场清，不准乱堆、乱放乱倒垃圾。
5)、爱惜甲方的机械设备和工具，承担所用机械设备的日常保养与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，用完还回，工器具和消耗品以旧换新。
6)、做好产品的成品保护，未出厂前由乙方负责保管。
3、乙方的义务：
1)、乙方在公司在职期间有义务参加公司组织的公益活动，如新标准宣贯、技术培训、消防教育及演习、清雪、卫生大扫除、植树、节日庆典、演出等公益性活动，并不得以任何借口推托。
2)、乙方发现公司工作人员有违法乱纪和有损公司的行为时，有权制止和举报;发现有安全隐患的事件，有义务向公司领导汇报，并督促执行。
五、产品质量及验收标准：
必须保证产品质量，严格按照国家及企业验收标准进行出厂验收，对质量不合格的产品拒绝出厂。由于设计原因造成损失，所有经济损失全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、抢进度、不按规范规定操作造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、付款方式：
1、甲方按月支付乙方的加工费：加工费按当月生产的门窗成品实际面积结算，先支付总金额的95%预留5%的质保金，门窗及玻璃安装完毕后将质保金一次性付清。
2、为了便于公司监督生产车间的工资发放情况，由乙方将生产班组各岗位工序工资分配表上报甲方财务部，以生产车间统计员提供当月生产报表，由公司财务部统一造册，经公司领导审核并由员工签字认可后统一发放。
七、其他事项：
凡操作者违反操作规程和和安全规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。若不能协商解决，申请向当地劳动仲裁部门解决。
九、本合同一式叁份，甲方务部、技术部、乙方各执一份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
门窗承包简单合同范本4
甲方：
乙方：
因我校教室门窗、玻璃窗已破烂不堪。根据上级领导有关要求，经学校校务工作会议研究决定利用今年国庆期间进行维修。为确保学校工作能得到正常开展，经甲乙双方共同协商一致，甲方将“教室门窗、玻璃更换”维修工程承包给乙方，具体要求如下：
1、此项工程所需经费共计人民币贰仟陆佰壹拾元（2610.00元）整。
2、承包方式：包工不包料。
3、施工期限：在20____年10月23日必须完成。
4、付款方式：乙方施工竣工后，经甲方验收合格，方能全部付清上述维修经费。
6、安全方面：乙方在施工期间，各自注意人身安全，否则一旦发生安全事故，甲方不负任何责任。
7、本合同一式二份，双方各持一份，望共同遵守。
8、本合同自20____年10月6日起生效，直至20___年10月25日止。
甲方：
乙方：
日期：
门窗承包简单合同范本5
甲方：
乙方：
为了维护学校的校产安全，经学校领导班子研究，决定将男生宿舍损坏的门窗更换，由王进生老板负责维修。
一、工程项目
甲方的'男、女生宿舍部分门、窗已损坏，需要更换，由乙方负责维修。
二、相关事项
1、乙方包工包料，负责完成甲方的工程项目。
2、修建标准：铁门按原有规格的门更换成1.2毫米的铁门，窗按原来规格换成推拉的铝合金窗。
3、造价：
（1）、铁门按每平方米380元计算；
（2）、铝合金窗按每平方米270元计算。
4、工期:20____年8月25日前完成。
5、工程结算及付款方式
本工程经甲方验收合格，甲方按决算金额向乙方一次性付款，但乙方要向甲方提供真实的发票，税款由乙方支付。
6、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：
乙方：
日期：
门窗承包简单合同范本6
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、 工程名称：。
二、 工程地址：
三、 承包方式：包工包料(大包)。
四、 工程内容：点式玻璃雨搭。
五、 工程用料：
1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。
七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的`30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。
九、 违约责任：
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。
十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至____市人民法院。
十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
门窗承包简单合同范本7
发包方(以下简称甲方)：__________
承包方(以下简称乙方)：__________
依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：________________;
2、工程位置：________________;
3、门窗面积：________________;
4、工程范围：________________。
第二条：承包方式
1、承包内容：门窗及栏杆的制作、安装、维修;
2、承包方式：包人工、包材料、包质量、包安全、包进度、包成品保护、包深化设计、包检测试验。
第三条：工程质量标准及要求
1、严格按国家门窗规范及本工程门窗施工大样图的标准进行制作安装，并达到______市质监站验收要求。
2、积极配合工程土建工程施工进度安装门窗，做到不误工期。
3、选用优质、配套的'门窗小五金及安装配件(按样品)。
4、外墙密封胶选用防水黑色建筑用硅胶(广东产，欧来雅品牌)，做到美观，密封不渗漏。
第四条：结算依据
窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装，按实际成型窗面积计算，每平方单价______元。
第五条：付款方式
合同签订后付预付金10%，窗框安装完结后付45%，窗扇安装好后付40%，验收合格后付5%。
第六条：责任与权利
甲、乙双方要尽职尽责，紧密配合确保工程顺利施工，制作按甲方认可样式为依据，认可后不可随意更改，以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家标准施工，保证质量，在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。
甲方签字：
乙方签字：
签约日期：
门窗承包简单合同范本8
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)
工程内容：铝合金建筑门窗
工程范围：加工、制作、安装及成品保护
1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡，地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。
2、承包方式：包工包料。
第二条：工程期限
1、开工日期：________年____月____日
2、竣工日期：________年____月____日
3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：
a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;
b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
c)不可抗拒之因素;
d)因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;
e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。
第三条：工地代表
甲方驻工地代表：负责人：
乙方驻工地代表：负责人：
第四条：甲方工作
1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;
2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;
3.负责提供材料堆放场地及脚手架使用。
第五条：乙方工作
1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;
2.切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;
3.工程在未办理移交前要切实做好成品保护;
4.要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。
第六条：工程进度
严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。
第七条：工程质量
1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。
