水利监理合同

水利监理合同范本

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的水利监理合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

水利监理合同范本1

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：____年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　(一)工程概况：

　　1.工程名称：__________________________

　　2.工程地点：__________________________

　　3.工程规模及特性：_______________________

　　4.工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5.工程总工期：_________________________

　　(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　(一)监理委托函或中标函。

　　(二)监理合同书。

　　(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　(四)专用合同条款。

　　(五)通用合同条款。

　　(六)监理招标书(或委托书)。

　　(七)监理投标书(或监理大纲)。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的'所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

　　发包人：_______(盖章) 监理人：_______(盖章)

　　法定代表人：_____(签章) 法定代表人：_____(签章)

　　委托代理人：_____(签章) 委托代理人：_____(签章)

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　账号：________ 账号：________

水利监理合同范本2

　　【颁布单位】中华人民共和国水利部 国家工商行政管理局

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：____年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，__________（以下简称发包人）与__________（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1.工程名称：__________________________

　　2.工程地点：__________________________

　　3.工程规模及特性：_______________________

　　4.工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5.工程总工期：_________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）______元，由发包人按本专用合同条款约定的.方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

　　发包人：_______（盖章） 监理人：_______（盖章）

　　法定代表人：_____（签章） 法定代表人：_____（签章）

　　委托代理人：_____（签章） 委托代理人：_____（签章）

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　账号：________ 账号：________

水利监理合同范本3

　　甲方：_________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协商，在共同遵守国家有关法律、法规前提下，达成如下协议：

　　一、 甲方承揽的_______________(开发商)_______________工程，建筑面积_______________平方米的商住楼业务，全权委托给乙方进行监理。

　　二、 在合作期内乙方必须按照甲方与_______________(开发商)签署的_______________工程监理合同，圆满完成各项监理任务。

　　三、 甲方负责提供有效的监理资质证书等有关资料，使乙方能在当地办理有关监理业务手续，同时提供“_______________工程监理部”公章一枚，供乙方监理该项目时使用，待工程竣工后，乙方归还给甲方。

　　四、 该项目甲方全权委托乙方承担，乙方必须派有资质的.人员担任总监或总监代表，配备有关监理人员进行现场监理，并报甲方备案，在合作期间，乙方必须对所承担监理任务负全责，要求不能发生任何重大责任事故和违法违纪行为，如有发生，乙方必须承担全部责任。合作期为_____年。

　　五、 工程监理完工后，乙方负责整理壹份完整的监理资料交甲方备案。

　　六、 合同工期内监理费为人民币_______________元整，其中甲方为_______________元人民币，乙方为_______________万元人民币(甲、乙双方各自负担监理费发票税金)。合同工期后的监理费由甲、乙双方与业主商量后，分别按上述比例执行。

　　七、 监理费由甲、乙双方分别按比例向业主收取。

　　八、 本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。本协议一式肆份，甲、乙双方各贰份。

　　甲方签字：_________________(盖章)乙方签字：_________________(盖章)

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

水利监理合同范本4

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：____年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，__________（以下简称发包人）与__________（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、工程规模及特性：_______________________

　　4、工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5、工程总工期：_________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的`所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本___份，各执___份。

　　发包人：_______（盖章） 监理人：_______（盖章）

　　法定代表人：_____（签章） 法定代表人：_____（签章）

　　委托代理人：_____（签章） 委托代理人：_____（签章）

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　账号：________ 账号：________

水利监理合同范本5

　　招 标 人：

　　监 理 人：

　　合同编号：

　　合同名称：

　　依据国家有关法律、法规，以下简称委托人），委托 （监理人名称） （以下简称监理人）提供： 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程等别（级）：

　　4、总投资（人民币，下同）：万元

　　5、工期：

　　二、监理范围：

　　1、监理项目名称；

　　2、监理项目内容及主要特性参数：

　　3、监理项目投资：

　　4、监理阶段：

　　三、监理服务内容、期限：

　　1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2、监理服务期限：

　　自 年 月 日至 年 月 日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为（大写） 元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间向

　　五、监理合同的.组成文件及解释顺序

　　1、监理合同书（含补充协议）；

　　2、中标通知；

　　3、投标报价书；

　　4、专用合同条款；

　　5、通用合同条款；

　　6、监理大纲；

　　7、双方确认进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。

　　委托人： （盖章 ） 监理人： （盖章）

　　法定代表人： （签名） 法定代表人： （签名）

　　或授权代表人： （签名） 或授权代表人： （签名）

　　单位地址： 单位地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电 话： 电 话：

　　电子邮箱： 电子邮箱：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账 号： 账 号：

　　签订地点：

　　签订时间： 年 月 日

水利监理合同范本6

　　第一部分:通用合同条款

　　词语涵义及适用语言

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

　　（1）“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　（2）“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　（5）“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　（6）“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

