职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>监理合同

监理合同

时间:2024-05-15 08:53:23 合同 我要投稿

监理合同

  在不断进步的社会中,合同的地位越来越不容忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的监理合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

监理合同

监理合同1

  发包人(全称):________________________________

  承包人(全称):________________________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况及承包工作内容

  1.1工程名称:______________________________________________

  1.2工程概况:______________________________________________

  1.3分包工作内容:__________________________________________

  范围包括:__________________________________________________

  1.4工程监理单位(全称):________________________________

  第二条作业人员

  承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

  第三条合同工期

  开工日期______年______月______日,完工日期______年______月______日,工期为______天。

  第四条合同价款

  4.1合同价款为:_________元整(人民币) 大写:__________________元整

  4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

  4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

  4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据:

  ①定额工资单价为:

  瓦工_________元整/工日;

  结构木工_________元整/工日;

  装修木工_________元整/工日;

  钢筋工_________元整/工日;

  砼工_________元整/工日;

  油工_________元整/工日;

  抹灰工_________元整/工日;

  架子工_________元整/工日;

  水暖工_________元整/工日;

  电工_________元整/工日;

  壮工_________元整/工日;

  ②按建筑面积确定承包价_________元整/_________平方米;

  其中,地上结构:_________元整/_________平方米;

  地下结构:_________元整/_________平方米;

  初装修:_________元整/_________平方米;

  水电:_________元整/_________平方米;________;_________;

  ③分项工程承包:

  外墙面砖:_________元整/_________平方米;

  屋面防水:_________元整/_________平方米;

  水磨石地面:_________元整/_________平方米;

  水泥砂浆:_________元整/_________平方米;

  内墙普通抹灰:_________元整/_________平方米;

  4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_________元整/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)

  4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

  4.3对合同价款内容的明确:_______________________________________

  第五条合同价款的结算和支付

  5.1结算、决算资料:

  5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  5.2合同价款的结算和决算:

  5.2.1发包人应于每月______日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

  5.2.2工程交工后______日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后______日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  5.3合同价款的支付:

  5.3.1合同价款分期支付:在______年______月______日付款_________元整,在______年______月______日付款________________元整。

  5.3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的_________%,余款在发包人对决算资料予以确认后______日内付清。

  5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

  5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

  第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

  6.1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  6.2重大伤亡及其他安全事故处理:

  6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  6.2.2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  6.3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________。

  第七条工程质量、验收与保修

  7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

  7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

  7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后______日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

  7.4对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________。

  第八条工期延误

  8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

  1.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

  2.设计变更和工程量增加;

  3.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

  4.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

  5.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

  6.发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2承包人应在上述情况发生后______日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于______日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的`,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

  8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:

  第九条文明施工

  9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

  9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

  9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________。

  第十条材料机具供应

  10.1本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________

  承包人自备的工具为:______________________________________________

  双方确认防护用具由______________承担。

  10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(_________米内)。

  10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

  10.4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________

  第十一条文物保护

  对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。

  第十二条发包人的权利及义务

  12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

  12.2负责于______年______月______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

  12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

  12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。

  12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。

  12.7负责组织工程的验收工作。

  12.8本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前______日通知承包人。

  第十三条承包人的权利和义务

  13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

  13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

  13.3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_________%,服从发包人的统筹安排,统一调动。

  13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

  13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

  13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。

  13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。

  第十四条违约责任

  14.1发包人违约责任

  14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

  14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

  14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

  14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

  14.2承包人违约责任

  14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

  14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

  14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

  第十五条合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):

  1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

  2.向___________人民法院起诉。

  第十六条合同的生效与终止

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

  本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

  第十七条

  本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。

  第十八条

  本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。

  在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

  发包人(全称):________________________________

  承包人(全称):________________________________

  ______年______月______日

  ______年______月______日

监理合同2

  本协议书由(以下简称“业主”)一方,(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

  业主委托监理单位为 工程提供监理服务,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

  一、本协议书中的词名和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

  二、下列文件是本协议的组成部分,应作为协议书的'有效内容予以遵守和执行。

  1、公路工程施工监理合同通用条件

  2、公路工程施工监理合同专用条件

  3、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—20xx)

  4、附件:

  附件A——监理服务的形式、范围与内容

  附件B——业主提供的监理工作条件

  附件C——监理服务的费用与支付

  6、其它文件

  三、监理费中标合同价为:大写 整(小写¥:元)。

  四、监理服务时间:施工期监理 个月,交工及缺陷责任期监理 个月。

  五、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供的工作条件。

  六、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺本监理合同的规定履行监理服务。

  七、本协议经双方签字和盖章后,自__年______月______日生效,至工程竣工验收合格后终止生效,至结清监理服务费用后自然失效。

  八、本协议书一____份,双方各____份,具有同等法律效力。

  甲 方:(盖章)__________ 乙 方:(盖章)__________

  法定代表人:__________ 法定代表人:__________

  其授权代理人:__________ 其授权的代理人:__________

  地 址:__________ 地 址:__________

  电 话:__________ 电 话:__________

  日 期:__________ 日 期:__________

监理合同3

  委托人(甲方):_________________法定代表人:_________________

  监理人(乙方):_________________法定代表人:_________________

  一、乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工。必须继续执行甲、乙双方签订的《建设工程委托监理合同》的`具体规定。

  二、本协议为双方签订的《建设工程委托监理合同》的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。

  三、本协议有效日期为:_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。

  四、监理费用

  按月计算,包干价格为__________万/月。乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快,乙方必须机动增加监理人员,以保证工程质量。

  委托人(甲方):_________________监理人(乙方):_________________

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  ____________年______月______日____________年______月______日

监理合同4

  本合同的宗旨是:通过监理单位__________(以下简称"乙方")对业主__________(以下简称"甲方")和第三方所签订合同的有效服务和管理,使甲方在承发包合同规定的期限内,以合理的造价,获得符合规定质量标准的工程项目。同时,甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。

  本合同书由项目法人__________(业主) (以下简称"甲方")与监理单位__________(以下简称"乙方")协商一致签订。

  一、甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的建设监理。

  1 、建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。

  2 、建设监理服务期限由________年________月________日至________年________月________日。

  3 、本工程项目建设监理费用金额(人民币)由甲方按附件规定向乙方结算支付。

  二、本合同组成文件及其顺序为:____________

  1、建设监理合同书;

  2、建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件;

  3 、建设监理合同附件;

  4 、建设监理合同专用条件;

  5 、建设监理合同标准条件;

  6 、建设监理投标书;

  7 、建设监理招标书(或委托书)及其澄清文件。

  三、合同组成文件形成一个整体,互为补充和解释。其内容若有歧义,以所列顺序,在前者为准。

  四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。

  甲方(章):____________乙方(章):____________

  法定代表人:____________法定代表人:____________

  地址:____________地址:____________

  电话:____________电话:____________

  邮编:____________邮编:____________

  传真:____________传真:____________

  开户银行:____________开户银行:____________

  账号:____________账号:____________

  本合同签于________年________月________日,签约地点:____________

  水电工程建设监理合同标准条件

  词语定义及解释

  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义:____________

  (1)"工程项目"是指业主委托实施建设监理的工程项目。

  (2)"项目法人(业主)"是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承者。

  (3)"监理单位"是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承者。

  (4)"监理机构"是监理单位派驻本工程现场直接承担合同监理业务实施责任的组织,由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。

  (5)"总监理工程师"是由监理单位提名经项目法人(业主)同意后委派,代表监理单位负责监理合同履行的总负责人,也是监理机构的全面负责人。监理单位委托总监理工程师行使监理合同中业主赋予监理单位的权限,也同时承担其相应的合同责任。

