施工合同范本(必备14篇)
随着法律知识的普及，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工合同范本 篇1
本协议由以下双方当事人在_____________市签订
甲方：_____________________（以下简称甲方）
住所：______市__________区__________路___号
身份证号：________________________________
乙方：_____________________（以下简称乙方）
住所：______市__________区__________路___号
法定代表人：______________________________
电话：____________________________________
鉴于：
1．甲方为本次要修缮的房屋的所有人，有权对此房屋进行修缮。
2．乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从事房屋修缮的企业，目前合法存续。
为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
第一条 甲方决定将位于区街_______楼_______层____号的房屋一套，建筑面积＿平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。
第二条 甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。
第三条 乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。
第四条 乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_________________________；方式为______________；标准为______________（要详细写明房屋所须修缮的具体各部分以及对修缮方式和标准的要求）。
第五条 乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自_____年____月___日起____年____月____日到_______年_______月____日为止。
第六条 本次房屋修缮的费用为______元，在本合同生效后______日内支付______元，在本次房屋修缮结束并经验收合格后______日内将尾款______元全部付清。
第七条 本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外，均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的`原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料，由甲方来提供（或由乙方按甲方在清单中的要求来提供）。
第八条 双方约定由______来进行本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定报酬______元。该部分费用由甲方来负担。
第九条 在本协议生效后，甲方应在______日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与修缮有关的工作。
第十条 违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。
第十一条 除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。
第十二条 乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金______元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。
第十三条 本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：
1．双方合意变更并达成书面的协议；
2．有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改；
3．不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十四条 本合同自发生以下事情方可终止：
1． 双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议；
2． 有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义（如上述房屋列入了拆迁范围）；3．不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十五条 任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后30日内双方还未达成一致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。
第十六条 本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第十七条 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十八条 本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。
甲方（签字）：__________________________
乙方（签字）：__________________________
法定代表人或授权代表（签字）____________
____________年___________月___________日
施工合同范本 篇2
发包人：____________________
承包人：____________________
经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：____________________
2、工程地点：____________________
3、承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价（暂定）________元单价（综合单价包干）大写____________元
8、质量标准：合格。
9、工期：工程总日历工期____天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二、技术标准及图纸
1、发包人提供：图纸
2、技术标准：
（1）执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；
（2）质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三、双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
（1）发包人委派的业主代表：
姓名：____________________
职务：____________________
（2）监理单位及委派的工程师：
监理单位：____________________
姓名：____________________
职务：____________________
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
（3）发包人主要工作：
A、负责场地三通一平；
B、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；
C 、提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；
D、负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；
E、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；
F、按合同约定支付工程款。
2、承包人的权利和义务
（1）项目经理
姓名：____________________
职务：____________________
