电工劳务合同

时间：2024-05-15 18:29:00 合同我要投稿

电工劳务合同

　　随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的电工劳务合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

电工劳务合同

电工劳务合同1

　　发包方：（以下称甲方）

　　承包方：（以下称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园、商业用房项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一、工程概况

　　工程名称：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：框剪结构

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年月日

　　（二）总（日历）工期：个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。工程地点：重庆南川大观镇居委1号地块

　　（二）工程承包范围：

　　工程承包范围：⑴、本工程3#、4#楼及车库、幼儿园、商业等室内强电箱、弱电箱、室内进户线（只做：从各层电井内到每户进户箱内，各层电井到主配电房只做桥架，支架）。⑵、给水（只做：从各层水井到每户1个取水点，各层给水主水管由开发商负责），⑶、排水（空调排水、阳台排水、生活阳台排水、厨房排水、厕所排水、厕所排气，，所有排水做到室外污水井井内，不包括：所有洁具）。⑷、过道（只做照明系统、强电桥架、弱电只安装桥架，弱电系统不安装不穿线）。电井、水井内做照明开关、插座，水井排水、电井过道照明配电箱、过道照明电缆，不含所有楼层应急照明和疏散指示。⑸车库、商场（只做照明系统灯、线、电缆、桥架）。不包括专电、公电、发电机组、箱、屏、柜和应急系统箱、屏、柜，只做照明配电箱和穿线，二次供水乙方不负责施工和安装。⑹防雷：本工程所有防雷带网络。

　　五、工程造价与结算方式

　　1 、乙方承包范围内工程计价方式。给、排水、强、弱电安装工程综合包干单价 /平米（按建筑面积计量）、。

　　2、甲方根据建设单位蓝图面积结算给乙方。

　　3、变更新增按签证计取并结算。

　　4、负责施工过程中常规检测等一切费用，包验收合格。

　　六、工程款（进度款）支付方式

　　①、该工程范围±0、00m以下的给、排水、所有工序安装完成后支付乙方已完工程量的 % ，强、弱电的桥架安装完成经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。

　　②、该工程范围：3#、4#楼总共48层楼，待乙方完成24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。③剩余24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。④剩余的工程款在所有给、排水、电分项工程全部完工后支付乙方总造价的 % 待甲方组织相关单位验收合格后无质量问题并办理结算后的壹月内付至结算总造价的 % ，预留总结算价款的 % 作为工程质量保证金，在工程验收合格之日起免费保修壹年，保修金在保修期满后，壹年内支付给乙方。本工程结算必须在合同内的项目实施完成后进行，并且必须按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效。一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。

　　3、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍由乙方承担。

　　4、乙方于签订合同三日内，应向甲方支付万元整，作为安全质量保证金，该款项在单项工程完工后一个月内退还。

　　七、工程要求：

　　（一）质量要求：按水电安装工程质量验收标准组织施工。

　　1、必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2、乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3、乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4、对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方应全部承担所有的经济损失及付款费用。

　　7、对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8、工程竣工后，经甲方、监理及相关主管部门验收合格，乙方向甲方提供完整的工程竣工资料，资料收集、整理、汇总装订成册（一式四份）由乙方完成，并负责资料验收，合格后移交甲方。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的`工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延

　　（三）安全施工要求

　　1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按"一标三规范"要求组织施工检查。

　　3、乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4、乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5、乙方在施工过程中乙方违规操作所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　6、乙方任何作业人员均要严格遵守国家有关安全操作规程，加强安全生产管理和安全保护措施并承担相应的投入和费用，杜绝一切不安全事件发生，在施工中产生的一切安全事故，安全费一次在30000、00元内（含30000、00元）由乙方全部负责，超出30000、00元金额由甲方负责70%，乙方负责30%，因乙方违规操作造成安全事故，甲方负责30%，乙方负责70%，并且由乙方垫资一切费用后，待工程完工后再办理结算。

　　八、违约责任处理

　　（一）凡出现以下情况均视为违约：

　　1、乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；

　　2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；损失的过失行为；

　　1、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

　　2、不服从甲方的管理。

　　（二）违约处罚

　　1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

　　2、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

　　3、乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

　　4、不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx～5000元的。

　　（三）其他奖惩约定

　　发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

　　九、附则：

　　（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

　　（二）水电班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

　　（三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电工劳务合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于甲方同意将之水电安装项目交由乙方负责施工，双方据此达成下列条款。

　　第一条工程概况和内容

　　工程名称：装饰工程

　　合同范围：水电安装及调试完成、临时水电架设等

　　第二条合同价款

　　本合同价款按以下第条执行：

　　确定暂估总价款为人民币 / 元(大写：￥ / )。

　　按固定单价及实际完成工程量进行结算。(最终以完工单进行结算)

　　按建筑面积_固定单价进行结算。

　　水电安装单价30元/m2 临时水电安装单价 1元/ m2

　　第三条工期

　　开始日期：20_ 年月日

　　完成日期：20_ 年月日

　　协议总工期为天。

　　上述工期内各具体完成节点均需符合甲方的进度计划要求。

　　工期违约责任：各具体完成节点未符合项目部的进度计划要求，甲方视实际情况有权予以乙方相应经济

　　第四条工程质量标准

　　/总承包材料品质等一致，并严格按甲方的施工要求及技术要求施工。若整体工程要求达到各类奖项的，乙方施工部

　　因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准或者承诺奖项的，乙方应向甲方承担合同金额 5 %的质

　　乙方在施工期间自行做好完成部分的成品保护工作，并达到甲方对成品保护的要求和实际保护作用。否

　　乙方必须编制劳务施工进度表报甲方审查。有关工程的检查、交接验收等程序必须满足甲方与建设方/

　　质量保修：工程竣工验收交付使用后，乙方应按国家有关规定对工程出现的缺陷进行保修，保修期按甲

　　第五条工程结算

　　按约定的合同价款：本工程最终结算价=协议价款。

　　按约定的合同价款：协议单价×实际工程量。

　　本合同工程除由甲方交纳的各项税金、规费外，工程中的包括工程保险等一切开支均由乙方承担。

　　第六条工程款的支付

　　除另行约定以外，乙方工程款的支付与甲方和建设方/业主/总承包签订的合同付款方法和时间以及实际

　　乙方在收到工程款后应当专款专用以保证工程正常施工，并在每次支付工程款项同时提供对等金额的有

　　另行约定：乙方在完成工作量 100%后，等甲方竣工验收结束一个月后支付工程最终结算金额的90%

　　工程最终结算金额的10%明年(20_年)结清。

　　乙方保修期为工程完工后2年(签订完工单时间起)