  (6)"第三方"是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

  (7)"日":____________是指一个正常的日历日。

  (8)"月":____________是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

  适用法规和监理依据

  第二条工程建设监理合同适用的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设监理及水电建设的部门规章和工程所在地的地方有关法规。

  第三条开展建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件,工程建设合同文件。

  通知与联系

  第四条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理机构联系并通知监理机构。更换常驻代表,需提前通知监理机构。

  第五条在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

  第六条一般情况下,监理机构是受监项目代表业主唯一的现场施工管理者,业主对有关工程项目施工的主要意见和决策,应通过监理机构下达实施。

  监理单位的义务

  第七条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划和分项目监理细则。

  第八条按监理合同规定的服务期限、设备和人员计划,调集设备和派出专业配套、资质合格人员进驻工程施工现场,组建监理机构并开展工作,完成监理合同文件中约定的监理任务范围内的监理业务。

  第九条在监理服务期限内,监理单位可根据工程进展和监理业务需要对监理机构人员作出合理调整。若更换现场人员,应代以相当资质与技能人员。其中,由专用条件约定属于主要监理人员的,其调整与更换应事先报经业主同意。监理机构人员应保持相对稳定,以保证监理工作的正常进行。

  第十条监理机构在履行本合同的义务期间,应遵循监理职业准则和行为规范,应用合理的技能为业主提供与其监理单位资质水平相适应的服务,通过科学、认真、勤奋与高效工作,帮助业主实现工程建设合同预定的目标。

  第十一条监理机构应按照"公正、独立、自主"的原则开展工程建设监理工作,公正地维护业主和被监理方的合法权益。

  第十二条监理机构应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知业主及被监理方。在监理过程中,监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。

  第十三条监理机构使用业主提供的设备、设施和物品除有特殊的规定外,属于业主的财产,在监理业务完成或合同终止后,应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交。

  第十四条监理单位不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。除业主同意外,监理机构及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理业务有关的报酬。

  第十五条在本合同期内和合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的注明保密的资料。

  业主的义务

  第十六条业主应当负责工程建设所在地的外部关系的协调,为监理工作提供合同中规定的工作环境和外部条件。

  第十七条业主应当在双方约定的时间内,向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程承建合同文本、技术报告、图纸等工程资料。上述工程资料的提供方式、份数、保存、回收及保密要求,应在专用条件中予以明确。

  第十八条业主应当在专用条件约定的期限内,就监理单位或监理机构书面提交并要求业主作出决定的事宜作出书面决定送达监理方。若超过约定期限监理方未收到业主的决定意见,可理解为业主对监理方的明确建议意见无异议,并将该建议意见视为业主的决定。

  第十九条监理业务开展之前,业主应当将监理单位、监理的内容、总监理工程师的姓名以及委托监理单位的职责与权限书面通知被监理方及有关的第三方。其赋予监理单位或监理机构的职责与权限应在与被监理方签订的工程建设合同中予以明确。

  第二十条业主应为监理机构提供如下协助:____________

  (1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

  (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

  第二十一条业主向监理机构提供本合同附件约定的设备和设施。

  第二十二条如果双方约定,由业主有偿或向监理机构提供职员和服务人员,应在监理合同专用条件中明确。这些人员应被视同为监理机构的成员接受监理机构的统一指挥和安排,并对监理机构负责。

  监理单位的权利

  第二十三条业主通过与被监理方签订的工程建设合同文件委托监理单位以下基本监理权限:____________

  (1)选择工程设计、施工和供货单位的建议权;

  (2)用于工程实施的设计文件(包括由设计单位和承建单位提供的设计)的核查确认权,只有经监理机构确认并加盖公章的图纸及文件才成为有效的施工依据;

  (3)工程承建合同文件的解释权;

  (4)对设计和工程承建单位选择分包单位的确认权与否认权;

  (5)就工程建设中有关事项向业主提出优化建议权;

  (6)工程施工措施、计划和技术方案的审批权;

  (7)工程项目承建各方现场协调的主持权;

  (8)按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令;

  (9)工程中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权;

  (10)工程施工进度的检查、监督权,以及合同工期的签认权;

  (11)有独立处理在专用条件中约定金额以下的工程变更的处置权;

  (12)按工程承建合同有关规定,行使工程量计量和工程款支付凭证的审核和签认权,未经监理机构签字确认,业主不应支付工程款;

  (13)有权要求承建单位撤换不称职的现场人员。

  第二十四条监理机构收到业主或被监理方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),应及时核实并评价,再与双方协商。当业主与被监理方发生争议时,监理机构应根据自己的职能以独立的身份判断,公正地进行调解,提出书面处置意见。

  业主的权利

  第二十五条业主有权依据监理合同对监理机构和监理业务进行检查和监督。业主对工程建设中质量、进度、造价方面的重大问题有最终决定权。

  第二十六条业主有权要求监理单位更换不称职的主要监理人员,直到终止合同。

  第二十七条业主对监理单位调换总监理工程师有批准权和否决权。

  第二十八条业主有权要求监理机构按合同附件的约定提交监理工作报告。

  监理单位的责任

  第二十九条监理单位的责任期即监理合同有效期。

  第三十条监理单位在责任期内,应承担履行本监理合同中约定的义务。如果违约,应向业主支付违约金。违约金比例在专用条件中约定。

  第三十一条如果因监理单位过错而造成了业主直接经济损失,应当向业主进行赔偿,累计赔偿总额不应超过监理费用总数,具体条款在专用条款中商定。

  第三十二条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货、交工)时限,不承担责任。但应承担监理应承担的责任。

  第三十三条因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理单位不承担责任。

  业主的责任

  第三十四条业主应当履行监理合同约定的义务,如果违约,应向监理单位支付违约金。违约金比例在专用条件中约定。如果给监理单位造成直接经济损失,应向监理单位进行赔偿。

  合同变更与终止

  第三十五条本合同自双方完成签署之日起生效,至合同服务期满终止。在监理过程中,如果业主要求延长监理服务期限,双方应进一步商定相应延长的合同服务期,并续签合同服务期延长协议。

  第三十六条由于业主、或第三方、或不可抗力原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主,由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

  第三十七条如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时,提出变更要求的一方应书面通知另一方,经双方协商同意并签署监理合同变更或补充协议后,合同变更成立。为此,一方提出的变更要求需至少提前42天将书面要求送达对方,以便对方有必要的考虑时间。

  第三十八条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天前通知监理单位,监理单位应当立即作出安排,停止执行监理业务。同时由业主承担违约责任。

  第三十九条当合同一方认为合同另一方无正当理由而又未履行合同义务时,可向合同另一方发出其未履行义务的通知。若送达通知后28天内没有收到答复,可在此后14天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。

  第四十条合同生效后出现国家有关法律、法规变化时,签约双方经协商后可对合同有关条款和文件作出调整和变更。

  第四十一条在监理合同服务期内,由于项目建设计划的'重大调整、或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停,直至不得不终止合同时,经业主提出合同终止的书面通知后,监理合同终止。已履行的监理服务部分按合同收取监理费用,未履行部分,经双方协商,对善后工作给监理单位一定的补偿。

  由于监理单位的责任致使合同终止,监理单位不得接受未履行监理业务期的费用。

  第四十二条合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任。

  监理费用计算与支付

  第四十三条常规的监理业务、附加工作和额外工作的酬金,按照本合同附件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

  第四十四条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起到实付之日止,除应当向监理单位支付酬金本金外尚应补偿拖欠期的利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