　　（7）“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

　　（8）“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　（9）“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

　　（10）“本合同”是指经双方签署并生效的本监理合同。

　　（11）“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　（12）“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　（13）“现场”是指建设项目实施的场所。

　　（14）“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

　　第四条 监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　通知和联系

　　第五条 发包人应当授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表，应提前通知监理人。

　　第六条 在合同实施过程中，双方的一切联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

　　第七条 发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

　　监理人的义务和责任

　　第八条 监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

　　第九条 监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻工程施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　第十条 在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

　　第十一条 监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　第十二条 在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。

　　第十三条 现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

　　第十四条 监理人员必须采用有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

　　第十五条 监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

　　第十六条 监理机构所使用的由发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止以后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。

　　第十七条 在本合同期限内或者合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

　　第十八条 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的`期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。

　　第十九条 在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。

　　第二十条 监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。

　　第二十一条 监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　发包人的义务和责任

　　第二十二条 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理提供必要的工作环境和外部条件。

　　第二十三条 发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

　　第二十四条 发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可以认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　第二十五条 发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。

　　第二十六条 发包人应向监理机构提供展开监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。

　　第二十七条 如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。

　　第二十八条 发包人应当维护监理机构的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

　　第二十九条 如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加报酬的要求，并就服务期的延长和增加监理报酬尽快签订补充协议。

　　第三十条 发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理造成的经济损失。

　　监 理 人 的 权 利

　　第三十一条监理人有如下权利

　　一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

　　二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

　　三、协助发包人签订工程建设合同。

　　四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

　　五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

　　六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

　　七、按照安全和优化的原则，对工程实施中重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。

　　八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

　　九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令，应事先征得发包人同意。

　　十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。

　　十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

　　十二、对工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

　　十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。

　　十四、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认权和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。

　　十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工管理人员。

　　十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

　　发 包 人 的 权 利

　　第三十二条 有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。

　　第三十三条 有权选定工程设计单位和承建单位。

　　第三十四条 有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

　　第三十五条 有对工程款支付、结算的最终决定权。

　　第三十六条 监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。

　　第三十七条 有权要求监理人提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十八条 本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。

　　第三十九条因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：

　　一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。

　　二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。

　　三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　第四十条 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

　　第四十一条 在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决方法应在变更合同或补充协议中明确。

　　第四十二条 发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达28天内没有收到对方答复，可在此后的14天内发出终止合同的书面通知，终止本合同。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第四十四条 由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。

　　第四十五条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

　　违 约 行 为 处 理

　　第四十六条 发包人违约与违约责任

　　在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。

　　二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。

　　对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。

　　第四十七条 监理人违约与违约责任

　　在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定的义务和责任。

　　二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大经济损失。

　　对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。

　　监 理 报 酬

　　第四十八条 正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。

　　第四十九条 监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

　　第五十条 发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

　　第五十一条 发包人对监理提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。

　　其他

　　第五十二条 监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。

　　第五十三条 在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担；在监理范围外的咨询和帮助，经发包人同意，费用由发包人承担。

　　第五十四条 因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。

　　第五十五条 在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。

　　争 议 的 解 决

　　第五十六条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第五十七条 在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。

　　第二部分:专用合同条款

　　说明

　　专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第一条 （1）“工程项目”是指：--------------------

　　（2）“发包人”是指：--------------------

　　第三条 本合同适用的行政法规和部门规章以及地方法规、规章等包括但不限于：

　　《工程监理企业资质管理规定》(建设部第16号令)；

　　《监理工程师资格考试和注册试行办法》(建设部第102号令)；

　　《建设工程监理规范》(GB50319-20xx)；

　　《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-20xx)；

　　《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511l-20xx)；

　　《水利工程建设监理规定》(水建管[1999]637号)；

　　《水利工程建设监理单位管理办法》(水建管[1999]637号)；

　　《水利工程建设监理人员管理办法》(水建管[1999]637号)；

　　《水利工程设备制造监理规定》(水建管[20xx]217号)；

　　《水利工程设备制造监理单位与监理人员管理办法》(水建管[20xx]217号)；

　　《国家水工金属结构产品生产许可证实施细则》。

　　第四条 补充以下内容：监理工作的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；有关工程建设技术标准及其强制性条文；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。本合同的监理依据包括：

　　第五条 发包人常驻代表：待确定后书面通知监理人。

　　监理人的义务和责任

　　第八条监理人应在监理合同生效后的28天内，向发包人提交监理规划、现场监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历、相应资格证书复印件和授权范围。

