施工合同协议书

时间：2024-05-14 11:38:57 合同我要投稿

施工合同协议书

　　在社会一步步向前发展的今天，协议使用的情况越来越多，签订协议是解决纠纷的保障。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是小编帮大家整理的施工合同协议书，希望能够帮助到大家。

施工合同协议书

施工合同协议书1

　　施工单位：______

　　工程名称：______

　　1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

　　2.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

　　3.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。

　　4.施工场地应有良好的通风条件，如在通风条件不好的场地施工时必须安装通风设备，方能施工。

　　5.在涂刷或喷涂对人体有害的油漆时，需戴上防护口罩，如对眼睛有害，需戴上密闭式眼镜进行保护。

　　6.在喷涂硝基漆或其他挥发性、易燃性熔剂稀释的`涂料时，严禁使用明火。

　　7.高空作业需系安全带。

　　8.操作人员在施工时感觉头痛、心悸或恶心时，应立即离开工作地点，到通风良好处换空气。如仍不舒服，应去保健站治疗。

　　9在配料或提取易燃品时严禁吸烟，浸擦过清油、清漆、油的棉纱、擦手布不能随便乱丢，防护眼镜。

　　10各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。

　　违章操作后果自负

　　甲方签字：______

　　乙方签字：______

施工合同协议书2

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　承包单位（以下简称乙方）：

　　工程名称：XXX工程

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

　　4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

　　9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、服从甲方安全生产管理。

　　3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

　　4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　安全用电

　　1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

　　2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

　　3、执行临时用电安全技术交底的制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

　　4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的'问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

　　5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

　　机电设备使用

　　1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。

　　2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。

　　人员安全

　　1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，

　　在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有

　　关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

　　2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。

　　三、违反安全管理规定处罚办法

　　1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。

　　2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款10元。

　　3、不允许施工人员酒后作业酒后进入现场罚款100元。

　　4、高空作业不系安全带罚款500元。

　　5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～1000元。

　　6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。

　　7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。

　　本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

　　甲方单位（章）乙方单位（章）

　　代表人：项目负责人：

　　年月日

施工合同协议书3

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方在方。为确保施工中的人身、设备、电网安全，明确双方在工程中的安全管理责任，经双方协商，达成以下安全生产管理协议，各自遵守执行，各负其责。

　　一、甲方安全责任：

　　1、按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》第102条规定，对乙方的资质（包括安全生产许可证）进行全面审查。

　　2、组织乙方负责人、安全员、技术人员对施工现场进行踏勘，使乙方人员明确工程项目内容和工程施工环境。

　　3、根据工程实际情况，开工前对乙方负责人、安全员、技术人员进行全面的安全技术交底，指出重要、危险的施工及以下线路作业及其预防措施（双方参加会议人员应在记录上签字）。

　　4、督促乙方根据现场实际情况编制安全施工措施（包括组织、技术、安全措施）报甲方备案，并监督乙方按措施组织施工；督促、指导施工单位编制《现场作业工序工艺标准卡》报甲方备案，并督促、检查乙方按批准的《现场作业工序工艺标准卡》组织施工。

　　5、督促乙方开工前组织施工人员进行安全技术交底，学习讨论施工措施和“标准卡”，使施工人员明确工作内容、作业工序工艺要求及安全措施、工程技术和质量要求、工作环境。

　　6、在工程开工前，督促施工单位组织人员对施工机具和安全用具全面检查、试验，重点检查起重机具。对绝缘安全工器具、登高工器具要求施工单位必须按《电力安全工器具预防性试验规程》的标准进行预防性试验。

　　7、在工程开工前，督促施工单位组织人员对消防安全全面检查，重点检查作业现场。凡进行线路、配变检修等野外作业需动火作业时，作业人员应遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。作业现场处于（靠近）林区的，施工单位在动火作业前应告知动火作业地点所在地的县（区）林业管理部门，按规定程序办理相关手续。在攀枝花电业局内一二级动火区内动火时，按《攀枝花电业局防火重点部位动火管理办法》由负责该项工作的相关部门，按动火等级履行动火工作票制度。