  第四十五条如果业主对监理单位提交的支付通知书中费用或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书7天内向监理单位发出异议通知,但业主不得拖欠其他无异议费用或酬金项目的支付。

  第四十六条委托的工程建设监理业务所必须并经业主同意的监理人员出外考察费用,由业主承担。

  合理化建议

  第四十七条监理机构在监理过程中提出的合理化建议,使业主得到了直接经济效益,业主应按监理合同专用条件的约定,给予监理单位合理化建议奖励。项目提前投产奖按专用条件约定执行。

  争议的解决

  第四十八条因违反或终止合同所引起的损失、损害的赔偿,业主与监理单位之间应当本着互相谅解、平等互利的原则友好协商解决。如未能协商达成一致形成合同争议,根据合同专用条件的约定可提交国家水电主管部门调解。仍不能达成一致时,可提交仲裁或向人民法院起诉。

  第四十九条在合同争议的协商、调解、仲裁或诉讼过程中,双方仍应保证工程建设的正常进行。

  水电工程建设监理合同专用条件

  本合同条款是对监理合同标准条款中相关条款的明确补充、修改或增加。当专用条款与标准条款发生抵触时,以专用条款为准,标准条款中未作修改或增补的条款继续有效。

  第二条规定的其他部门规章和工程所在地方有关法规:____________

  第四条项目法人(业主)常驻代表:____________

  (1)姓名:____________

  (2)职务:____________

  (3)联系地址:____________

  (4)联系电话:____________

  第九条主要监理人员:____________

  第十七条业主的资料提供及管理要求:____________

  (1)常规提供的资料目录及份数;

  (2)资料的保存、回收及保密要求。

  第十八条业主对监理机构书面提交的要求决策的文件的回复期限:____________

  (1)一般文____天;

  (2)紧急事项报告文____天。

  第二十二条由业主提供的职员和服务人员:____________

  (1)名单表;

  (2)费用支付标准及办法。

  第二十三条(11)处置权的金额数及其范围:____________

  第四十条国家法律、法规变化时,监理合同的调整与变更约定:____________

  第四十一条业主应付监理单位违约金比例:____________

  第四十二条监理单位应付业主违约金比例:____________

  第四十七条合理化建议奖励:____________

  (1)经济效益的计算方法;

  (2)奖励计算费率;

  (3)奖励的支付方式。

  第四十八条合同争端的调解与仲裁机构:____________

  (1)双方约定的调解机构;

  (2)双方约定的仲裁机构。

  其他合同专用条件条款。

  水电工程建设监理合同附件附件A监理工程项目简述:____________(略)

  附件B监理服务的范围与内容

  B—1监理服务范围:____________

  B—2监理内容:____________(以下内容供甲、乙双方签订合同时参照采用,由业主提出,双方协商决定)

  B—2—1设计方面

  (1)协助业主与勘测设计、科研单位签订勘测设计、科研试验及施工图供应协议;

  (2)管理业主与设计单位签订的有关合同、协议,督促设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件;

  (3)熟悉设计文件内容,检查设计文件(包括:____________设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等)是否符合批准的设计任务书和原审批意见,以及是否符合勘测设计合同规定;

  (4)代表业主核查设计文件和各项设计变更,提出意见与优化建议;

  (5)及时向工程承建单位签发设计文件,发现问题及时与设计单位联系,重大问题向业主报告;

  (6)组织设计单位进行现场设计交底;

  (7)协助业主会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论;

  (8)审核承建单位对设计文件的意见和建议,会同设计单位进行研究,并督促设计单位尽快给予答复;

  (9)代表业主审核按工程承建合同文件规定应由承建单位提交的设计文件;

  (10)保管所有设计文件及过程资料;

  (11)其他相关业务。

  B—2—2采购方面

  (1)协助业主进行采购招标与发包工作;

  (2)管理采购合同,并对采购计划进度进行监督与控制;

  (3)设备监造并催交主要永久工程设备(设备监造合同另行议定);

  (4)协助或代表业主对进场永久工程设备,进行质量检验与到货验收;

  (5)其他相关业务。

  B—2—3施工方面

  (1)协助业主进行工程招标发包和签订工程承建合同;

  (2)全面管理工程承建合同,就承建单位选择的分包单位资格及分包项目进行审查批准;

  (3)督促业主按工程合同的规定落实必须提供的施工条件,检查工程承建单位的开工准备工作,并在检查与审查合格后签发合同工程开工令;

  (4)审批承建单位提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计、以及使用的原材料等;

  (5)签发补充的设计文件、技术规范等,答复工程承建单位提出的建议和意见;

  (6)工程进度控制:____________协助业主编制工程控制性进度计划,提出工程控制性进度目标,并以此审查批准承建单位提出的施工实施进度计划,检查其实施情况。督促承建单位采取切实措施实现合同目标要求。当由于种种原因以致使实施进度发生较大偏差时,及时向业主提出调整控制性进度计划的建议意见并在通过业主批准后完成其调整;

  (7)施工质量控制:____________审查承建单位的质量控制体系和措施,核实质量文件。依据工程承建合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准,对施工前准备工作进行检查,对施工工序与资源投入进行监督,以单元工程为基础,对基础工程、隐蔽工程、分项分部工程的质量进行检查、签证和施工质量的评价;

  (8)工程造价控制:____________协助业主编制投资控制目标和分年度投资计划。审查承建单位提交的资金流计划,审核承建单位的收方计量及单价费用等,并签发付款凭证。受理索赔申请,进行索赔调查和谈判,并提出处理意见。依据业主授权处理合同与工程变更,下达变更指令;

  (9)施工安全监督:____________检查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施及汛期防洪渡汛措施等。参加重大安全事故调查并提出处理意见;

  (10)主持监理合同授权范围内工程建设各方协调工作,编发施工协调会议纪要;

  (11)协助业主按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收,审查设计单位和工程承建单位编制的竣工图纸和资料;

  (12)信息管理:____________做好施工现场监理记录与信息反馈。按监理合同附件要求编制监理月、年报,对工程资料及档案按期进行整编和管理,并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交业主;

  (13)其他相关工作。

  B—2—4咨询方面

  (1)受业主委托和业主聘请的咨询专家对应工作;

  (2)根据咨询合同规定,向咨询专家提供工程资料与文件;

  (3)接收并分析研究咨询专家建议和备忘录,选择合理的内容,并作出书面报告。

  B—3监理机构应向业主提供的信息文件

  B—3—1定期信息文件

  根据监理工程项目、范围及内容,随工程施工进展向业主报送监理月报,其主要内容为:____________

  (1)施工质量情况;

  (2)工程进展情况;

  (3)进场施工机械设备及劳动力动态;

  (4)合同变更和工程变更情况;

  (5)工程支付情况;

  (6)监理工作情况;

  (7)其他。

  B—3—2根据监理工程进展情况的不定期报告

  (1)关于工程优化设计或变更或施工进展的建议;

  (2)资金、资源投入及合理配置的建议;

  (3)工程进展预测分析报告;

  (4)业主合理要求提交的其他报告。

  B—3—3监理过程文件

  (1)施工措施计划批复文件;

  (2)施工进度调整批复文件;

  (3)监理协调会议纪要文件;