　　第七条工程管理

　　乙方应当服从甲方管理，所有参与作业人员接受甲方组织的技术、安全等培训和教育;接受甲方对工程

　　乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按设计及甲方要求施工，保质保量、按期完成施工任务。

　　甲方可随时按行业质量、安全规范以及甲方与建设方/业主/总承包签订的合同要求对乙方施工进行检查，如乙方在工程项目施工中不按规范标准执行和不服从甲方的监督管理，有损建设方/业主/总承包和甲方利益以及损害甲方信誉和形象的`，甲方有权责令整顿、整改直至解除本合同，解除合同以通知到达乙方时本合同解除。同时乙方应承担合同造价100%的违约金以及甲方实际遭受的所有损失。

　　乙方按设计及施工要求需要进行，并严格控制损耗，现场与图纸不符之处因及时向甲方提出，否则因此而产生的损失由乙方赔偿。

　　乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工、保质保量、按期完成施工任务。

　　乙方应按甲方要求进行材料申领，同时做到节约使用材料，并接受甲方的监督。

　　第八条安全文明施工

　　乙方应当建对其施工作业人员进行安全文明施工教育，遵守甲方以及建设方/业主/的施工现场制度，并与甲方签订安全文明施工承诺书。加强对施工现场的安全巡查，并对违反施工安全技术标准、规范和操作规程的行为及时制止或纠正;对发现的安全事故隐患，及时采取措施予以消除。一旦发生安全事故，应立即报告项目部、维护好现场、采取应急措施，根据事故、事件，查明原因，分清责任并承担相应的损失。如果属乙方违规操作，一切责任由乙方承担。

　　第九条雇佣工人以及工资发放

　　乙方应自行与因项目施工所雇用的工人签订用工合同，操作人员均需持证上岗，特殊工种必须持证上岗，乙方应依法缴纳各种用工费用，按时结付工人工资，并将雇用人员名单报甲方备案(附身份证、务工证、操作证、暂住证复印件)。乙方与雇用工人之间的劳动合同纠纷以及施工过程中的意外伤害、死亡等均由乙方自行解决，如因上述纠纷给甲方造成损失。乙方应全额赔偿。

　　乙方必须保证按有关国家法律足额发放工人工资，如乙方未能及时发放工人工资，导致工人因工资问题闹事或向有关部门投诉的，甲方有权从剩余工程款中直接支付，同时乙方仍应承担如下违约责任：

　　(1)向甲方支付相当未能及时发放的工人工资总和，且甲方有权不予支付未付工程款;

　　(2)如甲方因此受到建设方/业主索赔或被行政部门进行行政处罚的，乙方需承担因此给甲方造成的经济损失;上述乙方应当承担的违约金和损失，由甲方在应当支付给乙方的工程款中直接扣除;不够部分乙方应当在收到甲方索赔通知单后7日内向甲方支付。

　　第十条未经甲方书面同意，乙方不得以甲方名义签订买卖合同、租赁合同、劳动用工合同等与本工程相关的一切合同。如果违反约定引起诉讼、仲裁的，乙方除承担裁判文书确定的由甲方履行的义务外，因此所发生的律师费等诉讼成本均由乙方承担。甲方有权解除本合同。

　　第十一条施工过程中与乙方有关的包括但不限于工程质量、工期、安全防护、环境保护、文明施工、创建治安、防火、防盗、用工伤亡事故等，所发生的一切费用均由乙方承担。由于乙方未及时处理或处理不当而引起纠纷对甲方造成的损失，全部由乙方承担。

　　第十二条本合同中乙方应当向甲方承担的违约金以及相关的赔偿款或者费用、损失等，由甲方在应付乙方的款项中直接抵扣，不足部分乙方应在甲方索赔通知发出之日起一周内补交给甲方。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方另行商定。

　　第十四条本合同履行中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，由无锡劳动仲裁委员会进行裁决。

　　第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章且甲方受到乙方履约保证金后生效。

　　第十六条补充条款

　　附件1：协议单价。

　　附件2：(补充条款)。

　　甲方：地址：电话：开户银行：账号：签订日期：

　　乙方：身份证(暂住证)号码：电话：开户银行：账号：签订日期：

电工劳务合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　年龄：性别：居民身份证号：

　　甲方因工程建筑施工任务的需要，甲方将工程水电施工的工作内容承包给乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公司规章制度，乙方在充分理解施工图纸、详细了解施工现场及其他实际情况后，双方在自愿、平等、互利的基础上，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方充分协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：郪江花园

　　2、工程地点：仓山镇飞乌村12社

　　3、承包范围：郪江花园栋

　　二、承包方式：

　　甲方将______________的水、电及防雷安装以人工费包干的方式承包给乙方。

　　三、承包范围：

　　1.按设计施工图纸和变更设计及有关说明，水施、电施图纸和变更说明上内容的位置。

　　2.水、电安装，只做污水和雨水，给水、给气不做，不包括厕所大便器的安装;电进户分两组，预埋导管采用20、15PV阻燃管;开关、插座只做预埋线盒;弱电只到户，其余不做;不含进户配电箱及电视、电话、网线线管。

　　四、工程量及单价

　　工程量：按中江县房管所勘测的建筑面积为准。

　　单价:按建设方给甲方计算的建筑面积给乙方相同计算，每平方米单价含辅助材料和设备及人工工资、工人安全用品，及劳保福利等费用，总计为/㎡，其中线管预埋和排水孔洞预留 /㎡，防雷敷设和排水安装 /㎡，不受有关政策变化影响和建筑行业人工价格波动影响(其中含1.00元/㎡的.建安保险费)。

　　五、甲方责任

　　1、提供施工技术管理。

　　2、提供施工图纸。

　　3、提供临时工棚。

　　4、按约定及时向乙方支付工程进度人工费。

　　六、乙方责任

　　1、服从甲方及业主方管理，遵守工地制定的各种规章制度。

　　2、必须服从施工调配，严格按施工技术要求和规范施工，保证施工质量和进度。

　　3、负责对班组人员进行安全和法制教育，让每个班组人员树立安全意识，并签订安全责任书。

　　4、负责对班组人员及时调配和管理，配合甲方的材料、机具和机械等的管理和守护，做到团结、和谐、友爱。

　　5、自备除塔机以和搅拌机以外的一切工具和小型机具。

　　6、负责安全防护措施，做到安全施工，文明施工。乙方人员要严格按照国家以及甲方、项目部的相关安全法律、规章、制度组织施工，在施工过程要正确的操作施工机械和安全用电，保证施工过程中施工机械、设备和人员的安全，自行负责施工过程中人、机的安全;乙方要认真搞好安全生产，乙方人员发生生病、伤(包括轻重伤)、残疾、死亡以及由于乙方人员不按安全规章制度操作而造成的另一方人员的伤亡事故均由乙方负责;意外伤害事故费用在3000元以内乙方自行解决，费用在3000元以上的甲乙双方根据国家安全法规协商解决。工伤事故不论大小，生活费、差旅费、误工费等均由乙方自行负责。在施工范围外发生的治安案件，一概与甲方无关，由乙方和当事人承担一切责任。