　　8、在工程施工中，向乙方宣传有关安全法律法规、规章制度和上级文件，宣传作业前安全“三查”的方式方法和作用，并对乙方的施工现场进行检查指导。

　　二、乙方安全责任：

　　1、详实向甲方提供营业执照和施工资质证书原件、法人代表授权委托书、安全生产许可证、施工简历、近三年安全施工记录、安全施工的技术素质情况、安全施工管理机构及人员配备情况、安全施工各项制度、保证安全施工的机械、工器具和安全防护设施、用具的`配备情况等方面资料，以相应的资质和技术力量承揽相应的工程

　　2、组织人员参加甲方组织的现场勘察，接受甲方的安全技术交底并签名。

　　3、开工前，必须组织施工人员有针对性的学习安全知识，进行安全技能知识培训并进行考试（考试成绩报甲方存档备案），考试合格后方可上岗，

　　使施工人员能掌握相应的施工作业的安全知识和技能；组织施工人员学习讨论安全施工措施和《现场作业工序工艺标准卡》，重点告知施工人员危险作业及其预防措施，使施工人员明确施工任务、工程技术和质量要求，掌握作业中应做的安全措施。

　　4、开工前，对施工机具、安全用具及安全防护设施进行全面检查，按规定周期做好试验及记录，保证投入现场使用的安全用具和施工机具全部合格。

　　5、在工程开工前，对消防安全全面检查，重点检查作业现场。凡进行线路、配变检修等野外作业需动火作业时，作业人员应遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。作业现场处于（靠近）林区的，施工单位在动火作业前应告知动火作业地点所在地的县（区）林业管理部门，按规定程序办理相关手续。在攀枝花电业局内一二级动火区内动火时，按《攀枝花电业局防火重点部位动火管理办法》由负责该项工作的相关部门，按动火等级履行动火工作票制度。

　　6、按工程施工措施和《现场作业工序工艺标准卡》组织施工作业，认真开展安全施工分析活动。教育、检查作业人员按章作业，监督作业人员在作业前认真开展安全“三查”（查安全思想、查安全措施、查安全工器具），以“严、细、实”的态度做好现场安全管理工作，确保施工作业中不发生人身、设备、质量事故。

　　7、接受甲方的安全检查指导，对甲方指出的问题应及时整改，并向甲方汇报整改情况。

　　8、掌握工程施工进度，对危险的施工作业（重要的施工工序、特殊作业）必须按现场实际编制施工“三措”报甲方备案，按“三措”组织作业，

　　加强作业现场安全监督检查，确保施工安全。

　　9、工程施工中发生事故时应按有关规定报告，保护现场，组织抢救，并邀请甲方参加事故调查。

　　三、责任划分：

　　在工程施工中，双方必须严格履行各自安全责任中的各项条款，发生事故后根据“安全生产管理协议”，按照《安全生产法》和有关法律、法规进行分析，认定责任方，事故责任方承担相应的事故责任和赔偿责任。在分析认定责任过程中发生争议时，呈请攀枝花市安全委员会协调仲裁。

　　四、其他

　　经双方协商的“安全生产管理协议”为工程合同附件（一式四份，甲、乙方各持二份），双方签字盖章后生效，到工程竣工验收合格投运后终止。

　　甲方单位（盖章）：_______________乙方单位（盖章）：______________________________

　　甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

施工合同协议书4

　　发包人（全称）：______________________________________

　　承包人（全称）：______________________________________

　　根据中华人民共和国的法律法规以及合同法、建筑法等相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方在就本建设工程施工事项进行协商后一致达成，签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________________

　　工程地点：______________________________________

　　工程内容：______________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：______________________________

　　资金来源：______________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________________________________

　　三、合同工期：

　　开工日期：______________________________________

　　竣工日期：______________________________________

　　合同工期总日历天数____________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：__________________________________

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_________________元（人民币）￥：_________________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本文所述词语的.含义与本合同第二部分《通用条款》中所给予的定义相一致。

　　八、承包方郑重向委托方保证，我们将严格按照合同的规定进行施工和竣工，并愿意在质量保修期内负责保修工程质量。

　　九、甲方郑重承诺，将按照合同中约定的期限和方式，准时支付合同价款及其他应支付的款项给乙方作为合理报酬。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_______年________月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　本合同双方约定______________________后生效。

　　发包人：（公章）____________承包人：（公章）____________

　　住所：______________________住所：______________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　委托代表人：________________委托代表人：________________