  (4)其他监理业务往来文件。

  B—3—4文件报送份数

  附件C 提供设备与设施

  C—1业主提供的房屋、设施、设备与物品及提供时间。

  C—2监理单位自备的设备、物品及进场时间。

  C—3设备、设施的使用、维修、维护与运行费用。

  附件D监理费用与支付

  D—1监理费用组成与计算方法

  D—2监理费用的调整与调差

  (调整与调差通常按年度进行,应注明具体的公式或计算方法)。

  D—3监理费用的支付

  附件E监理机构与人员计划

  E—1监理机构与岗位责任

  E—2主要监理人员名单表

  E—3业主提供人员名单表

监理合同5

  项目名称:____________

  委托方(甲方):____________

  受托方(乙方):____________

  签订时间:________年______月

  根据项目的建设需要,甲方( )委托乙方( )对该项目进行水保监理验收工作,甲乙双方就水保监理验收技术服务达成如下协议,共同遵守:

  第一条设计内容及要求

  1.项目名称:

  2.工作内容:

  3.服务范围:

  第二条工作进度

  1.工作前提条件:甲方正式委托后15个工作日内乙方入场开展水保监理工作。

  2.工作进度:乙方入场开展水保监理工作后,须按技术规范要求提交监理报告。项目建设竣工后,乙方须提交水保验收报告,并协助甲方组织竣工水保验收并通过有关主管部门的验收。

  第三条甲方责任

  1.根据乙方提交清单,向乙方及时提供工作所需的有关文件和基础资料,并由双方交接签收;

  2.及时对乙方提供的工作成果进行验收;

  3.按合同规定及时向乙方支付技术服务费用;

  4.配合、协调处理乙方工作中需甲方解决的问题。

  第四条乙方责任

  1.按照现行最新的国家相关规范、标准和技术条件开展水保监理工作,并按合同规定时间和数量向甲方提供成果,乙方交付的技术成果需满足通过有关水行政主管部门的.验收要求。

  2.根据监理结果向甲方提出整改意见,在甲方整改后完善、提交监理总结报告及水保验收报告。

  3.协助甲方组织竣工水保验收会,报告质量需满足通过工程验收要求。

  第五条技术成果验收

  双方确定,按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收:

  1.乙方提交工作成果的形式:按规范要求向甲方提交监理报告,并于工程通过竣工水保验收后20日内提交最终的水保监测总结报告及水保验收报告纸质版8套、电子版(PDF版本)1份。如甲方在乙方提交上述成果后要求加出报告,则乙方按每本报告300元计取出版费用。

  2.工作成果的验收标准及方法:报告的编制质量通过验收组评审,项目获得有关水行政主管部门水保验收通过。

  第六条知识产权及使用

  1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提供的合同成果所完成的新的技术成果归甲方所有。

  2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归甲方所有。

  第七条违约责任

  1.乙方提供的报告质量不合格,乙方应免费给予补充完善使其达到质量合格,符合合同要求。如报告经乙方两次完善后仍不合格的,甲方有权解除合同,要求乙方退回已支付费用,相关损失由乙方承担。

  2.乙方应遵守第六条的约定,如侵犯甲方权益,应支付甲方本合同额的20%作为违约赔偿。

  3.乙方未按期提交工作成果,每逾期一日,应按合同总额的千分之五承担逾期违约金,逾期超过10日的,甲方有权解除合同,要求乙方退回已支付费用,相关损失由乙方承担。

  第八条双方联系人

  双方确定,在本合同有效期内,甲方指定以下人员为甲方联系人:____________

  姓名:____________

  乙方指定以下人员为乙方联系人:____________

  姓名:____________

  项目联系人承担以下责任:就本项技术服务过程联系、协调。

  一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方,因未及时通知对方并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应责任。

  第九条技术服务费及支付方式

  1.技术服务费总额:本项目技术服务费总费用(大写)____元)(含税)。

  2.支付方式:

  2.1合同签订后7日内甲方向乙方支付合同额的40%,计人民币(小写:____元);

  2.2风机吊装全部完成,甲方向乙方支付合同额的40%,计人民币(小写:____元);

  2.3本项目取得通过水保验收后7日内,甲方向乙方支付合同额的20%,计人民币(小写:____元)。

  甲方凭乙方出具的等额有效增值税专用发票向乙方支付上述费用。否则甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。

  甲方应将技术服务费汇入乙方指定的开户行和账号,乙方开户银行和账号为:____________

  户名:____________

  开户银行:____________

  帐号:________________

  第十条解决争议方法

  在履行本合同过程中发生争议,双方应协商解决。协商不成,确定提交南宁仲裁委员会仲裁。

  第十一条不可抗力

  凡因不可抗力导致各方不能依协议履行其义务时,双方应协商确定是否部分履行、迟延履行或不履行,但不可抗力发生方必须及时告知协议对方,且在不可抗力事件发生后七日内提供由不可抗力事件发生地区有关政府部门出具的有效证明。如果当事人一方违约在先,在迟延履行后发生不可抗力的,不能免除其违约责任。

  第十二条补充协议

  本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与合同具有同等法律效力。

  第十三条合同生效

  本合同一式陆份,甲方持叁份,乙方持叁份,具有同等法律效力,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  (以下无合同正文)

  甲方:____________

  法定代表人/委托代理人(签名):____________

  项目联系人:____________

  单位地址:_________

  电话:____________

  开户名称:____________

  开户银行:____________

  银行帐号:____________

  签订时间:________年______月______日

  乙方:___________

  法定代表人/委托代理人(签名):____________

  项目联系人:____________

  单位地址:_________

  电话:____________

  传真:____________

  开户名称:____________

  开户银行:____________

  银行帐号:____________

  签订时间:________年______月______日

监理合同6

  单选题

  1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。

  A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B土地所有权

  C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产

  2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。

  A必须有危险存在 B被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益

  C保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D保险合同有法律约束力

  3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的,应( C )返还定金。

  A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额

  4、留置的期限一般规定,债务人应在( A )的期限内履行债务。

  A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内

  5、保证方式没有约定或约定不明确的,按( B )承担担保责任。

  A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同

  6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金( A )万元。

  A、20 B、30 C、40 D、50

  7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

  A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然

  8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以( A )为主线的基本法律规范。

  A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展

  C、建筑经济发展 D、建筑经济利益

  9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于( A )

  A、20xx.1.1 B、20xx.2.1 C、20xx.1.1 D、20xx.2.1

  10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是( A )。

  A、项目开发招标 B、项目总承包招标

  C、堪察设计招标 D、工程施工招标

  多选题

  1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(ABCD )

  A加强对建筑活动的监督管理 B、维护建筑市场秩序

  C保证建筑工程的质量与安全 D、促进建筑业健康发展 E调整建设工程活动

  2建筑工程的从业人员包括 ( ABDE )

  A水暖设备安装人员 B、建筑师 C、营造师

  D、结构工程师 E、监理工程师

  3、建筑安全生产管理包括以下 ( AB )。

  A纵向管理 B横向管理 C施工现场管理

  D,纵向、横向混合管理 E纵向、横向和施工现场混合管理

  4民事诉讼法特有的原则是 ( ABC )

  A当事人诉讼权利平等原则 B调解原则

  C辩论原则 D强制原则

  E人民检察院对民事审判活动实行法律监督

  5下列情况属于担保方式具体体现的有( ABC )。

  A、保证人与债权人以书面形式订立保证合同

  B、债务人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的'担保

  C、债务人将其动产或权利移交债权人占有用以担保债权的履行,当债务人不能履行债务时,债权人依法有权就该动产或权力优先得到清偿的担保

  D、合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币

  E、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同

  6、采用抵押方式担保时,抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同,法律规定应当

  办理抵押物登记的,抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列( BCDE )

  A被担保的主债权种类、数额 B债务人履行债务的期限

  C抵押担保的范围 D当事人认为需要约定的其他事项

  E担保人的情况

  7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同,保证合同应包括以下 ( ABCDE )

