职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>安装施工合同

安装施工合同

时间:2024-05-10 08:43:45 合同 我要投稿

安装施工合同范本

  随着时间的推移,能够利用到合同的场合越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编收集整理的安装施工合同范本,希望能够帮助到大家。

安装施工合同范本

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本管道工程安装施工事项经协商一致,订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

一、工程地点范围:_________________

  二、工程内容:给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

  三、材料供应本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

  四、费用及结算方式:根据乙方报送的工程预算,经双方协商本工程造价定为人民币(大写):_________________。工程价款按预算价款一次性包干。

  五、工程期限合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自 _________________ 年_________________ 月 _________________ 日至 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日竣工。

  六、付款方式:本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。

  七、双方权利、义务

  甲方:___________

  (1)负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;

  (2)负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;

  (3)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

  (4)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  乙方:___________

  (1)负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;

  (2)负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;

  (3)工程质量符合国家规定,承担工程质量的全部责任;

  (4)乙方应做好施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失,由乙方依法承担全部责任;

  (5)保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;

  (6)乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定,做好施工现场的文明施工管理工作;

  (7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;

  (8)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  八、违约责任

  (1)甲方须按按合同支付各款项。若超过期限,甲方须支付_____________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

  (2)因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项_____________%的的罚款。

  (3)因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  九、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

  十、不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  十一、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十二、其它

  (一)本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

  (二)合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:_________________乙方:________________

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  签订日期:_________________签订日期:_________________

【安装施工合同】相关文章:

安装施工合同03-14

电气安装施工合同04-05

暖气安装施工合同03-21

机电安装施工合同04-14

水电安装施工合同04-15

路灯安装施工合同02-28

电力安装施工合同02-19

施工电梯安装合同03-07

(通用)安装施工合同01-05

门窗安装施工合同05-05

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有