　　电话：______________________电话：______________________

　　传真：______________________传真：______________________

　　开户银行：__________________开户银行：__________________

　　账号：______________________账号：______________________

　　邮政编码：__________________邮政编码：__________________

施工合同协议书5

　　发包方（甲方）：_____________

　　住址：________________

　　联系方式：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　住址：________________

　　联系方式：________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　3.3.1验收标准：质量验收按国家颁发的有关施工验收规范和质量验收标准为依据。工程竣工验收合格后，保修期等具体内容见《装修工程保修单》（附件五）。

　　3.3.2验收进程：双方在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收。

　　3.3.2.1第一阶段：自乙方进场施工至水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程施工完毕。

　　3.3.2.2第二阶段：自第一阶段工程验收完毕至油漆、面层涂料施工前验收。

　　3.3.2.3第三阶段：竣工验收。

　　3.3.2.4上述验收工作乙方均提前三天通知甲方参加，各阶段验收工作须甲方与乙方指定人员共同完成。

　　各阶段验收合格后双方当场填写《装修工程验收单》（样式见附件六，具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认）。

　　二、第三阶段验收完成当日双方除填写相应《装修工程验收单》外，还需填写《装修完工工程收方单》（见附件七）。

　　三、若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。

　　四、材料供应

　　4.1如需甲方提供材料、设备的，相应材料、设备的规格、质量等应符合设计要求并按乙方提交的《装修工程材料需求确认单》（具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认）购买。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担。

　　4.2如由乙方提供材料、设备的，相应材料、设备的规格、质量等应符合设计要求。乙方提供的材料、设备等需经甲方验收方可使用，甲方应及时到现场验收，如因甲方原因不能参加验收而造成工期延长的或产生工程变更的，乙方不承担任何责任；若乙方所提供材料的品牌、规格、质量与报价不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承担。

　　4.3乙方负责独立采购的材料，在运到施工现场需经甲方验收认定后方可使用，甲方应及时到现场验收。如因甲方原因不能参加验收而造成工期延长的或产生工程变更的，乙方不承担任何责任；若施工过程中因材料问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由乙方承担责任。

　　4.4除合同注明外，洁具、灯具、锁具、五金、不锈钢件等，均由甲方购买并按时运到施工现场；若需乙方代购，乙方按代购材料总额的10%收取手续费。

　　五、双方权利义务

　　5.1甲方权利义务

　　5.1.1负责协调与物管、邻里之间的关系，为乙方入场施工创造良好条件。

　　5.1.2负责提供施工所需水、电等基础设施并承担相应费用。

　　5.1.3负责提前通知乙方改变设计方案或变更工程相关事宜。

　　5.1.4如在乙方进场前，工程所在地有过拆、改建筑承重、非承重结构或迁改厨、卫位及设备管线等国家要求办理审批手续的行为，甲方须提前告知乙方并提供相关政府职能部门出具的相关审批手续；如乙方进场后，确需发生拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位及设备管线等国家要求办理审批手续的行为，甲方应负责到有关部门办理相关的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改动暧气、燃气管线。

　　5.1.5负责交纳工程所有的物业管理部门所要求的施工押金及各项物业管理费用。

　　5.1.6负责按乙方通知及时参加各项需甲方参与的工作。

　　5.1.7不得联系第三方进场干扰乙方正常工作。

　　5.1.8负责提供工程地点钥匙，且工程竣工验收完毕后自行更换门锁。

　　5.2乙方权利义务

　　5.2.1负责严格按甲方要求及国家相关规定施工，接受甲方监督。

　　5.2.2在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，不得擅自改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等。

　　5.2.3负责严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　5.2.4负责遵守施工现场所属管理辖区的规定。

　　5.2.5未经甲方许可，不得擅自改动工程总体设计方案或自行变更工程。

　　六、违约责任

　　6.1本合同生效后，任一方均不得无故终止合同。如任一方无故终止合同，违约方承担由此带来的一切损失，并按2.1条款金额的5%向守约方支付违约金。

　　6.2如任一方未经过另一方确认擅自变更工程的，违约方承担由此带来的一切损失，并按2.1条款金额的3%向守约方支付违约金。

　　6.3如乙方未经甲方同意擅自变更工程的.，乙方承担由此带来的一切损失；如甲方未经乙方指定人员同意，擅自与除乙方指定人员之外的第三方变更工程的，甲方承担由此带来的一切损失。