  A被保证的主债权种类、数量 B保证人与债权人的情况说明

  C债务人履行债务的期限 D保证的方式 E保证担保的范围

  8仲裁协议应包括下列内容( ABC)

  A. 请求仲裁的意思表示 B仲裁事项 C选定的仲裁委员会

  D仲裁协议书的签订 E仲裁委员会成员情况

  9根据我国《仲裁法》第四章的规定,仲裁程序主要有 ( ABCD )

  A申请 B受理 C开庭 D裁决 E、申请撤销裁决

  10下列说法正确的是( BCD )

  A、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提

  B、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议

  C仲裁须有三方活动主体 D裁决具有强制性 E裁决不具有强制性

监理合同7

  委托人(全称):____________

  监理人(全称):____________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、项目名称:________;

  2、工程地点:________;

  3、工程规模:________;

  4、工程概算投资额(或建筑安装工程费):____________ 。

  二、词语限定

  协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

  三、组成本合同的文件

  1、协议书;

  2、中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

  3、投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

  4、专用条件;

  5、通用条件;

  6、附录,即:

  附录A相关服务的范围和内容

  附录B委托人派遣的'人员和提供的房屋、资料、设备

  本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

  四、总监理工程师

  总监理工程师姓名:____________,身份证号码:____________,注册号:____________,广西建筑市场诚信卡卡号:_ 。

  五、签约酬金

  签约酬金(大写):____ (¥ )。

  包括:

  1、施工阶段监理酬金:____ 。

  2、相关服务酬金:______ 。

  其中:

  (1)勘察阶段服务酬金:_ 。

  (2)设计阶段服务酬金:_ 。

  (3)保修阶段服务酬金:_ 。

  (4)其他相关服务酬金:_ 。

  六、期限

  1、施工阶段监理服务期限:

  自__年______月______日始,至__年______月日止。(施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止,原则上招标人应设定为与所监理项目的施工工期一致,特殊情况下施工阶段监理服务期均不能大于施工工期的110%。如施工工期超过110%,施工阶段监理服务期相应延长但要追加延期费用。)

  2、相关服务期限:

  (1)勘察阶段服务期限自__年______月______日始,至__年______月______日止。

  (2)设计阶段服务期限自__年______月______日始,至__年______月______日止。

  (3)保修阶段服务期限自__年______月______日始,至__年______月______日止。

  (4)其他相关服务期限自__年______月______日始,至__年______月______日止。

  七、双方承诺

  1、监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

  2、委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

  八、合同订立

  1、订立时间:__年______月______日。

  2、订立地点:________ 。

  3、本合同一____份,具有同等法律效力,双方各____份。

  委托人:_________ (盖章)监理人:_________ (盖章)

  住所:__________住所:____________

  邮政编码:________邮政编码:____________

  法定代表人或其授权代理人:(签字)法定代表人或其授权代理人:(签字)

  开户银行:________开户银行:____________

  账号:__________账号:____________

  电话:___________电话:___________

  传真:__________传真:____________

  电子邮箱:________电子邮箱:____________

监理合同8

  第一部分 建设工程委托监理合同

  委托人_________与监理人______经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称: _____________________________________

  工程地点: _____________________________________

  工程规模: _____________________________________

  总 投 资: ____________________________________

  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  ①监理投标书或中标通知书;

  ②本合同标准条件;

  ③本合同专用条件;

  ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自_____年___月___日开始实施,至_____年___月___日完成。

  本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。

  委托人:_________________(签章) 监理人:__________________(签章)

  住所: _________________________ 住所:___________________________

  法定代表人:_____________(签章) 法定代表人:______________(签章)

  开户银行:______________________ 开户银行:_______________________

  账号: _________________________ 账号:___________________________

  邮编:__________________________ 邮编:___________________________

  电话:__________________________ 电话:___________________________

  本合同签订于:____年___月___日

  第二部分 标准条件

  词语定义、适用范围和法规

  第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

  (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

  (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

  (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

  (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

  (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

  (6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

  (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

  (8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

  (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

  (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

  (11)“月”是指根据翁历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

  第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

  第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

  监理人义务

  第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报适委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

  第五条 监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与棋逢对手水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

  第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

  第七条 在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

  委托人义务

  第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

  第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

  第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

  第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

  第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。

  第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

  第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

  (1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

  (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

  第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)

  第十六条 根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

  监理人权利

  第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

  (1)选择工程总承包人的'建议权。

  (2)选择工程分包人的认可权。

  (3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

  (4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

  (5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

  (6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

  (7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

  (8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工。

  (9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

  (10)在工程施工合同约定的工程范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

  第十八条 监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严惩影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

  第十九条 在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须道德向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。

  委托人权利

  第二十条 委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

  第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

  第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

  第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

  第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

  监理人责任

  第二十五条 监理人责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

  第二十六条 监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

  第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

  第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

  委托人责任

  第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

  监理人处理委托业务时,因非监理人原因的鬲受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

  第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

  合同生效、变更与终止

  第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延主,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。

  第三十二条 在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分招待监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复招待监理业务时,应当增加不超过___日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

  第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

  第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在___日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

  变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成这前,原合同仍然有效。

  第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起__日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过__个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后__日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后__日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

  第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止招待监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

  第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后__日内没有收到答复,可在第一个通知发出后__日内要出终止委托监理委托合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。

  第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

  监理报酬

  第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

  第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

  第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

  第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书__小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

  其他

  第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

  第四十四条 在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

  第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

  第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

  监理人不得可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

  第四十七条 监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

  第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

  争议的解决

  第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉。

  第三部分 专用条件

  第二条 本合同适用的法律及监理依据:_______________________________

  第四条 监理范围和监理工作内容:___________________________________

  第九条 外部条件包括:_____________________________________________

  第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间:_________________________

  第十一条 委托人应在___天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

  第十二条 委托人的常驻代表为___________。

  第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施:_______________________

  监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:__________________________

  补偿金额=

  第十六条 在监理期间,委托人免费向监理机构提____名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。交免费提供___名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。

  第二十六条 监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)];

  赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)

  第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:

  报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日

  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:

  第四十一条 双方同意用___支付报酬,按___汇率计付。

  第四十五条 奖励办法:

  奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

  第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交____________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  附加协议条款:________________________________________________

监理合同9

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方就为了保障和维护甲乙双方合法权益,本着互信互利的原则,经过友好协商,签订本协议。

  一、合作方式

  1. 乙方负责承担本项目全过程监理工作,组建项目监理部,派驻有资质有经验的项目总监理工程师名、专业监理工程师若干名,并需将派驻项目实施人员资质交予甲方备案。

  2. 甲方负责本项目的标书制作和监理款项的收取,并全程监督本项目监理工作,且不派驻任何人员参与工作,仅在投标文件中按照要求应标。如需要投标文件中的甲方人员到场,则按照总监理工程师300元人民币/天、监理员150元人民币/天的标准计算,差旅费实报实销。

  二、利益分配

  1. 甲方在本项目合作中收取总监理费(合同额)(大写分之 )作为甲方的收益。

  甲方收益部分包含甲方人员履行职责过程中受到的.人身伤害或财产损失所产生的费用。

  2. 联合项目总监理费(合同额))归乙方所

  有,此部分收益用于乙方支付项目的商务、投标、派驻人员(含薪酬、补助、差旅费、保险、租赁房屋以及甲方可能派出人员的补助费用等)的所有费用。

  乙方收益部分包含乙方人员履行职责过程中受到的人身伤害或财产损失所产生的费用。

  三、财务管理

  1. 本项目财务有甲方统一管理,独立核算。

  2. 甲方根据要求开具抬头为业主方的真实发票,监理费到甲方账户上后,乙方凭有效票据(差旅费、住宿费、餐饮费等有效票据)提取监理费用(此部分乙方收益扣除3.3%的所得税外,乙方不再承担任何额外税费)。