　　本条增加如下内容：

　　（一）监理机构

　　1、监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为发包人提供与监理人资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效的工作，实现工程建设合同预定的目标。

　　2、监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则展开工程建设监理工作，除

　　《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-20xx）、《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511l-20xx)规定的具体业务以外，还应负责协调及处理本项目执行过程中涉及设计、施工、与其他项目衔接等方面的相关工作，公正的维护发包人的合法权益。

　　3、监理机构应根据相关行业的工程监理规范、规定和工程建设内容分专业、分项目编制监理实施细则。

　　4、监理机构主要人员的资格应在监理机构中详细描述，并得到发包人的认可。监理人员的组成应合理，监理人派驻进场的监理人员的素质、数量、专业配置及层次结构必须满足工程进展和工程监理工作的需要。总监理工程师及主要监理人员必须由本单位注册人员承担，并不得在其他工程建设项目监理中兼职。

　　（二）监理人员的资格要求

　　（１）总监理工程师必须具备水利水电工程建筑专业或相近专业高级技术职称，持有《水利工程建设监理工程师资格证书》及《水利工程建设总监理工程师岗位证书》，且近五年内具有类似工程任职经历；

　　（２）副总监理工程师必须具备高级技术职称，持有《水利工程建设监理工程师资格证书》及《水利工程建设监理工程师岗位证书》，且近五年内具有类似工程任职经历；

　　（３）专业监理工程师应具有工程师相应的中级以上技术职称，并必须取得《水利工程建设监理工程师资格证书》及《水利工程建设监理工程师岗位证书》。专业监理工程师包括（但不限于）水工、金结及设备、机电、水文、地质、材料、试验、测量、计划、财务、合同管理等方面的相关专业人员。

　　（４）设备监造师必须持有相应资格证书；

　　（５）建设部、水利部及国家电力公司颁发的有关资格证书均可，但必须符合相关专业要求。

　　第九条 监理人的监理范围为：(见第二卷《监理范围和主要服务内容》中有关内容)。

　　监理人的监理工作内容和主要措施：(见第二卷《监理范围和主要服务内容》中有关内容)。

　　监理人应在监理合同生效后的10天内，派出监理人员进驻施工现场。

　　第十条 监理人员的调整增加以下内容：

　　（１）监理机构进场人员必须相对稳定，所派驻的监理人员在本项目中的现场累计时间每年不得少于９个月。

　　（２）更换现场人员，应代以相当资格与技能的人员。

　　（３）更换正、副总监理工程师，应事先报经发包人同意。总监理工程师或副总监理工程师离开现场必须事先征得发包人同意。

　　第十三条 本条增加如下内容：

　　需旁站监理的工程关键部位是（但不限于）：电站枢纽大坝和厂房基坑开挖、隧洞开挖、基础工程、土方回填、建筑物止水、混凝土工程含碾压振捣、防冻保温工程、洞室一次支护及混凝土衬砌工程、金结制安、机电设备安装、观测工程的施工等。

　　需旁站监理的关键工序是（但不限于）：施工放样、厂房基坑开挖的支护、保护层开挖、基础清理、钻孔清理及灌浆、隐蔽工程的施工材料检查和施工过程、止水带的连接、混凝土拌和、混凝土的浇筑、碾压振捣和温度控制、钢筋制安（含锚杆、钢筋网）、喷混凝土、土方回填的压实和质量检查、土工织物的铺设及焊接、防冻保温施工、观测设备安装与调试以及其他需要监理进行旁站的所有工序。

　　第十六条 监理机构使用发包人提供的设备、设施和物品，除有特殊规定外，属于发包人的财产，在监理业务完成或合同终止后28天内移交给发包人。

　　第十九条 因监理人的过失造成发包人的直接经济损失，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：赔偿金＝直接经济损失／工程总建安费用（概算）×监理费合同额（税金等各项应扣费用扣除后）。

　　发包人的义务和责任

　　第二十三条发包人应当在监理范围工程开工前14天，免费向监理人或监理机构提供与被监理工程有关的监理机构所需要的勘察设计、施工、设备材料采购等承包合同副本1套，设计文件（含设计图纸、变更、通知及技术要求等），其他有关完整资料1套。凡发包人提供给监理人或监理机构的所有文件和资料，监理人或监理机构应在合同期满后或在发包人通知的时间内归还发包人。发包人提供给监理人或监理机构的有保密要求的文件和资料，发包人应在文件和资料上注明，监理人或监理机构应按保密法有关规定和发包人的要求保存和使用。