　　7、乙方必须服从业主方，甲方监理工程师，质检单位等职能部门的监督，检验和检查工作。

　　8、为了各工种配合施工，乙方在施工作业中必须服从甲方施工员、管理员的安排和调度，在作业中必须做到场地整洁有序，工完场清。

　　9、按进度计划要求使用材料，如造成材料浪费和不合理使用，乙方需全额赔偿甲方损失，乙方作业人员不得偷拿甲方材料，一旦发现，处以十倍罚款。

　　10、乙方承担的工程项目不得再分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范，规定，不能保证施工质量的，甲方有权终止合同，造成的返工损失全部由乙方负责赔偿。

　　11、严禁浪费材料，施工剩余材料必须分类有序堆放。

　　12、该合同履约责任人在施工期间内必须坚守在施工现场，如有事须向甲方管理人员请假，时间不能超过两天。

　　七、工程质量

　　该工程必须按现行国家标准规范施工，验收达合格标准，每道工序作到自检，互检和交接检查，然后申请甲方、业主方等检查，合格后方可进行下道工序施工。严禁材料短用，不得偷工减料，如出现质量问题由乙方处理至合格，发生费用由乙方承担。

　　八、付款方式

　　每两层按乙方完成工程量款的40%拨付劳务费给乙方;到七楼坡屋顶现浇板完成浇筑时达完成工程量人工费的50%;在污水管安装完成后，甲方付总人工费得90%支付给乙方，余下的10%在甲方完成竣工验收后90天内付清。

　　九、该工程工期为天，从年月日起至年月日止(因不可抗拒的自然灾害，工期顺延)。

　　十、工程奖惩及违约责任

　　1、甲方劳务费按约定支付给乙方，乙方如不能按照总要求工期进度完成工作量，处500元/天罚款，提前完成按100元/天奖励。如因甲方原因材料不到位而停工三天以上，由甲方付给乙方工作人员生活费。

　　2、本合同经双方签定后，共同遵守，不得违约，如一方违约，由违约方赔偿另一方违约金人民币10000元。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，并具同等法律效力，双方共同遵守。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方委托代表人：

　　乙方责任人：

　　年月日

电工劳务合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现将武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼工程安装项目承包给乙方施工，为了便于快速高效、优质地完成本工程有履行双方职责，经甲、乙双方共同协商制订如下协议：

　　一、工程名称：武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼水电工程：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工不包料：包工期进度、包施工质量、包安全生产。

　　四、承包内容：五、承包价格：按工程建筑面积每平方元。

　　六、工期要求：

1.以项目安排总工期为准;组织相应的施工力量和可行的施工方法。

2.在施工中如果跟不上安排的进度施工，每延迟一天罚款人民币300元，如果一周还跟不上，甲方终止合同，损失概由乙方自行负责。

　　七、付款方式：

八、施工质量标准及有关事项：

本工程质量为优质及安全文明样板工程，对安装项目施工要求较严格，在施工过程中严格按施工方案及规范要求施工，认真熟悉图纸，编制各项目安装方案报请项目审批，采用油漆编号以便安装，如未经审批、擅自安装，每发现一次罚款100元。工程用安装材料不能随意锯断，禁止长料短用、大材小用，否则每发现一次罚款100元，每天下班前必须将所有安装材料进行整理，每次安装前要进行一次彻底清查，保证安装材料合理安装到位。剩余材料交由工地材料保管室妥善保管。

　　九、安全生产事项：

　　1、乙方应按甲方的要求，对全部施工人员进行安全生产知识教育“材料另发”，并严格按有关安全生产规定进行施工。

　　2、乙方根据甲方的要求确保施工班组的人数和施工人员素质，若中途发现乙方人员素质不符合要求，甲方有权提出更换素质差的劳力以及更换整个队伍。

　　3、乙方在施工中必须做到安全生产，认真学习并严格执行安全操作规章、规程、制度和应知事项，服从项目部管理人员或安全员的指导与纠违，经常对施工人员进行安全生产教育，并有专人负责安全管理，各分项工程施工前必须作安全生产教育，并有专人负责安全管理，各分项工程施工前必须作安全及质量的具体技术交底。在施工中万一发生工伤事故，则按下面有关工作事故划分责任：

　　(1)如因甲方提供的安全设施不合格、违章指挥、强令乙方人员违章操作发生事故，责任由甲方承担。

　　(2)如因乙方不履行自己职责，不遵守安全生产法规及制度，违章操作或个人不小心导致的安全事故，责任由乙方承担。

　　(3)如因所发生的安全事故双方都有一定责任时，则本着实事求是的.精神，分清责任的大小而分别承担事故的责任。

　　十、其他事项：

　　1、乙方工作人员必须服从甲方、业主及监理的管理，进行文明安全施工，必须执行甲方的管理规章制度，不打架骂人、赌博，如有违规者，甲方有权对其进行罚款，情节严重者，将开除施工现场。

　　2、在施工中如果安装跟不上主体结构施工，每延迟一天罚款人民币300元，如果5天内还跟不上，甲方将终止合同，损失概由乙方自行负责。

　　3、如果乙方工作人员违规作业，除进行批评教育，并视情节罚款50-200元，严重者将开除施工队伍。乙方如违反安全规范施工而造成的安全事故，概由乙方承担一切责任，甲方只提供人道援助。

　　4、乙方工作人员必须持证上岗，五证齐全(身份证、暂住证、计划生育证、务工证、岗位资格证)，办理费用由乙方承担，对无证人员拒绝进入施工现场，严禁无证人员操作施工，上班时必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

　　十一、有关制度及措施：

　　1、乙方人员必须有质量、安全、工期、文明施工与其他事项的意识及应知常识。

　　2、乙方应严格遵守有关规章制度，爱护和爱惜工地财物，不在附近居民区随处乱闯、喧哗吵闹。不偷窃工地和附近居民的财物，否则，视情节处罚并报送公安机关处理。

　　3、乙方班组工友间互爱互敬、在施工中若发生矛盾应上报及服从项目经理部调解和处理。严禁争抢施工使用器具、用品。若因争抢施工使用器具、用品或其他行为而引起的打架斗殴的，双方均受处罚款、赔偿及负责受伤害者的一切费用及损失，并把双方责任人报送公安机关处理。