  3. 甲方有义务按照业主方回款及时给予乙方报销,不得以任何不正当理由延缓或拒绝乙方的报销。

  四、权利约定

  1. 甲方有权负责本项目全程监督,可定期或不定期勘察项目情况。

  2. 乙方有权享有监理费总额 %收益的支配权。

  五、违约罚则

  1. 甲方违反本协议条款,按给乙方造成的实际损失进行赔偿,并支付赔偿金额 %的违约金。实际损失为按照乙方收益(即总监理费的%)减去甲方已经支付给乙方费用的差额。

  2. 乙方违反本协议条款,按给甲方造成的实际损失进行赔偿,并支付赔偿金额10%的违约金。实际损失的计算方式为不超过甲方收益(即总监理费的 %)。

  六、附则

  1. 本协议经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章(自然人签字盖手印即可)后即生效。

  2. 本协议一经签订生效,双方均忠实履约。若有未尽事宜,双方应友好协商,并签订补充协议进行完善。

  3. 本协议在执行中,若有问题及纠纷,双方均应友好协商解决。协商不成,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  4. 本协议一式肆份,双方各执贰份,均具有同等法律效力。

  5. 协议双方如任何一方泄露本协议内容给第三方及无关人员,将支付对方五十万元人民币的保密赔偿金,本条款有效期10年。

  甲方: 乙方:

  代理人:代理人:

  本协议签订于 年月日

监理合同10

  1.工程量清单中分部工程的工程量是由()的。

  A.项目监理机构提供 B.项目招标人提供

  C.投标人测算确定 D.招标人和中标人协商确定

  2.若施工作业所能依据的定额齐全,则在编制施工作业计划时宜采用的定额是()。

  A.概算指标 B.概算定额

  C.预算定额 D.施工定额

  3.分解施工成本管理目标、进行风险分析是施工成本管理的()。

  A.组织措施 B.技术措施

  C.经济措施 D.合同措施

  4.关于施工预算和施工图预算,以下说法正确的有()

  A.施工预算的编制以预算定额为主要依据 B.施工图预算是投标报价的`主要依据

  C.施工预算既适用于建设单位,也适用于施工单位 D.施工预算由设计单位编制

  5.施工成本控制的正确工作步骤是()。

  A.预测-比较-分析-检查-纠偏 B.预测-分析-比较-检查-纠偏

  C.检查-比较-分析-预测-纠偏 D.比较-分析-预测-纠偏-检查

  6.用曲线法进行施工成本偏差分析时,在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示()。

  A.累计费用偏差 B.累计进度偏差

  C.局部进度偏差 D.局部费用偏差

  7.某单项工程预计建设期为4个月,工程承包合同价值为80万元,则其宜采用的工程价款结算方式为()。

  A.按月结算 B.分段结算

  C.动态结算 D.竣工后一次结算

  8.某工程包含两个子项工程,合同约定甲项00元/m,乙项180元/m,且从第个一个月起,按5%的比例扣保修金,另工程师签发月度付款最低金额为5万元。现承包商某月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m、500m,则该月工程师应签证的工程款为()。

  A.3万元 B.1.85万元

  C..6万元 D.0万元

  9.在编制实施性成本计划时应该以()为编制依据。

  A.招标文件 B.合同标书

  C.实施方案 D.投资估算

  10.在进行项目总进度目标控制前,首先应()。

  A.确定项目的总进度目标 B.分析和论证目标实现的可能性

  C.明确进度控制的目的和任务 D.编制项目总进度计划

  答案: 1B 2D 3A 4C5A 6D 7A 8A 9B 10C

监理合同11

  法律关系的特点

  (1)债权的转让在合同内有约定,但不改变当事人之间的权利义务关系。

  (2)在合同履行期限内,第三人可以向债务人请求履行,债务人不得拒绝。

  (3)对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用,否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿。

  (4)债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定,应向合同当事人的债权人承担违约责任,即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任,第三人没有此项权利,他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。

  经济合同公证的程序:

  (一)申请。

  法人之间、法人与个体工商户、专业户、承包经营户、农户之间依法签订的经济合同,均可向有管辖权的公证机关提出申请,当事人申请公证,应当由法定代表人或委派代表人到公证处。代表人应持有代表权的委托书。当事人申请公证时,必须提交经济合同一式3份,以及其他有关材料。

  申请的形式可以采用口头和书面两种。口头申请时,公证机关应制作书面纪录;书面申请时,应按照一定格式填写申请表。

  (二)审查。

  依法审查经济合同应包括以下主要内容:

  1.当事人是否具有合法资格;当事人是法人的,要审查其是否具有法人资格;当事人是专业户、个体户时,要审查其是否在工商行政管理机关已进行注册登记,是否持有营业执照。

  2.合同内容是否符合国家法律、法令、现行政策规定和国家计划的要求。

  3.在签订合同时,是否贯彻了平等互利、协商一致,等价有偿的原则。

  4.合同条款是否齐备,合同的主要条款应包括:标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式,违约责任等。

  5.签订合同的手续是否完备。

  通过公证人员的审查,认为当事人提供的证明材料不完备或者有疑义时,可以要求当事在接到公证处的.通知后,作出必要的补充。公证人员也可以向有关单位、个人进行调查,索取有关证明和材料。如果公证人员认为经济合同不真实,不合法,公证处可予以拒绝办理公证。公证员应当用口头或书面形式向当事人说明拒绝公证的理由和申诉程序。当事人不服公证处的拒绝或认为公证员处理不当,可以向公证处所在地的市、县司法行政机关申诉,由受理申诉的机关作出决定。如果公证人员认为应予公证时,应制作公证文书。

  (三)制作公证文书。

  公证人员认为符合法定条件准予公证时,应该按照国家有关规定或批准的格式制作公证文书。公证文书的主要内容包括:申请事项、单位名称(全称)、公证书编号、办理公证时间、公证员签名和公证机关印章。经济合同公证,一般不写实体证词,只证明双方当事人在合同上签字、印章属实。

  公证文书要制成正本两份,一份由公证处存档备案;另一份交给当事人。根据要求,还可以制成若干份副本。

  (四)交纳公证费用。

  当事人办理公证事务,应按照司法部规定的收费办法,交纳费用。

  可变更或可撤销合同的概念:

  可变更或可撤销的合同,是指欠缺生效条件,但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。

  如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。

  可变更或可撤销的合同不问于尤效合同,当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。

  当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。

监理合同12

  公路工程施工监理合同协议书

  一、公路工程施工监理合同通用条件第1条定义与解释,适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件,即:协议书、通用条件、专用条件、附件A、附件B、附件C以及其它补充文件或附件。

  二、协议书由系列文件组成,其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件,签约时必须在协议书中具体写明。协议书所包括的文件之间如果出现矛盾,按监理合同通用条件第1.2.3条的规定,按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。而与该文件在协议书中的排列顺序无关。

  三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件C中,约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式;在监理合同附件B中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类。

  四、签约双方在监理合同附件A中,约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容;在监理会同专用条件第5.2条中,约定监理单位提供监理服务的时间和有关期限。

  五、双方签约时确定的协议书终止日期,如果在履约过程中发生变化,双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。

  六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数,也可约定协议书正本与副本具有同等效力,当两者出现矛盾时,以正本为准。

  公路工程施工监理合同通用条件

  1.1.6 第三方应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人,即承包人。

  1.1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中,规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力,此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件。