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
（2）承包人主要工作：
A、本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。
B、严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
C、负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；
D、负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；
E、做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；
F、工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；
G、发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
H、负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B、设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
C、工程报价单详附件，工程量按实结算
D、结算审计承包人付费执行采用沪建建（20xx）641号，沪价费（20xx）054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
1、工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%；
2、工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；
六。安全文明施工
1、承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2、承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七。竣工验收
1、承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
2、承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的`电子文档资料。
八。违约责任
1、发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2、承包人违约：
（1）因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
（2）因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
（3）承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
（4）如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
九、争议
在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；
2、合同订立时间：________年____月____日；合同订立地点：____________________。
3、发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、合同附件
1、投标文件
2、招标文件
3、道路平面图及标段划分图
4、报价书
十三、合同份数
1、本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；
2、副本陆份，双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包人：____________________（公章）承包人：____________________（公章）
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
电话：____________________电话：____________________
传真：____________________传真：____________________
签订地点：____________________
签订时间：____________________
施工合同范本 篇3
发包方（全称）：
承包方（合称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
合同内容如下：
一、 工程概况
工程名称：蔬菜种植、光伏发电
工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村
工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号：20xx年底前齐备
资金来源：开工前已备齐该工程款。
二、 工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。
三、 合同工期：道路、给排水在20xx年底前完工（即20xx年12月30日前）电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、 质量标准：合格工程
五、 取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、 合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的'补充条款，具有相同的法律效力。
七、 付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、 合同生效:
合同订立时间 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定： 后生效。
九、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。
发包人（公章）：承包人（公章）：
住所 ： 住所：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
施工合同范本 篇4
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 见证人：（以下简称丙方） 根据诚实信用原则，经甲、乙双方协定，现就本建设工程施工事项甲、乙双方达成以下协议，特订立本合同，由丙方作为见证人，望双方共同遵守执行。
一、承包方式：甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方，根据实际施工建筑面积，按层包干计价，每层为16000元（面积为15米*8.4米=126平方米），方角整体另加7000元，层数从承台底脚圈梁地基走平开始计算。
二、工程内容：工程施工内容为主体、屋面和内外装饰。一层门面层高净空3.6米，二层以上层高净空3.0米。楼梯施工至顶。乙方负责墙体批灰外墙3次（包括外墙粉刷）、内墙2次，还要负责标平，地坪为普通清光，卫生间墙砖、室内地板砖、楼梯扶手由甲方自行负责。
三、甲方负责对工程进行质量监督和验收，对施工中发现的'问题乙方要积极配合纠正，及时处理。如因乙方原因造成返工，材料由乙方负责。
四、乙方负责施工期间的安全生产责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止，所发生的一切安全事故均由乙方全部负责，甲方只按照所购建筑意外保险给予补助。
五、每层楼板厚13公分以上，最顶层加筑幼儿墙，水电安装打孔归水电工。
六、乙方要严格按照甲方提供的图纸进行施工建设，若碰
到问题双方协商，不可擅自更改结构。
七、化粪池纳入到工程中，化粪池具体位置和尺寸由甲方指定。
八、付款方式：
1、一层施工完成后支付12000元，二层施工完成后支付 12000元，三层施工完成后支付10000元，层施工完成后支付 元，层施工完成后支付 元。整个工程完工验收后再结算余款。
九、保修范围和期限：屋面防渗防漏保修两年，其他保修按国家相关保修条例执行。
十、工程工期：
开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。