　　6.4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责整改，所需费用由乙方承担，工期不顺延。

　　6.5甲方未如期支付乙方合同价款，乙方有权停工，甲方承担由此带来的一切损失，并自应付款而未付款之日起按2.1条款金额的千分之三每日向乙方支付违约金直至合同终止。

　　6.6乙方因自身原因未能如期完工，乙方承担由此带来的一切损失，并自应完工而未完工之日起按2.1条款金额的千分之三每日向甲方方支付违约金直至合同终止。

　　6.7如执行合同时产生争议，双方应本着协商态度解决；协商不成的，任一方均可通过司法途径解决。

　　七、免责条款

　　如遇下列情况，乙方不承担任何责任且工程工期可作相应顺延：

　　7.1在施工过程中连续停水、停电8小时以上的；

　　7.2甲方未按合同约定如期付款的；

　　7.3因甲方提供的材料、设备未能达到施工要求而延误施工进度的；

　　7.4因工程设计、材料的改变或工程变更而改变施工进度的；

　　7.5因甲方未及时参加相关验收工作而延误施工进度的；

　　7.6因不可抗力而影响工程进度的；

　　7.7其他非乙方原因造成工期延误的。

　　八、合同变更及终止

　　8.1无论因任何原因造成合同无法履行的，变更方均应及时通知另一方，经双方协商同意后，应办理相应手续。

　　8.2如发生以下情况，甲方均有权终止合同并追究相应责任:

　　8.2.1乙方施工质量经过多次整改均达不到双方约定标准的；

　　8.2.2因乙方原因，工期严重拖延的；

　　8.2.3由乙方负责购买的主体材料未按双方约定的。

　　8.3如发生以下情况，乙方有权终止合同并追究相应责任:

　　8.3.1甲方未按时付款超过10天的；

　　8.3.2甲方与第三方联系进场干扰施工的；

　　九、合同文本

　　9.1本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效，如无特殊原因合同所有款项全部支付完毕后自动终止；9.3款所列附件为本合同不可分割部分，与主合同具有同等法律效力。

　　9.2其他未尽事宜双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、其他

　　材料品牌清单：

　　木工板：富森

　　乳胶漆：多乐士乳胶漆（家莉安净味）

　　清漆：立邦

　　木地板：升达

　　水泥：峨眉大厂

　　橱柜：金都

　　木门：禾木

　　铝扣板：晶鑫

　　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

　　甲方签字：________________乙方签字：________________

　　________年________月________日

施工合同协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方工程工期和人身安全，经过甲乙双方协商达成以下协议：

　　1、承包范围：溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方。

　　2、承包价格：

　　挖运基础土方：15、00元/m3（运距1km以内）；挖运淤泥：21、00元/m3（运距1km以内）；回填基础土方：15、00元/m3（运距1km以内）；挖方8、00元/m3（此挖方在机械操作范围之内，如超出范围按次计算。）；桩基挖运基础土方：20、00元/m3（运距1km以内）；桩基回填基础土方：20、00元/m3（运距1km以内）；挖掘机机械台班：315、00元/小时。工程量按现场实际发生计量。(以上单价含税金)

　　3、质量要求：乙方必须在甲方的管理和监督下进行施工，质量必须到达分部分项工程质量评定标准的要求，否则造成返工的一切人工、材料、机械等费用损失由乙方承担。

　　4、安全要求：所有施工人员必须遵守和严格执行《安全操作规程》和《安全管理条例》中的规定，如违反规定所造成一切安全事故产生的费用由乙方承担，项目部并按公司有关规定给予处罚。

　　5、工期要求：乙方必须按甲方进度计划和项目部下达施工任务

　　单进行施工。

　　6、验收方式：甲方按照质量评定标准进行检查验收，质量不合格，不仅要返工，乙方还必须承担所有损失费用。

　　7、奖罚措施：班组完成的`所有场地平整必须达到合格标准，经项目部施工员、质检员验收，如达不到合格标准由施工员、质检员下达处罚单，报项目经理复查后在乙方工程款中直接扣除。安全、质量和工期达不到协议约定要求，甲方有权辞退乙方，终止协议。辞退后乙方不得以任何理由阻扰甲方正常施工，否则一切损失由乙方承担。