  2.2.1监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监理合同附件A中明确规定其监理服务形式、范围与内容。

  2.2.2改变监理合同附件A规定的监理服务形式,或超出其范围,或增加其内容,双方应通过签订补充协议进行变更。监理单位履行或提供监理合同中明确规定的附加的监理服务,是监理单位的义务,监理单位不得因其属于附加而加以拒绝。

  2.3.1 严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟是我国公路行业推行监理制度以来总结的监理工作原则;监理单位按照监理合同的要求提供监理服务,体现了业主与监理单位之间是一种委托与被委托的合同关系;监理服务属于技术服务的范畴,监理工作的主要依据是各类适合的或监理合同中指定使用的专业技术规定;鉴于国内目前尚未制定统一的监理行业工作准则,因此提出按照国际惯例公认的行业工作准则履行监理服务,并在监理合同附件A第五条中将国家、交通部、项目所在省(市)颁布的监理法规列为监理服务的依据;国内各地或不同项目对监理单位赋予的职责和权限差异较大,在监理合同附件A第四条中应对此详细规定并加以适当说明。

  2.3.2 该合同文件必须成为本监理合同的组成部分是指:业主与第三方签订的工程承包合同中的全部文件,以及针对孩合同文件与监理合同文件之间的矛盾而编制的补充文件,必须列入监理合同协议书中的第二条并同时列入监理合同附件A中的第五条。

  2.4.1主要监理人员一般是指专业工程师和驻地监理工程师以上的监理人员,其资质材料应包括毕业院校、所学专业、技术职称、工作简历以及一般情况并附上毕业证书、职称证书、监理工程师证书或监理工作培训证书及身份证等证明材料的影印件。

  2.4.2监理单位指定的授权代表一般应是监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的`负责人。

  2.5监理单位履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,一般是由业主提供且产权归业主;但也有由承包人提供或要求监理单位自备的情况,此时必须在监理合同专用条件中写明修正条文。

  3.2业主向监理单位免费提供的与监理服务有关的资料其内容与数量,双方可根据实际需要在监理合同附件B第一条中约定。

  3.4业主指定的授权代表,一般应是在项目所在地负责监理工作的人员。

  3.5习惯做法是通过业主与第三方签订的工程承包合同,向第三方明确监理单位的职责范围和权力;特别要注意的是,关于监理单位职权的补充和修正文件也必须列入工程承包合同。

  3.7如果业主已在监理合同中,要求监理单位将监理服务所需的辅助工作人员的费用列入监理费用报价中,则此项监理服务应作为监理单位正常的服务。

  4.1 4.2 4.3 4.4以上各条款均属于签订经济合同要素之一的罚则。鉴于在实际执行过程中,情况比较复杂,签约双方必须在监理合同专用条件的相应条款中,约定具体的赔偿办法和有关事宜。

  4.5合同的任何一方原本必须向另一方就履行监理合同提供一定的保障条件,但考虑到目前国内社会主义币场经济体制尚未健全、社会保障体系还不完善和外界干扰因素较多这一具体情况,本条使用的限制程度用词为应和可。

  46台同双方均应在自愿的基础上,办理各类保检事宜,以降低履行监理合同时用能发生的风险否则后果自负。

  5本条目规定了监理合同生效、终止、变更、暂停、中止、转让和分包的条件,其中重点是变更、暂停与中止监理合同的条款。

监理合同13

  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义:

  (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。

  (2)“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。

  (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

  (4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

  (5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

  (6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

  (7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

  (8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

  第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

  第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。

  当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

  监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

  第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。

  帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

  第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。

  在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

  第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

  业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

  第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。

  第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

  第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。

  更换常驻代表,要提前通知监理单位。

  第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。

  第十三条业主应为监理机构提供如下协助:(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

  (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

  第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备的给予合理的经济补偿。

  第十五条如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

  监理单位的权利第十六条业主在委托的工程范围内,授予监理单位以下监理权利:(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

  (2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

  (3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权。

  (4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得业主的同意。

  (5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得业主的同意。

  (6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向业主报告。

  (7)报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令。

  (8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。

  对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的.工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。

  承建商取得监理机构复工令后才能复工。

  发布停、复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告。

  (9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

  (10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理机构签字确认,业主不支付工程款。

  第十七条监理机构在业主授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。

  如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经业主事先批准。

  在紧急情况下未能事先报业主批准时,监理机构所作的变更也应尽快通知业主。

  在监理过程中如发现承建商工作不力,监理机构可提出调换有关人员的建议。

  第十八条在委托的工程范围内,业主或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。

  当业主和第三方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。

  当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。

  业主的权利第十九条业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权。

  第二十条业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

  第二十一条监理单位调换总监理工程师须经业主同意。

  第二十二条业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

  第二十三条业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员,直到终止合同。

  监理单位的责任第二十四条监理单位的责任期即监理合同有效期。

  在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

  第二十五条监理单位在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。

  如果因监理单位过失而造成了经济损失,应当向业主进行赔偿。

  累计赔偿总额不应超过监理酬金总数(除去税金)。

  第二十六条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

  因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理单位不承担责任。

  第二十七条监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时,监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

  业主的责任第二十八条业主应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理单位造成的经济损失。

  第二十九条业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

  合同生效、变更与终止第三十条本合同自签字之日起生效。

  第三十一条由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。

  由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

  第三十二条在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时,监理单位应当立即通知业主。

  该监理业务的完成时间应予延长。

  当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42天的时间用于恢复执行监理业务。

  并按双方约定的数量支付监理酬金。

  第三十三条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天前通知监理单位,监理单位应当立即安排停止执行监理业务。

  当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。

  若业主发出通知后21天内没收到答复,可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。

  第三十四条监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据,而业主又未对监理单位提出任何书面意见时,或根据第32条或第33条已暂停执行监理业务时限超过半年时,监理单位可向业主发出终止合同的通知。

  如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到业主答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二次通知发出后42天内仍未得到业主答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

  第三十五条监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的时间和酬金。

  第三十六条合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

  监理酬金第三十七条正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金,按照监理合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

  第三十八条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。

  利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

  第三十九条支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

  第四十条如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内对监理单位发出异议的通知,但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

  其他第四十一条委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察,经业主同意其所需费用随时向业主实报实销。

  第四十二条监理单位如须另聘专家咨询或协助,在监理业务范围内其费用由监理单位承担,监理业务范围以外,其费用由业主承担。

  第四十三条监理机构在监理工作中提出的合理化建议,使业主得到了经济效益,业主给予适当的物质奖励。

  第四十四条未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

  第四十五条除业主书面同意外,监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。

  监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。

  争议的解决第四十六条因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,业主与监理单位之间应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,仍不能达成一致时,双方选择:1。仲裁由仲裁委员会仲裁;2。诉讼由人民法院管辖。

  工程建设监理合同专用条件第一条本合同适用的法规及监理依据:第四条监理业务:第八条外部条件包括:第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间:第十条业主应在天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

  第十四条业主免费向监理机构提供如下设施:监理单位自备的,业主给予经济补偿的设施如下:第十五条在监理期间,业主免费向监理机构提供名职员,由总监理工程师安排其工作,并免费提供名服务人员。

  第二十五条监理单位在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)第三十七条业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理单位的酬金:业主同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬金:业主同意以下计算方法、支付时间与金额,支付额外工作酬金:第三十九条双方同意用支付酬金,按汇率计付。

