拆除合同范本(荐)
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编收集整理的拆除合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商订立如下合同,并共同信守。
一、合同内容:
甲方将其位于沈大高速公路改扩建工程路基23标段:岚崮河大桥、肖炉立交桥、肖炉公铁立交桥、肖炉E匝道桥、肖炉A匝道桥、K297+364.2通道桥等六座桥涵的梁板拆除工作承包给乙方,乙方负责将上诉六座桥梁板在甲方要求其进场后二十天内拆除,并将旧梁板运走,以便进行盖梁等下一步施工。
二、承包方式:
甲方在乙方拆除过程中不负担任何人工、机械、材料。乙方将旧梁板拆除后,旧梁板及梁板内钢筋归乙方所有,双方不发生经济往来。
三、双方责任:
(一)、甲方责任:
1、甲方负责拆除过程中的技术、安全指导。
2、甲方在乙方进场后认为乙方的机械设备及人员等不能在工期内完成任务,有权单方解除合同。
3、甲方负责拆除顺序,乙方在拆除过程中必须听从甲方安排。
(二)、乙方责任:
1、乙方必须按合同规定的时间内完成梁板拆除工作,因延误工期而影响甲方施工进度所造成的损失,由乙方负责。
2、乙方在拆除过程中必须保证原结构物的质量,若因拆除工艺不当、机械操作失误等损坏原结构物,所造成的损失由乙方负责,并负责因维修原结构物延误工期造成的损失。
3、乙方拆除的梁板必须及时运走,保证桥下的施工和交通,否则一切后果由乙方负责。
4、乙方在拆除过程中发生的人身、机械、通讯、电力、交通(公路、铁路)等事故,均由乙方负责。甲方不承担任和责任。
5、K297+364.2通道桥原旧桥梁板利用70%,故该桥拆除梁板归甲方使用。
五、违约责任:
合同生效后,乙方不得单方面解除合同,因乙方违约给甲方造成的一切经济损失,由乙方负责赔偿。
六、争端处理:
双方发生纠纷时,由瓦房店市人民法院解决,或由双方认可的仲裁部门仲裁。
七、其他未尽事宜双方协商解决
协议一式两分,双方各执一份,具有同等效力。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
x年xx月xx日
【拆除合同】相关文章:
拆除合同04-24
拆除工程合同03-13
拆除施工合同04-05
施工拆除合同03-20
工程拆除合同04-21
房屋拆除合同04-15
厂房拆除合同02-25
拆除施工合同04-26
拆除房屋施工合同04-07
农村房屋拆除合同03-18