　　4、乙方在施工中应爱惜材料、保护成品，严禁浪费或损坏现象。严禁盗窃工程安装材料，如发现此行为将进行重罚，情节严重的送司法机关处罚。

　　5、乙方班组人员要遵守社会公德，体现自身文件修养，讲究整洁、清洁、卫生。严禁随处乱倒、乱丢剩饭、剩水等有碍卫生的物品。违者将予扣罚工资或清退处理。

　　十二、施工期间甲方应根据施工图提供材料计划以便材料组织货源，保障工程安装材料设备即时到位，便于工程安装。

　　十三、在施工过程中如有承包范围外的杂事，尽量进行承包或按定额人工费计算，如无法计算则按每工日元进行结算。

　　本合同一式肆份，双方各执贰份，合同一经双方签字生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：_年_月_日

电工劳务合同5

　　法定代表人（负责人）：地址：联系人：电话：传真：电子邮件：乙方（雇主）：名称：

　　法定代表人（负责人）：地址：联系人：电话：传真：电子邮件：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，本着互惠互利的原则，达成如下协议：

　　第一条合同的目的

　　本合同的目的是为保证在以下所列的工作期间，甲方在乙方所规定的场所内，按照乙方要求，按时完成规定的工作。

　　第二条工作内容

　　1.甲方以工程承包的形式，承揽乙方指定场所内工程安装、调试、运行及相关工程的维护、保养等工作。

　　2.甲方承担设备的维修、保养、更新、更换、公共设施及通讯设备的维修、保养等工作。

　　3.甲方应保证在服务期内，对乙方指定场所的电力及相关设备的维护保养、更换等工作，确保乙方指定场所的电力设施处于良好的运行状态。

　　第三条工作期

　　本合同自甲、乙双方签订之日起生效，服务期为小于等于___年/月。

　　第四条技术标准

　　甲方按照相关技术标准、及时、高效地进行服务。甲方应全面、规范、专业地完成工作任务，并做到使用新型、优质配件以确保服务质量。

　　如因甲方服务质量问题，导致乙方设备受损，由甲方承担全部责任。

　　第五条服务提供的人员

　　甲方提供专业的人员为乙方服务，负责工程安装、调试、运行及维护保养等工作。甲方应合理配备服务人员，并严格按照国家有关规定进行管理。

　　第六条质量保证

　　甲方应对工程的过程和过程中的设施、设备和材料实行全程质量管理，保证服务质量。如乙方因甲方服务质量问题给乙方造成损失的`，甲方应承担有关的法律责任，并承担相应的赔偿责任。

　　第七条工程改进

　　服务期内，如乙方需要进行改进或更新服务内容的，甲方应根据乙方要求及时地进行调整和改进。

　　第八条保密

　　甲方应保管乙方相关的数据或文件，所有工作内容及有关信息，不得向外界透露。保密期限为服务期满后1年。

　　第九条合同变更

　　1.双方应在本合同约定的期限内，一致同意变更合同内容时，应及时共同签订书面补充协议，变更后的合同内容同样具有法律效力。否则，不得随意变更。

　　2.双方以电话、传真的方式协商订立的补充协议，应在3日内以书面形式互相确认后生效。

　　第十条合同终止

　　1.本合同服务期届满后，如乙方需要甲方提供服务的，应在本合同服务期满前30天内与甲方进行讨论并签订新的服务协议。

　　2.本合同期满时，若无特别情况，双方应及时结清各自的权利和义务。

　　3.本合同在以下情况下可以被解除：

　　（1）甲方因故不能履行合同义务或违约；

　　（2）经乙方同意，甲方不再履行合同义务；

　　（3）甲方严重违反合同条款或者服务质量未达到规定标准。

　　第十一条违约责任

　　1.若乙方违约（未按照约定的时间或地点支付服务费、未按约定提供必要的配合或者违反合同中其他规定的情形），根据合同约定和相关法律法规，由乙方承担违约责任。

　　2.若甲方违约（未按时按规定质量完成任务、泄露保密信息等），由甲方承担违约责任。

　　第十二条纠纷解决

　　本合同的任何争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可以向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十三条其他

　　本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议处理。补充协议是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

　　第十四条法律适用

　　本合同适用中华人民共和国法律，如有任何争议，以中华人民共和国法律为准。

　　第十五条合同的生效与变更

　　1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　2.本合同自双方签字盖章或者签字同意之日起生效，并对双方均有法律约束力。

　　3.本合同的任何补充协议、变更协议、书面通知等，经双方代表签字或加盖公章必须在法律日期内签订或制发，否则无效。

　　甲方（承包人）：（盖章）

　　日期：

　　乙方（雇主）：（盖章）

　　日期：

电工劳务合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为更加明确甲、乙双方的责、权、利，并利于指导本项目工程施工阶

　　段的管理及后期劳务费的结算，现除甲、乙双方签订《A(B)座工程劳务承包合同》外，另作补充协议，望甲、乙双方共同遵守：

　　一、劳务承包工程工作范围：

　　㈠，基础、地下室及主体工程：

　　1，桩间土夯实及150mm厚褥垫层。

　　2，基础、地下室及主体工程施工阶段：

　　主要包括室内外回填土，钢筋加工、制作、绑扎安装(包括翻样);模板加工制作与安拆、砼的浇筑与养护;施工阶段的预埋、预留及二次植筋;施工阶段的配合放线;地下室及主体所涉及到的雨篷、栏板、女儿墙、空调板、飘窗及窗套等构件;地下室及主体工程能为装修所考虑的一次性施工成型的装饰线、滴水槽线等工作。(不含防水工程)

　　㈡其它：

　　1，外架的'搭拆及"三宝"、"四口"等安全防护：

　　主要包括钢管油漆、搭设、张网、铺架板及主体完工后的拆除工作;"三宝"、"四口"及安全通道所需安全防护设施的加工制作与安装搭设等工作。

　　2，其它还包括各种机械的就位配合，保养和维护及各种机具维修时的配合用工;所有进退场的材料、机具等的装卸车;施工现场各种标志、标识牌的挂拆及其它不可预见性的零星用工。

　　二、劳务承包合同价款：

　　1，A ( B) 座工程±0.000以下(含室内外回填土)按建筑面积：元/m2。

　　2，A ( B) 座工程±0.000以上主体工程按建筑面积：元/m2。

　　三、甲、乙双方协定：

　　乙方投入本项目的工程劳务施工前必须一次性向甲方提交现金伍万元整作为质保抵押金，待主体完工后由甲方一次性返还乙方。

　　四、乙方承诺(甲方遵照执行)：

　　1，质量：乙方确保本项目A(B)座工程基础及主体工程质量内控达到"AAA" 等级，并达到*市"雁塔杯"质量等级，若未达到甲方要求的质量等级，乙方愿意接受甲方以劳务总承包款 2%的罚款。

　　2，工期：乙方确保本项目A(B)座工程工期达到甲方制定的施工进度计划要求，若乙方未按甲方要求的工程进度计划完成施工任务，乙方愿意接受甲方按每拖延壹天工期以劳务总承包款0.5‰的罚款。