　　8、结算方式：

　　完成工程量经验收合格，土方工程结束后支付工程款的50%，建筑主体封顶后支付工程款的20%，剩余30%工程款春节前一次性付清。

　　9、违约责任：如乙方达不到协议约定条款，乙方亏损，一切后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　本协议一式四份，甲方三份，乙方持一份，双方签字协议生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　日期：日期：

施工合同协议书7

　　甲方单位名称：_______

　　乙方单位名称：_______

　　一、目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

　　二、施工项目：_______

　　三、施工地点：_______

　　四、施工时间：_______

　　五、协议内容：

　　1、乙方进场施工，须经甲方同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务；

　　2、乙方施工前，必须经安全监督对施工人员进行安全教育，并与学校签定施工安全协议书；

　　3、施工人员进入现场统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管领导检查；

　　4、学生上学期间，乙方应在施工区域设置明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生课间不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

　　5、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；

　　6、施工过程中如需使用水、电等，施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电、地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用；

　　7、乙方施工牵涉动火，必须向甲方专业人员申请并填写施工动火单；

　　8、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿；

　　9、乙方在施工过程中当天产生的'垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对施工中发生的操作、交通等意外事故由乙方负责；

　　10、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。

　　甲方（公章）_______乙方（公章）_______

　　甲方代表：_______乙方代表：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

施工合同协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　丁方：

　　根据国家农村危房改造政策规定和省市区有关文件精神，为全力推进农村危房改造工作，经乡镇（办）、村（居）、户、施工方四方协商，特签订如下协议：

　　一、甲方的权利义务和责任

　　1、甲方接到乙方的申报材料后要进行严格审核，符合条件的报区小城镇和农村住房建设领导小组办公室。

　　2、在丙方施工过程中，协同乙方不定期对工程进度和质量进行督促、检查，对丙方建房施工给予技术指导。

　　3、在丙方工程竣工时房屋竣工后，由甲方对翻建新建、修缮加固住房进行全面检查验收，并向区相关部门提交验收报告。

　　二、乙方的权利义务和责任

　　1、乙方接到申请后，召开村民会议或经村民代表会议评议，初定危房改造对象，并予以公示，公示期不少于3天。

　　2、在丙方施工过程中，主动配合甲方对工程进度和质量进行督促、检查，对丙方建房施工给予技术指导。

　　3、在丙方工程竣工时，及时通知并配合甲方对丙方的工程进行验收。

　　三、丙方的权利义务和责任

　　1、由丙方自愿向乙方提出书面申请，并提供有效的.身份证、户籍、五保低保、施工队伍资质、特种作业人员证件等证明材料。

　　2、在危旧房改造时，新建或改造必须建在原有宅基地处或新审批宅基地处，不得随意乱改乱建。建筑面积原则上控制在40—60平方米以内。

　　3、丙方使用建设队伍必须有相关的资质证书，以保证建筑工程质量。在工程竣工后必须接受甲、乙双方及上级部门的工程质量验收。

　　四、丁方的权利义务和责任

　　1、丁方必须有建筑资质，严格按照建设的相关的施工标准和规范进行施工。

　　2、丁方应加强施工管理，保证施工安全，独立承担安全事故责任等。

　　3、施工完成后，应负责相应的质量保修期，如在保修期内出现质量问题，应承担相应责任，避免危房改造后又出现危房。

　　五、施工期限20____年__月____日至20____年__月____日，改造后房屋结构面积______平方米。

　　六、补助资金______元，经审核、验收后，方可拨付。

　　七、该协议自甲、乙、丙三方签订之日起生效，本协议一式四份，甲、乙、丙三方各执一份，报县级小城镇和农村住房建设领导小组办公室一份。

　　甲方：代表人：乙方：代表人：

　　丙方：代表人：丁方：代表人

　　20____年__月____日

施工合同协议书9

　　施工单位(甲方)：______________________

　　承建方(乙方)：___________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________

　　工程地点：___________________________________

　　建筑面积：______________________________________

　　工程结构：______________________________________

　　工程内容：______________________________________

　　二.工程质量：按国家验收规范达到合格标准.

　　工程造价包工包料一次包死。

　　三.施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用.

　　四.双方责任

　　甲方责任：

　　1.对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

　　2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

　　3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

　　4、按上级有关规定填报有关报表。

　　5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条

　　2.3款规定提供施工用资金。

　　五.乙方责任：

　　1、项目施工过程严格执行ISO9002质量标准.