  第四十三条奖励办法:第四十六条工程建设监理合同在履行过程中发生争议时,业主与监理单位应及时协商解决。

  协商不成时,双方同意按()项解决:1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。

监理合同14

  1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是( )。

  A、考虑要素较为全面

  B、难以对要素进行量化

  C、方法复杂不易操作

  D、难以合理确定技术性能差异

  答案:D。

  解析:综合评估法的好处是简便易行,评标考虑要素较为全面,可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较。缺点是各评标委员独自给分,对评标人的水平和知识面要求高,否则主观随意性大。投标人提供的设备型号各异,难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。

  2、在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人( )情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。

  A、按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足

  B、有法定代表人的签字和盖章

  C、投标人业绩高于招标文件的要求

  D、单价计算的结果与总价不一致

  答案:A。

  解析:属于没有实质性响应招标文件的情形:(1)未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;(2)超出经营范围投标;(3)资格证明文件不全;(4)投标文件无法人代表签字,或签字无法人代表有效委托书;(5)业绩不满足招标文件要求;(6)投标保函的有效期不足;(7)不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。

  3、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。

  A、修好通行道路、接通电源水源

  B、勘察现场设备机具的布置和架设

  C、落实土地征用、青苗树木赔偿

  D、平整施工现场

  答案:B。

  解析:根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。

  4、勘察费用在合同签订后( )天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

  A、1

  B、2

  C、3

  D、5

  答案:C。

  解析:勘察费用在合同签订后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

  5、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是( )。

  A、勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金

  B、勘察工作已经进行了35%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

  C、勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费

  D、勘察工作已经进行了70%,发包人应支付预算额100%的勘察费

  答案:D。

  解析:合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6、设计合同履行过程中,属于设计人责任的是( )。

  A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收

  B、办理设计文件的报批手续

  C、选定设计文件依据的设计规范

  D、为现场的设计人提供必要的工作条件

  答案:C。

  解析:设计合同履行过程中,设计人的责任包括:保证设计质量;各设计阶段的工作任务(包括选定设计文件依据的设计规范);对外商的设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权。

  7、在设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。

  A、发包人

  B、设计人

  C、发包人和设计人共同

  D、设计审批部门

  答案:A。

  解析:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。

  8、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以( )的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  A、投标截止日

  B、签订合同日

  C、基准日

  D、竣工日

  答案:C。

  解析:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以基准日的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  9、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

  A、现场查勘

  B、提供夜间施工使用的照明设备

  C、提供施工现场的工程地质资料

  D、提供工程进度计划

  答案:C。

  解析:为了保障承包人按约定的时间顺利开工,发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作:(1)提供施工场地。包括施工现场,地下管线及地下设施的相关资料,现场外的道路通行权。(2)组织设计交底。发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人时提供的施工图纸和设计文件进行交底。(3)约定开工时间。

  10、按照《建设工程安全生产管理条例》规定,对于深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程的分部分项工程的专项施工,还需经( )以上专家论证方案的安全性和可靠性。

  A、2人

  B、3人

  C、5人

  D、7人

  答案:C。

  解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

  11、在下列行为中,不符合暂停施工规定的是( )。

  A、工程师在认为有必要时可向承包人发出暂停施工的指示

  B、暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

  C、当工程具备复工条件时承包人应立即复工

  D、承包人无故拖延复工要承担由此产生的费用和工期延误

  答案:C。

  解析:当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知,承包人收到复工通知后,应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

  12、某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。

  A、费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延

  B、费用由承包人承担,由此延续的'工期可以顺延

  C、费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延

  D、费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延

  答案:A。

  解析:工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。在本题中,由承包商采购的材料,虽已经工程师检验,但仍不能免除承包商的责任。

  13、( )指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。

  A、暂估价

  B、暂列金额

  C、质量保证金

  D、预付款

  答案:B。

  解析:暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。

  14、关于工程量计量的说法,错误的是( )。

  A、单价子目已完成工程量按月计量

  B、总价子目的计量周期按批准承包人的支付分解报告确定

  C、已完成合格工程量计量的数据是工程进度款支付的依据

  D、通常通过现场计量来获得总价子目表中用于结算的工程量

  答案:D。

  解析:承包人在合同约定的每个计量周期内,对已完成的工程进行计量,并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料,以及所达到工程形象进度或分阶段完成的工程量和有关计量资料。监理人对承包人提交的资料进行复核,有异议时可要求承包人进行共同复核和抽样复测。除变更外,总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量,通常不进行现场计量,只进行图纸计量。

  15、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日期应为( )。

  A、开始进行竣工验收日

  B、发包人组织竣工验收日

  C、验收组通过竣工验收日

  D、承包人提交竣工验收申请报告日

  答案:D。

  解析:竣工验收合格,以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。

  16、根据《标准施工合同》,( )表明合同终止。

  A、竣工验收合格

  B、工程移交

  C、竣工结算

  D、结清单生效

  答案:D。

  解析:承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利。

  17、根据标准总承包合同通用条款的规定,①专用条款;②通用条款;③承包人建议书;④发包人要求,这四个文件的有效性排序正确的是( )。

  A、①②③④

  B、④①②③

  C、①②④③

  D、②①④③

  答案:C。

  解析:在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录; (4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

  18、设计施工总承包合同模式下,一般其履约担保需要在( )一直有效。

  A、竣工验收前

  B、颁发工程接收证书前

  C、工程移交前

  D、竣工后试验通过前

  答案:B。

  解析:承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。

  19、设计施工阶段监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见,批准的计划作为( )。

  A、合同进度计划

  B、合同施工计划

  C、进度施工计划

  D、工程进度计划

  答案:A。

  解析:承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人提交文件、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见,批准的计划作为“合同进度计划”。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见,该进度计划视为已得到批准。

  20、根据《设计施工总承包合同》,由发包人负责的竣工后试验,应提前( )天将竣工后试验的日期通知承包人。

  A、7

  B、14

  C、21

  D、28

  答案:C。

  解析:根据《设计施工总承包合同》,由发包人负责的竣工后试验,应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

监理合同15

  项目名称:_____________________________________________

  委托方:_____________________________________________

  监理方:_____________________________________________

  付款方:_____________________________________________

  委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托方委托监理方监理的工程概况如下:

  1.信息系统工程名称:____________________________________________

  2.信息系统工程地点:____________________________________________

  3.信息系统工程总投资:__________________________________________

  4.本合同签订地点:______________________________________________

  二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的`定义相同。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  1.本合同标准条件;

  2.本合同专用条件;

  3.本合同附加合同条款;

  4.实施监理方案和内容;

  5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  四、监理方向委托方承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。

  五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬。

  本合同自_______年_____月_____日开始实施,至_______年______月______日完成。

  本合同一式_____份,具有同等法律效力,委托方______份,监理方_____份。

  委托方

  单位名称:____________

  ________年____月____日

  法定代表人:____________

  委托代理人:____________

  联系人:____________

  住所:____________

  电话:____________

  传真:____________

  开户银行:____________

  帐号:____________

  邮政编码:____________

  监理方

  单位名称:____________

  ________年____月____日

  法定代表人:____________

  委托代理人:____________

  联系人:____________

  住所:____________

  电话:____________

  传真:____________

  开户银行:____________

  帐号:____________

  邮政编码:____________

  付款方

  单位名称:____________

  ________年____月____日

  法定代表人:____________

  委托代理人:____________

  联系人:____________

  住所:____________

  电话:____________

  电挂:____________

  开户银行:____________

  帐号:____________

  邮政编码:____________

【监理合同】相关文章:

监理的合同03-05

2022监理合同04-15

装修监理合同08-11

建设监理合同03-22

工程监理合同02-28

委托监理合同03-02

监理的合同15篇04-01

监理的合同(15篇)04-03

水利监理合同03-17

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有