　　3，安全：乙方积极接受甲方的各项安全管理制度和安全教育工作，确保不发生任何伤亡事故，若有发生，一切责任由乙方负责。

　　4，文明施工：乙方严格按照省级文明工地标准进行施工，确保达到甲方要求的省级文明工地要求，若未达到，乙方愿意接受甲方以劳务总承包款3%的罚款。

　　5，乙方严格按照甲、乙双方签定的各项文件进行施工，服从甲方在施工中的各项管理制度。

　　五、甲、乙双方将本着"重信誉、守合同、信守承诺"的原则，将本项目工程按期、保质、保量完成全部施工任务。

　　六、本协议从甲、乙双方签定之日起执行，其与合同同具法律效力，望甲、乙双方共同遵守。

　　甲方：乙方：

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　年月日年月日

电工劳务合同7

　　发包人：____________________（以下简称甲方）

　　承包人：____________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：

　　第一条：工程名称及合同工期：

　　（一）、工程名称：帝景湾半山区23、25住宅楼（包括地下室）。

　　（二）、合同工期：

　　1、开工时间以开工报告日期为准。

　　2、完工时间

　　第二条：工作内容及设备：

　　1、工作内容：图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。

　　2、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。

　　第三条：工程固定价格费用包干范围：

　　1、按《江西省20xx年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353—20xx"建筑工程建筑面积计算规范"计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）土建水电每平方米19元、消防水电每

　　2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。

　　3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。

　　第四条：

　　工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

　　第五条：

　　合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。

　　第六条：

　　工程款支付：施工过程中按主体预埋6元计算，每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%，工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。

　　第七条：

　　工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。

　　第八条：

　　工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

　　第九条：

　　工程质量：

　　1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

　　2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

　　3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准

　　4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。

　　5、对本工程的.质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200—10000元。

　　第十条：

　　安全施工：

　　（一）安全施工与检查：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。

　　2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　（二）安全防护

　　1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　（三）事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十一条：

　　其它：

　　1、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

　　2、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。

　　4、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。

　　第十二条：合同的生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方（章）____________________代表人（签字）____________________

　　乙方（章）____________________代表人（签字）____________________

　　合同订立时间：_____年____月___日

电工劳务合同8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的住宅楼工程项目中的水电暖安装分项工程以包工的形式发包给乙方施工。参照有关经济和劳动合同条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程量：

　　第二条承包范围及注意事项

　　1、施工内容

　　从基础开挖至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、钢筋工以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用)。

　　2、施工质量

　　必须达到国家验收标准并通过验收。严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量，杜绝质量通病。特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。

　　3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。本着节约的原则，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。

　　4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期(按总进度控制工期)，必要时要加班。

　　5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。

　　第三条安全文明施工

　　1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例，执行甲方有关安全文明施工的.规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的各项检查，做到安全文明施工。

　　2、进入施工现场，必须戴好安全帽，在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带，如有违反，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。

　　3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。

　　4、严禁酒后上岗，违者劝退。

　　5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承担一切责任，同时对乙方处5000元罚款。另外，任何人不准随意拿走工地上的任何财物，凡发现有未经允许拿走或准备拿走工地财物的行为视为偷窃，并处以被窃物价值50倍的罚款(最低不少于壹仟元)，当事人工资不够处罚时直接扣乙方工资。

　　6、特别提醒：施工现场外的一切安全事故甲方概不负责。各自看管好自己的代步车辆，如有丢失和损坏甲方概不负责。

　　第四条工资价格及发付比例：

　　1、面积计算：(固定面积包干)以户型面积×户数结算，即129.16㎡×80户=10140㎡。

　　2、价格计算：以10332.8㎡×20元/㎡计算。

　　3、结算比例：

　　按进度(最后一栋完成时间)分批次付款，以总价的80%(约16万元)为付款基数。主体期间每层(四栋)结构完后给付0.75万元。

　　内墙抹灰完后给付4万元。

　　水电暖安装验收合格后即付6万元。

　　春节前能交工，工资付至95%，余款待结算后结清(或双方另行商议)。如工程跨年，春节前工资付至实际进度的80%。来年复工后按本条款给付工资。

　　第五条违约责任

　　因违约方责任造成经济损失的由违约方负全责，乙方因质量、安全等其它问题被第三方(监理及主管部门)罚款和强制解除时，乙方承担经济损失，并终止合同，甲方按实际进度的70%支付乙方工资。

　　第六条未尽事宜双方协商解决，可补充协议。另订安全生产合同书。

　　本合同一式3份，甲方 1 份，乙方 1 份，甲方公司1份，经签字生效。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

电工劳务合同9

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为了明确发包单位与承包单位的责任、分工合作、相互配合、互相促进、共同努力完成本项工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本工程实际概况，经甲乙双方协商签订本合同，望共同遵循。

　　一、工程名称：第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程

　　二、工程地址：新乡市文化街201号

　　三、工程概况：地下一层，地上十一层、剪力墙结构

　　四、承包方式：包工不包料。包安全、质量、工期、安全文明施工。

　　五、承包范围：第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程所有水、电、暖、消防、弱电、空调眼的预留及安装均包括在内及现场临时用水、电配合。

　　六、承包价格及结算方式：

　　1、承包价格按建筑面积每平方米计算，叁拾壹元/平方米(31元/㎡)。地下室外围面积计算壹层，±0.000以上建筑面积按定额计算规则计算面积(阳台半算)。

　　七、施工日期：年月日至年月日完成本工程，如因甲方原因，工期相应顺延。

　　八、市优质结构，省级文明工地。

　　九、安全文明施工：

　　乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程，并配备专人负责，避免安全事故发生。如发生安全事故，所有责任及发生的一切费用均有乙方承担。

　　十、付款方式：主体施工期间按已完成的建筑面积付合同价款的25%;内、外墙抹灰完成后付形象进度款的35%;楼地面及上下水管、主支管全部施工完成后付形象进度款的45%;电线、开关、插座等全部完成后付形象进度款的60%;工程全部完工后付形象进度款的80%，交工验收合格后付总价款的90%，余10%为保修金，待保修期满后一次付清。

　　十一、双方责任：

　　甲方责任

　　1、协助乙方现场确定各层建筑轴线位置;

　　2、开工前向乙方提供施工图纸一份;

　　3、委派秦永康工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工。工程分部分项验收及其他事宜。

　　4、提供施工现场临时用水用电。

　　5、提供大型机械设备。

　　6、按合同约定的付款方式支付乙方劳务工资。

　　乙方责任

　　1、服从甲方(总承包方)统一指挥、管理，对甲方负责。

　　2、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工。

　　3、保证达到合格工程，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚乙方劳务工程总承包价款的20%。

　　4、如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令返工(材料按价格赔偿)、停工直至终止合同，已完成工程按按合同单价的'65%结算，由此造成的损失由乙方负责，并且乙方必须3天内退场完毕。