十一、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
十二、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，丙方一份。此合同自签字之日起生效。
甲方： 乙方： 丙方：
二〇一X年月日
施工合同范本 篇5
施工合同范本 篇6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：
一、 工程概况
1、黄竹镇昌兴大道KO+480—KO+968.486标段水泥砼路面工程，全长488.486 米，路面宽 12 米。总面积 5861 平方米。
2、水泥混凝土路面标准C30，厚24厘米，使用42.5水泥。
二、 工程造价
道路工程按每平方米 元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。
三、 工程款拨付
工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%，剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由此发生的费用由乙方承担。
四、 施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、海南省相关技术标准、规范
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准：合格
五、 工期
总工期： 天（具备施工条件的有效工作日），开工日期：20xx年 月日，如因不可抗力因素不能按时开工，工期顺延
六、 安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的`行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。
七、 双方责任
甲 方：
1、 甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、机械（搅拌机、装载机）、材料的采购、运输、供应。
2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙 方：
1、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、 违约责任
甲方违约：
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
乙方违约：
1.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、 其 他
1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。
2、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。
3、甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止
甲 方：
乙 方：
年 月 日
年 月 日
施工合同范本 篇7
甲方： 乙方：
经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致，特签订以下协议，供双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、承包内容：
四、承包方式：
五、承包价格：
六、付款方式：
七、甲、乙双方责任与义务
(1)甲方：
1、按照合同约定时支付工程款。
2、现场监督：检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。
3、现场协调各工种之间的工作配合，解决施工过程中出现的矛盾。
4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。
(2)乙方：
1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务，严格执行防水工程相关规范及标准。
2、提供防水材料的'合格证和相关资料。
3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。
4、严格管理好自己的施工人员，不拖欠员工工资，乙方人员及设备、材料自行管理。
八、违约责任 如违约，造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。 本施工合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，相关工程款项结清时终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
施工合同范本 篇8
甲方：__________________
乙方：__________________
根据《中华人民共和国合同法》及建筑装饰工程有关规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经充分协商，现已就本工程有关事宜协议一致，特签订合同，以资共同遵守执行。
一、工程名称：
___________________________
二、工程范围：
1、大厅部分墙面，大厅顶部、服务台、小卖部、大厅部分扩大、商务中心、楼梯口的处理、餐厅门、电梯间门、庭维修改造。
2、二至七楼客房共计六十一套（其中大套房四套）全面改造。
3、各层过道、各层安全出口门窗做套、二楼公共卫生间，三、四楼走道阳台门窗做套，会议室门、楼梯间、大厅电梯门、庭维修改造。
4、西向外置楼外墙涂料粉刷。
三、工程发包方式：
双方协定为由乙方以包工包料方式承包施工。
四、施工工期：
1、商定为七十五天（日历工期）。
开工日期：________年__月__日
竣工日期：________年__月__日
2、开工前三天，承包方向甲方发出开工通知书。
3、如遇下列情况，经甲方现场代表鉴证后，工期相应顺延：
（1）、属甲方责任范围的进场准备工作（如场地腾空、停水停电）不及时影响正常施工。
（2）、经双方商定有重大设计变更。
（3）、连续停水、停电在24小时以上影响正常施工。
（4）、隐蔽工程，接乙方通知，甲方24小时未到现场距理签证，影响下一道工序施工。
（5）、未按合同规定拨付工程进度款而影响备料施工。
（6）、其他不可抗力因素而延误工期。
五、工程质量：
1、乙方必须严格按照施工图纸和部颁（GJG73—91）标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督。
2、乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须是甲方指定产品，并经甲方验收，同意使用后，方可用于工程施工。
3、房间维修，施工质量不得低于现已完工的样板房质量要求，甲方要求样板房需要改进的地方（如起居镜框、卫生间镜框、卫生间工艺玻璃规格、床靠背边框造型、卫生间镜灯、排气扇电源开关改位到卫生间内等），各种电器线路的改造必须穿管埋墙内，乙方必须按甲方要求进行改进，并确保质量和工艺效果。
4、隐蔽工程乙方须提前24小时通知甲方，工程经甲方代表鉴定、验收签章后，方可进行下一道工序。
5、甲方接到乙方竣工验收通知后，乙方应向甲方同时提交工程竣工资料，经甲方审查合格后，方可进行工程竣工验收。甲方在接到通知15天内无正当理由不组织验收或验收后一个月不予批准，且不能提出修改意见可视为竣工验收报告已被批准。
6、工程竣工后，乙方接规定对工程实行保修，保修时间从工程通过竣工验收，合格鉴证之日算起，保修期为壹年。
六、工程价款的支付与结算：
1、本工程经甲、乙双方及甲方上级主管部门派员审定预算，按总造预算价包干，为105、75万元，在其工程量变更，核定在±5%以内不予调整，超出厂价5%以上部分，双方协商调整。
2、本合同签订后，甲方先付乙方备料款10万元，以后每月甲方按工程进度支付进度款到85%，待工程验收合格后再付总额的5%。
3、工程保修金，按工程结算金额的10%由甲方扣留，保修期为壹年，待保修期满后，一次支付给乙方。保修期有工程质量问题，乙方必须在接到甲方通知当日来现场盔行处理，否则甲方可自行处理，所需材料、维修、管理费用由乙方负责，甲方将保修金中扣除。
4、汇款方式：甲方只按合同中提供的一家指定银行帐号汇款。
七、双方责任
1、甲方保证所属责任范围内的场地腾空，停电停水。