　　2、按照施工合同条款,安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

　　3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

　　4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。

　　5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

　　6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

　　7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

　　8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

　　9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

　　10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

　　六.付款方式及付款标准：

　　1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

　　3、本工程基础完工后,甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

　　4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

　　5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。

　　七、其他：

　　1、是施工过程中，除上述条款外，乙方应接受甲方必要的检查和监督，配合做好建设主管部门的质量和安全监察工作。

　　2、乙方在施工过程中，如工程质量、工期都无法按原合同条款执行，甲方有权终止合同并更换项目经理，另行安排其他项目经理施工，其损失由乙方承担。

　　3、如因施工原因，建设单位对甲方的`罚款也有乙方全部承担。

　　4、此工程不得进行转包。分包，否则甲方有权收回，其损失由乙方全部负责。

　　5、甲方向建设单位签订的建设工程施工合同条款，乙方应予接受并执行。

　　6、甲方每月支付工程款时，乙方必须交回上次支付工程款的真补票材料发票，乙方必须按甲方要求提供相应的材料发票，否则，甲方不予支付工程款。

　　八.违约责任：

　　1、甲、乙双方发生争议，双方协商解决，无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。

　　2、由于非甲方原因，致使合同不能履行或全面履行，不构成甲方违约。

　　3、本合同未尽事宜协商解决或另行签订协议。

　　4、本合同自双方签字盖章之日生效。

　　5、本合同一式五份,甲乙双方各执两份。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　负责人(签章)：负责人(签章)：

　　电话：电话：

　　签订地址：

　　___年___月___日

施工合同协议书10

　　条款内容条款号

　　定义 l

　　项目名称是 1（a） ________________________________

　　责任期限 17 ________________________________

　　计算起自 ________________________________

　　赔偿的限额 18.1 ________________________________

　　服务开始 22 ________________________________

　　完成 ________________________________

　　支付的时间 31（b）

　　当地货币 ____42____ 天

　　外币 ____56____ 天

　　对过期应付款项

　　商定的补偿每天____________％

　　协议书规定的货币 32 支付的货币

　　协议书中货币的汇率 ________________

　　协议书的语言 36

　　主导语言汉语/英语

　　协议书遵循的.法律工程所在国或地区的法律

　　业务总部所在地 37 ________________________________

　　通知

　　业主的地址 ________________________________

　　邮政编码 ________________________________

　　电话号码 ________________________________

　　传真电话号码 ________________________________

　　监理工程师的地址 ________________________________

　　邮政编码 ________________________________

　　电传号码 ________________________________

　　传真电话号码 ________________________________

　　仲裁规则 ________________________________

施工合同协议书11

　　发包人：（以下简称甲方）：

　　承包人：（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程安全技术规程》及其有关法律法规的规定，为明确双方在房屋拆除过程中的权利和义务，经双方协商同意，就拆除房屋一事达成以下协议，供双方共同遵守。

　　第一条、工程名称：两间两层砖混结构楼房壹栋、厨房一间及其附属物。

　　第二条、施工方式和保留部分结构物。人工拆除，乙方在拆除过程中必须保留东面山墙，并保证东面山墙的完整性、不得有损伤；并用砖塞好桁条孔，东山墙上方沿墙体平放一行青瓦以防雨淋。施工时先对东面房屋的预制板沿山墙切割开再用锤击，拆除前后直墙与山墙相联的直壁要切齐；施工噪音要尽量避免对东面邻居的影响；厨房保留北面部分至脊桁。

　　第三条、拆除工程劳务报酬：所有拆除物归乙方所有，甲方不另支付工资。建筑垃圾外运另补助元。

　　第四条．施工安全要求：乙方必须按照安全施工技术规范的要求进行施工，采取严格的安全预防措施。在施工过程中，要特别注意安全，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不力所造成事故的责任和因此发生的一切费用与甲方无关，施工人员必须佩戴安全帽。