2、工程材料的.使用：
推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2，扣板厚度为0.8
1.0，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。
3、工程材料的要求：
电泳不锈钢铝合金型材采用信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。
第八条：工程验收
1.隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。
3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。
第九条：合同价款与支付
1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更。
2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条：设计变更
1.乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。
2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条：保修
承包方负责保修________年(注：非人为原因)。
第十二条：违约责任
1.甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;
2.乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;
3.由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。
4.工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。
第十三条：争议
本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时，采用下列方式中2项解决。
1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2.向____市人民法院起诉。
第十四条：如需担保，应另立合同。
第十五条：合同份数
合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。
第十六条：其它
未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
门窗承包简单合同范本9
甲方（发包方）：______
乙方（承包方）：______
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《______市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条：工程概况
工程名称：______医学高等专科学校学生公寓______楼。
工程地点：______市经济技术开发区（______医学高等专科学校校园内）。
工程内容：铝合金建筑门窗。
工程范围：加工、制作、安装及成品保护。
1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价（暂定______元整）。推拉窗为______元/㎡（带不锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为______元/㎡，地弹门为______元/㎡（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际为准。
2、承包方式：包工包料。
第二条：工程期限
1、开工日期：20______年______月______日。
2、竣工日期：20______年______月______日。
3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：
a） 因甲方原因发生工程量变化和设计变更；
b） 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过_____小时；
c） 不可抗拒之因素；
d） 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供。
e） 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后_____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后_____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。
第三条：工地代表
甲方驻工地代表： _____负责人：_____
乙方驻工地代表： _____负责人：_____
第四条：甲方工作
1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料；
2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收；
3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。
第五条：乙方工作
1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量；
2. 切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负；
3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护；
4. 要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。
第六条：工程进度
严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。
第七条：工程质量
1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。
2、工程材料的.使用：
推拉窗为_____系列，推拉门为_____系列，壁厚为_____mm，扣板厚度为_____mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。
3、工程材料的要求：
_____不锈钢铝合金型材采用_____铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠_____mm厚浮法白色玻璃。
第八条：工程验收
1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。
3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。
第九条：合同价款与支付
1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更。
2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条：设计变更
1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。
2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条：保修
承包方负责保修二年（注：非人为原因）。
第十二条：违约责任
1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之_____支付违约金；
2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之_____支付违约金；
3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。
4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的_____%进行处罚。
第十三条：争议
本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决；协商不成时，采用下列方式中_____项解决。
1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2. 向______市人民法院起诉。
第十四条：如需担保，应另立合同。
第十五条：合同份数。
合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本_____份送有关部门备案。
第十六条：其它
未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
日期：_________年____月____日 日期：_________年____月____日