- 轻型钢架棚承揽加工的合同 推荐度:
- 相关推荐
钢架棚承揽加工合同
在人们越来越相信法律的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编整理的钢架棚承揽加工合同,欢迎大家分享。
钢架棚承揽加工合同1
甲方:_______________
乙方:_______________
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称:轻型钢架棚
2、工程地点:镇平工业园区,华宇塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积:61.3_________44.3=2715.59平方,附工程详单,见-3
2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。
3、工程造价165元/______,总造价448072.35元。
4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工,天交工。(备注:除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。
6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入_____,如发生工伤事故等事宜,由乙方从_____金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。
甲方:______
乙方:______
_____年_____月_____日
钢架棚承揽加工合同2
原告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的'合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________
被告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:__________________。
电话:________________
诉讼请求
1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;
2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人:_________________
_____年_____月_____日
【钢架棚承揽加工合同】相关文章:
轻型钢架棚承揽加工的合同02-20
钢架加工承揽合同02-20
承揽加工合同(经典)12-01
承揽加工合同07-01
承揽加工合同(精选)07-16
加工承揽合同07-17
承揽加工合同【精选】07-17
[精选]加工承揽合同07-17
(精选)加工承揽合同07-18
(精选)承揽加工合同07-15