　　第五条、拆除房屋的完整红砖，甲方按每块元回收，乙方必须把每块红砖上的沙浆泥和水泥浆削净，并按排整齐堆放在甲方后院院墙、每排高度和院墙墙高齐平。

　　第六条、双方的.责任和义务：一、甲方的责任和义务，⑴负责拆除房屋的水、电、通讯设施。⑵配合乙方做好各方面的协调工作。二、乙方的责任和义务，⑴按甲方要求于XX年五月八日时分开始进行拆除工作和保证工期顺利完成。⑵ 因乙方原因造成的各种事故，行政处罚等一些切责任、费用由乙方自行承担。⑶ 所有建筑垃圾乙方必须按市容规定运出城外，堆放地要符合法律法规要求。

　　第七条、工期：10天。乙方延期一天支付违约金500元。

　　第八条、本协议一式两份，经甲乙双方签字即生效，双方各执一份。未尽事宜，甲乙双方另行商议。

　　甲方：

　　乙方：

施工合同协议书12

　　发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）

　　承包方：（以下简称承包方）

　　为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为。（注：总承包合同工期为日历天。开工日期：xx年月日，竣工日期：20 年月日）

　　4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构标准。

　　5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

　　二、承包方式：主体劳务大清包

　　三、工程承包内容：

　　1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

　　2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

　　3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

　　4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。

　　5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

　　6、发包方现场合理工作指令。

　　7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

　　8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

　　9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

　　四、承包范围及内内容

　　1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。

　　2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

　　五、施工工期

　　1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。

　　2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

　　3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。

　　4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：

　　①重大设计变更（指设计功能改变等）；

　　②不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；

　　③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

　　六、工期、质量、安全与验收

　　1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。

　　2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

　　3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的`人员及财产损失。

　　4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为准）。

　　5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。

　　6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

　　7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

　　8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

　　9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。

　　10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

　　11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。

　　七、工程款支付、单价及结算方式

　　1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

　　2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为：平方，总价为：元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

　　本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按元/工日。

　　承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

　　3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

　　4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。

　　5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

　　6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

　　八、双方责任

　　1、发包方责任

　　1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

　　2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.

　　3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

　　4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

　　5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。

　　6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

　　7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

　　8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

　　9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。

　　10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

　　2、承包方责任：

　　1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

　　2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

　　3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。

　　九、合同的解除

　　具有下列情况之一的，发包方可解除合同：

　　1、承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。

　　2、承包方违反合同约定或不履行合同的。

　　3、承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

　　4、承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

　　5、承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。

　　具有下列之一的，承包方可解除合同

　　1、发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

　　2、发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。

　　以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

　　十、安全文明施工

　　1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：

　　☆ 安全生产操作规程

　　☆ 特种作业人员操作许可证

　　☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

　　2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

　　3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。

　　4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。

　　5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。

　　7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

　　8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

　　9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。

　　10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。

　　11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。

　　12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

　　13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。

　　14、安全防护细则：

　　1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

　　2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

　　3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

　　4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

　　5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

　　6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

　　十一、约定的其它事项

　　1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。

　　2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

　　3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

　　4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。

　　5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

　　施工队长一名，姓名：工作职责：。

　　水电班组组长，姓名：工作职责：。

　　钢筋班组组长，姓名：工作职责：。

　　木工班组组长，姓名：工作职责：。

　　泥工班组组长，姓名：工作职责：。

　　以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于５天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

　　6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

　　十三、附则

　　1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。

　　2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。

　　发包方代表：承包方代表：

　　日期： xx年月日日期：xx年月日

　　开户行：

　　账号：

施工合同协议书13

　　甲方(发包方)：___________乙方(承包方)：___________

　　代理人：_________________代理人：_________________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　联系地址：_______________联系地址：_______________

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　一、工程概况

　　1、施工项目：_______________________________________

　　2、工程期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____天。

　　3、工程地点：________________________________________

　　二、管理人员

　　为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

　　1、乙方项目负责人：____________________，联系电话：____________________

　　2、乙方现场安全负责人：____________________，联系电话：____________________

　　三、甲方安全责任

　　1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司业务。

　　2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

　　3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

　　四、乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的`相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。

　　4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

　　6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。

　　7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　__________年__________月__________日

施工合同协议书14

　　工程名称：____________

　　工程编号：____________

　　合同签约时间：__年______月______日

　　委托单位：(公章)设计单位：(公章)

　　法人代表：法人代表：____________

　　联系人：联系人：____________

　　地址：___________地址：________

　　电话：___________电话：________

　　单位全称：单位全称：____________

　　账号：账号：____________

　　开户银行：开户银行：

　　第一条根据《中华人民共和国民法典》有关规定，制定本合同.