2、乙方必须严格按照本合同质量要求各条款组织施工，保质量、保工期、保安全、争创优质工程。
3、乙方施工队伍必须严格遵守甲方的`规章制度，遵纪守法，必须做到文明施工。
4、非乙方施工队伍严禁进入大楼施工场地。
5、乙方施工过程中不得损坏装修以外的设施、设备、物品，否则由乙方负责赔偿。
八、安全责任
乙方按规定做好安全防护措施，由于乙方的原因造成的安全事故、质量事故由乙负责调查处理并承担因事故造成的一切损失，甲方概不负责。
九、工程质量
如乙方施工质量低劣，所造成的损失，由乙方负责。甲方并有权劣质工程的总造价10%进行处罚。甲方如未按规定支付乙方工程进度款，影响乙方施工进度，由甲方负责。
十、其他约定
1、按施工合同规定，在保证工程优良的前提下，提前一天奖1000元，每推后一天罚款1000元。
2、任何一方违反合同规定，双方协商不成，造成纠纷，按《中华人民共和国合同法》处理。
3、其他未尽事宜及施工中出现其他问题的处理由双方协商沟通解决。
4、本合同一式捌份，甲方双方各执肆份，具有同等法律效力，签订之日起生效，双方义务全部履行完毕后终止。
甲方：________乙方：________
代表：________代表：________
时间：________时间：________
施工合同范本 篇9
发包方(以下简称甲方)：________________________________________________________
委托代理人(姓名)：_________________单位：_________________________________
住所地址：_____________________________________________________________________
联系电话：_________________________手机号：________________________________
承包方(以下简称乙方)：
单位名称：
本工程设计人：__________________________联系电话：____________________________
施工队负责人：联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的.有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：
1.2工程内容：全室水电，墙地砖铺贴，造型吊顶，造型隔墙，瓷粉乳胶漆等。
1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_
(1)乙方包工、包全部材料、材料运输、管理、完工后现场清理;
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天;
开工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日;
1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)￥________________元，
金额大写：_________________________________________。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、
单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
3.1甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件C);
3.2甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份,设计费___________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
施工合同范本 篇10
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的 铝合金门窗及不锈钢门窗安装工程施工的有关事宜协商一致。同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、承包方式：包工、包料、包制作、包运输、包安装、包安全文明、施工，包竣工验收的承包方式。乙方负责本工程按照甲方规定工期完成，通过甲方的验收标准金额为准。
四、工程范围与内容 包括施工图内所有的铝合金门窗和不锈钢门窗工程。
五、工程单价：
铝金合金门窗 125元/平方米， 铝合金卷闸门 200元/平方米不锈钢门 400元/平方米， 不锈钢防护窗 85元/平方米不锈钢防护栏 100元/个 不锈钢防护架 100元/个 不锈钢地沟架 100元/个维修部分材料及工资换玻璃 100元/平方米 拆装卷闸门 360元/道 换卷闸门材料底梁 100元/米 换塑钢滑道 80元/米 换塑钢窗滑轮和锁 10元/个 换卷闸门道槽 43元/米 换卷闸门锁板 75元/米 换卷闸门锁 30元/把换铝合金材料 45元/米 换铝合金窗扇 125元/平 方米
六、工程款支付
乙方工程竣工经甲方验收合格，甲方付给乙方所有的工程款。
七、材料供应
1、本合同工程所用铝合金和不锈钢材料由乙方采购供应。
八、双方责任
甲方责任：
l、保证施工工作面的提供，施工现场及时解决交叉作业的协调事宜。
2、保证施工现场的电力提供。
3、准时进行阶段款的结算。
乙方责任：
必须严格按照施工图(或协商方案)及现行规范施工，服从甲方合理化建议，遵守工地的`有关规章制度，保证工程质量和安全生产，严禁违章作业。
自备施工过程中的一切施工器具。
乙方在签订承包相关工作量范围内，不得转包他人。
双方有责任、有义务与对方密切配合，文明施工。
5、工人在施工期间，由于自身原因和个人不安全行为，发生的相关事故或意外，乙方全权负责。
6、安全施工，文明施工，遵纪守法，严禁乙方工人在工地内打架、闹事，情节严重者报公安机关处理。
严禁工人在施工区进行的其他违法行为，严禁使用未满18岁的童工。
8、杜绝一切偷窃行为，一旦发现工人有偷窃行为，不论量多量少，报公安机关处理。
本合同一式二份，甲乙双方在签字之日起生效，工程竣工验收通过后，经双方确认无误，甲方付清工程款后，本合面自行失效。 未尽相关事宜，双方可友好协商。
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日 期：
施工合同范本 篇11
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
一、基本内容
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
三、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
五、解决争议的办法
1 起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的`责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
七、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
八、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本 篇12
租方(以下简称甲方)___________
承租方(以下简称乙方)___________
根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房租赁合同条款，以供遵守。
第一条租赁物位置、面积、功能及用途
1.1甲方将位于__________________的厂房(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积为_________平方米。
1.2本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。
第二条租赁期限
2.1租赁期限为______年，即从______年______月______日起至______年______月______日止。
2.2租赁期限届满前一个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。
第三条厂房租赁费用及相关事项
3.1租金
租金每年为人民币_________元整。
3.3押金