　　5、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人员共同检验合格，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。

　　6、保证不拖欠任何民工工资，否则由此产生的一切后果乙方自负。

　　7、如乙方人员在施工过程中出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理现象，由此产生的一切后果由乙方负责，造成情节严重的后果乙方将承担民事或刑事责任。

　　十二、补充条款：

　　1、安全帽、安全带、安全绳由乙方负责。

　　2、甲方要求乙方使用年轻力壮、身体健康的工人上岗施工，否则对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责，发生安全事故的一切责任及费用均由乙方自已承担。

　　3、乙方必须为每个进场工人办理人身意外伤害保险。否则，甲方代为乙方购买，费用由乙方承担。

　　4、材料损耗：超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

　　5、施工所需材料提前上报，不得因材料误事而停工，否则一切由乙方负责。

　　6、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。

　　7、乙方不得将工程再次转包他人，否则甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

　　8、施工期间项目部不再签任何计时工。

　　9、材料及周转材按甲方指定地点堆放整齐。

　　十三、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，双方签字盖章生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

电工劳务合同10

　　工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

　　一、劳务分包工作对象

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）

　　二、工程分包项目：

　　1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

　　2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

　　3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

　　三、合同价格

　　１、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按照元/m结算。

　　２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。

　　四、质量及工期

　　１、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚元，提前一天奖励元。如遇不可抗拒因素，工期顺延。

　　２、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的`要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

　　４、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

　　５、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

　　６、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的 %支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的 %支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价 %；剩余的 % 月后付清。

　　７、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

　　８、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

　　五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

　　六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

　　七、本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

电工劳务合同11

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章，现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作中共同遵守。

　　一、劳动合同期限

　　第一条：本合同期限为_____年，自_____年____月____日始至_____年____月____日止，其中试用期为_____月，自_____年____月____日始至_____年____月____日止。

　　二、岗位职务及工作内容

　　第二条：乙方同意按甲方工作需要，从事工作，担任部(店)。

　　第三条：乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第四条：乙方工实行工作制。

　　第五条：甲方为乙方提供必要的工作条件，制定有关工作规范。

　　第六条：甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。

　　四、劳动报酬

　　第七条：甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

　　第八条：甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资，其中试用期基本工资为_____元，转正后为_____元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。

　　第九条：甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

　　第十条：由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于_____元。

　　五、保险、福利待遇

　　第十一条：甲方按国家及xx省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

　　第十二条：乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和xx省有关法律、法规和规定执行。

　　六、劳动纪律

　　第十三条：乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的劳动纪律。

　　第十四条：乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业秘密，不做有损客户和甲方利益的事。

　　第十五条：乙方应积极参加甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素质和工作能力。

　　第十六条：未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。

　　17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，

　　甲方可给予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。

　　七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

　　第十七条：订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同相应变更相关内容。

　　第十八条：订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。

　　20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的'，双方应另行订立合同，本合同自然终止。

　　第十九条：经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　第二十条：乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同

　　1.试用期内考核不合格;

　　2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的

　　3.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的

　　4.被依法追究刑事责任的。

　　第二十一条：有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方：

　　1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另外安排的工作的

　　2、乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的

　　3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

　　第二十二条：甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难，经向全体员工说明情况，听取员工代表或工会意见，并向劳动行政管理部门报告后，可以解除本合同。

　　如依本条第一款解除合同后，甲方在六个月内再录用人员的，应优先录用乙方。

　　24.乙方有以下列情形之一，甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同：

　　1、患病或非固工负伤，在规定的医疗期内的

　　2、职工在孕期、产期、哺乳期的

　　3、法律、行政法规规定的其他情形。

　　第二十三条：乙方解除合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

　　第二十四条：有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除合同：

　　1、在试用期内

　　2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的

　　3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

　　八、经济补偿与赔偿

　　第二十五条：本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿，按法律、法规和有关规定执行。

　　九、劳动争议处理

　　29、因履行本合同所发生的劳动争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　第二十六条：甲方所制订的《xx省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。

　　第二十七条：甲乙双方其他约定：

　　32.本合同未尽事宜，或与今后国家、____________省有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　33.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_____年___月___日

电工劳务合同12

　　甲方（工程承包人）：_____有限责任公司

　　乙方（电工分包人）：_____

　　甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电工劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程

　　工程地点：（加格达奇区）大兴安岭林业集团总医院

　　分包范围：职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。

　　分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）

　　提供分包劳务内容：

　　按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。

　　2、分包工作期限

　　开始工作日期：20xx年4月日，结束工作日期：年8月30日，非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，但必须有甲方现场代表签字方可生效。

　　3、质量标准

　　工程质量：按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到合格标准。

　　4、图纸

　　4．1甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸1套。

　　5、项目经理

　　5．1甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和，职务：项目经理。

　　5．2乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。

　　6、甲方义务

　　6．1按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、安全网；

　　6．2按本协议约定，向乙方支付劳动报酬；

　　6．3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　7、乙方义务

　　7．1对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　7．2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

　　乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方报酬中扣除。

　　7．3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　7．4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　7．5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　7．6做好施工内业工作，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

　　7．7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　7．8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的.机具、周转材料及其他设施；

　　7．9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

　　7．10乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工，预留好每个孔洞；材料应收放整齐，每天统一清收废角边料；还负责工地内施工用电的安装与成品维护。

　　8、安全施工与安全防护

　　8．1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　8．2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。

　　发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

　　8．3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

　　8．4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。

　　9、事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。

　　10、保险

　　10．1乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款20xx元，自发现之日起2日内乙方仍不予办理的，由甲方代为办理，并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。

　　10．2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　11、材料、设备供应

　　11．1乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

　　11．2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　乙方有义务为工程节约用电、材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。

　　12、劳务报酬

　　12．1本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计13元∕㎡包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）。

　　13、工程量的确认

　　由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　14、劳务报酬的支付

　　工程整体完工经甲方验收合格，扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。

　　15．2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。

　　16、施工验收与配合16．1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

　　但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　16．2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　17、违约责任

　　17．1甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

　　17．2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；

　　（2）乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的3%；

　　（3）乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付违约金元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　17．3一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

　　18、争议

　　甲方和乙方在履行协议时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。

　　19、禁止转包或再分包

　　乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本协议，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。

　　20、协议附则

　　本协议双方签字（盖章）后生效，协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方：_____（公章）乙方：_____