　　第一条委托方名称：(简称甲方)

　　承包方名称：(简称乙方)

　　第二条设计依据：

　　第三条甲方委托乙方设计的工程项目：

　　设计规模：____________

　　收费标准：___%

　　投资：____________

　　预估设计费：元(结算时按实际发生数计).

　　预付设计费：元

　　第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料，技术要求，最终的提交时间为工程设计日开始.

　　第五条本工程收费标准，按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》20______年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议).

　　第六条合同生效后，甲方不履行合同，无权请示返还预付金，设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清.乙方不履行合同时，应返还定金.

　　工程设计在资料齐备后完成.乙方向甲方提供全套设计文件时，甲方应向乙方结清全部设计费.

　　第七条双方各自的责任是：

　　(一)委托方

　　1.向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料，并对提供资料的可靠性负责.

　　2.在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时，应负责提供必要的工作条件.

　　3.按国家有关规定，预付款单到户起五日内，办妥预付设计费的汇付手续.

　　4.维护承包方设计和设计成果的完整；不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用.

　　(二)承包方

　　1.按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套.

　　2.方案设计经上级主管部门审查后，在原定计划任务书范围内的少量修改，由承包方负责，不另收费和签协议书.超出原定计划任务书范围的重大修改和变更，其收费双方另协定.

　　3.负责对所承担设计的工程进行设计技术交底；施工配合、解决施工过程中的有关设计问题.

　　第九条除确属人力不能抗衡因素之外，各方如因违反合同规定而造成损失的，应按法律承担违约责任.

　　(三)委托方

　　1.由于变更建设计划，提供资料不明确，示按期提交设计基础资料或工作条件等原因，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的.工作量增付费用.设计进度、增付款额，由双方协商确定后补入原协议条文，以备查核.

　　2.中途要求停止设计，应书面通知承包方，已付承包方的费用无权请示返还，并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用.

　　3.超过合同规定日期付费，每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金.违约金付至承包方银行账户后，由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清.

　　4.承包方提交初步规划方案，十天内委托方应及时提出修改意见，逾期当作方案确定，正式出图提交成果.

　　(四)承包方

　　1.因设计质量低劣，引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸，因而拖延工期造成损失者，除应负责继续完善和完成设计外，并应视造成的损失大小，由双方按受损失部分的价值，协商减收设计费款额，并补入原协议书中，以备查考.

　　第十条本合同自签定之日起立即生效，工程设计结算后，本合同自动解除.

　　第十一条本合同依法成立，即具有法律约束力，双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同.如本合同有未尽事宜，将根据国家民法典，由双方协商解决.

　　第十二条本合同正本二份，双方各执一份.

　　副本份，甲方执份，乙方执份

　　甲方__________

　　乙方_____________

　　______年______月______日

施工合同协议书15

　　施工承包方：________施工班组方：________

　　发包方将架空线路工程委托给承包方施工，为了保证在施工期内不发生人身伤亡、设备损坏事故，保证工程安全优质、高效按期完成，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产工作规程》、《电力安全生产奖惩规定》、《电力建设安全施工管理规定》南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法细则》等有关文件，为明确双方在施工过程中的安全职责，经双方协商制定本安全合同书，作为工程承包合同的组成部分，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程的地点和内容、期限

　　1、工程地点：________

　　2、工程规模及内容：施工设计资料（图纸）所规定的内容，杆塔组立，导线架设，杆塔上附属设备安装。

　　3、工程期限：

　　本合同工程自20____年____月____日开工至20____年____月____日竣工，总日历工期____天,工程延期时，安全责任顺延。

　　二、双方的安全责任

　　（一）发包方责任

　　1、发包方必须严格按照《电力建设安全健康及环境管理工作规定》和南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》审查发包方安全施工资质。

　　2、发包方有权对承包方的安全文明施工进行监督和指导责任。

　　3、对特殊作业、危险作业的施工项目，发包方应规定承包方编制安全技术措施，填写施工工作票，经审查后严格执行。

　　4、对国家和上级部门制定的有关安全生产方针、政策以及本单位制定的有关安全文明施工的规定，应及时传达给承包方，并督促执行。

　　5、为承包方提供必要的施工图纸及资料。