乙方在签订合同后向甲方一次性交付押金_________元整，押金不计利息，租期届满，如乙方不再续租，甲方应全额退还乙方押金。
第四条租赁费用的支付
每年支付为在月日支付前半年租金，月日前支付后半年租金，先付租金后使用，即每次交付半年租金。
第五条租赁物的转让
5.1在租赁期限内，若遇甲方转让出租物的部分或全部产权，或进行其他改建，甲方应确保受让人继续履行本合同。
第六条场所的维修，建设
6.1乙方在租赁期间享有租赁物所有设施的专用权。乙方应负责租赁物内相关设施的维护，并保证在本合同终止时归还甲方。
6.2乙方在租赁期限内应爱护租赁物，因乙方使用不当造成租赁物损坏，乙方应负责维修，费用由乙方承担。
6.3乙方因正常生产需要，在租赁物内进行的固定资产建设，由双方另行协商解决。
第七条租赁物的.转租
租任期限内，乙方可将租赁物转租，但转租的管理工作由乙方负责，包括向转租户收取租金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转租而改变。
如发生转租行为，乙方还必须遵守下列条款：
1、转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限;
2、乙方应在转租租约中列明，倘乙方提前终止本合同，乙方与转租户的转租租约应同时终止。
3、无论乙方是否提前终止本合同，乙方因转租行为产生的一切纠纷概由乙方负责处理。
支付三个月租金作为违约金。
第八条合同的终止
本合同提前终止或有效期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，乙方应于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁物，并将其返还甲方。
第九条适用法律
本合同受中华人民共和国法律的管辖，本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，则通过仲裁程序解决，双方一致同意以花都区仲裁委员会作为争议的仲裁机构。
第十条其它条款
10.1本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。
10.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第十一条合同效力
本合同经双方签字盖章，并收到乙方支付的首期租赁款项和押金后生效。
甲方(印章)
身份证：
地址：
电话：
签订时间：______年______月______日乙方(印章)身份证：地址：
电话：
签订时间：______年______月______日
施工合同范本 篇13
发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：
第一条：工程概括
工程名称：房屋改造工程
工程地址：____市____区鸭绿江东街15号
建筑面积：平方米
工程内容：土建工程、给排水、锅炉及采暖、防水、外墙粉饰、垃圾清运等
承包方式：总承包
第二条：合同工期
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
总工期：90天
第三条：工程价款及付款方式
1、本工程合同价款为82万元(大写：捌拾贰万元整)
2、付款方式：合同签订后付32万元工程首付款，施工中按工程进度付工程进度款，工程完工并验收合格后工程款付至95%，余款5%待________年质量保证期满无质量问题后一次性付清。
第四条：工程质量及验收
1、工程质量标准：合格
2、质量验收标准：按国家有关施工规范为验收标准。
第五条：双方责任
甲方责任：
1、提供施工图纸;
2、办理相关手续;
3、按期提供工程款;
4、质量检查及验收;
5、提供施工用水、电及施工场地。
乙方责任：
1、按图纸及规范要求施工，保证工程质量;
2、严格执行本合同制定的施工工期，按期交工;
3、安全文明施工，非甲方原因发生一切安全责任事故自行负责;
4、工程竣工后________年内为质保期，在质保期中，乙方负责向甲方提供维修。
第六条：违约责任
1、甲方不按合同约定支付工程款或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况;
2、乙方不按合同工期完工，产品质量达不到约定的质量标准或不履行合同义务及不按约定履行义务的.其它情况;
3、一方违约后，赔偿因其违约给另一方造成的损失。
第七条：索赔
1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当理由，且有索赔事件发生的时效证据;
2、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由甲方承担的责任的其他情况，乙方可以向甲方索赔。
3、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成经济损失，甲方可以向乙方索赔。
第八条：不可抗力
按合同法执行
第九条：合同生效与终止
合同双方签字并盖章后即生效，甲方和乙方履行合同全部义务，合同价款完毕后，本合同即告终止。
第十条：合同份数
本合同一式两份，甲乙双方各持一份
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
施工合同范本 篇14
承建单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、建筑面积：
2、工程地点：
3、结构类型：
第二条 施工方式及范围
4、施工方式：
5、施工范围：
第三条 合同工期
6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工准备工作，从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工，共计 天，保温系统施工的合同范本。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。
第四条 质量标准
8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。
9、结算方式：按保温面积 ㎡估算，最终以实际保温面积展开结算。
10、合同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。
11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。
第五条 甲方工作
1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。
2、指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。
第六条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的`规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。
4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。
5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。
6、乙方服从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。
第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定
1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。
4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下，不能施工;室外温度低于5℃的时间段不允许施工，工期相应顺延。
第八条 关于工程质量及验收的约定
1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。
【施工合同】相关文章：
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-20
施工合同小型施工合同10-01
施工施工合同15篇04-21
建筑施工承包施工合同04-03
施工的合同02-07
经典施工合同03-02
造价施工合同11-29
污水施工合同10-25
路面施工合同10-15