　　负责人：_____负责人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

电工劳务合同13

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程主体工程水电工程劳务承包施工事项协商一致，订立本合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　建筑面积：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围及事项：

　　l、临时设施的修建用王（不含甲方办公用房）；

　　2、有关文明施工和安全生产方面的用工；

　　3、按该工程水电图纸所述内容的所有水、电安装用工；水、电所需预留孔的水泥砂浆浇灌用工：该工程的弱电所有焊接、安装用工；

　　4、制作用所有机械、工具由乙方自备；

　　5、甲方负责送电到现场，配备固定电箱。其余乙方自备；

　　6、施工过程中场地内应做到工完料清，整洁文明，所有材料按发包方指定地点分类堆放整齐。

　　7、该工程所有的临时水、电工程用工；现场机械故障简单维修。

　　三、质量要求：

　　承包方必须按照施工图纸和说明书要求，精心施工，保证质量。如质量不符合标准，必须返工修理，其工料费损失，由承包方承担；质量低劣又无法挽救的，应由承包方负责赔偿全部工料损失。

　　四、进度要求：

　　必须根据工程施工进度，紧跟施工进度安全生产，能安全、及时满足工程旋工的需要。

　　五、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同总工期：有效工期天

　　六、工程质量标准：市优质主体。

　　达到市优质主体不奖不罚，达不到市优质主体罚，如被评为省级优质主体另外奖励，奖罚基数为劳务总承包价。

　　七、安全、文明工地标准：

　　1、安全标准：杜绝重伤和死亡事故发生，乙方在签订合同示向甲方交纳全施工保证金，该安全施工保证金在乙方工程承包范围及事项全部完成后没有伤亡安全事故发生，甲方一次退还，如有伤亡应由乙方处理完事故后剩余部分退还。在施工过程中，安全生产凡验收不合格不能生产，造成的一切损失由乙方负责。

　　2、文明工地标准：达到市级文明工地。

　　八、工程结算及付款方式：

　　1、工程量按仙桃市城投房地产开发有限公司招投标文件所述面积计算，按每平方米

　　2、在施工过程中设计发生变更，甲方不向乙方增付任何费用；

　　3、主体部分付款方式：主体工程的砌体第三层完工后，经验收合格后甲方付给乙方总工程款的。主体工程的砌体工程完工后，经验收合格后甲方付给乙方付总工程款的。

　　4、主体工程完工后，付总造价的，验收合格后，主体工程安装至第六层后，付总造价的，整体工程验收合格后付总造价，的质量保证金按甲方与仙桃市城图房地产开发公司约定同步支付。（注：正常情况下，主体完工后半年余款付清）

　　九、甲方权利与职责

　　1、甲方授权项目部对工程进行全面管理，乙方应全面服从项目部的监督和管理；

　　2、甲方现场管理人员应对乙方在施工过程严格按照国家及地区现场施工及验收规范标准及《安全技术操作规范》进行监督管理；

　　3、甲方要经常性对施工的新老工人进行安全知识教育，做好安全生产技术交底工作；

　　4、甲方提供塔吊、物料提升机、搅拌机、固定配电箱、水源及至施工现场配电箱的主干线，其余模板工程所需机械设备和各类大小型器具、质量检测工具、设备照明用电缆电线、照明灯具均由乙方负责；

　　5、施工过程中甲方将按照分项工程质量检差评定内容，完全施工验收规范和工地文明施工的若干细节对乙方施工的各分部分项工程进行检查验收，如不符合要求，乙方无条件返工，所造成的一切后果及费用由乙方负责，工期不予后延；

　　6、甲方应对乙方提供的施工周进度计划、月进度计划、周转材料使用计划，并按进度计划监督落实，在必要时应采取措施，确保施工进度；

　　7、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。

　　8、在工程施工中乙方如管理不善、人力不是技术素质低劣、野蛮施工浪费材料、模板材料供应不及时，拖延工期增大成本影响工程的全面施工计划或者是乙方不听从甲方的指挥和安排，甲方有权收回承包项目，并单方面终止合同，且只按已完成通过甲方验收的实际工程量人工费的80%和未经甲方验收的.实际工程量的50%结算人工费（该人工费在工程竣工验收后支付），剩余20%和50%作为对甲方的补偿费用，并按甲方通知时间无条件主动退场；

　　9、甲方提供乙方的办公室和仓库各一间；

　　10、甲方提供乙方良好的施工环境和保证乙方的施工环境不受外界因素干扰。

　　十、乙方权利与职责

　　1、乙方在施工前配备工地负责人一名，具有专业技术水平的上建技术员一名，模板工一名，安全、质量检查员各一名，参与管理人员和施工人员必须持证上岗，现场施工管理发生的一切费用乙方负责；

　　2、乙方应按甲方提供的施工总进度计划编制工程月进度计划及周进度计划及时上报甲方审核并按进度计划实施；

　　3、乙方在施工过程中对甲方提供的机械设备及材料应爱护，并经常维护保养，如有损坏照价赔偿；

　　4、乙方承包的项目必须按图纸设计要求、会审纪要、变更通知、施工方案和技术交底及国家现行施工及验收规范完成施工任务，听从甲方建设单位和监理单位施工管理人员的统一安排和指挥，积极配合各工种施工，接受甲方的安全、技术和质量监督管理，遵守操作规程，严格执行规范标准，保质保量完成甲方下达的施工任务，确保该工程一次性验收合格；

　　5、乙方应对新老工人进行安全知识教育，安全技术培训，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照建筑施工安全技术操作规程操作，如有违规操作造成的大小安全事故均由乙方负责（包括法律责任），甲方不承担一切损失和责任，甲方并对每发生一次事故处以罚款50—20xx元；

　　6、甲方向乙方提供的各种用品乙方要妥善保管，完工后如数归还，乙方劳务人员的其它劳务用品及安全带、安全帽和相关费用均由乙方负责；

　　7、乙方必须按文明施工的要求做好施工过程中的每一个细小环节，材料必须堆放整齐，道路畅通，并创市文明工地；

　　8、施工现场搭设电源和接线装置由乙方派专人负责，严禁私拉乱接，必须按照施工现场临时用电规范GJG46—20xx标准执行；

　　9、乙方施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，否则每人每次罚款50元，高空作

　　10、乙方在施工中应加强内部管理，严禁发生员工聚众打架尊件，如有发生每次罚款500元，并追究当事人责任且承担由此带来的一切后果

　　11、乙方应保证工程的安全生产和质量控制，月艮从和接受一缓主管部门的检查和指挥，若质量、安全监督部门检验因乙方施工出现的不合格，乙方应全力整改并承担与之相关的所有费用。如质检不合格，每次乙方自愿承担给甲方带来的所有损失费用，如安检站下达一次安全停工通知，甲方对乙方罚款20xx元，该损失费用利罚款均从乙力劳务费中扣出（属于甲方责任除外）；

　　12、乙方必须指派专人负责施工现场卫生清理及管理，保证每次检查时施工现场清洁卫生；

　　13、乙方必须按施工验收规范标准施工，保证建设单位和质监站等单位能一次性验收合格，因乙方施工质量原因致使本工程不能一次性验收合格而进行二次验收，乙方愿按劳务总价下浮3%结算。