　　第二十四条 发包人对监理人或监理机构书面提交并要求做出决定的事宜作出书面决定，并送达监理机构的时限：

　　（１）一般文件７天；

　　（２）紧急事项３天；

　　（3）变更文件14天。

　　第二十六条 发包人向监理机构免费提供的必要工作生活条件为： 满足监理人员在施工现场办公和住宿所使用 的房屋（包括免费提供办公及生活所用的水、电、暖、场内固定电话）；办公用桌、椅、文件柜及宿舍的床、桌、椅；为监理人员在施工现场职工食堂免费提供就餐。

　　监 理 人 的 权 利

　　第三十一条 删去第二款并代之以：对承包人选择的分包项目和分包人的确认权和否认权，但监理人在批准分包之前须报发包人批准。

　　删去第六款并代之以：征得发包人的同意，监理人对工程设计变更现场的处置权。

　　删去第七款并代之以：按照安全和优化的原则，对工程施工中的重大技术问题通过发包人向设计人提出建议意见；

　　第三十一条 增加如下内容：如果发包人认为总监理工程师不称职，有权向监理单位提出更换总监理工程师的要求，监理单位应考虑发包人的要求。

　　违 约 行 为 处 理

　　第四十六条发包人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：与监理人的实际损失数额相同，但总数不超过监理人提交的履约保证金的数额。

　　二、经济损失：与监理人的实际损失数额相同，但总数不超过监理合同价。

　　第四十七条 监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：总数不超过监理人提交的履约保证金的数额。违约的事件至少包括（但不限于）：

　　（１）在进场时，未经发包人同意，监理人擅自更换投标文件中总监理工程师人选或更换其他监理人员超过投标文件中监理人员总数的１０％，将扣除履约保证金并终止合同。

　　（２）未经发包人同意，总监理工程师离开工地脱离工作岗位或每季度月平均在工地时间少于21天／月，按 1000元／天·人计算违约金；副总监理工程师，部门或技术负责人等主要监理人员离开工作岗位或每季度月平均在工地时间少于21天／月，按800元／天·人计算违约金。

　　（３）在监理服务期内，未经发包人同意，监理人擅自更换总监理工程师时，除按发包人要求即使纠正外，还应按5万元／人·次计算擅自更换总监理工程师（含副总监工程师）的违约金，按5000元／人·次计算擅自更换其他主要监理人员违约金。

　　发包人在发现监理人违约行为７日内书面通知监理人，并有权按计算的违约金额度在应支付的监理费用中进行扣除，或从监理人履约保证金中得到违约金。

　　二、经济损失：与发包人的实际损失数额相同，但总数不超过监理合同价。由发包人从应支付给监理人的监理费用中扣回。

　　监 理 报 酬

　　第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：

　　1、 发包人根据监理合同，按如下方式支付监理报酬

　　（1）自监理合同签订起，在监理人提交履约保函，合同生效后28天内支付合同总价的 10 %作为首付款（扣留首付款的5%作为保留金）。

　　（2）监理服务开始后，发包人每季度支付一次监理费用作为进度款。支付时将综合考虑工程实际进度，监理人实际投入的人员、设备及设施、实际完成的监理工作量等因素，以合同总价为基数，按如下计算方式分期支付监理报酬。

　　结算金额=(合同金额 ÷ 合同工期 ×95%－ 预付款金额 ÷ 合同工期)×3

　　（3）本工程项目移交验收前，监理报酬的支付（含首付款）不超过监理合同总价的95%。

　　（4）每次支付将扣留应支付金额的5%作为保留金。

　　（5）支付凭证应符合财务规定。每次支付时，监理人应将支付申请、监理实际投入和工作内容、工作量统计等，报发包人相关部门审签后，作为支付依据。

　　（6）当工程不能正常进行，或监理人的服务方式，或进场人员不能令发包人满意，并在发包人提出建议得不到明确答复和及时改正时，除按本合同相关规定执行外，发包人保留调整付款进度和额度，以及按本合同规定向监理人索赔的权利。

　　2、结算

　　（1）在签发工程移交证书后21天之内，结算监理合同费用（扣减监理人赔偿金）；

　　（2）在签发工程缺陷责任终止证书，经发包人检查无质量问题和监理责任问题，提交完整的监理档案并归还发包人提供的建设文件与文件资料后，结算其他应向监理支付款项的余额，扣减其他应从监理人扣回的款项后，发包人向监理人返回保留金和履约保证金。

　　第五十条 发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率:为同期银行贷款利率。

　　其他

　　第五十五条 监理人须自费投保如下保险：

　　（1）监理人的一切设备、机械和工具的保险；

　　（2）监理人所雇人员的人身保险；

　　（3）监理人认为需要的其他险种。

　　对于监理人所雇的人员因任何原因所受任何身体伤害导致任何赔偿或补偿责任，发包人概不负责；监理人应保障并持续保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。