　　14、乙方应按甲方要求的工程工期按期完成施工任务，如属乙方原因造成工期后延，乙方愿承担工程后延期间发生的一切费用。

　　15、由于甲方原因材料供应超过3天不到位造成停工时，甲方补给乙方在场有关人员（经过甲方和现场监理认可的人数）生活费；每人每天按10元标准补偿，同时工期顺延。

　　16、由于甲方的原因工期超过8个月以上的，其人工费用增加甲乙双方协商解决。

　　17、工程工期按合同总工期执行，由于不可抗必的因素影响，建设单位进行重大设计变更和因连续停电24小时所造成的影响工期可顺延，除此之外的任何原因造成的停工工期不予顺延。

　　18、每次往下乱扔杂物和材料罚款500元。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，工程竣工验收后结算清余款合同自行终止，合同中末尽之处双方本着实事求是的原则签定补充协议可与本合同同时使用。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日年月日

电工劳务合同14

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章，现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作中共同遵守。

　　一、劳动合同期限

　　第一条：本合同期限为_____年，自_____年____月____日始至_____年____月____日止，其中试用期为_____月，自_____年____月____日始至_____年____月____日止。

　　二、岗位职务及工作内容

　　第二条：乙方同意按甲方工作需要，从事工作，担任部（店）。

　　第三条：乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第四条：乙方工实行工作制。

　　第五条：甲方为乙方提供必要的工作条件，制定有关工作规范。

　　四、劳动报酬

　　第七条：甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

　　第九条：甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

　　第十条：由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于_____元。

　　五、保险、福利待遇

　　第十一条：甲方按国家及xx省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

　　第十二条：乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和xx省有关法律、法规和规定执行。

　　六、劳动纪律

　　第十三条：乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的劳动纪律。

　　第十四条：乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业秘密，不做有损客户和甲方利益的事。

　　第十五条：乙方应积极参加甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素质和工作能力。

　　第十六条：未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。

　　17。乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，

　　甲方可给予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。

　　七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

　　第十八条：订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同相应变更相关内容。

　　第十九条：订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。

　　20。因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升（降）职的，双方应另行订立合同，本合同自然终止。

　　第二十一条：经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　第二十二条：乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同

　　1。试用期内考核不合格；

　　2。有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的

　　3。严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的

　　4。被依法追究刑事责任的。

　　第二十三条：有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方：

　　1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另外安排的工作的

　　2、乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的

　　3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

　　第二十三条：甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难，经向全体员工说明情况，听取员工代表或工会意见，并向劳动行政管理部门报告后，可以解除本合同。

　　如依本条第一款解除合同后，甲方在六个月内再录用人员的，应优先录用乙方。

　　24。乙方有以下列情形之一，甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同：

　　1、患病或非固工负伤，在规定的医疗期内的

　　2、职工在孕期、产期、哺乳期的

　　3、法律、行政法规规定的其他情形。

　　第二十五条：乙方解除合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

　　第二十六条：有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除合同：

　　1、在试用期内

　　2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的

　　3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

　　八、经济补偿与赔偿

　　第二十八条：本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿，按法律、法规和有关规定执行。

　　九、劳动争议处理

　　十、其他

　　第三十条：甲方所制订的《xx省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。

　　第三十一条：甲乙双方其他约定：

　　32。本合同未尽事宜，或与今后国家、xx省有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　33。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_____年___月___日

　　水电工程劳务合同范本通用版

　　雇主（甲方）：_______________

　　雇员（乙方）：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，双方协商一致签订本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：____________________。

　　2、承包方式：____________________。

　　3、承包范围：____________________。

　　二、工期要求

　　1、在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。

　　2、装饰阶段，乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。

　　3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　三、甲方的职责

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付劳务费。

　　四、乙方的职责

　　1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　5、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　五、质量标准

　　按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　六、质量保修责任

　　乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　七、质量验收程序

　　1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的.质量要求相一致。

　　3、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八、劳务费

　　1、甲乙双方约定，乙方的劳务费为___________元。

　　2、关于乙方的劳务费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　3、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的_______%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　4、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的_______%。

　　九、违约责任

　　有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的。

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价，扰乱甲方正常工作秩序的。

　　6、乙方有违约行为，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。

　　发生下列情况之一，由甲方向乙方赔偿损失：

　　1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

　　2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达_______月以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十、其他

　　1、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。

　　2、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　_______年_______月_______日

电工劳务合同15

　　建筑施工劳务分包安全协议书发包单位：_______________________项目经理部部（以下简称甲方）

　　承包单位：_____________劳务有限公司（以下简称乙方）

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进度，双方在签订建筑工程合同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　工程概况：_________________

　　工程名称：_____________________________________工程信号系统安装工程

　　工程地址：_________________位于________________________________________。

　　范围和内容：环形支架安装及电缆敷设工程项目期限：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行以上就是工程劳务分包安全协议书范本

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　承包人：______________

　　代理人：______________

　　联系地址：______________

　　劳务分包人：______________

　　代理人：______________

　　联系地址：______________

　　根据《_____》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、总包工程概况

　　1、总包工程名称：

　　2、总包工程地点：

　　3、总包工程立项及批准文号：

　　二、劳务分包作业范围

　　（一）分包合同范围：_________________________________________________；

　　（二）劳务分包作业范围及内容：

　　1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。

　　2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

　　三、劳务分包作业期限

　　1、计划开始日期：______年___月___日；

　　2、计划完工日期：______年___月___日；

　　3、作业总日历天数为：______天。

　　作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。

　　四、劳务作业质量标准

　　劳务作业质量应符合_______标准，并符合承包合同有关质量的约定。

　　五、劳务分包合同价格

　　签约合同价为：_______元（人民币），大写：_____________________________元。

　　六、劳务分包人资质

　　1、资质证书编号：_________________________________；

　　2、资质专业及等级：_______________________________。

　　七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

　　1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_____________，工程建造师（项目经理）证书号_____________。身份证号码：__________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

　　2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________，职务：_____________，岗位证书号：_____________？，身份证号码：_________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

　　3、发包人现场劳动力管理员_____________，上岗证号_____________，职责为_____________；承包人现场劳动力管理员__________________________，上岗证号_____________，职责为_____________。

　　4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________，身份证号码：__________________________，职务：_____________，联系电话：_____________，工程所在地住址：_________________________，家庭住址：_________________________。

　　八、承包方义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

　　2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

　　3、统筹安排、协调解决非乙方_____使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

　　4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　九、劳务分包方义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　3、自觉接受甲方及有关部门的'管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

　　6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会_____，并支付费用；

　　7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；

　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　十、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害_____，支付_____费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤_____，并支付_____费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。

　　3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　十一、劳务报酬

　　1、本工程采用固定劳务报酬，共计￥______________元，大写人民币_________________________元整。